建設(shè)施工合同代理詞（通用15篇）

建設(shè)施工合同代理詞 篇1

　　尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：

　　受某集團(tuán)有限公司的委托，經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派，我們擔(dān)任本案上訴人代理人，經(jīng)查閱案卷材料，參加庭審，現(xiàn)發(fā)表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關(guān)于《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》無效，不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項(xiàng)專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項(xiàng)的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”才能確認(rèn)，被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權(quán)也沒有能力核對(duì)“支付款項(xiàng)”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進(jìn)行支付款的確認(rèn)，顯然具有過錯(cuò)。黃某明知自己無權(quán)收款也不知道收款信息，沒有能力核對(duì)“支付款”的信息，卻擅自進(jìn)行確認(rèn)，也具有過錯(cuò)。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無權(quán)代理行為，且被上訴人明知屬于無權(quán)代理行為，上訴人對(duì)該確認(rèn)表從不知情，且從未追認(rèn)，因此，該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無效。

　　第二、“扣除款項(xiàng)”對(duì)于上訴人而言，首先是“應(yīng)收工程款”，只有先確認(rèn)這些款項(xiàng)是上訴人應(yīng)收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項(xiàng)的收取”，因此，該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進(jìn)行確認(rèn)，直接影響了深圳分公司對(duì)工程款的收取，與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此，同理，黃某的無權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無效。

　　第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過程中處理與之有關(guān)的事務(wù)，進(jìn)行合同的商談，以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜。” 黃某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書》對(duì)他的授權(quán)，同樣屬于無權(quán)代理行為。

　　1、黃某在行使代理權(quán)時(shí)必須以上訴人的名義，以個(gè)人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中，黃某在“確認(rèn)人”處簽字時(shí)沒有標(biāo)明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個(gè)人的名字，而打印的“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司”名稱并沒有在“確認(rèn)人”處。因此，黃某以其個(gè)人名義在“確認(rèn)人”處簽字，并不在授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)，屬于其個(gè)人行為，不應(yīng)約束上訴人。

　　黃某行使代理權(quán)，在其他法律文書上簽字時(shí)，就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書》的要求，被上訴人也明知這一點(diǎn)。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時(shí)，就嚴(yán)格遵守了《授權(quán)委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權(quán)委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限，黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書》權(quán)限的行為，《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權(quán)利。一審認(rèn)為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中，確認(rèn)黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”，顯然是錯(cuò)誤的。

　　2、“支付款及扣除款項(xiàng)的確認(rèn)”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過程中的事務(wù)”，也不屬于“進(jìn)行合同的商談”，在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事項(xiàng)”。

　　綜上，黃某超越代理權(quán)限，擅自以個(gè)人名義簽署《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》，屬于無權(quán)代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權(quán)代理，事后上訴人不知情，也從未追認(rèn)，因此，該《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》依法應(yīng)認(rèn)定為無效，不應(yīng)據(jù)此扣除工程款。

　　二、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員無權(quán)在《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認(rèn)表的真實(shí)性和合法性。

　　根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規(guī)定，監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責(zé)：“1 在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作; 2 檢查承包單位投入工程項(xiàng)目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運(yùn)行狀況，并做好檢查記錄; 3 復(fù)核或從施工現(xiàn)場(chǎng)直接獲取工程計(jì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證; 4 按設(shè)計(jì)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包單位的工藝過程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄，對(duì)加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄; 5 擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并向?qū)�業(yè)監(jiān)理工程師報(bào)告; 6 做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。”上述職責(zé)中并沒有包括對(duì)工程款進(jìn)行核實(shí)和證明的內(nèi)容。更何況，項(xiàng)目監(jiān)理員應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委托范圍內(nèi)開展工作，本案中，也沒有任何證據(jù)

　　證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán)。

　　該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9 條的規(guī)定，“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗(yàn)收合格的工程量，或不符合施工合同規(guī)定的工程量，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計(jì)量和該部分的工程款支付申請(qǐng)。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項(xiàng)的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用，根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺(tái)”的工程量不應(yīng)計(jì)入上訴人應(yīng)完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計(jì)量上訴人的施工量，而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責(zé)，超越自己的權(quán)限，對(duì)不符合施工合同的工程量，隨意亂計(jì)，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據(jù)《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》，并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項(xiàng)，且扣除這些款項(xiàng)明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項(xiàng)要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項(xiàng)目和金額。該表最多僅能證明有對(duì)“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺(tái)”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”這些項(xiàng)目的費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，而不能證明這些項(xiàng)目費(fèi)用是應(yīng)該扣除的款項(xiàng)。

　　第二、這個(gè)確認(rèn)表并沒有確認(rèn)這些費(fèi)用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除，這個(gè)確認(rèn)表也沒有確認(rèn)上訴人是義務(wù)承擔(dān)主體，因此，不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除。

　　第三、確認(rèn)表中的“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺(tái)”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”共計(jì)408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔(dān)的維修費(fèi)，尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證，而此處卻單純幾個(gè)數(shù)字，其真實(shí)性顯然無法令人相信。

　　第四、根據(jù)合同第2.1條的約定，本合同是“包死價(jià)”，因此，雙方都無權(quán)變更合同的價(jià)款。依據(jù)合同第五條第一款第8項(xiàng)的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用，根據(jù)《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺(tái)”。因此該費(fèi)用應(yīng)該由被上訴人承擔(dān)，在沒有任何合同進(jìn)行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額，顯然違背了“包死價(jià)”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價(jià)里，根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù)，被上訴人已確認(rèn)鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據(jù)證明自己進(jìn)行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應(yīng)費(fèi)用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見

　　一、本案訟爭(zhēng)的維修事項(xiàng)屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。

　　根據(jù)一審查明的事實(shí)，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱“解釋”)第十三條的規(guī)定：“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進(jìn)入保修期，即使認(rèn)可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函，上訴人也只應(yīng)承擔(dān)“質(zhì)量保修”的義務(wù)

　　二、上訴人積極履行了保修義務(wù)。

　　根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18，上訴人已經(jīng)明確答復(fù)被上訴人，上訴人于7月13日派人進(jìn)行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)于7月16日開幕(證據(jù)17的內(nèi)容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場(chǎng)巡邏，以便及時(shí)維修。被上訴人并未對(duì)上訴人的此一回復(fù)提出任何異議，應(yīng)認(rèn)定為被上訴人認(rèn)可了上訴人陳述的事實(shí)。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對(duì)，將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊(duì)進(jìn)行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)。

　　被上訴人分包的工程是專業(yè)工程，屬于專業(yè)分包，在被上訴人提交的證據(jù)11、12里也進(jìn)行了確認(rèn)。這種專業(yè)工程必須由取得專業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個(gè)班組的資質(zhì)，更沒有證據(jù)證明這兩個(gè)班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì)，就將維修工程承包給這兩個(gè)班組擅自施工，根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的”應(yīng)認(rèn)定合同無效的規(guī)定，這一承包行為顯屬無效。根據(jù)解釋第四條：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據(jù)20、21、22所顯示的支付了多達(dá)276600元費(fèi)用，依法也應(yīng)當(dāng)被收繳，而不應(yīng)將該費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔(dān)保修義務(wù)，需要支付因保修產(chǎn)生的費(fèi)用，根據(jù)合同第8條的規(guī)定，也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3，均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據(jù)14第10點(diǎn)的內(nèi)容為：“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內(nèi)容看，被上訴人是對(duì)照施工圖紙對(duì)上訴人的施工工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收的，足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據(jù)3，一審已經(jīng)認(rèn)可其真實(shí)性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭(zhēng)議工程施工完畢并得到被上訴人認(rèn)可的事實(shí)，證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認(rèn)可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人，被上訴人沒有對(duì)施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經(jīng)審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。

　　依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項(xiàng)內(nèi)容，明確約定了被上訴人對(duì)圖紙的組織審核義務(wù)。《合同》第五條第(二)款第2項(xiàng)約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對(duì)圖紙進(jìn)行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進(jìn)行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實(shí)際使用，證明雙方在合同的實(shí)際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對(duì)施工圖紙進(jìn)行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù)，否則，這一義務(wù)就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實(shí)施和法律依據(jù)，請(qǐng)二審法院依法予以改判。

　　代理人：

建設(shè)施工合同代理詞 篇2

　　審判長(zhǎng)、審判員;

　　受本案原告委托，經(jīng)人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，作為其代理人，依據(jù)法律規(guī)定，發(fā)表如下代理意見：

　　一、被告應(yīng)立即支付拖欠人工費(fèi)，并承擔(dān)欠款利息。

　　被告承包寧夏X有限公司工業(yè)園區(qū)電石項(xiàng)目，為完成該項(xiàng)目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經(jīng)被告結(jié)算共計(jì)拖欠原告人工費(fèi)518600原，為明確拖欠事實(shí)原告同時(shí)出具了該項(xiàng)目原告人工費(fèi)用的結(jié)算清單，明確了原告的具體工作項(xiàng)目及所產(chǎn)生的費(fèi)用，但該款項(xiàng)被告卻一直沒有支付，代理人認(rèn)為，原被告之間權(quán)利義務(wù)明確，拖欠事實(shí)清楚，被告理應(yīng)按照其出具的人工費(fèi)結(jié)算清單支付拖欠原告518600元人工費(fèi)，另外依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息”。“利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：(一) 建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日;(二) 建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日;(三)建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日”。 根據(jù)以上規(guī)定，原告于20xx年5月30日實(shí)際己完成全部工作，被告應(yīng)從該日起承擔(dān)欠款利息。

