裝飾合同模板(精選34篇)
裝飾合同模板 篇1
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱:_________電話:_________
住址:_________通訊地址:_________
乙方(承包方):_________
法定住址:_________法定代表人:_________職務(wù):_________
聯(lián)系人:_________身份證號碼:_________電話:_________
通訊地址:_________郵政編碼:_________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)
1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
2參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收;
3工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;
4房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放,并按有關(guān)規(guī)定清運;
5因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條乙方權(quán)利義務(wù)
1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進(jìn)行堆放及清運。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
5乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人,關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程
6乙方自行采購或者向甲方
裝飾合同模板 篇2
發(fā)包方(甲方):_________
身份證號碼:_________
聯(lián)系(通信)地址:_________
電話:_________
手機(jī):_________
承包方(乙方):_________
公司總部地址:_________
法定代表人:_________
電話:_________
法人營業(yè)執(zhí)照號:_________
資質(zhì)證書號:_________
分公司(分部)地址:_________
營業(yè)執(zhí)照號:_________
電話:_________
負(fù)責(zé)人:_________
職務(wù):_________
簽約人(或代理人)_________
電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合家裝工程施工特點,雙方協(xié)商一致,簽定本合同。
一、工程概況
1、工程地址:_________。
2、建筑面積:_________㎡。
3、戶型:_________室_________廳_________衛(wèi),為平層□,或錯層□,或復(fù)式□,或別墅□。(□為確定的內(nèi)容,以√或×表示,下同。)
4、承包方式:雙方商定采用下列第_________種方式承包:①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代購主材清單"為準(zhǔn))。②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細(xì)表)。③其他方式_________。
5、施工內(nèi)容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6、施工日期:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
7、合同付款:(大寫)_________元。竣工后據(jù)實復(fù)核結(jié)算□;合同款包干□。
8、支付方式:合同簽定后,甲方預(yù)付30%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;家私、天花、廚衛(wèi)等中間工程驗收后支付25%工程款_________元和追加工程款_________元。工程竣工驗收合格后5日內(nèi)支付5%的尾款_________元。
9、甲方向乙方支付定金和工程款時,應(yīng)認(rèn)真核對乙方收款印鑒,取得乙方蓋有"財務(wù)專用章"的收據(jù)或發(fā)票,除此以外的憑證,乙方不認(rèn)可。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設(shè)計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設(shè)計費(大寫)_________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1、若由甲方自行設(shè)計的,開工前向乙方提
供確認(rèn)的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2、審核和確定乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單,并分別鑒字認(rèn)可。
3、開工前尾乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清家內(nèi)家具、陳設(shè),和歸堆、遮蓋,以不影響施工尾原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費用。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6、及時提供符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設(shè)備。
7、組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。
四、乙方工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按雙方確定的設(shè)計圖紙和施工說明進(jìn)行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2、若由乙方設(shè)計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場交底。
3、施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃?xì)庠O(shè)施,如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
4、確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴(yán)防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)返工返修,費用自負(fù)。
5、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。
6、保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)共同進(jìn)行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監(jiān)理
本工程實行工程監(jiān)理,甲乙雙方共同委托_________監(jiān)理公司對本工程進(jìn)行監(jiān)理,甲方付監(jiān)理費_________%,乙方支付_________%□;甲方單獨與監(jiān)理公司訂立家裝工程監(jiān)理合同,由甲方支付監(jiān)理費□。
六、工期
1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設(shè)計方案和停電、停水等不可抗力因素導(dǎo)致停工4小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由于甲方原因?qū)е轮型就9ぃて陧樠印?/p>
裝飾合同模板 篇3
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程概況和造價
1、 工程名稱:2、 工程地點:3、 住房結(jié)構(gòu):房廳
224、 建筑面積:,施工面積: m。
5、裝飾施工內(nèi)容:見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》
6、 承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
7、 總價款:¥元,人民幣(大寫):元。 其中:設(shè)計費: 元,管理費: 元。
材料費: 元,人工費: 元。
稅 金: 元,其他費用: 元。
工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準(zhǔn);施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據(jù)。按實際工程質(zhì)量結(jié)算,增減項目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定后生效。
8、 工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期為 天。
二、甲方工作
1、開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清楚影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居,陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施,若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家居、陳設(shè)的損失由乙方承擔(dān)。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3、協(xié)助乙方辦理施工申請,審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。
