鋼架承攬加工合同(精選29篇)
鋼架承攬加工合同 篇1
定做方:____________(稱甲方)
承攬方:____________(稱乙方)
根據《_____》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1.制作內容:
主鋼構:_________________________。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式:
1.合同造價按___/噸。合同總價款為___,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質量要求:
乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50205-20_________)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現問題及時糾正。
4.甲方如現場發(fā)現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協(xié)助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《_____》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當地_____委員會_____。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為___年___月___日至___年___月___日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):____________
乙方(蓋章):____________
日期:
鋼架承攬加工合同 篇2
承攬方:_________
定作方_________
簽訂地點:__________________
一、產品名稱、型號、數量、金額簽訂時間:20xx年XX月XX日產品名稱規(guī)格型號計量單位數量單價總金額合計人民幣金額(大寫):
二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的`條件和期限:
三、交(提)貨時間、:_________年_________月_________日
四、交(提)貨地點、方式:__________________
五、運輸方式及到達站港和費用負擔:__________________
六、合理損耗及計算方式:__________________
七、包裝標準、包裝物的供應與回收:__________________
八、驗收標準、方法及提出異議期限:__________________
九、結算方式及期限:_________;_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
十、違約責任:__________________
十一、解決合同糾紛的方式:
十二、其他約定事項:本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,高于任何的書面口頭協(xié)議。
定作方單位名稱:______________________________
(章)單位地址:______________________________
法定代表人:______________________________
委托代理人:______________________________
電話:_____________________________________________
傳真:______________________________
開戶銀行:______________________________
帳號:______________________________
郵政編碼:______________________________
承攬方單位名稱:______________________________(章)
單位地址:______________________________
委托代理人:______________________________
電話:______________________________傳真:______________________________
開戶銀行:_______________
帳號:______________________________
郵政編碼:______________________________
稅號:______________________________
鑒(公)證意見經辦人:______________________________
監(jiān)(公)證機關(章)______________________________
_______________年_______________月_______________日
鋼架承攬加工合同 篇3
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:貨號:面料:
顏色:尺碼:
第二條服裝數量
1、計量單位:
2、數量:
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量質量:
提供日期:
單價:
總金額:
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發(fā)現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在xx2x天時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在xx2內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條包裝方式
內用,外用包裝,包裝費由方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產品的交(提)貨期限:。
第九條服裝驗收
1、收期間:。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
。1)甲方應于x年x月x日前向乙方交付定金x元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的',除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
。2)甲方應于x年x月x日前向乙方交付預付款x元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起x日內,一次付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
。1)制作中途未經過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
。4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%元/天。
未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
。6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
。7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
。9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字后于x年x月x日起生效。合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
鋼架承攬加工合同 篇4
合同編號:_____________
承攬方:________________
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:______________________
經充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名、數量及價款
加工定作物品名稱或項目
型號、規(guī)格
計量單位
數量
價款或酬金
交定作物或完成工作日期
單價
金額
合計金額佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
2.使用原材料及主要輔料規(guī)定
甲方向乙方提供部分:
品名
型號、規(guī)格
計量單位
數量
單價
金額
提供日期
消耗定額
質量要求:________________________
檢驗及提供方法:__________________
價款處理方法:____________________
乙方提供部分:
品名及產地
型號、規(guī)格
質量要求
允許使用代用品名稱及規(guī)定
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:_________________
4.包裝要求及費用負擔:______________________
5.交定作物辦法、地點:______________________
6.驗收標準、方法和期限:_____________________
