最新的裝修搬運合同范文

　　合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權合同。《中華人民共和國民法通則》第85條：合同是當事人之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。《中華人民共和國合同法》第2條：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。婚姻、收養、監護等有關身份關系的協議，適用其他法律的規定。下面是小編收集整理的最新的裝修搬運合同范文，歡迎借鑒參考。

　　最新的裝修搬運合同范文(一)

　　甲方： 乙方：

　　為了保障買賣雙方的合法權益，在平等、互惠、互利的原則下，根據《合同法》及有關法律規定，經買賣雙方友好協商，同意簽定本合同。

　　一、服務的內容、形式和要求

　　1.乙方為甲方提供辦公家具拆組服務，按照甲方的要求將指定地點的辦公家具拆卸并且在辦公家具零件運送到目的地后完成辦公家具的組裝工作;

　　2.家具拆組服務包括辦公家具的運輸;

　　3.如在拆組過程中需要增加配件，需要由甲方提供或者甲方委托乙方購買，甲方應支付相應費用;

　　二、合同金額與支付方式

　　1.本合同總金額為￥ 1040(大寫：壹仟零肆拾元整)，此價格包括甲方的辦公家具拆裝搬運費用。

　　2.支付方式：組裝完畢驗收合格后以轉賬的方式一次性付完全款。

　　三、雙方的權利和義務

　　1.甲方保證在工程拆裝調試過程中給予乙方必要的合作和協助;

　　2.如因甲方的辦公家具出現老化，無法安裝為原樣的。乙方不承擔安裝質量問題。

　　3.在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工;因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工;因甲方不能按期供圖、供料、零件或其所供材料以及零件不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

　　四、雙方協商的其他條款：現場確認所需搬運的家具件數。

　　五、合同雙方協商解決本合同履行過程中的所有爭議。若協商未果，可以向雙方所在地的人民法院提起訴訟。

　　六、本合同共貳頁，均為本合同的內容部分，本合同人工填寫和打印具有同等效力。

　　七、本合同一式二份，自雙方簽字蓋章之日起生效，買賣雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方 乙方

　　單位： 單位：

　　地址： 地址：

　　法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

　　手機 手機

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　有效期限：20xx 年 月 日至 20xx年 月 日

　　最新的裝修搬運合同范文(二)

　　業主 (以下簡稱甲方)： 施工隊(以下簡稱乙方)：

　　身份證號： 身份證號：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

　　一、工程概況

　　工程地址：

　　使用面積：

　　二、價格工裝裝修合同范本清包工費：￥ 大寫：其中包括水電工、泥工、垃圾清運費、材料搬運費。

　　三、付款方式

　　1、隱蔽工程完成，付￥_____________元;

　　2、泥工完成，付￥_____________元;

　　3、工程竣工，付_￥____________元;

　　4、雙方款項往來，均應出具收據

　　四、工期

　　從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天。

　　因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費￥ 元/天。

　　五、施工

　　1、甲方須向乙方提供圖紙整套,共___張;

　　2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;

　　3、施工項目內容的每一主要工序(隱蔽工程、結構工程、泥工)須經甲方認可后方可進行下一步工序;

　　4、施工質量將按照《住宅裝飾裝修驗收標準(DB31/T30-1999)》中規定的內容進行驗收。

　　六、材料

　　1、由乙方向甲方提供需購材料清單，甲方及時采購材料供施工方使用。

　　2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　3、乙方應驗收甲方所購建材的質量和數量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失;

　　4、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現場。

　　5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格雙倍從人工費中扣除。

　　6、乙方提供的材料數量誤差在5%--10%之間。由于乙方材料估算超出誤差范圍而導致的材料、設備重新購買或材料、設備無法退回的損失將由乙方承擔。

　　7、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性。

　　七、勞動力管理

　　1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;

　　2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜;

　　3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件;

　　4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;

　　5、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　六、工地現場管理

　　現場禁止使用明火;現場禁止吸煙;油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　七、關于工程管理、項目變更的約定

　　1、乙方在開工前檢查水、電、地面、墻頂面空鼓，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。

　　2、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　3、保持現場衛生，施工現場每天完工后，乙方負責清運施工中產生的垃圾，并按照物業管理企業指定的地點堆放。此項費用已包括在總價款中。

　　八、工程驗收

　　甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，乙方應提前2天通知甲方驗收，雙方協商驗收日期。水電工程完工后，乙方應在5日內制作水電布線圖交與甲方。經驗收不合格的，現場全部停工，乙方應予返工，直至合格為止，才能繼續施工。返工費用及造成的損失由乙方承擔。

　　九、爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　簽 章： 簽 章：

　　簽約日期： 簽約日期：

　　最新的裝修搬運合同范文(三)

　　甲方：_______基業物業管理有限公司(以下簡稱甲方)

　　乙方：__________________________(以下簡稱乙方)

　　甲方系______________物業管理單位，乙方系小區住宅單元物業的購買者或使用者委托進行裝修的單位或個人。現甲、乙雙方就裝修的有關事宜，經過平等協商，特簽此協議.

