熱門代理合同集錦（通用5篇）

熱門代理合同集錦 篇1

　　委托方：______(以下簡稱甲方)

　　住所地：______。受委托方：河北______。(以下簡稱乙方)住所地：____市中山西路486號金成商務樓。法定代理人：劉，男，該所主任。委托代理人：該所律師。甲方因與一案，特委托乙方為其代理，為明確雙方的權利與義務關系，特定如下合同，共同遵守。

　　一、委托事項：甲方委托乙方辦理與一案具體包括一審、二審和執行。

　　二、承辦律師乙方同意接受甲方的委托指派律師為甲方辦理委托事項。乙方所派律師如有特殊情況不能繼續代為辦理委托事項，可以指派本所其他律師繼續辦理，甲方不得拒絕。特殊原因指承辦律師因病或其它不可預料的情況發生。

　　三、委托權限乙方代理的權限在整個過程中甲方授權均為全權代理。詳見出具給乙方的授權委托書，并在本合同生效后一次性授權，時間可根據辦案進度由乙方填寫。

　　四、代理形式雙方協商采用風險代理的形式。風險代理就是指甲方不事先支付乙方的代理費和辦案過程中的差旅費。甲方根據乙方的辦事進度和成果支付乙方的代理費和差旅費。辦案過程中應向法院交納的訴訟費需要鑒定的鑒定費由方直接向法院交納。

　　五、甲方的權利和義務

　　1、甲方享有監督乙方依法、依照本合同的規定完成委托事項的權利。

　　2、甲方在乙方完成委托事項后有領取委托成果的權利包括收回的現金和實物。

　　3、甲方必須全面、客觀、真實向乙方所派律師書面陳述委托事項的有關情況，并應提供相關證據來證明所陳述事實的真實性。

　　4、依照合同的規定及時支付代理費。

　　5、配合乙方完成代理事務的義務。

　　六、乙方的權利和義務

　　1、在授權的范圍內依照法律規定和本合同的規定獨立的行使代理的權利。

　　2、完成委托事項后有依約收取代理費的權利。

　　3、應甲方的要求對其所陳述的事實的真實性需要調查的，乙方律師應積極的協助調查，查清相關事項。

　　4、對收回的現金及其物品有及時的交付給甲方的義務。

　　5、在辦理代理事項過程中所了解到的甲方的商業秘密有為其保密的義務。

　　七、代理費的支付標準和方式：乙方在代理過程中，甲方根據乙方代理的進度和成果按以下標準和方式支付乙方的代理費。

　　1、一審判決勝訴后甲方按判決書確定數額的支付代理費。此款在判決送達后三天內支付。乙方敗訴則不支付代理費。對方不服上訴的乙方則代理二審，二審勝訴后，甲方則在二審判決送達后的三天內按照判決確定數額的%支付乙方代理費。

　　2、執行過程中若乙方為甲方收回的是現金，則按照收回現金數額的%支付乙方代理費。如果收回的為非現金資產，該資產收回時需經甲方同意，同意后該資產歸甲方所有，甲方收到該非現金資產后應按評估數額的%支付乙方的代理費。該資產變賣成現金后按其現金數額的%支付乙方代理費，但應扣除事先按評估數額支付的部分。甲方自用的按評估數額的%支付。

　　3、乙方在代為領取現金或非現金實物后可以扣除自己應得的部分。其余部分應在收到后三天內支付給甲方，不得截留或挪用。

　　4、甲方直接領取現金或實物的.，應當按上述標準在收到后的三天內支付乙方代理費，不得截留或挪用。

　　5、乙方所收取的全額代理費用中的%的金額為甲方開據正式的律師代理費發票。%的金額可以用其他發票沖抵或由甲方自行沖抵，作為乙方已經用去的辦案差旅費用的補充。

　　八、違約責任

　　1、甲方沒有如實的陳述委托事項或者陳述的委托事項不符合客觀實際，造成乙方無法完成代理事務或代理事務難度增大的，乙方可以解除本合同，并由甲方支付乙方違約金，標準按委托事務標的數額的%支付。

　　2、乙方在代理過程中又委托他人代為辦理此事務或者本人自己出面辦理此事務的均應視為乙方的代理行為。甲方同樣應按本合同的標準支付乙方代理費。因委托的人或甲方本人辦理失誤造成乙方無法按計劃完成代理事項的，應按委托事務標的和以上標準賠償乙方的代理損失。