7.給付定金數額、時間、方法:_________________
8.結算方式和期限:___________________
9.違約責任:__________________________
10.其他:____________________________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方
承攬方
年月日
鋼架承攬加工合同 篇5
合同編號:_____________
甲方:_____________(定作方)地址:_____________工業(yè)城法定代表人:_____________營業(yè)執(zhí)照證號:_____________
乙方:_____________(承攬方)地址:_____________法定代表人:_____________營業(yè)執(zhí)照證號:_____________
合同簽訂地:_____________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼_____________產品品名_____________規(guī)格_____________單位_____________單價_____________備注_____________
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業(yè)物料代碼_____________產品品名_____________規(guī)格_____________技術標準_____________備注__________________________
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在_____________元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的.加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.合同生效后_____________日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
(1)_____________
(2)_____________
(3)_____________
2.產品質量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。
(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。
3.質量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結算
1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的_____________年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中,如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在_____________天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:_____________乙方:_____________
授權代表:_____________授權代表:_____________
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
鋼架承攬加工合同 篇6
定做方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為:東風德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內容:(含稅)
(1)、主構件:角鋼桁架
材質:Q235B,合同噸位約69噸單價:6100元/噸
。2)、主構件:吊車梁、鋼軌吊
材質:Q235B,合同噸位約37噸單價:6000元/噸
。3)、主構件:鋼柱、鋼梁
材質:Q235B,合同噸位約91噸單價:5550元/噸
以上單價所有構件均進行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為元大寫(以實際決算為準)。
2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵沖貨款,)
3、結算方式:按照實際工程量結算。(每次發(fā)貨前付清當批次貨款)
4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50205—20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠產品,所有鋼材的厚度應達到國家標準。
3、鋼材應滿足設計材質要求。
4要求檢測為:自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:湖北團風鴻路工廠。
2、發(fā)貨計劃及順序為:甲方提供詳細的交貨計劃,乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸:
1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求車輛使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費用包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車,甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現問題及時糾正。
4、甲方如現場發(fā)現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協(xié)助解決。
5、乙方加工質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則:
1、本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開戶行:
委托代理人:賬號:
聯(lián)系方式:委托代理人:
日期:日期:
鋼架承攬加工合同 篇7
合同編號:___________
簽約地點:______________
日期:__________________
甲方:________
地址:__________
電話:__________
傳真____________
乙方:________
地址:__________
電話:__________
傳真____________
根據平等互利原則,______________有限公司與______________有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同。
一、雙方:由乙方提供不作價設備______美元(港幣)給甲方用于加工生產______之用,(詳見設備清單)。產權歸乙方所有。使用期限為______年,在監(jiān)管期限內,不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續(xù)簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進口,也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、輔料
原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額
三、甲方供乙方制成品的`數量及金額
原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額
四、乙方供料于____________________起運抵_______________
甲方制成品于_________________日前運往______________
五、運輸方式及運費用
_______________________________________________________
六、保險費負擔
______________________________________________________
七、付款方式
_____________________________________________________
八、包裝要求
_____________________________________________________
九、仲裁:因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執(zhí)一分,其余六分報送有關部門備案。
甲方(蓋章):__________________
乙方(蓋章):__________________
日期:
鋼架承攬加工合同 篇8
定作單位:
________項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:
________市________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:________華________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規(guī)定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的'技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。
鋼架承攬加工合同 篇9