　　一、 裝修申請與報批

　　第一條　乙方在裝修前應以書面形式向甲方提出裝修申請，并填寫《裝修申請表》;乙方向甲方提供下列材料：

　　1.施工單位營業執照及資質證書復印件(加蓋公章)，如委托個人則需裝修委托書。

　　2.比例不小于1：100的裝修設計圖(包括：平面圖、隱蔽工程圖、機電項目施工圖)或上述圖紙的復印件。

　　3.乙方向甲方提供現場施工人員的名單、身份證復印件及1寸近照2張。

　　4.裝修隊電工、焊工等特種工種的上崗證及復印件。

　　第二條　甲方在收到乙方申請后，對乙方提供的資料進行審核，甲方自接到資料后7個工作日內完成審核工作，并將審核結果通知乙方。如審核合格后，甲方為乙方開據施工許可證。乙方應按照許可證時間開工裝修，同時應將許可證貼在裝修現場明顯位置以便甲方檢查。

　　第三條　對于乙方提供的資料，甲方認為需要修改或重新提交時，乙方應進行修改或重新提交，并將修改后的資料報甲方，以便甲方進行最終審核。

　　第四條　甲方審核完畢的資料，乙方不得擅自改變。如需修改或變動，應以書面形式提前通知甲方，并將修改后的資料報甲方審核。

　　第五條　如果乙方不提交裝修申請擅自施工，或在甲方未準許之前開工，甲方有權責令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方負責。

　　二、 出入證

　　第一條　 為保證乙方裝修工作的順利進行，乙方需要為其聘請的施工人員辦理現場出入證，如有未辦理出入證的、丟失出入證的或將出入證轉借他人的，甲方有權阻止其進入小區，而因此產生的一切后果均由乙方自負。

　　第二條　 如果甲方發現乙方聘請的施工人員有違法行為，或有不符合小區管理規定的行為，甲方有權將該施工人員清理出小區，由此產生的一切后果均由乙方負責。第三條裝修完畢后，乙方應及時將其申請的所有出入證全部收回交給甲方，甲方核查無誤后，退還臨時出入證押金。

　　三、 裝修保證金

　　第一條　 為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全，甲方收取乙方保證金每戶5000元。

　　第二條　 乙方繳納垃圾清運費：20元/自然間;管理費(含設備使用費)按15元/天計費，自審批合格領取施工許可證起至驗收合格清場之日止。

　　第三條　 裝修完畢經甲方驗收合格后，扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之日停止計費)，3個月未發生質量問題，按規定退還尾款。如驗收不合格，甲方將繼續收取乙方整改期間的相關費用。