4、對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時辦理驗收結(jié)算。
5、甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
6、及時履行乙方的其他協(xié)助義務(wù)。
三、乙方工作
1、乙方派出專職工地工程監(jiān)理,負(fù)責(zé)合同的履行,按合同要求組織施工,保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定,對施工現(xiàn)場的防火安全負(fù)責(zé)。
3、嚴(yán)格按照雙方簽訂的圖紙或說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四、工程價款及結(jié)算
1、工程款付款方式:
(1)、工程款付款按下表支付
工程款付款時間表
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數(shù)量的基礎(chǔ)約定,結(jié)算時以實際工程量為準(zhǔn)。雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù)。
五、關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1、甲方責(zé)任:
因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延,并承擔(dān)C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;A、不能按期、按時供時供水電;B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);C、不能按期提供自購的材料、設(shè)備;D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成反工;E、不能按期付工程款F、變更設(shè)計及因變更設(shè)計造成的材料、人工的浪費;G、逾期驗收;H、因甲方原因終止合同,而施工工程質(zhì)量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費;I、非乙方造成的其他不可預(yù)見的原因。
2、乙方責(zé)任:
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);B、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題,乙方免費維修;C、乙方施工過程中違反操作常規(guī)造成的人員傷害,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);D、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程質(zhì)量及驗收
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中,甲方提出變更設(shè)計,增減項目,應(yīng)及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內(nèi)不驗收,乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后,乙方通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的時間內(nèi)不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期;甲方應(yīng)承認(rèn)第一通知時間愛你為竣工日期。
5、工程竣工,甲方付清工程尾數(shù)后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖,憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方 元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款,每拖期一天,按付款的 %加付滯納金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付
3、工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方已實際驗收。
4、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議,作為合同附件,與合同據(jù)、具同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
附件:
一、裝飾工程報價單
二、設(shè)計施工圖紙
三、補充協(xié)議(甲方代表簽字和乙方加蓋公章方可生效)除合同條款及以上補充內(nèi)容外,其它任何口頭承諾均不作為施工、結(jié)算的依據(jù)。
甲方:(簽字) 乙方:(簽字)
年 月 日 年 月 日
裝飾合同模板 篇4
發(fā)包方(甲方)________________________
承包方(乙方)________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:
1.2、工程地點:
1.3、承包范圍:
1.4、承包方式:
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質(zhì)量:
1.7、合同價款(人民幣大寫)______________________________
第2條甲方工作
2.1、開工前____天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為監(jiān)理工程師。其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部問辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決有乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定_________標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用第____種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括____________內(nèi)容。
(3)以可調(diào)價格:按照深圳市有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
撥款分____次進(jìn)行,撥款____%金額
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內(nèi),
結(jié)清尾款。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的的約定
7.1、本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條獎勵和違約責(zé)任
9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決。
甲方(簽章)
乙方:(簽章)
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
簽約地址:
簽約日期:
裝飾合同模板 篇5
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱:_________電話:_________
住址:_________通訊地址:_________
乙方(承包方):_________
法定住址:_________法定代表人:_________職務(wù):_________
聯(lián)系人:_________身份證號碼:_________電話:_________
通訊地址:_________郵政編碼:_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1 甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條 甲方權(quán)利義務(wù)
1 開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
2 參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收;
3 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;
4 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放,并按有關(guān)規(guī)定清運;
5 因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條 乙方權(quán)利義務(wù)
1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進(jìn)行堆放及清運。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
5 乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人,關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程
6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;