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
鋼架承攬加工合同 篇10
購貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定,經甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產品名稱及價格
產品名稱
規(guī)格
數量(約)
M2
單價
。ㄔ
合計
。ㄔ
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計
1,200,000.00
人民幣(大寫):壹佰貳拾萬元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價款包括:窗型設計、制作,運輸,安裝費用。
5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計,最后按甲方確認后的圖紙進行加工。
二、產品要求及技術標準
1、產品符合《單面復合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標準。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》(JGJ/103-96)標準執(zhí)行。
三、供貨時間及安裝日期
根據甲方需要時間開始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據實際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產品保護
門窗進入現場后由甲方提供存放場地,安裝上墻,由施工負責產品保護(外包裝由乙方負責)。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運輸由甲方幫助協(xié)調,保證乙方順利安裝。
六、結算付款方式
1、按甲方提供尺寸結算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。
八、售后服務
1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內設專人跟蹤服務,隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅持門窗本身質量問題免費維修,人為造成的質量問題給予維修,需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過程中,如果出現違反約定的'事情時,雙方盡量通過友好的方式進行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現補充協(xié)議,雙方均應以書面形式確認,否則視為無效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
鋼架承攬加工合同 篇11
合同編號:____________________
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質量:____________________數量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:____________________ 承攬方 :____________________
代表人 :____________________ 代表人:____________________
時 間:____________________時 間 :____________________
鋼架承攬加工合同 篇12
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的'期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼架承攬加工合同 篇13
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生產家具產品,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)
第二條產品技術、質量要求:產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等,按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關規(guī)定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm;嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質密度為,環(huán)保等級為
。
第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:
交貨時間:合同生效后
日交貨(或交貨時間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
;
2.預付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內,先預付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產品完工后,付至合同總金額_____%,計:
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
5.安裝完畢后經業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:
質保金_____,質保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。
第六條驗收:
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
3.如逾期驗收則視為質量合格(注:安裝完畢七日內驗收)。
4.如乙方生產的產品不符合要求,甲方有權終止合同。
第七條特別條款:
1.貨物運輸由_____方負責,運費由方承擔;搬運費由_____方承擔,產品安裝由方負責;
2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現場安裝作業(yè)時,所造成的`安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約,則雙倍返還預付款;
2.甲方違,則不退還預付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款,乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品,直至甲方支付應付所有貨款為止;
3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
鋼架承攬加工合同 篇14
定做方:_________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
承攬方:_________
地址:_________
電話:____________
法定代表人:_________
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1、本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
1、定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質量要求
1、按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
2、承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協(xié)商交貨期。
3、定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4、定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
1、定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
2、產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
1、(用定做方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
2、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2、定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
3、由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發(fā)生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