　　四、 注意事項

　　第一條　 樓宇土建結構裝修

　　1.不得改動門、窗，保持樓宇、房屋外觀的美觀統一。

　　2.嚴禁拆改破壞原結構、承重墻、配重墻、樓板地面。不得擅自在主體結構上剔槽、打洞，不得鑿穿地面、屋頂、陽臺隔斷板。

　　3.裝修室內地面石材厚度不得超過1.2cm，地面裝修總厚度不得超過3cm，按施工進度鋪地磚前須申報物業管理公司工程部檢查批準。

　　4.不得擅自破壞原設計衛生間、洗衣間防水層，如有破損須重做防水處理，需進行24小時閉水試驗，物業工程部試驗通過后方可繼續施工。

　　5.乙方裝修所使用的木制材料需經防火阻燃、防腐處理。

　　6.不得將沒有防水要求的房間設為衛生間、廚房間。

　　7.廚房應有門，不得做成敞開式廚房。

　　第二條　 水、暖氣、燃氣管道設施裝修

　　1.嚴禁改動室內供暖管線設施，嚴禁加裝暖氣片或拆改移位。加裝暖氣罩，必須留有長、寬不少于400mm的檢修口，便于日后維修，否則后果自負。

　　2.嚴禁拆改室內水表，不得擅自拆改原設計管線。

　　3.嚴禁改動或遮擋燃氣管線、儀表設施。

　　4.室內所有管線節門、接口周圍需留有100mm以上距離，并必須按規定預留長、寬不小于400mm的檢查口，便于日后維修檢查。

　　5.不得擅自封包燃氣管道。

　　6.安裝燃氣熱水器必須采用強排式，且其排氣管不得超出外墻10cm，不得排入煙道或管井。

　　7.衛生間、廚房間墻體改動的，應當按照防水標準制訂施工方案，重新做防水。

　　第三條　 配電、弱電信號設施裝修

　　1.配電系統布局必須按審批方案、圖紙施工，負責此項工作的施工人員必須有勞動局核發的電工操作證(特種工種證明復印件在物業管理公司備案)。

　　2.嚴禁破壞室內原設計配線回路，嚴禁強電、弱電線路直埋，必須按施工規范穿線鋪設，如有違規造成的一切后果由乙方負責。

　　3.不得擅自增改原設計配電控制和計量儀表，隱蔽施工部分：照明、插座、空調插座必須按原設計負荷單路控制施工。

　　4.嚴禁拆改原設計電視、對講、通訊網絡布線，如擅自改動，造成不良后果自負。

　　5.浴室安裝浴霸必須從插座重新引線，不能使用原預留燈線。房間內不得使用超過原設計負荷的電器。

　　第四條　 樓宇外觀裝修

　　1.嚴禁拆改外窗、防火窗、陽臺，不得擅自加裝護欄。

　　2.嚴禁在戶門以外公共區域平臺違章搭建或懸掛其他物品。違者物業公司有權要求其無條件拆除，損失自負。

　　3.空調室外機必須按指定位置安裝，冷凝水排放管須接入空調冷凝水管或靠墻固定在外窗一側。

　　第五條　裝飾施工現場

　　1.裝飾材料搬運：乙方須提前申請電梯使用時間，按計劃安排時間搬運，切勿損壞電梯、公共區域墻壁、樓梯間墻壁等公共設施設備。搬運建筑材料必須封裝不漏，搬運完畢須將搬運路線及時清掃干凈。

　　2.裝修垃圾清運：乙方必須遵守甲方的規定，按指定時間將封閉袋裝垃圾運至指定地點，隨時清掃門前雜物。嚴禁在公共區域堆放建筑材料、裝修垃圾，嚴禁將雜物、油漆倒入下水管線。

　　3.施工人員：乙方施工人員須衣著整齊，佩帶通行標志，按指定通道進入;嚴禁在本小區非工作區域閑逛，不得損壞小區公共設施設備及他人財務;嚴格遵守管理規定，保持公共區域墻壁、樓道墻壁的整潔。

　　4.裝修施工時間：

　　1)工作時間：8：00--12：00，14：00--18：00其它時間嚴禁施工人員進入或滯留在小區內，嚴禁施工人員在本小區內留宿。

　　2)機械設備作業時間：8：00--11：30，14：30--18：00，其它時間為靜音作業時間，嚴禁施工擾民。(周六、日靜音作業)

　　5.消防安全：每戶裝修施工現場必須配置兩個5公斤滅火器，工作現場禁止吸煙。乙方必須遵守各項安全防火規定，履行與甲方簽訂的安全防火責任書。

　　五、 裝修竣工驗收

　　裝修完成后，乙方須提前通知甲方約定時間，甲方自接到乙方正式驗收申請5個工作日內，由工程部、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收。驗收不合格項目由施工單位限期整改合格。因整改造成的各項損失費用，均由施工方承擔。

　　六、 其它

　　第一條　 乙方在此保證：因其裝修而引起的一切后果，如造成房屋結構、布局、外裝修的損壞，房產毗鄰房屋的損壞或他人人身安全或財產的損失，房屋滲漏而對四鄰造成的損失等均由乙方承擔。因此后果而產生的一切事宜如訴訟、仲裁的均由乙方自費處理。

　　第二條　 如因乙方裝修給他人人身財產造成損失，而引起他人向甲方索賠時，乙方負責賠償因此給甲方造成的一切損失。

　　第三條　 本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

　　第四條　 本協議一式兩份，由甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。

　　第五條　 簽約方：

　　甲方：_______基業物業管理有限公司　　乙方：

　　經辦人：　　　　　　　　　　　　　　　經辦人：

　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

　　最新的裝修搬運合同范文(四)