　　3、乙方無故不履行本合同所規定的職責，致使甲方的合法權益受到損失的，乙方應根據實際損失的大小賠償甲方的經濟損失。

　　4、因乙方的原因致使有效的債權訴訟及執行時效喪失或者丟失重要的證據材料導致敗訴，乙方應承擔全部的賠償責任。

　　5、甲方和乙方領取乙方辦理的事務所得的現金或實物后，應及時的按規定的比例交付對方，否則按日千分之五的標準向對方支付滯納金。

　　九、履約保證甲方提供為本合同的履約保證。保證在乙方履行義務后在本合同規定的時間內履行相應合同義務。

　　十、其它條款

　　十一、合同的生效和失效

　　1、本合同自雙方簽字、蓋章后生效。乙方完成委托事務或依法解除后失效。委托事務的辦理期限應以相關部門的辦理期限為準。乙方應不間斷的催促相關部門及時辦理相關事項。

　　2、本合同生效后，乙方對代理事務在____月內沒有實質性的進展的，甲方有權解除合同。

　　十二、爭議的解決方式如在履行本合同過程中發生爭議，雙方應協商解決，如協商解決不成時，應提交解決。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各存一份。

　　甲方：________

　　代表人：________

　　代表人：________

　　證件號碼：________

　　證件號碼：________

　　聯系電話：________

　　聯系電話：________

　　20________年____月____日

　　20________年____月____日

熱門代理合同集錦 篇2

　　本協議于__年__月__日簽訂。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　協議條款如下：

　　1.甲方(簡稱公司)授予乙方(簡稱代理人)在日本東京經銷陀螺儀的`獨家代理權，自本協議簽字日起3年為期。

　　2.代理人保證竭力履行其向公司之訂貨，非經公司同意，代理人不得違背公司關于裝運訂貨的任何指令。

　　3.本協議履行期間，代理人將收取傭金：

　　訂單額少于______美元，按___%收傭;

　　訂單額超過______美元，按___%收傭。

　　4.代理人提供的發票金額，包括傭金和除郵寄、小額雜費以外的開支，公司將開具不可撤銷跟單信用證予以支付。

　　5.任何一方提前3個月用掛號信書面通知對方或任一方在任何時候違背本協議任何一款，無須通知，本協議即告終止。

　　協議雙方于上述時間簽字蓋章為證。

　　代表簽字：_________________________________

　　代表簽字：_________________________________

熱門代理合同集錦 篇3

　　委托方： （以下簡稱甲方）

　　受托方： （以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方經友好協商, 就甲方委托乙方作為銷售租賃招商代理，負責 [ ]項目（以下簡稱“本案”）的銷售租賃招商事宜，一致同意訂立本合同，以資共同遵守。

　　第一條 委托項目位置

　　1.1 本案基地坐落于_______________________________。

　　第二條 委托項目基本資料

　　2.1 乙方銷售、租賃招商代理本案的范圍為本項目上委托乙方的建筑標的，具體如下：

　　i.建筑面積約 ________㎡的商鋪(詳見附表a及附件各層面積表)；

　　ii.建筑面積約__________㎡的辦公樓

　　iii.該委托面積為預測面積，以最終實測面積為準。

　　2.2 土地使用權證編號： 。

　　2.3 預售許可證編號： 。

　　第三條 銷售面積、出租面積及其對應底價、均價及各期(按期考核) 銷售、租金收入。

　　第四條 委托代理(含考核)期限

　　4.1 委托代理期限：委托代理期包含前置期和銷售租賃招商期。

　　4.2 前置期為：本合同簽訂之日起至項目竣工驗收之日止。

　　4.3 銷售、租賃招商期為：自項目可預（銷）售之日后的18個月（詳見附表a）。

　　注：項目可預（銷）售之日是指甲方拿到預售許可證之日。

　　第五條 項目正式招商條件

　　5.1 甲方向乙方提供銷售、租賃招商接待處，供乙方銷售、租賃招商使用。

　　5.2 甲乙雙方應在銷售、租賃招商前共同確定《商品房銷售定金合同》、《上海市商品房銷售合同》范本以及銷售租賃招商房屋的“一房一價”的價目表（見附件、商業部分見表a）。