3、每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
4、定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
5、當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
1、交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的`途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
1、發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
2、發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
2、承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
3、未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
4、定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
6、承攬方同意根據國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
7、雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
9、上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
10、應非常小心地對待專門為生產所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
11、承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
12、在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
14、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
5、未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
6、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
7、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8、實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
10、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
11、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
12、承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
1、本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
2、如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
承攬方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
鋼架承攬加工合同 篇15
甲方:__________
乙方:__________
標的、數量、價款:__________
1. 驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執(zhí)行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規(guī),雙方經過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:__________ 受托方:__________
法人代表:__________ 法人代表:__________
委托代表:__________ 委托代表:__________
傳 真:__________
電 話:__________
開戶銀行:__________
帳 號:__________
時間:__________
鋼架承攬加工合同 篇16
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據《_____________》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
鋼架承攬加工合同 篇17
承攬方:
定作方
簽訂地點:
一、產品名稱、型號、數量、金額簽訂時間:年月日產品名稱規(guī)格型號計量單位數量單價總金額合計人民幣金額(大寫):
二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限:
三、交(提)貨時間、:
四、交(提)貨地點、方式:
五、運輸方式及到達站港和費用負擔:
六、合理損耗及計算方式:
七、包裝標準、包裝物的供應與回收:
八、驗收標準、方法及提出異議期限:
九、結算方式及期限:
十、違約責任:
十一、解決合同糾紛的方式:
十二、其他約定事項:本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,高于任何的書面口頭協(xié)議。
定作方單位名稱:
(章)單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
承攬方單位名稱:(章)
單位地址:
委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
稅號:
鑒(公)證意見經辦人:
監(jiān)(公)證機關(章)
年月日
鋼架承攬加工合同 篇18
模板承攬加工合同書
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 模板,根據《中華人民共和國民法典》規(guī)定,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 米正交 套 約計重量
總計總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 : 承 攬 方 :
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶行: 戶 名:
帳 號: 卡 號:
郵 編: 郵 編:
簽訂時間:
鋼架承攬加工合同 篇19
甲方:___________乙方:___________
地址:___________地址:___________
郵編:___________郵編:___________
電話:___________電話:___________
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
開戶行:開戶行:
帳戶:___________帳戶___________
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
鋼架承攬加工合同 篇20
______(以下簡稱甲方)
______(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000、00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的`稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規(guī)定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。
甲方:______乙方:______
簽約人:______簽約人:______
簽約地點:______簽約日期:______
鋼架承攬加工合同 篇21
甲方:_______________公司
乙方:___________公司
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的.委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
__________年_______月_______日
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
鋼架承攬加工合同 篇22
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第十條轉包
風險提示:
在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協(xié)商約定。在未經定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的'零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
鋼架承攬加工合同 篇23