　　二、被告托欠的款項(xiàng)，基本上都是農(nóng)民工的血汗錢，繼續(xù)拖欠下去勢(shì)必會(huì)給社會(huì)釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務(wù)院和有關(guān)部門三令五申地通知和強(qiáng)調(diào)，從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局的高度，把解決拖欠農(nóng)民工工資問題作為當(dāng)前一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。原告為索要工程款，及時(shí)給付農(nóng)民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動(dòng)于衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認(rèn)為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背后涉及到幾十名農(nóng)民工的利益。因此，請(qǐng)法庭從穩(wěn)定社會(huì)的角度判決被告給付工程欠款。同時(shí)，也希望三被告從和諧社會(huì)的大局出發(fā)，及時(shí)給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。

　　以上代理意見懇請(qǐng)法庭予以采納。

　　代理人：劉保平 20xx年1月23日

建設(shè)施工合同代理詞 篇3

　　尊敬的審判長(zhǎng)、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔(dān)任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動(dòng)，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見：

　　一、關(guān)于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進(jìn)度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)全部由被告承擔(dān)。

　　1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門市正對(duì)廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風(fēng)險(xiǎn)、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長(zhǎng)因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)。【證據(jù)1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測(cè)中心有限公司出具了樁基檢測(cè)報(bào)告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進(jìn)度款，并且該第三筆進(jìn)度款逾期達(dá)302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據(jù)1、11】

　　3、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，將工期約定為自該補(bǔ)充協(xié)議生效之日起算150個(gè)日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當(dāng)支付第5筆進(jìn)度款至20xx年4月24日實(shí)際付清之日共逾期達(dá)126天。【證據(jù)11】

　　4、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設(shè)備供應(yīng)商訂立合同并支付了相應(yīng)款項(xiàng)，由于被告未能按約支付第6筆工程進(jìn)度款，導(dǎo)致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協(xié)議，由各供貨商向其開具增值稅發(fā)票才解決主要設(shè)備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移計(jì)算，被告付款逾期至少超過160日。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)由被告承擔(dān)。【證據(jù)2、8、9、11、19】

　　5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對(duì)部分設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，在20xx年1月20日將原設(shè)計(jì)的磚混結(jié)構(gòu)固定式的空壓機(jī)房變更為鋼結(jié)構(gòu)的機(jī)房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長(zhǎng)度約15到20米。因此，因可歸責(zé)于被告的設(shè)計(jì)變更和等待設(shè)計(jì)方案必然導(dǎo)致工期順延和停工。【證據(jù)13、22】

　　6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會(huì)議紀(jì)要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達(dá)137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時(shí)也證明被告對(duì)該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄冢�也不�?huì)對(duì)被告使用該工程產(chǎn)生任何損失。【證據(jù)1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場(chǎng)施工單等證據(jù)。】

　　7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導(dǎo)致工程在20xx年10月31日才通過重車測(cè)試和投入使用。依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日。【證據(jù)41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點(diǎn)安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個(gè)補(bǔ)充合同總價(jià)為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時(shí)確認(rèn)新增工程導(dǎo)致停工和工程量增加必然導(dǎo)致工期順延。【證據(jù)14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產(chǎn)線施工進(jìn)度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗(yàn)收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95，其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實(shí)證明了被告認(rèn)可工程施工進(jìn)度及工程工期順延的責(zé)任在被告方的事實(shí)。【證據(jù)18】

　　10、【法律依據(jù)】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發(fā)包人的責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

　　二、 廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。

　　1、廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設(shè)計(jì)是由原告按被告要求的性能委托國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)某某某某設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行，其所提供的設(shè)計(jì)方案及該工程所采購的全部設(shè)備和材料均是通過被告的認(rèn)可后進(jìn)行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據(jù)1、11對(duì)賬明細(xì)】

　　2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測(cè)試后即投入使用至今達(dá)19個(gè)余月，被告對(duì)工程整體運(yùn)行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關(guān)設(shè)備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定。【證據(jù)28、29、30、34、37、41】

　　3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫能力主要由負(fù)壓抽吸機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)和汽車衡等設(shè)備的性能決定，實(shí)際運(yùn)行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響，在被告已對(duì)上述設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，在使用過程中亦未對(duì)其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認(rèn)定該中轉(zhuǎn)站的性能達(dá)到了合同要求。【證據(jù)26、45、48】

　　4、退一步分析，如果該工程相關(guān)設(shè)備性能沒有達(dá)到合同約定，或者質(zhì)量不合格，則被告肯定要進(jìn)行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關(guān)性能進(jìn)行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進(jìn)行維修或委托第三方維修的事實(shí)，并且在20xx年11月3日確認(rèn)尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告，根據(jù)被告確認(rèn)該工程在20xx年10月31日通過測(cè)試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認(rèn)定該工程的性能完全符合合同約定并且運(yùn)行良好。【證據(jù)41、44、】

　　5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權(quán)與債務(wù)全部轉(zhuǎn)由被告履行，那么，即使該工程的相關(guān)性能沒有達(dá)到原被告合同的約定，那么，有關(guān)卸船能力沒有達(dá)到合同約定，則被告應(yīng)當(dāng)首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨;有關(guān)輸送方面沒有達(dá)到合同約定的性能，則被告應(yīng)當(dāng)首先與南京某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;有關(guān)卸料出庫的性能沒有達(dá)到約定，則被告應(yīng)當(dāng)與福建某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對(duì)工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進(jìn)行維修或整改的要求，由此可以確認(rèn)，該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的。【證據(jù)19、48】

　　6、被告在該工程通過測(cè)試后，原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗(yàn)收手續(xù)，被告對(duì)原告要求驗(yàn)收的函告均未予回復(fù)。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗(yàn)收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對(duì)賬明細(xì)及證明，確認(rèn)主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計(jì)10164845元，累計(jì)已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對(duì)原告要求支付剩余工程款的要求時(shí)，被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時(shí)，被告才以性能未達(dá)標(biāo)為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關(guān)于性能未達(dá)標(biāo)及未通過驗(yàn)收的真實(shí)意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會(huì)在通過測(cè)試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗(yàn)收及性能未達(dá)標(biāo)。【證據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點(diǎn)安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個(gè)補(bǔ)充合同總價(jià)為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元，上述6個(gè)合同增加的工程款共計(jì)1150000元，被告對(duì)此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關(guān)于工程性能未達(dá)標(biāo)或質(zhì)量不合格只是被告為達(dá)到拖延、克扣工程款的一個(gè)借口。【證據(jù)11、15、18】

　　8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規(guī)定，即使該工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時(shí)規(guī)定，工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測(cè)試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達(dá)標(biāo)及未通過驗(yàn)收只是其想達(dá)到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個(gè)借口，被告依法應(yīng)當(dāng)支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔(dān)其他損失。

　　三、關(guān)于拖欠工程款的數(shù)額。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗(yàn)收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對(duì)賬明細(xì)及證明，確認(rèn)主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計(jì)10164845元，累計(jì)已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關(guān)于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關(guān)于具體每筆款項(xiàng)的支付時(shí)間和數(shù)額也與被告一致，原告決算書和被告明細(xì)賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元，被告實(shí)際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計(jì)1174655.25元。【證據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號(hào)調(diào)解書】

　　四、被告提出根據(jù)合同約定應(yīng)當(dāng)先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗(yàn)收、性能未達(dá)標(biāo)等答辯意見是沒有法律依據(jù)的。

　　1、原告此前已就開具發(fā)票一事與被告協(xié)商，但被告要求原告開具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發(fā)票為由拒付工程款，其真實(shí)的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發(fā)票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】

　　2、由于原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，故根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規(guī)定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程合同書)無效，被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無效的。根據(jù)中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規(guī)定，依法確認(rèn)該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認(rèn)的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發(fā)票是原告的法定義務(wù)，依法屬于國家稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄范圍，人民法院不能就發(fā)票事宜進(jìn)行處理。原告收到被告支付的全部工程款時(shí)會(huì)按規(guī)定出具工程發(fā)票。【證據(jù)1、41，法律依據(jù)中華人民共和國合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】

　　綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進(jìn)度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導(dǎo)致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測(cè)試并運(yùn)轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗(yàn)收后拒絕辦理驗(yàn)收手續(xù)并連續(xù)運(yùn)行生產(chǎn)達(dá)一年之久后，以未經(jīng)竣工驗(yàn)收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，請(qǐng)求法院根據(jù)上述事實(shí)以及法院依原告申請(qǐng)查明的事實(shí)判決，支持原告的全部訴訟請(qǐng)求。