　　甲方(托運人)： 乙方(承運人)：

　　甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：

　　一、合同期為一年，從 年 月 日起到 年 月 日為止。

　　二、上述合同期內，甲方委托乙方運輸貨物，運輸方式為汽車公路運輸，具體貨物的名稱、規格、型號、數量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項，由甲、乙雙方另簽運單確定，所簽運單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。

　　三、甲方的義務：

　　1.按照國家規定的標準對貨物進行包裝，沒有統一規定包裝標準的，應根據保證貨物運輸的原則進行包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運。

　　2.按照雙方約定的標準和時間向乙方支付運費。

　　四、乙方的義務：

　　1.按照運單的要求，在規定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。

　　2.承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞，如出現此類問題，應承擔賠償義務。

　　五.運輸費用及結算方式：

　　1. 運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算，具體標準按照運單約定執行。

　　2. 乙方在將貨物交給收貨人時，應向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務的證明，持收貨憑證與甲方結算。

　　3. 甲方對乙方所提交的收貨憑證進行審核，在確認該憑證真實有效且貨物按期運達無缺失損壞問題后10日內付清當次運費。

　　六、甲方交付乙方承運的貨物均系供應客戶的重大生產資料，乙方對此應予以高度重視，確保貨物按期運達。非因自然災害等不可抗力造成貨物逾期運達的，如客戶追究甲方責任，乙方應全額賠償甲方的經濟損失。因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方并取得相關證明，以便甲方與客戶協調。

　　七、運輸過程中如發生貨物滅失、短少、損壞、變質、污染等問題，乙方應按照以下標準賠償甲方的經濟損失。

　　1. 貨物滅失或無法正常使用的，按運單記載貨物價格全額賠償，如運單未記載價格的，按甲方同類產品出廠價格賠償。

　　2. 貨物修理后可以正常使用且客戶無異議的，賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的往返差旅費等)。

　　八、出現合同第七條情況導致貨物逾期運達的，乙方除按該條規定承擔責任外，還應當同時執行本合同第六條的規定。

　　九、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，協商不成，按照合同法規定辦理，發生爭議提交仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁。

　　十、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：　乙方：

　　附：運單編號：

　　簽發時間： 年 月 日

　　裝運時間： 年 月 日

　　簽發地點： 省 市 區 路 號

　　裝運地點： 省 市 區 路 號 發貨人：

　　承運人： 托運人簽章

　　承運人簽章

　　年 月 日　 年 月 日

　　要求運達的時間： 年 月 日 時

　　最新的裝修搬運合同范文(五)

　　合同編號：_________

　　委托人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　承攬人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　就委托人委托承攬人搬遷事宜，經雙方協商達成如下協議：

　　第一條 搬運貨物

　　1、貨物名稱：_________。

　　2、貨物數量：_________。

　　3、貨物價值：_________。

　　4、委托人委托搬運的物品應無違禁品及危險物品。

　　貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　第二條 包裝

　　委托人應按承攬人要求進行標準包裝。委托人應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。

　　第三條 服務要求

　　承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。

　　第四條 搬運日期

　　1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。

　　2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之后保證在_________天之內運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。

　　3、委托人如需變更搬運時間的，應于約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委托人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。

　　4、搬運作業進行中，因刮風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續完成。

　　第五條 搬運地點

　　貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。

　　第六條 搬運車輛

　　委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設備損壞，由委托人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。

　　第七條 檢驗

　　委托人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。

　　第八條 費用

　　1、包裝費用：_________。

　　2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規定的滿載方式進行。

　　3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。

　　4、承攬人應依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。

　　5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業估價單約定方式另行收費。

　　第九條 結算方式

　　簽約時預付定金人民幣_________元。余款人民幣_________元，于搬遷作業完成經委托人確認后支付，承攬人同時提供正式運輸發票。

　　承攬人按要求將貨物送達后，委托人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。

　　第十條 安全保證

　　承攬人保證在合同規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。

　　第十一條 保險

　　一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委托人負責。

　　第十二條 物品損毀

　　1、承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。

　　2、上述情形，委托人應于搬運完成后三日內告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發現的，應于搬運完成后十日內，將其情事告知承攬人。

　　3、委托人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運時報明其性質及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。

　　4、上述所定期限均扣除法定節假日。

　　第十三條 責任負擔

　　承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。

　　第十四條 聲明及保證

　　委托人：

　　1、委托人為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、委托人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　承攬人：

　　1、承攬人為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十五條 保密

　　雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第十六條 通知

　　1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下：_________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第十七條 爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十八條 不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第十九條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十一條 合同的效力

　　1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　委托人(蓋章)：_________ 承攬人(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________ 委托代理人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日