公司電梯維修合同（精選3篇）
公司電梯維修合同 篇1
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙雙方根據平等互利、協商一致和等價有償之原則，簽訂協議條款如下：
一、工程概況
1、工程名稱：________工程地址：________
二、本工程開工日期及施工周期
1、預計開工日期：_____月_____日
2、施工周期：_____天
三、工程價款的支付及結算
1、維修協議總價詳見維修報價單
2、協議簽訂后三天內支付工程總價_____%。
3、剩余款項在工程竣工并經甲方驗收確認后_____日內甲方付清。
四、甲方權責
1、按本協議的約定支付工程款項。
2、有權監理乙方人員的施工質量、施工安全等工作，發現問題及時通知乙方。
3、為乙方提供施工便利條件，負責與其它施工方的工作協調。
4、乙方維修人員進場后，甲方應承擔確因甲方原因造成的乙方的誤工損失，并順延工期。
五、乙方權責
1、根據協議的維修項目進行有關的維修
2、嚴格按國家有關電/扶梯標準組織施工，確保工程質量。
3、施工人員自覺遵守施工現場的有關規定。
4、如工期因非乙方的原因而延誤，則乙方不承擔任何責任。
六、維修項目
詳見維修報價單
七、竣工移交
1、雙方已全部結清本協議項下之電/扶梯相應約定的已到期款項。
2、乙方已收到本協議中所約定的已到期款項。
3、已具備移交條件卻由于甲方原因而未辦妥移交手續，乙方對所維修的電/扶梯享有留置權，甲方不得使用電/扶梯，若甲方強行使用的由甲方承擔所有責任。
八、維保服務
1、經乙方維修更換的零配件，電梯在乙方保養的前提下，乙方自更換正常使用當天起負責保修一年。
2、因使用不當等非乙方責任引起的電/扶梯故障、損壞等，可由乙方予以修復，其費用由甲方承擔。
九、違約責任
1、甲方未按約定支付工程款項，乙方有權順延工期，并且甲方應向乙方支付逾期付款的違約金，每日按逾期款項總金額的萬分之_____計算。
2、甲方未按約定提供施工條件的，乙方有權順延工期，并且甲方每延遲一天應按協議總金額的萬分之_____向乙方支付違約金，若連續延誤達_____天，乙方有權終止該維修工程，甲方應承擔乙方相應的損失。
3、乙方超過約定工期完工，每逾期一天，按合同總金額的萬分之_____向甲方支付違約金，超過_____天，甲方有權向乙方追償相應的損失。
4、如發生不可抗力事件按有關規定處理。
十、協議有效期
本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
十一、其它
1、本協議一式_____份，甲乙雙方各執_____份。
2、本協議未盡事宜，可以本協議附件的形式予以確認。
甲、乙雙方在協議附件中商定的內容，與本協議具有同等法律效力。
3、如協議執行過程中雙方意見的不一致，甲、乙雙方應本著友好互利的原則協商解決。
如協商不成，雙方均可向原告所在地法院起訴。
甲方：_________________乙方：_________________
聯系電話：_________________聯系電話：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
公司電梯維修合同 篇2
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》平等互利、協商一致和等價有償之原則，簽訂協議條款如下：
一、工程概況
1、工程名稱：________工程地址：________
二、本工程開工日期及施工周期
1、預計開工日期：_____月_____日
2、施工周期：_____天
三、工程價款的支付及結算
1、維修協議總價詳見維修報價單
2、協議簽訂后三天內支付工程總價_____%。
3、剩余款項在工程竣工并經甲方驗收確認后_____日內甲方付清。
四、甲方權責
1、按本協議的約定支付工程款項。
2、有權監理乙方人員的施工質量、施工安全等工作，發現問題及時通知乙方。
3、為乙方提供施工便利條件，負責與其它施工方的工作協調。