　　此致

　　長(zhǎng)樂市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

建設(shè)施工合同代理詞 篇4

　　常用版_____合同

　　甲方(委托方):___________ 簽約時(shí)間: ___________

　　乙方(施工方):___________ 簽約地點(diǎn): ___________

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)登記的企業(yè)或個(gè)體工商戶。

　　2、裝飾施工地點(diǎn)：_______縣(市、區(qū))______路(小區(qū))____幢____號(hào)(單元)____室。

　　3、住房結(jié)構(gòu)：_____室______廳______結(jié)構(gòu)，建筑面積______平方米。

　　4、裝飾施工內(nèi)容：詳見《工程施工報(bào)價(jià)單》(附件

　　一)和圖紙。

　　5、承包采用下列第______種方式：

　　(1) 乙方包工、包全部材料(見附件

　　三);

　　(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附件

　　二、

　　三);

　　(3) 乙方包清工。

　　6、本工程由__________設(shè)計(jì)。

　　7、工期：工程期限______天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。

　　二、工程價(jià)款及結(jié)算方式

　　1、總價(jià)款：(大寫)_______元(其中：人工費(fèi)_____元，材料費(fèi)______元，設(shè)計(jì)費(fèi) ______元，管理費(fèi)_____%，計(jì)_____元，稅金_____%，計(jì)______元)。如雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

　　2、付款方式

　　(1)合同簽訂后_____天內(nèi)，甲方支付總價(jià)款的____%計(jì)_____元;

　　(2)木工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天，甲方支付總價(jià)款的_____%計(jì) _____元;

　　(3)油漆進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天，甲方支付總價(jià)款的_____%計(jì) ______元;

　　(4)尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。

　　三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)

　　(

　　一)甲方工作

　　1、甲方在開工前，應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位登記;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。

　　2、甲方應(yīng)在開工前，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。_________空房屋，清除影響施工的障礙物，對(duì)只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。

　　3、做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

　　4、指派_______為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。

　　(

　　二)乙方工作

　　1、對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。

　　2、指派______為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的`各項(xiàng)事宜。

　　3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

　　4、因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和賠償責(zé)任。

　　5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　四、材料的供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料：詳見《甲方提供的材料、設(shè)備表》(附件

　　二)。

　　本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　2、乙方提供的材料：詳見附件《乙方提供的材料報(bào)價(jià)單》。

　　乙方提供的材料，均應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、安全生產(chǎn)和防火要求

　　乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　六、施工內(nèi)容和工期的變更

　　在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

　　七、材料供應(yīng)

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。

　　八、工期延誤

　　1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　（1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　1、《____市住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。

　　2、雙方商定條款：施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以鑒定，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　十、工程驗(yàn)收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：_________，乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。

　　2、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移手續(xù)。

　　3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為________年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為________年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修。

　　十一、其它約定事項(xiàng)

　　1、______________________________________

　　2、______________________________________

　　3、______________________________________

　　十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　附件

　　1、工程施工報(bào)價(jià)單

　　附件

　　2、甲方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表

　　附件

　　3、乙方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表

　　附件

　　4、工程項(xiàng)目更單

　　附件

　　5、工程質(zhì)量驗(yàn)收單

　　附件

　　6、工程包修單

　　附件

　　7、施工業(yè)務(wù)通知單

　　甲 方：________________ 乙 方：_________________________

　　姓名（簽名）：__________ 單位名稱（蓋章）：_______________

　　身份證號(hào)：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____

　　聯(lián)系電話：______________ 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：___________________

　　聯(lián)系電話：______________

　　附件

　　一：工程施工報(bào)價(jià)單

　　序號(hào) 項(xiàng)目 單位

　　單價(jià)

　　數(shù)量

　　合計(jì)金額

　　工藝做法、用料說明

　　甲方代表（簽字蓋章）：_______

　　乙方代表（簽字蓋章）：_______

　　________年____月____日

　　附件

　　二：甲方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表

　　序號(hào) 材料或設(shè)備

　　名稱 品牌 規(guī)格

　　型號(hào) 質(zhì)量

　　等級(jí) 單位 數(shù)量 單價(jià) 供應(yīng)時(shí)間 送達(dá)地點(diǎn)

　　乙方驗(yàn)收意見

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　附件

　　三：乙方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表

　　序號(hào) 裝飾內(nèi)容 材料

　　規(guī)格型號(hào) 品牌 等級(jí) 數(shù)量 單位 單價(jià) 合價(jià)

　　甲方驗(yàn)收意見

　　甲方代表：_________

　　乙方代表：_________

　　________年____月____日

　　附件

　　四：工程項(xiàng)目變更單

　　變更內(nèi)容 原價(jià)格 新價(jià)格 增減金額（、-）

　　詳細(xì)說明

　　工程原定金額 甲方已付金額

　　元 元

　　增加工程金額 減項(xiàng)工程金額 （增―減）金額 結(jié)算應(yīng)付金額

　　元 元 元 元

　　甲方代表：___________

　　乙方代表：___________

　　________年____月____日

　　附件

　　五：工程質(zhì)量驗(yàn)收單____日期 檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱 檢驗(yàn)結(jié)果（合格、不合格、補(bǔ)驗(yàn)） 甲方簽名

　　整體

　　工程

　　驗(yàn)收

　　意見

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　注：分項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)分：合格打“√”，不合格打“;”，補(bǔ)驗(yàn)合格打“√”簽名。

　　________年____月____日

　　附件

　　六：工程保修單

　　公司名稱 保修電話

　　用戶姓名 登記編號(hào)

　　裝修房屋地址 聯(lián)系電話

　　施工單位負(fù)責(zé)人 施工負(fù)責(zé)人

　　現(xiàn)場(chǎng)施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗(yàn)收日期

　　保修期限________年____月____日至________年____月____日

　　維修記錄

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　備注：

　　（1）凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算，保修期為________年，其中水、電工程保修________年。

　　（2）由于乙方原因造成質(zhì)量問題，乙方無條件地進(jìn)行維修。

　　（3）由于甲方使用不當(dāng)造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。

　　（4）本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

　　附件

　　七：施工業(yè)務(wù)通知單

　　客戶姓名 施工地點(diǎn) 聯(lián)系電話

　　施工負(fù)責(zé)人 施工日期 聯(lián)系電話

　　序號(hào) 業(yè)務(wù)名稱 具體安排要求

　　說明：

　　甲方簽字（蓋章）：________

　　________年____月____日

　　乙方簽字（蓋章）：________

　　________年____月____日

建設(shè)施工合同代理詞 篇5

　　發(fā)包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同:

　　第1條:工程概況

　　1.1 工程名稱:

　　工程地點(diǎn): 工程內(nèi)容:

　　1.2 承包范圍:

　　1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

　　第2條:建設(shè)規(guī)模、主要工程量 :工程造價(jià) 元,大寫

　　第3條:工程款結(jié)算方式：

　　第4條:合同生效及終止:

　　本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內(nèi)容 后即告終止。

　　第5條:合同份數(shù)

　　5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

　　5.2甲乙雙方如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。

　　合同簽訂時(shí)間:

　　合同簽訂地點(diǎn): 備注：

　　發(fā)包方(章) 承包方(章)

　　地址: 地址:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代表人: 委托代表人:

　　電話: 電話:

建設(shè)施工合同代理詞 篇6

　　甲方：食品有限公司

　　乙方：工程建筑有限公司

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：鍋爐房工程

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、承包范圍：包工包料形式。

　　4、工程建筑面積及計(jì)算方式：工程約平方，每平方米按元整計(jì)算(按工程完工后實(shí)際發(fā)生量計(jì)算)，工程總造價(jià)約貳佰萬元。

　　5、付款方式：基礎(chǔ)完工后付款元，主體完工后付元，余款完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收合格七天內(nèi)結(jié)算，一個(gè)月內(nèi)付清。

　　6、工程期限：年月 日至年 月 日，共計(jì) 天完工。

　　7、如遇到下雨天災(zāi)，人為不可抗拒因素，工期相應(yīng)順延。

　　8、工程施工中如發(fā)生變更項(xiàng)目，另行計(jì)算。

　　9、建筑物回填 米以外由甲方負(fù)責(zé)。

　　10、煙筒不在承包范圍內(nèi)。

　　11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　二、 甲方責(zé)任和權(quán)利

　　1、施工單位有權(quán)行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)乙方承建的工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　2、施工單位所制定的施工進(jìn)度計(jì)劃，乙方嚴(yán)格執(zhí)行。

　　3、施工期間乙方不準(zhǔn)隨意停工。

　　4、每個(gè)單項(xiàng)工程向乙方提供一套完整圖紙，并進(jìn)行圖紙

　　三、乙方的責(zé)任和權(quán)利

　　1、 乙方必須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，接受施工單位有關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量安全、文明施工方面的管理和監(jiān)督，但乙方不能因施工單位管理和監(jiān)督而免除自己的責(zé)任。

　　2、 必須遵守安全施工標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、嚴(yán)格按照分部分項(xiàng)安全技術(shù)措施、安全施工方案、安全技術(shù)交底施工，必須遵守施工單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從施工單位現(xiàn)場(chǎng)指揮。

　　3、 有權(quán)拒絕違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)，在施工中發(fā)生危險(xiǎn)及人身安全的緊急情況下，作業(yè)人員有權(quán)停止作業(yè)或撤離危險(xiǎn)區(qū)域。