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量:_________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1、承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的.違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:________年____月____日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
日期:________年____月____日
鋼架承攬加工合同 篇24
甲方:_________________(定作方)
地址:_________________
法定代表人:_________________
營業(yè)執(zhí)照證號:_________________
乙方:_________________(承攬方)
地址:_________________
法定代表人:_________________
營業(yè)執(zhí)照證號:_________________
合同編號:_________________
合同簽訂地:_________________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術標準或要求
備注
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的`企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
鋼架承攬加工合同 篇25
承攬加工合同 篇2
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國民法典》規(guī)定,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 : 承 攬 方 :
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶行: 戶 名:
帳 號: 卡 號:
郵 編: 郵 編:
簽訂時間:
鋼架承攬加工合同 篇26
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
就原物料及成品委托承攬加工事項,通過友好協(xié)商,于_________年___月___日雙方同意訂立合約條款如下,以為雙方共同遵守:
第一章合同組成及內容
1.1本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后,將全數加工制成品交付乙方之一切相關法律行為。
1.2乙方提供原材料清單如下:
甲方在約定期限內按約定要求將以上膠料注塑成形送返乙方指定倉庫。
第二章合同價格及結算方式
2.1委托加工原物料、成品等所涉費用,由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
2.2加工費、運雜費、保險費等款項的結算,應遵守結算紀律,堅持“錢貨兩清”原則,付款采每月結算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明,亦可采用信用證結算方式。
第三章質量要求及運輸方式
3.1各類物料及加工制成品質量標準按經甲方確認之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定,就有關標準之任何變更,應經雙方同意始生效力。
3.2發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
3.3發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
3.4乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸,由乙方負擔。
第四章成品驗收標準和方法
4.1甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后,乙方應于三日內驗收,倘甲方未于此約定期間內接乙方驗收結果之通知,即于送達后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
第五章違約責任
甲方違約責任
5.1甲方未按約定質量交付加工制成品,應當負責修整或調換。
5.2甲方交付加工制成品數量少于約定,應當照數補齊。
第六章合同解除
6.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
第七章知識產權保護及守秘義務
7.1雙方應信守職業(yè)道德,未經對方書面同意,不得將任何于業(yè)務過程中知悉對方包括但不限于生產工藝、技術、商業(yè)秘密及其它各類信息,泄露于包括對方員工在內之任何第三人,違者守約方保留一切法律追訴權利。
第八章特別條款
10.1乙方提供給甲方的是海關監(jiān)管保稅料件,因此甲方在生產加工中所產生的邊角料等需全部返還至乙方。如雙方違反此條款所產生的一切后果由違約方承擔。
10.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:
乙方:
公章:_______________________
公章:_________________________
法定代表人:___________________
法定代表人:___________
鋼架承攬加工合同 篇27
合同編號:_________
訂立合同雙方:_________
定作人:(以下簡稱甲方)_________
定作人法定代表(負責)人:_________簽約人:_________
定作人承辦單位:_________聯(lián)絡人:_________聯(lián)系電話:_________
定作人機構地址:_________傳真電話:_________
承攬人:(以下簡稱乙方)_________
承攬人法定代表(負責)人:_________簽約人:_________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:_________生產報刊亭許可證明:_________
承攬人機構地址:_________聯(lián)系人:_________聯(lián)系電話:_________
銀行開戶許可證:_________開戶行:_________帳戶:_________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、凇⒔浺曳桨惭b的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的`報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
、、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲌罂て陂g隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;
、凇⒓追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:_________乙方:_________
簽約人:_________簽約人:_________
簽約地點:_________簽約日期:_________
鋼架承攬加工合同 篇28
甲方:_______________
乙方:________________現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_______________________________至__________________________完工,共計___________天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價_______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的.管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共______頁,附件共__________頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:_________(章)乙方:_________(章)
電話:_________電話:_________
電子郵箱:電子郵箱:_________
開戶行:_________開戶行:_________
________年______月_____日
鋼架承攬加工合同 篇29
—肥料有限公司(以下簡稱甲方)與—生物工程有限公司(以下簡稱乙方)就原物料及成品委托承攬加工事項,通過友好協(xié)商,于年月日雙方同意訂立合約條款如下,以為雙方共同遵守:
第一章合同組成及內容
1.1本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后,將全數加工制成品交付乙方之一切相關法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經甲方確認之乙方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
第二章合同期限
2.1本合約期限自年月日起至年月日止,共計年;合約到期前日甲乙雙方得就本合約之內容重新檢視,檢視無意見則本合約自動續(xù)約年,甲乙雙方并得協(xié)議無條件期前終止。