　　5.3 本案有抵押的，須有抵押權人出具同意出讓或出租的證明文件。

　　5.4 甲方同意現場銷售租賃招商接待處擬于 ____ 年 __ 月 __ 日前交乙方使用, 乙方確切入場時間以甲方書面通知為準。

　　第六條 甲方權利義務

　　6.1 甲方為本項目的投資開發商，甲方保證有權簽訂本合同及對本案有處分權。

　　6.2 甲方應及時向乙方提供房地產測繪中心出具土地、建筑面積、房號等相關證明。

　　6.3 甲方確保本案產權清楚，并配合乙方辦理各項符合上海市房屋土地管理局規定的手續。

　　6.4 甲方有權審核乙方在代理廣告、宣傳資料及銷售、租賃合同中的內容，確保與本案建筑結構、建材設備、規劃等相符。并于乙方正式公開銷售租賃招商前根據乙方通知提供必要的正本或復印件資料。

　　6.5 在業務操作過程中，甲方指派__________為常駐代表人。銷售租賃招商接待處常駐代表人對乙方合理提出要求甲方予以解決或協助的問題，應予以解決或協助。

　　6.6 甲方確保本案通過竣工驗收，并如期交房。如發生交房時間延遲等因素所產生的遺留問題，由甲方負責解決。

　　6.7 甲方提供的本案物業為近甲級寫字樓，物業智能化程度為5a級（具體以竣工驗收時的指標為準）。

　　6.8 甲方將為本案選聘物業管理企業和合適的物業顧問企業。

　　6.9 甲方確保在項目竣工驗收合格后三個月內辦理出大產證，如有延誤且影響到乙方辦理銷售房屋小產證的，銷售租賃招商考核期根據延誤期天數相應順延。

　　6.10 乙方代理銷售租賃招商過程中，僅由于甲方原因造成乙方銷售租賃招商進度受影響，甲方應承擔相應責任：考核期天數視乙方受影響程度，相應順延。

　　第七條 乙方權利義務

　　7.1 乙方承擔相應廣告企劃設計工作，負責銷售租賃招商企劃方案的制定，企劃方案（如廣告、樓書和招租招商道具）及其具體內容應當經甲方書面確認后實施。

　　7.2 乙方在企劃作業方案中發布的廣告、樓書和銷售租賃招商道具等必須符合國家法律、法規和上海市有關規定，如該等廣告、樓書及道具違反有關規定所造成的一切后果均由乙方自行承擔，與甲方無關。甲方有權要求其整改、重做。同時，如因該等廣告、樓書及道具不符合法律規定而給甲方造成損失的，甲方有權要求乙方賠償。

　　7.3 乙方依甲方所提供之書面資料（包含建材設備標準、公建配套、交房竣工日、施工圖、建筑結構、小區規劃等相關內容）作為銷售租賃招商資料，但向第三人公開前，須經甲方書面同意。

　　7.4 乙方應負責銷售租賃招商人員的招聘與崗位培訓，傳授銷售租賃招商技巧，確保本案順利招商。乙方為本項目建立專門的銷售團隊，主要負責人名單應在本案代理銷售期前書面通報甲方，不得擅自更替。

　　7.5 乙方應負責客戶接待、簽訂定金合同、首期房款、租金的收取、負責客戶資料的收集，協助甲方簽訂銷售、租賃招商合同及負責辦理銷售、租賃合同行政登記手續（含銀行按揭等手續）。

　　7.6 代理期間，乙方應協助甲方交房（含為客戶辦理小產證等）。

　　第八條 銷售租賃招商廣告費用

　　8.1 甲方同意以人民幣______萬元編定廣告銷售租賃招商費用計劃(詳見附表)，但其計劃方案及其各子項費用的執行均須得到甲方的審核同意后劃付。乙方有義務積極動員并使用乙方品牌、商家資源、辦公資源及優質的客戶資源，配合本項目銷售租賃招商。

　　8.2 在乙方代理銷售租賃招商期內，如乙方要求增加廣告宣傳物時，之前需要得到甲方的書面批準。

　　8.3 現場接待處的裝修以及日常涉及的水、電，均由甲方提供。

　　8.4 凡現場接待處設備支出（含音響、電腦、打印機、復印機等基本辦公設備）、電話費、清潔費及乙方銷售租賃招商代理人員的工資、獎金、以及低值易耗辦公用品等費用均由乙方承擔。