4、乙方維修人員進場后，甲方應承擔確因甲方原因造成的乙方的誤工損失，并順延工期（見違約責任）。
五、乙方權責
1、根據協議的維修項目進行有關的維修
2、嚴格按國家有關電/扶梯標準組織施工，確保工程質量。
3、施工人員自覺遵守施工現場的有關規定。
4、如工期因非乙方的原因而延誤，則乙方不承擔任何責任。
六、維修項目
詳見維修報價單
七、竣工移交
1、雙方已全部結清本協議項下之電/扶梯相應約定的已到期款項。
2、乙方已收到本協議中所約定的已到期款項。
3、已具備移交條件卻由于甲方原因而未辦妥移交手續，乙方對所維修的電/扶梯享有留置權，甲方不得使用電/扶梯，若甲方強行使用的由甲方承擔所有責任。
八、維保服務
1、經乙方維修更換的零配件，電梯在乙方保養的前提下，乙方自更換正常使用當天起負責保修一年。
2、因使用不當等非乙方責任引起的電/扶梯故障、損壞等，可由乙方予以修復，其費用由甲方承擔。
九、違約責任
1、甲方未按約定支付工程款項，乙方有權順延工期，并且甲方應向乙方支付逾期付款的違約金，每日按逾期款項總金額的萬分之_____計算。
2、甲方未按約定提供施工條件的，乙方有權順延工期，并且甲方每延遲一天應按協議總金額的萬分之_____向乙方支付違約金，若連續延誤達_____天，乙方有權終止該維修工程，甲方應承擔乙方相應的損失。
3、乙方超過約定工期完工，每逾期一天，按合同總金額的萬分之_____向甲方支付違約金，超過_____天，甲方有權向乙方追償相應的損失。
4、如發生不可抗力事件按《中華人民共和國合同法》的有關規定處理。
十、協議有效期
本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
十一、其它
1、本協議一式_____份，甲乙雙方各執_____份。
2、本協議未盡事宜，可以本協議附件的形式予以確認。甲、乙雙方在協議附件中商定的內容，與本協議具有同等法律效力。
3、如協議執行過程中雙方意見的不一致，甲、乙雙方應本著友好互利的原則協商解決。如協商不成，雙方均可向原告所在地法院起訴。
甲方：
乙方：
公司電梯維修合同 篇3
甲方：_________
乙方：_________
甲方將_________大廈2臺電梯22層1000kg提升速度1.6/S生產廠杭州XX公司，電梯使用已有十多年，特檢所年審時，提出整改如不整改存有安全隱患電梯不得使用，1、增加上行超速安全裝置(夾繩器)，2、更換全部接觸器，3、安全開關，4、控制主電腦板，及其它相關零件(附更換件清單)。
一、工期：_________收到預付款十天內材料全部到貨，現場施工時間六至八天，申報驗收。
二、我公司在施工期間應有今后保修單位人員參加檢查驗收是否按更換清單零部件更換。
三、更換下來的原材料歸甲方所有乙方不得運走，施工時甲方電梯管理人員應配合乙方工作，施工期間應保持一臺電梯運行。
維修程序
一、更換限速器，安裝上行超速。
二、更換控制柜內接觸器。
三、更換井道轎廂各安全開關。
四、檢查地坑，轎頂各功能達到安全運行，保證年審合格。
五、更換轎廂對重導靴加油，主機換機油(機油甲方自購)。
六、檢查每層廳門、門鎖天關，更換部份門下腳，轎門下腳二臺均更換，廳門上坎，地坎衛生，機房轎頂井道地坑全面清理衛生。
七、全部維修調整工作完成，電梯投入試運行達到要求后再更換控制主電腦板，全面調試合格由乙方負責填寫自檢報告由甲方及時申報特檢所驗收。
八、付款方式：_________雙方簽訂二臺電梯維修合同，預付40000.00元，提供收款收據結算時提供發票肆萬元整，維修整改完畢，特檢所驗收合格，乙方提供發票結清余款合同完成。乙方更換的零部件在正常使用12個月內如有質量不良自然損壞乙方負責更換。
本協議具有法律效力，供甲、乙對方共同執行本協議共兩份，甲、乙方各執一份。
甲方：_________ 代表人：_________ _________年 _________月_________日
乙方：_________ 代表人：_________ _________年 _________月_________日