　　4、 組建一支過硬的施工隊(duì)伍，配齊各項(xiàng)工種，配備專職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)，安全文明施工。會(huì)審，如有變更甲方應(yīng)提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。

　　5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理工作及周邊關(guān)系的處理，給乙方造成一個(gè)良好的施工環(huán)境，并對(duì)工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合格工程應(yīng)以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

　　6、給乙方配備現(xiàn)場(chǎng)施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

　　7、保證按時(shí)給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔(dān)一切后果。

　　8、甲方負(fù)責(zé)乙方場(chǎng)地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現(xiàn)場(chǎng)的土地。

　　四、施工安全措施

　　1、乙方在施工操作中，嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。

　　2、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)，安全施工無事不得進(jìn)入建設(shè)單位生產(chǎn)車間，如果出事，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

　　3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方無條件承擔(dān)。

　　五、附則

　　1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執(zhí)三份。

　　2、本合同簽訂后，承、發(fā)包雙方需提出修改時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽字確認(rèn)作為本合同補(bǔ)充合同。

　　3、任何一方不得違反本合同規(guī)定，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

建設(shè)施工合同代理詞 篇7

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于 年 月 日簽訂合同編號(hào)為 的《 建設(shè)工程施工合同》(以下簡(jiǎn)稱“原合同”)中的定義相同。

　　根據(jù)原合同的工程量施工完畢后，甲方需要增加合同以外項(xiàng)目的工程量，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補(bǔ)充協(xié)議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議。

　　一、 由于工程量增加，合同價(jià)款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣，結(jié)算工程量以實(shí)際完成的工程量為準(zhǔn)。

　　二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所做修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原合同有相互沖突時(shí)，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

　　三、本協(xié)議一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設(shè)施工合同代理詞 篇8

　　總包方(全稱、以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　分包方(全稱、以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　鑒于乙方已經(jīng)與甲方簽訂工程勞務(wù)施工合同(以下簡(jiǎn)稱為“分包合同”)，為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，依法從嚴(yán)治理施工現(xiàn)場(chǎng)，確保項(xiàng)目施工中操作人員的安全與健康，促進(jìn)施工順利進(jìn)行。

　　依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，甲方和乙方雙方就分包工程安全生產(chǎn)、文明施工事項(xiàng)達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議書。本協(xié)議書為工程總分包合同的一部分，具有同等法律約束效應(yīng)。

　　一、工程安全生產(chǎn)、文明施工標(biāo)準(zhǔn)

　　本工程安全生產(chǎn)、文明施工標(biāo)準(zhǔn)雙方約定為：

　　二、組成本協(xié)議書的文件包括：

　　1、本協(xié)議書第一部分：協(xié)議書;

　　2、本協(xié)議書規(guī)定條款;

　　3、國家、北京市關(guān)于建筑施工管理的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、協(xié)議書履行過程中，甲方和乙方協(xié)商一致的其他書面文件。

　　三、乙方向甲方，履行并嚴(yán)格遵守本協(xié)議書中所有條款及規(guī)定。

　　四、乙方必須建立健全現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)。

　　五、乙方向甲方，在履行本協(xié)議書的過程中，甲方對(duì)乙方所進(jìn)行的一切處罰和處理乙方均無異議。

　　六、乙方承擔(dān)由其負(fù)責(zé)向甲方提交的所有材料的法規(guī)、規(guī)范符合性及由此引發(fā)的所有法律后果，甲方的審核批準(zhǔn)并不代表乙方無須承擔(dān)責(zé)任。

　　七、履行本協(xié)議書的過程中，甲方對(duì)乙方已處罰款項(xiàng)均不予以退還。

　　八、協(xié)議書的份數(shù)：

　　按分包合同一并處理。

　　九、有效期

　　同總分包合同有效期

　　十、協(xié)議書的生效

　　協(xié)議書訂立時(shí)間：年月日;

　　本協(xié)議書同雙方總分包合同一并生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　委托代表人：委托代表人：

建設(shè)施工合同代理詞 篇9

　　發(fā)包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并信守下列條款，共同嚴(yán)格執(zhí)行。　　

　　第一條 工程名稱：中和設(shè)備基礎(chǔ)工程　　

　　第二條 工程地點(diǎn)：____區(qū)羅漢街工業(yè)園　　

　　第三條 工程內(nèi)容：以甲方提供的施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽單為準(zhǔn)。　　

　　第四條 工程造價(jià)：設(shè)備基礎(chǔ)按照 元3砼（按實(shí)際工程量結(jié)算）。　　

　　第五條 承包方式：包工包料。　　

　　第六條 工期：本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。　　

　　第七條 工程質(zhì)量：按施工驗(yàn)收規(guī)范、建筑工程質(zhì)量檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)施工及驗(yàn)收，本工程質(zhì)量等級(jí)為合格。　　

　　第八條 結(jié)算方式：以實(shí)際的工程量為結(jié)算依據(jù)，按月進(jìn)度計(jì)算。　　

　　第九條 工程類別及企業(yè)等級(jí)：按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　　

　　第十條 甲方權(quán)利：派駐工地全權(quán)代表，負(fù)責(zé)與乙方工地代表進(jìn)行工作聯(lián)系。并對(duì)設(shè) 計(jì)、 施工技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等事宜辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　第十一條 乙方權(quán)利：　　

　　1、按承包工程設(shè)計(jì)圖紙或甲方具體技術(shù)、使用要求組織施工。　　

　　2、乙方確保工程質(zhì)量和工期，不偷工減料，如發(fā)現(xiàn)偷工減料行為，甲方有權(quán)不付款或付部分款。　　3.施工中注意安全，施工中發(fā)生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負(fù)。　　

　　第十二條 竣工驗(yàn)收與結(jié)算：　　

　　一、工程竣工后甲方按國家有關(guān)施工規(guī)范、質(zhì)量檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙和甲方具體技術(shù)、使用要求及實(shí)完工程量進(jìn)行驗(yàn)收。　　

　　二、驗(yàn)收合格后____日內(nèi)辦理竣工驗(yàn)收及結(jié)算手續(xù)。　　

　　第十三條 付款方式：　　自開工之日起每月支付實(shí)際完成工程量50%的工程款，工程竣工驗(yàn)收之后支付剩余45%的工程款。預(yù)留總價(jià)款的5%作為質(zhì)保金，于工程完工________年后在未出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下，予以支付。　　

　　第十四條 保修：按現(xiàn)行建筑工程保修辦法執(zhí)行。竣工驗(yàn)收時(shí)乙方出具保修書。保修期從甲在驗(yàn)收單簽字之日起________年。

　　第十五條 違約與仲裁：　　

　　一、合同在履行中如有爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，提請(qǐng)____區(qū)經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。　　

　　二、確因乙方責(zé)任造成的工程質(zhì)量不合格所引起的返修造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方自負(fù)。　　

　　第十六條 附則：　　

　　一、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。　　

　　二、合同有效期限：本合同經(jīng)雙方簽章后生效，至工程竣工驗(yàn)收結(jié)清尾款后失效。　　

　　第十七條 其它：　　甲方： 乙方：　　電話： 電話：　　簽約時(shí)間：________年月____日

建設(shè)施工合同代理詞 篇10

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　代表人：

　　地址：

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　代表人:

　　身份證號(hào):

　　地址：

　　依照《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)本工程的具體情況，就該工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等事項(xiàng)達(dá)成一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.工程地點(diǎn)：

　　2.工程范圍：

　　3.承包方式：

　　3.1按圖紙、清單備注欄說明及工程范圍內(nèi)、包質(zhì)量、包安全、包工人差旅和食宿費(fèi)。

　　3.2施工用水電費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　3.3本合同執(zhí)行清單價(jià)結(jié)算，按甲方要求 天完成主體，總工期 天完成項(xiàng)目;若甲方所供設(shè)備、材料、及款項(xiàng)不到位造成的工期延誤乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時(shí)用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及托運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);

　　3.5現(xiàn)場(chǎng)施工材料的卸貨搬運(yùn)及保管由乙方負(fù)責(zé);

　　4.工期

　　總工期： 日歷天。

　　開工日期：　 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二條 雙方代表

　　1.甲方駐工地代表姓名： 聯(lián)系電話：

　　2.本工程實(shí)行甲方代表負(fù)責(zé)制，甲方委托甲方代表對(duì)本安裝工程實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)管理。

　　3.乙方駐工地代表姓名： 聯(lián)系電話：

　　4.施工中必須和甲方代表一起參與項(xiàng)目管理及各項(xiàng)會(huì)議;

　　4.1甲方工作

　　4.1.1合同開工前3天，提供施工所需要場(chǎng)地。

　　4.1.2合同開工日期前3天，辦理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時(shí)用地等的申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)。

　　4.1.3如乙方不按合同要求進(jìn)行施工，甲方即可勒令乙方暫停施工，待整改完畢后報(bào)甲方驗(yàn)收并同意后方可復(fù)工。

　　4.2乙方工作

　　4.2.1按合同要求的質(zhì)量和工期完成本工程的施工。遵守有關(guān)法律和規(guī)定，接受甲方的指令，按照施工圖紙、設(shè)計(jì)變更單、圖紙會(huì)審紀(jì)要及施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合，服從甲方對(duì)分包工程的協(xié)調(diào)。

