定做合同范本3篇
定作合同與加工合同區(qū)別的根據(jù)是誰提供原材料，當原材料由定作人提供時我們稱之為加工合同，反之，原材料由承攬人提供時為定作合同。以下是第一范文網(wǎng)小編為大家精心準備的：定做合同范本3篇，歡迎參考閱讀!
定做合同范本一
甲方：
住所：
電話：
乙方：
住所：
代表人：
電話：
甲方向乙方，定作下列木器家具，經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同，共同信守。
1.原料供應(yīng)及檢驗：甲方供應(yīng)，乙方完成定作的家具后，如有余料應(yīng)退還給甲方，乙方應(yīng)于甲方供料之日起 天內(nèi)完成檢驗工作，發(fā)現(xiàn)所供原料不符合要求應(yīng)及時通知甲方更換。
2.規(guī)格標準：按圖紙式樣規(guī)格制作。
┏━━┯━━━━┯━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━┯━━━━┓
┃圖號│家具名稱│單位(個)│數(shù)量│單價│總價│油漆顏色│交貨日期┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┴────┴─────┴──┴──┴──┴────┴────┨
┃以上共計加工費人民幣(大寫) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
3.質(zhì)量及技術(shù)標準：乙方應(yīng)采用不低于其同行業(yè)的技術(shù)標準完成合同約定的工作任務(wù)。
4.交貨方式及檢驗方式：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提，甲方應(yīng)于提貨當時進行檢驗，自收貨之日起 天內(nèi)未提出異議視為貨物符合合同約定的質(zhì)量標準。
5.付款辦法：甲方應(yīng)于交提貨的同時向乙方支付貨款。
6.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應(yīng)由違約者負賠償責(zé)任。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方：(蓋章) 代表人：
乙方：(蓋章) 代表人：
定做合同范本二
定作方：
承攬方：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年月日
有效期限： 年月日至年月日
定做合同范本三
承攬人：
定作人：
定作人委托承攬人制作——————，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條定作成品
1.定作成品名稱為：
2.定作成品規(guī)格為：
3.定作成品數(shù)量為：——，單位為：————
第二條定作成品質(zhì)量要求
定作成品的質(zhì)量要求為：——，
(定作物品，需封存樣品的，應(yīng)寫明要由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據(jù)。)
第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、期限
1.承攬人提供原材料的數(shù)量為：——消耗定額為：——規(guī)格為：——
2.定作人對原材料檢驗期限是：——，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款數(shù)或退貨。
3.原材料交付或提取日期的計算，參照合同第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙的提供辦法、期限
1.技術(shù)資料、圖紙由——一方提供。
2.提供方提供技術(shù)資料、圖紙的期限為：——————
3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)及時通知定作人;定作人應(yīng)在日/月內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
4.保密要求：————————(注意，承攬人對于承攬的工作，定作人是否要求保密，要明確約定。如果定作人要求保密，承攬人應(yīng)嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。)
第五條報酬
承攬人按合同有關(guān)要求交付全部定作物時，定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規(guī)定，則應(yīng)按該規(guī)定執(zhí)行。)
第六條驗收標準和方法
1.驗收標準為本合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙、樣品。
2.驗收期限為：_________
①定作人應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。
②驗收前，承攬人應(yīng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3.保證期限為：_____________
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，由雙方協(xié)商保證期限。保證期內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質(zhì)量問題以外，定作物成品由承攬人負責(zé)修復(fù)或退換。
4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質(zhì)量，在檢驗中發(fā)生爭議時，可由________質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨時間和地點
1.交(提)定作物期限為：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)在事先與對方達成協(xié)議。承攬人自備運輸工具交送定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。)
2.交貨地點：______
第八條包裝
1.包裝定作物的材料：
2.包裝定作物的方式：
3.包裝定作物的標準與要求：
4.包裝定作物的費用由________一方負擔(dān)。
第九條運輸
1.本次定作承攬中，采用_____運輸方式。
2.本次定作承攬中的運輸費用由——————一方承擔(dān)。
第十條結(jié)算
1.定作人應(yīng)在承攬人交付符合要求定作物的——日/月內(nèi)，與承攬人結(jié)算。
2.定作人采用(寫明是現(xiàn)金結(jié)算，還是轉(zhuǎn)賬結(jié)算，還是銀行匯款結(jié)算)作為結(jié)算方式。
第十一條定金與預(yù)付款
1.承攬人要求定作人交付——元定金;定作人不履行合同，無權(quán)請求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)雙倍返還定金。
2.定作人可向承攬人給付——元預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款;定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余額的，定作人可以請求返還。
第十二條承攬人的違約責(zé)任
1.承攬人未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)按質(zhì)論價;定作人不同意利用的，承攬人應(yīng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)修整或調(diào)換后，定作物仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
2.交貨時間到期，承攬人交付定作物數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的，定作人有權(quán)解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。
3.承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
4.承攬人逾期交付定作物，應(yīng)向定作人償付違約金——元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)暫不接收。
5.承攬人不能交付定作物，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物的價款總值的——%(一般為10%～30%)或酬金總額的______%(一般為20%～60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，承攬人應(yīng)支付定作人實際支付的保管費、保養(yǎng)費等。
7.實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收入時，承攬人除按合同規(guī)定負責(zé)運到正確指定地點或接收人處，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設(shè)備及其他物品毀損滅失的，承攬人應(yīng)向定作人償付定作人因此造成的損失。
9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量的，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
第十三條定作人違約責(zé)任
1.定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失。
2.定作人中途終止合同，定作人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%～30%)的違約金。
3.定作人未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供技術(shù)資料或包裝物的，沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)償付承攬人停工待料的損失。
4.定作人逾期領(lǐng)取定作物，應(yīng)支付違約金——元，應(yīng)向承攬人支付保管費、保養(yǎng)費等。定作人逾期6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養(yǎng)費時，定作人還應(yīng)補償不足的部分;如定作物不能變賣，定作人應(yīng)賠償承攬人的損失。
5.定作人逾期付款，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的——一‰償付違約金。
6.定作人無故拒收定作物的，應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.定作人變更交付定作物地點或接收人時，要承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
1.在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定作人不對承攬人負賠償責(zé)任。
2.在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失。
3.在合同履行期之后，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責(zé)任，除非是定作人遲延接受或無故拒收，此時，定作人應(yīng)向承攬人承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條爭議解決方式
履行本合同時，若當事人發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。)
第十六條合同的變更或解除
經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份，定作人和承攬人各持一份。
定作人：(簽章)
定作人地址：
承攬人：(簽章)
承攬人地址：
簽訂日期：——年——月——日