　　第九條 代理費用認定

　　9.1 凡銷售、租賃客戶正式簽訂銷售、租賃合同并支付該首期款項后（含銷售合同下的定金和租賃合同下的押金），并辦理完成預（銷）售登記或租賃行政登記手續后即視為乙方完成該物業銷售、租賃招商代理行為，相應物業面積計入銷售、租賃招商成交面積；

　　9.2 代理傭金的計算：當辦公樓及商鋪的銷售面積、出租面積、銷售價格、租金等指標分別達到考核要求時，代理傭金按附表b明細分別收取

　　9.3 當因招商需要，需低于招商底價招商時，乙方應征得甲方書面同意后，方能與客戶簽訂租賃合同。方可記入乙方招商招租成交面積并按照實際租金支付乙方代理傭金。

　　第十條 代理指標

　　10.1 乙方在銷售、租賃招商代理期內，從竣工驗收之日起的辦公樓及商業部分的面積、價格、租金等指標分別達到考核要求

　　第十一條 代理費用結算

　　11.1 本案項目代理銷售、租賃面積及價格情況應按月統計，計算統計時間是每月1____日。乙方應自行統計并制表交于甲方簽字確認。

　　11.2 代理費結算及支付按考核期內完成的銷售、租賃合同簽定等情況，在自銷售、租賃招商期開始后按各考核期達標之日起15天內，由甲方以預付款支付給乙方，具體按附表b要求執行(詳見附表b)，乙方提供正式營業發票給甲方；對于辦公部分如在考核期內超額完成銷售合同簽定等考核指標，甲方除支付基準傭金外，還將按約定支付溢價獎勵傭金(詳見附表b)；如在考核期內未達到銷售合同簽定等考核指標的, 按附表b要求執行(詳見附表b)；對于商業部分如在考核期內未達到租金合同簽定等考核指標的.，沒有傭金(詳見附表b)。

　　11.3 如甲方未按時按約定支付銷售、租賃招商代理費(含每筆預付款)給乙方，則每逾期一日，甲方支付應付款0.1%的滯納金給乙方。

　　第十二條 違約責任

　　12.1 在銷售租賃招商代理期間，雙方均無違約情況下，雙方不得未經對方同意而將本合同一切權利義務轉讓他人，否則守約方有權選擇要求違約方停止違約行為并支付違約金 萬元并得解除本合同。

　　12.2 甲方確認本案指明的代理面積由乙方獨家代理，非經乙方書面同意，甲方不得自行銷售、租賃招商或委托第三方銷售、租賃招商。但乙方存在未按約定履行本合同項下義務的情形除外。乙方存在違約情形的，甲方有權終止履行本合同義務并終止乙方的獨家代理權。經甲方催告后乙方仍不整改的，甲方有權行使本合同單方解除權如甲方違反本條約定自行銷售、租賃招商或委托第三方銷售、租賃招商的房屋，視為乙方成功銷售、租賃招商的房屋，計入乙方代理指標并支付相應的傭金。

　　12.3 客戶已簽定銷售、租賃合同并支付首期款項后，因甲方原因而退房，甲方仍應向乙方支付合同規定的銷售、租賃招商代理傭金并將該戶計入乙方銷售、租賃招商代理指標；凡因乙方原因造成客戶退房、經甲方同意并辦理所有退房手續后，乙方應將該物業已收受之銷售、租賃招商代理費退回甲方，且不計入乙方銷售、租賃招商面積及完成的銷售指標中。

　　12.4 除本合同及其附件另有約定外，甲乙雙方中任何一方如中途提出終止本合同履行，須經對方同意。否則視為違約，應承擔違約金人民幣50萬元整。

　　第十三條 附則

　　13.1 本合同的附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　13.2 本合同若有未盡事宜，甲、乙雙方可簽訂補充合同，補充合同是本合同不可撤銷的一部分，具有同等法律效力。

　　13.3 本合同的訂定、解釋、履約和爭議解決均采用中華人民共和國法律。凡甲、乙雙方因本合同發生的一切爭議，應先友好協商解決，如協商不能解決，應向本案項目所在地人民法院提起訴訟。

　　13.4 本合同經甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。

　　13.5 本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，均具有同等法律效力。

熱門代理合同集錦 篇4

　　委托方： （以下簡稱甲方）

　　受托方： （以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方經友好協商, 就甲方委托乙方作為銷售租賃招商代理，負責 [ ]項目（以下簡稱“本案”）的銷售租賃招商事宜，一致同意訂立本合同，以資共同遵守。