　　4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進(jìn)度計(jì)劃及其相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　4.2.3 在乙方施工的施工場(chǎng)地內(nèi)，按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負(fù)責(zé)。

　　4.2.4遵守當(dāng)?shù)厥姓�府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并辦理有關(guān)手續(xù)。

　　4.2.5遵守當(dāng)?shù)厥姓�府和甲方上�?jí)單位對(duì)施工場(chǎng)地的規(guī)定和要求。

　　4.2.6 按約定保護(hù)好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線、設(shè)備。

　　4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗(yàn)收之前，乙方負(fù)責(zé)成品保護(hù)，工程竣工后3天內(nèi)清理現(xiàn)場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。

　　4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

　　4.2.9乙方必須為進(jìn)入場(chǎng)地的所有工人和管理人員購買工傷保險(xiǎn)，確保施工安全和第三者的安全，在施工中違章操作發(fā)生的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　4.2.10乙方應(yīng)自行解決施工過程中工人的食宿問題。

　　4.2.11乙方有義務(wù)事先告知甲方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項(xiàng)，如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)有關(guān)質(zhì)量問題而告知甲方。

　　4.2.12由于乙方自身原因造成工程質(zhì)量問題，所需人工、材料、機(jī)械費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　4.2.13乙方必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法則。

　　4.3 施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃

　　乙方在合同簽訂生效后3日內(nèi)，將施工方案、勞動(dòng)力安排、機(jī)械安排和進(jìn)度計(jì)劃提交甲方代表。

　　第三條　工期順延

　　1.以下原因造成竣工日期拖延，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;

　　1.1 一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時(shí);

　　1.2甲方不能按約定期限交出施工場(chǎng)地，清除障礙物、疏通進(jìn)場(chǎng)道路和接通施工用水、用電;

　　1.3由于戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)、以及臺(tái)風(fēng)、大雨、暴雨、地震等。

　　第四條 工程驗(yàn)收

　　乙方在工程完工 3日內(nèi)通知甲方進(jìn)行初步驗(yàn)收，并有義務(wù)配合甲方進(jìn)行工程總驗(yàn)收。

　　第五條　合同價(jià)款及支付

　　1.合同總價(jià),即人民幣 元整(大寫 元整)。

　　2.合同簽訂生效后甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整)，工程完工初驗(yàn)合格后支付 40 %即 元(大寫 元整)，工程總驗(yàn)收合格后支付 20 %即 元(大寫 元整)，余款質(zhì)保期滿后一次性支付給乙方。

　　3.質(zhì)保期： 年。

　　第六條 其他條款

　　1.本合同未盡事宜雙方本著友好合作誠意協(xié)商解決，若協(xié)商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。

　　2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。

　　3.本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效，合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日期： 日期：

建設(shè)施工合同代理詞 篇11

　　合同編號(hào)_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就石材加工生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。

　　第一條　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

　　2.石材供料時(shí)間：_______________________________。

　　3.交付地點(diǎn)為(選擇一項(xiàng))

　　施工現(xiàn)場(chǎng)：____________________________________。

　　甲方指定的材料存放地點(diǎn)：______________________。

　　雙方約定的其他地點(diǎn)：__________________________。

　　4.甲乙雙方根據(jù)合同要求及供料進(jìn)度確定具體批次的石材產(chǎn)品的交付時(shí)間和地點(diǎn)。

　　第二條　承接方式

　　1.甲方應(yīng)在_______年_______月_______日前向乙方提供設(shè)計(jì)方案或技術(shù)要求，就相關(guān)要求向乙方進(jìn)行書面告知。乙方按照甲方的設(shè)計(jì)要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)按甲方要求，并接受甲方檢驗(yàn)。

　　甲方提供原材料的，乙方應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，如有不符合約定要求的應(yīng)當(dāng) 日內(nèi)通知甲方更換、補(bǔ)齊或者采取其他補(bǔ)救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級(jí)。

　　3.乙方需要第三方協(xié)助完成工作的，工作成果由乙方負(fù)責(zé)。

　　4.一方要求設(shè)計(jì)方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應(yīng)盡保密義務(wù)。

　　第三條　質(zhì)量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)(選擇一項(xiàng))

　　國家標(biāo)準(zhǔn)

　　行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定標(biāo)準(zhǔn)：________________________________。

　　第四條　運(yùn)輸與裝卸

　　1.成品石材的運(yùn)輸由(選擇一項(xiàng))：□甲方負(fù)責(zé) □乙方負(fù)責(zé);石材在運(yùn)輸中發(fā)生的損毀由負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)囊环截?fù)責(zé)，運(yùn)費(fèi)由_____方承擔(dān)。

　　2.成品石材運(yùn)到工程施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)由(選擇一項(xiàng))：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發(fā)生的損毀由負(fù)責(zé)裝卸的一方負(fù)責(zé)，裝卸費(fèi)由_______方承擔(dān)。

　　第五條　驗(yàn)收

　　1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書”(以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時(shí)，甲方應(yīng)派專人與乙方一同驗(yàn)收，驗(yàn)收完成后甲方應(yīng)當(dāng)同時(shí)出具驗(yàn)收單;實(shí)際交付石材的品種、規(guī)格、數(shù)量等，依據(jù)甲方向乙方出具的驗(yàn)收單確認(rèn)。質(zhì)保書及驗(yàn)收單為本合同附件。

　　2.成品石材的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)的，甲方在裝運(yùn)前驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收單。成品石材的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)的，甲方在裝運(yùn)后驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收單。

　　第六條　合同價(jià)款與支付方式

　　1.合同總價(jià)：人民幣_(tái)____________________(大寫)。

　　2.支付方式

　　(1)合同簽訂后_______日內(nèi)(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的_______%作為預(yù)付款，計(jì)人民幣_(tái)________ 元，雙方約定預(yù)付款處理方式：_____________________。

　　(2)款項(xiàng)支付(選擇一項(xiàng))

　　按供料進(jìn)度，每_______(時(shí)間)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報(bào)表后_______日內(nèi)核實(shí)并支付進(jìn)度款。

　　按供料進(jìn)度，每_______(數(shù)量)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報(bào)表后_______日內(nèi)核實(shí)并支付進(jìn)度款。

　　3.合同價(jià)款結(jié)算方式為：____________________________。

　　4.供料進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)款的______%時(shí)，不再按進(jìn)度付款。待完工驗(yàn)收后_______天內(nèi)支付余款，甲方暫留合同總價(jià)款的______%作為保修金，甲方應(yīng)在保修期滿后_______天內(nèi)結(jié)算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

　　第七條　違約責(zé)任

　　1.乙方交付的石材質(zhì)量不符合本合同要求，甲方有權(quán)要求乙方整改并達(dá)標(biāo)后繼續(xù)供料;對(duì)不達(dá)標(biāo)但仍可使用的，甲方有權(quán)要求乙方減少價(jià)款;因重新供料而產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。改進(jìn)后仍不能達(dá)標(biāo)以及不能重新供料的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償相應(yīng)損失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價(jià)款______%支付。

　　3.因甲方原因?qū)е逻t延交付的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價(jià)款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同價(jià)款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價(jià)款______%支付，乙方對(duì)已加工的成品石材享有留置權(quán)。

　　5.其他違約責(zé)任：____________________________。

　　第八條　保修

　　1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字之日算起。

　　2.保修項(xiàng)目____________________________。

　　3.保修內(nèi)容____________________________。

　　4.保修期內(nèi)，因乙方供應(yīng)材料發(fā)生質(zhì)量問題由乙方承擔(dān)修補(bǔ)、更換的責(zé)任。乙方應(yīng)在接到修理通知之后7天內(nèi)派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費(fèi)用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。

　　第九條　合同變更與未盡事宜補(bǔ)充

　　1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關(guān)服務(wù)要求應(yīng)與乙方協(xié)商，并制定書面補(bǔ)充合同或者以本合同為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算變更部分的合同價(jià)款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔(dān)。

　　2.合同履行過程中發(fā)生的與合同有關(guān)但無合同約定的事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并以書面形式達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，與合同條款具有相同效力。

　　第十條　其他事項(xiàng)____________________________。

　　第十一條　爭(zhēng)議處理

　　因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方可以協(xié)商解決或提交上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)解;或按照下列第_______項(xiàng)方式解決。

　　1.向上海仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條　本合同生效后雙方可以向上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　第十三條　附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2.本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　簽訂人：_______　職務(wù)：_______　簽訂人：_______　職務(wù)：_______

　　負(fù)責(zé)人：______________________　負(fù)責(zé)人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　電話：________________________　電話：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　石材供料單

　　上海市工商行政管理局/上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)制定

建設(shè)施工合同代理詞 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保宰能村扣香公路按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、公路建設(shè)路線及工期要求:

　　1、公路建設(shè)路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

　　2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

　　二、公路建設(shè)的內(nèi)容：

　　公路路基開挖工程。

　　三、公路建設(shè)技術(shù)要求：

　　1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設(shè)置4個(gè)錯(cuò)車道，錯(cuò)車道有效寬度為6.1米。