第三章合同價格及結算方式
3.1委托加工原物料、成品等所涉費用,由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
3.2加工費、運雜費、保險費等款項的結算,應遵守結算紀律,堅持錢貨兩清原則,付款采每月結算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明,亦可采用信用證結算方式。
第四章質量要求及運輸方式
4.1各類物料及加工制成品質量標準按經甲方確認之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定,就有關標準之任何變更,應經雙方同意始生效力。
4.2乙方供料及甲方就加工制成品之發(fā)貨(以下簡稱發(fā)貨方)應按約定時間、數量、質量、規(guī)格提供,對于乙方供料,由甲方位于廠房,按經雙方確認之乙方采購單所列核對數量、規(guī)格、型號,不符合約定的,應向乙方提出,乙方應在接到甲方通知后七日內調換或補齊;屬于多發(fā)、錯運物料或加工制成品,收貨方應做好詳細記錄,妥為保管,收貨后日內通知發(fā)貨方;收貨方對發(fā)貨方加工制成品之質量或性能有異議的,應在收到加工制成品后日內提出異議,發(fā)貨方應在接到通知后日內完成返修,收貨方逾期提出以上異議的,發(fā)貨方不承擔物料質量、數量、規(guī)格、型號不合格的責任。
4.3發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
4.4發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
4.5乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸及保險費,由乙方負擔。
第五章成品驗收標準和方法
5.1甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后,乙方應于三日內驗收,倘甲方未于此約定期間內接乙方驗收結果之通知,即于送達后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
第六章違約責任
甲方違約責任
6.1甲方未按約定質量交付加工制成品,應當負責修整或調換。
6.2甲方交付加工制成品數量少于約定,應當照數補齊。
6.3加工制成品交期按乙方物料備齊到達甲方指定地點時間而確定,加工期間甲方預期未能如期交貨時,應立即附具理由及計劃交貨日期提交乙方,雙方重新約定新交期。
6.4由于甲方保管不善致使乙方之供料、包材毀損、滅失的,由甲方承擔責任。
乙方違約責任
6.5乙方于發(fā)出采購單后變更供料或委托加工制成品數量、規(guī)格、質量或設計等,應當及時通知甲方,如因相關變更造成甲方損失,乙方需作出賠償。
6.6乙方未按約定期間和要求向甲方交付原物料、技術資料、式樣書、圖紙、規(guī)格、包材等,經甲方同意順延交期,并應當賠償甲方所受損失。
6.7乙方超過約定日期支付加工費,應當比照銀行有關延期付款的息率向甲方償付違約金。
6.8乙方未按本合同約定辦法和期限對甲方加工制成品進行檢驗,或經檢驗發(fā)現成品不符合要求而未按約定期限通知甲方調換、補齊的,甲方對其加工制成品質量、數量不負責任。
6.9對于應償付的違約金,賠償金,保管費用和各種經濟損失,應在明確責任后十天內主動匯給守約方,違者按逾期付款處理,但任何一方不得自行用扣發(fā)物料、加工制成品或扣付加工費充抵。
第七章合同解除
7.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
第八章知識產權保護及守秘義務
8.1雙方應信守職業(yè)道德,未經對方書面同意,不得將任何于業(yè)務過程中知悉對方包括但不限于生產工藝、技術、商業(yè)秘密及其它各類信息,泄露于包括對方員工在內之任何
第三人,違者守約方保留一切法律追訴權利。
第九章紛爭解決
9.1甲乙雙方履行合同,發(fā)生糾紛時,應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向仲裁機構申請仲裁。
9.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日:肥料有限公司(以下簡稱甲方)與_生物工程有限公司(以下簡稱乙方)就原物料及成品委托承攬加工事項,通過友好協(xié)商,于年月日雙方同意訂立合約條款如下,以為雙方共同遵守:
第一章合同組成及內容
1.1本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后,將全數加工制成品交付乙方之一切相關法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經甲方確認之乙方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
第二章合同期限
2.1本合約期限自年月日起至年月日止,共計年;合約到期前日甲乙雙方得就本合約之內容重新檢視,檢視無意見則本合約自動續(xù)約年,甲乙雙方并得協(xié)議無條件期前終止。
第三章合同價格及結算方式
3.1委托加工原物料、成品等所涉費用,由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
3.2加工費、運雜費、保險費等款項的結算,應遵守結算紀律,堅持錢貨兩清原則,付款采每月結算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明,亦可采用信用證結算方式。
第四章質量要求及運輸方式
4.1各類物料及加工制成品質量標準按經甲方確認之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定,就有關標準之任何變更,應經雙方同意始生效力。
4.2乙方供料及甲方就加工制成品之發(fā)貨(以下簡稱發(fā)貨方)應按約定時間、數量、質量、規(guī)格提供,對于乙方供料,由甲方位于廠房,按經雙方確認之乙方采購單所列核對數量、規(guī)格、型號,不符合約定的,應向乙方提出,乙方應在接到甲方通知后七日內調換或補齊;屬于多發(fā)、錯運物料或加工制成品,收貨方應做好詳細記錄,妥為保管,收貨后日內通知發(fā)貨方;收貨方對發(fā)貨方加工制成品之質量或性能有異議的,應在收到加工制成品后日內提出異議,發(fā)貨方應在接到通知后日內完成返修,收貨方逾期提出以上異議的,發(fā)貨方不承擔物料質量、數量、規(guī)格、型號不合格的責任。
4.3發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
4.4發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
4.5乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸及保險費,由乙方負擔。
第五章成品驗收標準和方法
5.1甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后,乙方應于三日內驗收,倘甲方未于此約定期間內接乙方驗收結果之通知,即于送達后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
第六章違約責任
甲方違約責任
6.1甲方未按約定質量交付加工制成品,應當負責修整或調換。
6.2甲方交付加工制成品數量少于約定,應當照數補齊。
6.3加工制成品交期按乙方物料備齊到達甲方指定地點時間而確定,加工期間甲方預期未能如期交貨時,應立即附具理由及計劃交貨日期提交乙方,雙方重新約定新交期。
6.4由于甲方保管不善致使乙方之供料、包材毀損、滅失的,由甲方承擔責任。
乙方違約責任
6.5乙方于發(fā)出采購單后變更供料或委托加工制成品數量、規(guī)格、質量或設計等,應當及時通知甲方,如因相關變更造成甲方損失,乙方需作出賠償。
6.6乙方未按約定期間和要求向甲方交付原物料、技術資料、式樣書、圖紙、規(guī)格、包材等,經甲方同意順延交期,并應當賠償甲方所受損失。
6.7乙方超過約定日期支付加工費,應當比照銀行有關延期付款的息率向甲方償付違約金。
6.8乙方未按本合同約定辦法和期限對甲方加工制成品進行檢驗,或經檢驗發(fā)現成品不符合要求而未按約定期限通知甲方調換、補齊的,甲方對其加工制成品質量、數量不負責任。
6.9對于應償付的違約金,賠償金,保管費用和各種經濟損失,應在明確責任后十天內主動匯給守約方,違者按逾期付款處理,但任何一方不得自行用扣發(fā)物料、加工制成品或扣付加工費充抵。
第七章合同解除
7.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
第八章知識產權保護及守秘義務
8.1雙方應信守職業(yè)道德,未經對方書面同意,不得將任何于業(yè)務過程中知悉對方包括但不限于生產工藝、技術、商業(yè)秘密及其它各類信息,泄露于包括對方員工在內之任何
第三人,違者守約方保留一切法律追訴權利。
第九章紛爭解決
9.1甲乙雙方履行合同,發(fā)生糾紛時,應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向仲裁機構申請仲裁。
9.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日