　　第一條 委托項目位置

　　1.1 本案基地坐落于 。

　　第二條 委托項目基本資料

　　2.1 乙方銷售、租賃招商代理本案的范圍為本項目上委托乙方的建筑標的，具體如下：

　　i.建筑面積約 ㎡的商鋪(詳見附表a及附件各層面積表)；

　　ii.建筑面積約 ㎡的辦公樓（詳見附表a、及附件各層面積表）；

　　iii.該委托面積為預測面積，以最終實測面積為準。

　　2.2 土地使用權證編號： 。

　　2.3 預售許可證編號： 。

　　第三條 銷售面積、出租面積及其對應底價、均價及各期(按期考核) 銷售、租金收入

　　3.1 詳見附表a 、b。

　　第四條 委托代理(含考核)期限

　　4.1 委托代理期限：委托代理期包含前置期和銷售租賃招商期。

　　4.2 前置期為：本合同簽訂之日起至項目竣工驗收之日止。

　　4.3 銷售、租賃招商期為：自項目可預（銷）售之日后的18個月（詳見附表a）。

　　注：項目可預（銷）售之日是指甲方拿到預售許可證之日。

　　第五條 項目正式招商條件

　　5.1 甲方向乙方提供銷售、租賃招商接待處，供乙方銷售、租賃招商使用。

　　5.2 甲乙雙方應在銷售、租賃招商前共同確定《商品房銷售定金合同》、《上海市商品房銷售合同》范本以及銷售租賃招商房屋的“一房一價”的價目表（見附件、商業部分見表a）。

　　5.3 本案有抵押的，須有抵押權人出具同意出讓或出租的證明文件。

　　5.4 甲方同意現場銷售租賃招商接待處擬于 年 月 日前交乙方使用, 乙方確切入場時間以甲方書面通知為準。

　　第六條 甲方權利義務

　　6.1 甲方為本項目的投資開發商，甲方保證有權簽訂本合同及對本案有處分權。

　　6.2 甲方應及時向乙方提供房地產測繪中心出具土地、建筑面積、房號等相關證明。

　　6.3 甲方確保本案產權清楚，并配合乙方辦理各項符合上海市房屋土地管理局規定的手續。

　　6.4 甲方有權審核乙方在代理廣告、宣傳資料及銷售、租賃合同中的內容，確保與本案建筑結構、建材設備、規劃等相符。并于乙方正式公開銷售租賃招商前根據乙方通知提供必要的正本或復印件資料。

　　6.5 在業務操作過程中，甲方指派 為常駐代表人。銷售租賃招商接待處常駐代表人對乙方合理提出要求甲方予以解決或協助的問題，應予以解決或協助。

　　6.6 甲方確保本案通過竣工驗收，并如期交房。如發生交房時間延遲等因素所產生的遺留問題，由甲方負責解決。

　　6.7 甲方提供的本案物業為近甲級寫字樓，物業智能化程度為5a級（具體以竣工驗收時的指標為準）。

　　6.8 甲方將為本案選聘物業管理企業和合適的物業顧問企業。

　　6.9 甲方確保在項目竣工驗收合格后三個月內辦理出大產證，如有延誤且影響到乙方辦理銷售房屋小產證的，銷售租賃招商考核期根據延誤期天數相應順延。

　　6.10 乙方代理銷售租賃招商過程中，僅由于甲方原因造成乙方銷售租賃招商進度受影響，甲方應承擔相應責任：考核期天數視乙方受影響程度，相應順延。

　　第七條 乙方權利義務

　　7.1 乙方承擔相應廣告企劃設計工作，負責銷售租賃招商企劃方案的制定，企劃方案（如廣告、樓書和招租招商道具）及其具體內容應當經甲方書面確認后實施。

　　7.2 乙方在企劃作業方案中發布的廣告、樓書和銷售租賃招商道具等必須符合國家法律、法規和上海市有關規定，如該等廣告、樓書及道具違反有關規定所造成的一切后果均由乙方自行承擔，與甲方無關。甲方有權要求其整改、重做。同時，如因該等廣告、樓書及道具不符合法律規定而給甲方造成損失的，甲方有權要求乙方賠償。

　　7.3 乙方依甲方所提供之書面資料（包含建材設備標準、公建配套、交房竣工日、施工圖、建筑結構、小區規劃等相關內容）作為銷售租賃招商資料，但向第三人公開前，須經甲方書面同意。