　　2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大于10%，縱坡長(zhǎng)度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。

　　3、土質(zhì)邊坡按1：0.5-1：0.75，堅(jiān)石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開挖。

　　四、工程驗(yàn)收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉(xiāng)政府組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、工程承包經(jīng)費(fèi)為每公里2.75萬元，乙方進(jìn)場(chǎng)并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進(jìn)度工程款的30%預(yù)付給乙方作工程建設(shè)費(fèi)用;整個(gè)工程按時(shí)按按量完工，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府組織相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全責(zé)任：

　　乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規(guī)程施工，達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。乙方無論任何時(shí)候發(fā)生安全事故，造成的一切后果由乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　六、雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：

　　1、公路建設(shè)必須按照本合同規(guī)定的技術(shù)要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費(fèi)用，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

　　2、甲方必須搞好公路經(jīng)過的山林田土、房屋、墳?zāi)沟鹊膮f(xié)調(diào)和搬遷工作，如因未搞好協(xié)調(diào)和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計(jì)支付乙方的誤工費(fèi)。

　　3、在施工過程中，乙方的機(jī)械燃油由乙方自行負(fù)責(zé)運(yùn)輸。

　　4、甲方必須派員協(xié)助乙方進(jìn)行施工。

　　5、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份、鄉(xiāng)人民政府一份，自雙方簽字之日生效。

　　甲方： 代表：

　　乙方： 代表：

建設(shè)施工合同代理詞 篇13

　　發(fā)包人：______________

　　承包人：______________

　　為進(jìn)一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，在《“安順市普定縣雙龍?jiān)飞套�樓工程”建筑施工工程合同》基礎(chǔ)上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補(bǔ)充協(xié)議條款的情況下，簽定本工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：______________

　　2、工程地址：______________

　　3、建筑面積：______________

　　4、結(jié)構(gòu)類型：_________________底層為框架結(jié)構(gòu)、地上61層為磚混結(jié)構(gòu)。

　　5、設(shè)計(jì)單位：______________

　　6、監(jiān)理單位：______________

　　二.工程內(nèi)容及承包范圍

　　1、外墻面磚改為外墻漆

　　2、客廳推拉門取消

　　3、本工程為滿七層，結(jié)構(gòu)找坡

　　4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光

　　5、外墻_____深灰色柵格取消6、廚房與陽臺(tái)之間門帶窗(mc-2324)取消，陽臺(tái)改為封閉式廚房。

　　7、其余均按原圖施工

　　三、合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)

　　1、開、竣工日期

　　1.1開工日期：_________________年__________月__________;竣工日期：_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節(jié)假日)以《建設(shè)工程竣工報(bào)告》所載日期為準(zhǔn)。

　　四、付款方式本工程按建筑面積一次性包干，__________元/平方米;在施工過程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協(xié)商價(jià)計(jì)算;本工程為墊款主體二層，二層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價(jià)的30%支付給乙方，主體五層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價(jià)的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價(jià)的20%支付給乙方，內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價(jià)的20%支付給乙方，其余款待工程驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)支付給乙方的12%，滯留3%作保質(zhì)、保修金，等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：_________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　銀行賬號(hào)：_________________銀行賬號(hào)：_________________

　　簽定合同代表：_________________簽定合同代表：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

建設(shè)施工合同代理詞 篇14

　　發(fā)包人（全稱）：_______________________

　　承包人（全稱）：_______________________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就下列建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：____________________________________________。

　　工程地點(diǎn)：____________________________________________。

　　工程內(nèi)容：____________________________________________。

　　工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：____________________________________。

　　資金____________________________________________。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：____________________________________________。

　　三、合同工期

　　開工日期：____________________________________________。

　　竣工日期：____________________________________________。

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)________________天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________________________________________。

　　五、合同價(jià)款

　　金額（大寫）：_________________________元（人民幣）。

　　￥：__________________元（人民幣）。

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協(xié)議書

　　2.中標(biāo)通知書

　　3.投標(biāo)書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：____________年_________月_________日

　　合同訂立地點(diǎn)：____________________________________

　　本合同雙方約定后生效。

　　發(fā)包人（公章）：_____________?承包人（公章）：_____________

　　住所：_______________________?住所：_______________________

　　法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________

　　委托代理人（簽字）：_________?委托代理人（簽字）：_________

　　電話：_______________________?電話：_______________________

　　傳真：_______________________?傳真：_______________________

　　開戶銀行：___________________?開戶銀行：___________________

　　賬號(hào)：_______________________?賬號(hào)：_______________________

　　編碼：___________________?編碼：___________________

　　_________年_______月_______日?_________年_______月_______日

　　附件1?上海市建設(shè)工程施工合同（通用條款）

　　一、詞語定義及合同文件

　　1.詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義。

　　1.1?通用條款：是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立，通用于建設(shè)工程施工的條款。

　　1.2?專用條款：是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見的條款，是對(duì)通用條款的具體化、補(bǔ)充或修改。

　　1.3?發(fā)包人：指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。

　　1.4?工程師：指發(fā)包人指定的履行本合同的己方代表，或發(fā)包人委托的監(jiān)理單位派出的總監(jiān)理工程師。其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人、承包人在專用條款中約定。

　　1.5?承包人：指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。

　　1.6?承包人代表：指承包人在專用條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。

　　1.7?設(shè)計(jì)單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計(jì)并取得相應(yīng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)證書的單位。

　　1.8?監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書的單位。

　　1.9?工程：指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。

　　1.10?合同價(jià)款：指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項(xiàng)。

　　1.11?追加合同價(jià)款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價(jià)款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。

　　1.12?費(fèi)用：指不包含在合同價(jià)款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)費(fèi)支出。

　　1.13?保留金：指合同雙方約定按一定比例在工程價(jià)款中提留，用于工程缺陷修補(bǔ)的款項(xiàng)。

　　1.14?接收證書：指發(fā)包人在工程或分項(xiàng)工程通過竣工驗(yàn)收后，簽發(fā)給承包人的工程接收憑證。

　　1.15?缺陷責(zé)_____：指承包人在工程竣工后，對(duì)所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負(fù)有修補(bǔ)責(zé)任的期限。

　　1.16?履約證書：指發(fā)包人在承包人按照合同約定履行責(zé)任，于缺陷責(zé)_____滿后簽發(fā)給承包人的完成合同履約的憑證。

　　1.17?保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，對(duì)所建工程在一定時(shí)限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)有保修責(zé)任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上注明的竣工日期起，至質(zhì)量保修書（合同）約定的期限止。

　　1.18?工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)（包括法定節(jié)假日）計(jì)算的承包天數(shù)。

　　1.19?開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對(duì)或相對(duì)的日期。

　　1.20?竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對(duì)或相對(duì)的日期。

　　1.21?圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。

　　1.22?施工場(chǎng)地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場(chǎng)所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場(chǎng)所。

　　1.23?書面形式：指合同書、紙質(zhì)信件和數(shù)據(jù)電文（包括傳真、電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。

　　1.24?違約責(zé)任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

　　1.25?索賠：指合同履行過程中，對(duì)于非己方過失，而是因?qū)Ψ皆�因造成�?shí)際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和（或）工期順延的要求。

　　1.26?不可抗力：指合同履行中發(fā)生的不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。

　　1.27?小時(shí)或天：本合同中規(guī)定按小時(shí)計(jì)算時(shí)間的，從事件有效開始時(shí)計(jì)算（不扣除休息時(shí)間）；規(guī)定按天計(jì)算時(shí)間的，開始當(dāng)天不計(jì)入，從次日開始計(jì)算。時(shí)限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日的次日為時(shí)限的最后一天，但竣工日期除外。時(shí)限的最后一天的截止時(shí)間為當(dāng)日24?時(shí)。

　　2.合同文件及解釋順序

　　2.1?合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　（1）本合同協(xié)議書

　　（2）中標(biāo)通知書

　　（3）投標(biāo)書及其附件

　　（4）本合同專用條款

　　（5）本合同通用條款

　　（6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　（7）圖紙

　　（8）工程量清單

　　（9）工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

　　合同履行中，發(fā)包人、承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　2.2?當(dāng)合同文件內(nèi)容界定不清或不相一致時(shí)，在不影響工程正常進(jìn)行的情況下，由發(fā)包人、承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請(qǐng)工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意工程師的解釋時(shí)，按本通用條款38?條關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。

　　3.語言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

　　3.1?語言文字

　　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時(shí)，漢語應(yīng)為解釋和說明本合同的標(biāo)準(zhǔn)語言文字。

　　3.2?適用法律和法規(guī)

　　本合同文件適用中華人民共和國的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。

　　3.3?適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

　　雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的.名稱；沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范但有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，約定適用地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的時(shí)間向承包人提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。屬強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人、承包人必須遵守。

　　國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時(shí)間向承包人提出施工技術(shù)要求，承包人按約定的時(shí)間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。

　　本條所發(fā)生的購買、翻譯標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制定施工工藝的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。

　　4.圖紙

　　4.1?發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù)，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人對(duì)工程有保密要求的，應(yīng)在專用條款中提出保密要求，保密措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。