　　7.4 乙方應負責銷售租賃招商人員的`招聘與崗位培訓，傳授銷售租賃招商技巧，確保本案順利招商。乙方為本項目建立專門的銷售團隊，主要負責人名單應在本案代理銷售期前書面通報甲方，不得擅自更替。

　　7.5 乙方應負責客戶接待、簽訂定金合同、首期房款、租金的收取、負責客戶資料的收集，協助甲方簽訂銷售、租賃招商合同及負責辦理銷售、租賃合同行政登記手續（含銀行按揭等手續）。

　　7.6 代理期間，乙方應協助甲方交房（含為客戶辦理小產證等）。

　　第八條 銷售租賃招商廣告費用

　　8.1 甲方同意以人民幣 萬元編定廣告銷售租賃招商費用計劃(詳見附表)，但其計劃方案及其各子項費用的執行均須得到甲方的審核同意后劃付。乙方有義務積極動員并使用乙方品牌、商家資源、辦公資源及優質的客戶資源，配合本項目銷售租賃招商。

　　8.2 在乙方代理銷售租賃招商期內，如乙方要求增加廣告宣傳物時，之前需要得到甲方的書面批準。

　　8.3 現場接待處的裝修以及日常涉及的水、電，均由甲方提供。

　　8.4 凡現場接待處設備支出（含音響、電腦、打印機、復印機等基本辦公設備）、電話費、清潔費及乙方銷售租賃招商代理人員的工資、獎金、以及低值易耗辦公用品等費用均由乙方承擔。

　　第九條 代理費用認定

　　9.1 凡銷售、租賃客戶正式簽訂銷售、租賃合同并支付該首期款項后（含銷售合同下的定金和租賃合同下的押金），并辦理完成預（銷）售登記或租賃行政登記手續后即視為乙方完成該物業銷售、租賃招商代理行為，相應物業面積計入銷售、租賃招商成交面積；

　　9.2 代理傭金的計算：當辦公樓及商鋪的銷售面積、出租面積、銷售價格、租金等指標分別達到考核要求(見附表a)時，代理傭金按附表b明細分別收取(見附表b)。

　　9.3 當因招商需要，需低于招商底價招商時，乙方應征得甲方書面同意后，方能與客戶簽訂租賃合同。方可記入乙方招商招租成交面積并按照實際租金支付乙方代理傭金。

　　第十條 代理指標

　　10.1 乙方在銷售、租賃招商代理期內，從竣工驗收之日起的辦公樓及商業部分的面積、價格、租金等指標分別達到考核要求(見附表a、b)。

　　第十一條 代理費用結算

　　11.1 本案項目代理銷售、租賃面積及價格情況應按月統計，計算統計時間是每月15日。乙方應自行統計并制表交于甲方簽字確認。

　　11.2 代理費結算及支付按考核期內完成的銷售、租賃合同簽定等情況，在自銷售、租賃招商期開始后按各考核期達標之日起15天內，由甲方以預付款支付給乙方，具體按附表b要求執行(詳見附表b)，乙方提供正式營業發票給甲方；對于辦公部分如在考核期內超額完成銷售合同簽定等考核指標，甲方除支付基準傭金外，還將按約定支付溢價獎勵傭金(詳見附表b)；如在考核期內未達到銷售合同簽定等考核指標的, 按附表b要求執行(詳見附表b)；對于商業部分如在考核期內未達到租金合同簽定等考核指標的，沒有傭金(詳見附表b)。

　　11.3 如甲方未按時按約定支付銷售、租賃招商代理費(含每筆預付款)給乙方，則每逾期一日，甲方支付應付款0.1%的滯納金給乙方。

　　第十二條 違約責任

　　12.1 在銷售租賃招商代理期間，雙方均無違約情況下，雙方不得未經對方同意而將本合同一切權利義務轉讓他人，否則守約方有權選擇要求違約方停止違約行為并支付違約金 萬元并得解除本合同。

　　12.2 甲方確認本案指明的代理面積由乙方獨家代理，非經乙方書面同意，甲方不得自行銷售、租賃招商或委托第三方銷售、租賃招商。但乙方存在未按約定履行本合同項下義務的情形除外。乙方存在違約情形的，甲方有權終止履行本合同義務并終止乙方的獨家代理權。經甲方催告后乙方仍不整改的，甲方有權行使本合同單方解除權如甲方違反本條約定自行銷售、租賃招商或委托第三方銷售、租賃招商的房屋，視為乙方成功銷售、租賃招商的房屋，計入乙方代理指標并支付相應的傭金。