　　4.2?承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三方。本合同終止后，除承包人存檔需要的圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。

　　4.3?承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進(jìn)行工程檢查時(shí)使用。

　　二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)

　　5.工程師

　　5.1?發(fā)包人派駐施工場(chǎng)地履行合同的代表，在本合同中稱工程師。其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。

　　5.2?實(shí)行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實(shí)施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。

　　5.3?監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中也稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人、承包人在專用條款內(nèi)寫明。其職權(quán)應(yīng)與發(fā)包人派駐現(xiàn)場(chǎng)履行合同的代表相區(qū)別。二者職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時(shí)，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。

　　5.4?合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人、承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進(jìn)行處理。一方對(duì)此處理有異議時(shí)，按本通用條款第38?條關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。

　　5.5?除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。

　　5.6?不實(shí)行工程監(jiān)理的，本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場(chǎng)地履行合同的代表，其具體職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。

　　6.工程師的委派和指令

　　6.1?工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認(rèn)為必要時(shí)撤回委派。委派和撤回均應(yīng)經(jīng)發(fā)包人同意，并提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對(duì)工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時(shí)，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時(shí)，工程師應(yīng)進(jìn)行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。

　　6.2?工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給承包人代表，承包人代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)。承包人對(duì)工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時(shí)給予書面確認(rèn)的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求。工程師在承包人提出確認(rèn)要求后48小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)的，視為口頭指令已被確認(rèn)。

　　承包人認(rèn)為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時(shí)內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報(bào)告，工程師在收到承包人報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤發(fā)生的追加合同價(jià)款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。

　　6.3?工程師應(yīng)按合同約定，及時(shí)向承包人提供所需指令、通知，并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)延誤造成的追加合同價(jià)款，并賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。

　　6.4?如需更換工程師，發(fā)包人應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　7.承包人代表

　　7.1?承包人代表的姓名、職務(wù)在專用條款內(nèi)寫明。

　　7.2?承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由承包人代表簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。

　　7.3?承包人代表按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時(shí)，承包人代表應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時(shí)內(nèi)向工程師送交報(bào)告。責(zé)任在發(fā)包人或第三方的，由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在承包人的，由承包人承擔(dān)費(fèi)用，不順延工期。

　　7.4?承包人如需更換承包人代表，應(yīng)提前7天以書面形式通知發(fā)包人，并征得發(fā)包人同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　7.5?發(fā)包人可以與承包人協(xié)商，建議更換其認(rèn)為不稱職的承包人代表。

　　8.發(fā)包人工作

　　8.1?發(fā)包人按專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以下工作：

　　（1）辦理土地征用、拆遷補(bǔ)償、平整施工場(chǎng)地等工作，使施工場(chǎng)地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)遺留問題；

　　（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工場(chǎng)地外部接至專用條款約定地點(diǎn)，保證施工期間的需要；

　　（3）開通施工場(chǎng)地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場(chǎng)地內(nèi)的主要道路，滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰�，保證施工期間的暢通；

　　（4）向承包人提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對(duì)資料的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

　　（5）辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時(shí)用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請(qǐng)批準(zhǔn)手續(xù)（證明承包人自身資質(zhì)的證件除外）；

　　（6）確定水準(zhǔn)點(diǎn)與座標(biāo)控制點(diǎn)，以書面形式交給承包人，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)；

　　（7）組織承包人和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底；

　　（8）協(xié)調(diào)處理施工場(chǎng)地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包括文物保護(hù)建筑）、古樹名木的保護(hù)工作，承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用；

　　（9）發(fā)包人應(yīng)做的其他工作，雙方在專用條款內(nèi)約定。

　　8.2?發(fā)包人如將前款部分工作委托承包人辦理，雙方應(yīng)在專用條款內(nèi)約定，相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　8.3?發(fā)包人未能履行8.1款各項(xiàng)義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給承包人造成損失的，發(fā)包人賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。

　　9.承包人工作

　　9.1?承包人按專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以下工作：

　　（1）根據(jù)發(fā)包人委托，在其設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)允許的范圍內(nèi)，完成施工圖設(shè)計(jì)或與工程配套的設(shè)計(jì)，經(jīng)工程師確認(rèn)后使用，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用；

　　（2）向工程師提供年、季、月度工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　（3）根據(jù)工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設(shè)施，并負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)；

　　（4）按專用條款約定的數(shù)量和要求，向發(fā)包人提供施工場(chǎng)地辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用；

　　（5）遵守政府有關(guān)主管部門對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音以及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知發(fā)包人，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，因承包人責(zé)任造成的罰款除外；

　　（6）已竣工工程未交付發(fā)包人之前，承包人按專用條款約定負(fù)責(zé)已完工程的保護(hù)工作。保護(hù)期間發(fā)生損壞，由承包人負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；發(fā)包人要求承包人采取特殊措施保護(hù)的工程部位和相應(yīng)的追加合同價(jià)款，雙方在專用條款內(nèi)約定；

　　（7）按專用條款約定做好施工場(chǎng)地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包括文物保護(hù)建筑）、古樹名木的保護(hù)工作；

　　（8）保證施工場(chǎng)地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到專用條款約定的要求，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款；

　　（9）承包人應(yīng)做的其他工作，雙方在專用條款內(nèi)約定。

　　9.2?承包人未能履行前款各項(xiàng)義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失。

　　三、施工組織設(shè)計(jì)和工期

　　10.進(jìn)度計(jì)劃

　　10.1?承包人應(yīng)按專用條款約定的日期，將施工組織設(shè)計(jì)和工程進(jìn)度計(jì)劃提交工程師。工程師按專用條款約定的時(shí)間予以確認(rèn)或提出修改意見。逾期不確認(rèn)也不提出書面意見的，視為同意。

　　10.2?群體工程中單位工程分期進(jìn)行施工的，承包人應(yīng)按照發(fā)包人提供圖紙及有關(guān)資料的時(shí)間，按單位工程編制進(jìn)度計(jì)劃，其具體內(nèi)容雙方在專用條款中約定。

　　10.3?承包人必須按工程師確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受工程師對(duì)進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進(jìn)措施，經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。因承包人原因?qū)е聦?shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計(jì)劃不符，承包人無權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。

　　11.開工及延期開工

　　11.1?承包人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時(shí)開工，應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。工程師在接到延期開工申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。

　　11.2?因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應(yīng)順延工期。

　　12.暫停施工工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當(dāng)按工程師要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。承包人實(shí)施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，工程師應(yīng)當(dāng)在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償承包人由此造成的損失，相應(yīng)順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。

　　13.工期延誤

　　13.1?因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延；

　　（1）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；

　　（2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行；

　　（3）發(fā)包人派出的工程師或在施工現(xiàn)場(chǎng)的發(fā)包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進(jìn)行或停工；

　　（4）工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；

　　（5）設(shè)計(jì)變更和工程量增加；

　　（6）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)；

　　（7）不可抗力；

　　（8）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　13.2?承包人在前款情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報(bào)告。工程師在收到報(bào)告后14天內(nèi)予以確認(rèn)。逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　14.工程竣工

　　14.1?承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

　　14.2?因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　14.3?施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價(jià)款等內(nèi)容。

　　四、質(zhì)量與檢驗(yàn)

　　15.工程質(zhì)量

　　15.1?工程施工應(yīng)達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量因承包人原因未達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　15.2?雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　16.檢查和返工

　　16.1?承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙的要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受工程師的檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。

　　16.2?工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。

　　16.3?工程師的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行，檢查檢驗(yàn)不合格時(shí)，影響正常施工的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價(jià)款由發(fā)包人承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。

　　16.4?因工程師指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價(jià)款，由發(fā)包人承擔(dān)。

　　17.隱蔽工程和中間驗(yàn)收

　　17.1?工程具備隱蔽條件或達(dá)到專用條款約定的中間驗(yàn)收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知工程師驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，工程師在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，承包人在工程師限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。

　　17.2?工程師不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時(shí)。工程師未能按以上時(shí)間提出延期要求，不進(jìn)行驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收，工程師應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。

　　17.3?經(jīng)工程師驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙等要求，驗(yàn)收24小時(shí)后，工程師不在驗(yàn)收記錄上簽字，視為工程師已經(jīng)認(rèn)可驗(yàn)收記錄，承包人可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。

　　18.重新檢驗(yàn)無論工程師是否進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)其要求對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí)，承包人應(yīng)按要求進(jìn)行剝離或開孔，并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款，賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不予順延。

　　19.工程試車

　　19.1?雙方約定需要試車的，試車內(nèi)容應(yīng)與承包人承包的安裝范圍相一致。

　　19.2?設(shè)備安裝工程具備單機(jī)無負(fù)荷試車條件，承包人組織試車，并在試車前48小時(shí)以書面形式通知工程師。通知包括試車內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備試車記錄，發(fā)包人根據(jù)承包人要求為試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。

　　19.3?工程師不能按時(shí)參加試車，須在開始試車前24小時(shí)內(nèi)以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時(shí)。工程師未能按時(shí)提出延期要求，不參加試車，應(yīng)承認(rèn)試車記錄。

　　19.4?設(shè)備安裝工程具備無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車條件，發(fā)包人組織試車，并在試車前48小時(shí)以書面形式通知承包人。通知包括試車內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)和對(duì)承包人的要求。承包人按要求做好準(zhǔn)備工作。試車合格，雙方在試車記錄上簽字。

　　19.5?雙方責(zé)任

　　（1）由于設(shè)計(jì)原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求，發(fā)包人應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)。承包人按修改后的設(shè)計(jì)方案重新安裝。發(fā)包人承擔(dān)修改設(shè)計(jì)、拆除及重新安裝的全部費(fèi)用和追加合同價(jià)款，工期相應(yīng)順延。

　　（3）由于承包人施工原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，并承擔(dān)重新安裝和試車的費(fèi)用，工期不予順延。

　　（4）試車費(fèi)用除已包括在合同價(jià)款之內(nèi)或?qū)Ｓ脳l款另有約定外，均由發(fā)包人承擔(dān)。

　　（5）工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字，試車結(jié)束24小時(shí)后，視為工程師已經(jīng)認(rèn)可試車記錄，承包人可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。

　　19.6?投料試車應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收后由發(fā)包人負(fù)責(zé)。如發(fā)包人要求在工程竣工驗(yàn)收前進(jìn)行或需要承包人配合時(shí)，應(yīng)征得承包人同意，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　五、安全施工

　　20.安全施工與檢查

　　20.1?承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。

　　20.2?發(fā)包人應(yīng)對(duì)己方在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩�事故，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。

　　21.安全防護(hù)

　　21.1?承包人在動(dòng)力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時(shí)，事前應(yīng)向工程師提出安全防護(hù)措施，經(jīng)工程師認(rèn)可后實(shí)施，防護(hù)措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　21.2?實(shí)施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工（含儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí)，承包人應(yīng)在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應(yīng)的安全防護(hù)措施，經(jīng)工程師認(rèn)可后實(shí)施，安全防護(hù)措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　22.事故處理發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知工程師，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。

　　六、合同價(jià)款與支付

　　23.合同價(jià)款及調(diào)整

　　23.1?招標(biāo)工程的合同價(jià)款由發(fā)包人、承包人依據(jù)中標(biāo)通知書中的中標(biāo)價(jià)格在協(xié)議書內(nèi)約定。非招標(biāo)工程的合同價(jià)款由發(fā)包人、承包人依據(jù)工程預(yù)算書在協(xié)議書內(nèi)約定。

　　23.2?合同價(jià)款在協(xié)議書內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。合同價(jià)款計(jì)價(jià)的方式可采用固定總價(jià)、固定單價(jià)或雙方約定的其他計(jì)價(jià)方式。

　　（1）采用固定總價(jià)計(jì)價(jià)方式的，雙方在專用條款內(nèi)約定合同價(jià)款包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法。在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，合同價(jià)款不作調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的合同價(jià)款調(diào)整方法，應(yīng)當(dāng)在專用條款內(nèi)約定。

　　（2）采用固定單價(jià)計(jì)價(jià)方式的，除專用條款另有約定外，在約定風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，單價(jià)不作調(diào)整。在約定風(fēng)險(xiǎn)范圍外實(shí)際數(shù)量變化超過該項(xiàng)目工程量清單內(nèi)數(shù)量10％以上，且該項(xiàng)目數(shù)量變化的金額超過合同金額0.01％時(shí)，單價(jià)可作調(diào)整。

　　23.3?除專用條款另有約定外，因下列因素發(fā)生成本變化的，合同價(jià)款可作調(diào)整：

　　（1）法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策重大變化影響合同價(jià)款；

　　（2）工期超過十二個(gè)月的；

　　（3）雙方約定的其他因素。價(jià)格調(diào)整因素和調(diào)整方法由雙方約定。

　　24.工程預(yù)付款

　　實(shí)行工程預(yù)付款的，雙方應(yīng)當(dāng)在專用條款內(nèi)約定發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時(shí)間和數(shù)額，開工后按約定的時(shí)間和比例逐次扣回。預(yù)付時(shí)間應(yīng)不遲于約定的開工日期前7天。發(fā)包人不按約定預(yù)付，承包人在約定預(yù)付時(shí)間的7天后，可向發(fā)包人發(fā)出要求預(yù)付的通知。發(fā)包人收到通知后仍不能按要求預(yù)付，承包人可在發(fā)出通知后的第8天停止施工。發(fā)包人應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向承包人支付應(yīng)付款的同期銀行貸款利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。

　　25.工程量確認(rèn)

　　25.1?承包人應(yīng)按專用條款約定的時(shí)間，向工程師提交已完工程量的報(bào)告。工程師應(yīng)在接到報(bào)告后的14天內(nèi)，按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程量（以下稱計(jì)量），并在計(jì)量前24小時(shí)通知承包人。承包人應(yīng)當(dāng)為計(jì)量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計(jì)量，計(jì)量結(jié)果有效，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。

　　25.2?工程師收到承包人報(bào)告后14天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量，從第15天起，承包人報(bào)告中開列的工程量即視為被確認(rèn)，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。工程師不按約定時(shí)間通知承包人，致使承包人未能參加計(jì)量，計(jì)量結(jié)果無效。

　　25.3?對(duì)承包人超出設(shè)計(jì)圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計(jì)量。

　　26.工程款（進(jìn)度款）支付

　　26.1?在確認(rèn)計(jì)量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款（進(jìn)度款）。按約定時(shí)間發(fā)包人應(yīng)扣回的預(yù)付款，與工程款（進(jìn)度款）同期結(jié)算。

　　26.2?本通用條款第23?條確定調(diào)整的合同價(jià)款，第31?條工程變更調(diào)整的合同價(jià)款及其他條款中約定的追加合同價(jià)款，與工程款（進(jìn)度款）同期調(diào)整支付。

　　26.3?發(fā)包人支付工程款（進(jìn)度款）時(shí)，按專用條款中約定的比例，提留保留金。

　　26.4?發(fā)包人超過約定的支付時(shí)間不支付工程款（進(jìn)度款），承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知。發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時(shí)間，并從計(jì)量結(jié)果確認(rèn)后的第15天起計(jì)算應(yīng)付款的貸款利息。

　　26.5?發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進(jìn)度款），雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，承包人可停止施工。發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　七、材料設(shè)備供應(yīng)

　　27.發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備

　　27.1?發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的，雙方應(yīng)當(dāng)按專用條款約定，制定發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備一覽表，寫明所供材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等級(jí)、提供時(shí)間和地點(diǎn)。

　　27.2?發(fā)包人按一覽表所定的內(nèi)容提供材料設(shè)備，并出具產(chǎn)品合格證明，對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。發(fā)包人在所供材料設(shè)備到貨前24小時(shí)，以書面形式通知承包人，由承包人派人與發(fā)包人共同清點(diǎn)。

　　27.3?發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備，承包人派人參加清點(diǎn)后由承包人妥善保管，發(fā)包人支付相應(yīng)保管費(fèi)用。因承包人原因發(fā)生丟失損壞，由承包人負(fù)責(zé)賠償。發(fā)包人未通知承包人清點(diǎn)，承包人不負(fù)責(zé)材料設(shè)備的保管，丟失損壞由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　27.4?發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時(shí)，發(fā)包人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的具體內(nèi)容，雙方根據(jù)下列情況在專用條款內(nèi)約定：

　　（1）材料設(shè)備單價(jià)與一覽表不符，由發(fā)包人承擔(dān)所有價(jià)差；

建設(shè)施工合同代理詞 篇15

　　發(fā)包人（簡(jiǎn)稱甲方）：

　　承包人（簡(jiǎn)稱乙方）：

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程內(nèi)容：

　　4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：

　　5、資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、工程工期

　　1、開工日期：______年___月___日；

　　2、竣工日期：______年___月___日；

　　3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。

　　四、合同價(jià)款

　　工程總造價(jià)

　　大寫：___________________?元（人民幣）

　　￥：___________________元（人民幣）

　　五、發(fā)包人工作

　　1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______

　　2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔(dān)費(fèi)用，有條件為乙方提供住宿便利。

　　3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

　　4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法_____，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　六、承包人工作

　　1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；

　　2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。

　　3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。

　　4、保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。

　　七、施工組織設(shè)計(jì)和工期

　　1、工期進(jìn)度：承包人提供施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。

　　工程師確認(rèn)的時(shí)間：工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見，逾期不批復(fù)則視為同意。

　　2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開工日期以及竣工日期時(shí)間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔(dān)責(zé)任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延，發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。

　　八、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

　　九、材料的提供

　　承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。

　　十、工程價(jià)款的結(jié)算

　　1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。

　　2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價(jià)的?_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。

　　3、工程施工完畢驗(yàn)收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。

　　十一、工程的驗(yàn)收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗(yàn)收，如不組織驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。

　　十二、維修責(zé)任

　　承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗(yàn)收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

　　十三、違約責(zé)任

　　1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。

　　2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。

　　3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門解決。

　　十四、爭(zhēng)議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向__________________委員會(huì)申請(qǐng)_____。

　　發(fā)包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號(hào)：

　　編碼：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號(hào)：

　　編碼：

　　______年___月___日