　　12.3 客戶已簽定銷售、租賃合同并支付首期款項后，因甲方原因而退房，甲方仍應向乙方支付合同規定的銷售、租賃招商代理傭金并將該戶計入乙方銷售、租賃招商代理指標；凡因乙方原因造成客戶退房、經甲方同意并辦理所有退房手續后，乙方應將該物業已收受之銷售、租賃招商代理費退回甲方，且不計入乙方銷售、租賃招商面積及完成的銷售指標中。

　　12.4 除本合同及其附件另有約定外，甲乙雙方中任何一方如中途提出終止本合同履行，須經對方同意。否則視為違約，應承擔違約金人民幣50萬元整。

　　第十三條 附則

　　13.1 本合同的附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　13.2 本合同若有未盡事宜，甲、乙雙方可簽訂補充合同，補充合同是本合同不可撤銷的一部分，具有同等法律效力。

　　13.3 本合同的訂定、解釋、履約和爭議解決均采用中華人民共和國法律。凡甲、乙雙方因本合同發生的一切爭議，應先友好協商解決，如協商不能解決，應向本案項目所在地人民法院提起訴訟。

　　13.4 本合同經甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。

　　13.5 本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

熱門代理合同集錦 篇5

　　代理機構：____市人才市場管理辦公室（簡稱甲方）　　委托單位： （簡稱乙方）　　為建立與社會主____市場經濟相配套的人事管理體制，實現人事管理服務的社會化，建立人事管理與使用分離的用人新機制，使人事工作更好地為經濟建設服務。根據《____市人事代理暫行辦法》的規定，經甲、乙雙方協商一致，訂立本人事代理合同如下：　　

　　一、甲方可為乙方提供下列人事代理項目：　　

　　1、人事政策咨詢；　　

　　2、人事規劃設計；　　

　　3、人才招聘引進；　　

　　4、畢業生人事代理；　　

　　5、人事檔案保管；　　

　　6、流動人員人事關系接轉；　　

　　7、協辦專業技術職務任職資格初定、評審；　　

　　8、協助申報參加全國各類專業技術職務任職資格的39;報名考試；　　

　　9、檔案工資調整；　　

　　10、代辦失業、養老保險及住房公積金；　　1

　　1、代辦集體戶口落戶；　　1

　　2、黨員組織關系接轉；　　1

　　3、聘用合同鑒證；　　1

　　4、代辦出國（出境）政審；　　1

　　5、協調流動爭議。　　

　　二、乙方認定，甲方為乙方提供本合同第一條中所列第□□□□□□□□□□□□□□□等項的人事代理服務。　　

　　三、代理期限：　　本人事代理合同屬無固定期限。若需終止人事代理合同，乙方需提前一個月向甲方提出申請，經甲方同意后方可終止人事代理合同。　　

　　四、甲方有以下責任：　　

　　1、甲方以黨和國家人事工作方針政策的有關規定為依據，承擔乙方要求人事代理項目的具體義務；　　

　　2、甲方認真做好乙方人事代理項目中規定的管理和服務工作；　　

　　3、甲方盡可能為乙方提供人事管理相關的工作方便。　　

　　五、乙方有以下責任：　　

　　1、提供委托書面申請、工商行政管理部門批準（有效期內）的營業執照副本及復印件或事業單位法人登記證、代理人員名冊和人事檔案等材料；　　

　　2、有專（兼）職人員與甲方聯系人事代理業務；　　

　　3、營業執照變更或停、歇業等應及時通知甲方并辦理有關手續；　　

　　4、按時繳納人事代理費。費用結算時間為每年____月份。　　

　　六、甲方不負責乙方除人事代理合同規定項目以外的其他管理責任。　　

　　七、雙方認為需要約定的其他事項：　　

　　1、　　

　　2、　　

　　3、　　

　　八、合同中如有未盡事宜，須經雙方協商，簽訂補充條款，雙方履行簽約手續。　　

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方負責人簽字蓋章后生效。　　甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）　　負責人： 負責人;　　單位地址： 單位地址：　　編碼： 編碼：　　聯系電話： 聯系電話：　　聯系人： 聯系人：　　簽訂日期：________年____月____日 簽訂日期：________年____月____日