7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
9 乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
裝飾合同模板 篇6
家庭裝修裝飾施工合同(最新版)
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________________
委托代理人(姓名):__________ 民族:___________
住所:__________ 身份證號:___________________
聯(lián)系電話:__________ 手機(jī)號:_________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
營業(yè)執(zhí)照號:_________________________________
住所:_______________________________________
法定代表人:__________ 聯(lián)系電話:____________
委托代理人:__________ 聯(lián)系電話:____________
建筑資質(zhì)等級證書號:_________________________
本工程設(shè)計人:__________ 聯(lián)系電話:__________
施工隊負(fù)責(zé)人:__________ 聯(lián)系電話:__________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:____________________
1.2工程裝飾裝修面積:_____________
1.3工程戶型:_____________________
1. 4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙);
1.5工程承包,采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實際工作日計算);
開工日期____________________;竣工日期____________________。
1. 7工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:____________________
(2) 報價單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3) 報價單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書
3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計的,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認(rèn)。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的,甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請,由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準(zhǔn)。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
裝飾合同模板 篇7
甲
乙
工 程
方: 方: 地 點:
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同的條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況:
1.1工程內(nèi)容和做法:
1.2工期:本工程 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
1.3合同價款:本工程總造價(由乙方施工部分)為人民幣 元(大寫:)。全部工程造價按下列規(guī)定計算:在施工工程中如有增減工程項目及工程量,應(yīng)按簽證單、預(yù)算單價和實際工程量計算。
1.4工程質(zhì)量:按合同約定和《 宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗規(guī)定》。
1.5承包范圍:
1.6承包方式:
1.7定 金:甲乙雙方簽定合同后,甲方須向乙方支付定金人民幣伍佰元,此定金在甲方支付第一次工程款項時扣除。
第二條:甲方工作
2.1開工前向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:騰空房屋、清除影響施工的障礙物、向乙方提供施工所需的水、電等。并辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)(如改變房屋結(jié)構(gòu)等)。
2.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系(包括與物業(yè)管理部門的關(guān)系)。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
2.4負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督及驗收。
第三條:乙方工作
3.1嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定及環(huán)保規(guī)定。
3.2裝飾施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條:關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工期
采取的措施費用。
4.2因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不得順延。
4.3因甲方不能按合同規(guī)定付款造成的停電、停水及人力不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工一周內(nèi)累計8小時以上,工期相應(yīng)順延。
第五條:關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、合同約定、簽證單和《宜賓市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗規(guī)定》等為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2隱蔽工程應(yīng)及時辦理手續(xù)。乙方應(yīng)提前通知甲方參加隱蔽工程驗收。甲方不按時參加隱蔽工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn),若要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求進(jìn)行復(fù)驗。若復(fù)驗合格甲方承擔(dān)費用,若不合格費用由乙方承擔(dān)。
5.3工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到通知3日內(nèi)驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方未能在3日內(nèi)驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的保管費用。
5.4裝飾工程自竣工之日起保修期為年(全免費維修)。保修期后維修只收成本費。
第六條:關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用:以預(yù)算為基礎(chǔ),竣工時按實際發(fā)生決算的方式。
6.2本合同生效后甲方按下表支付工程款:
第七條:獎勵和違約責(zé)任
7.1凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī),受到罰款或給對方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)責(zé)由此造成的損失。
7.2未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。
第八條:設(shè)計變更
8.1甲乙雙方均不得隨意更改工程項目及設(shè)計方案,確需更改的應(yīng)由雙方協(xié)商并簽證后方可實施。
第九條:爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,如雙方發(fā)生爭議應(yīng)本著友好協(xié)商的態(tài)度解決。
9.2若經(jīng)協(xié)商仍不能解決,則交由有關(guān)部門仲裁。
第十條:其他約定
10.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效。竣工驗收后失效。
10.2本合同共兩份,甲乙雙方各一份。
甲方代表:乙方代表:
聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:
年月
日
篇二:小工裝合同
裝修工程合同
合同編號:
簽約地點:
簽約時間:年月
甲方:
乙方:
甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,依照《合同法》《建筑法》及其它有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,就甲方委托乙方對裝修工程,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:裝修工程概況
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商決定,位于由乙方負(fù)責(zé)施工。
第二條:合同承包范圍
項目:包括 裝修工程(不含軟裝飾工程部分,不含外立面部分),室內(nèi)地面鋪設(shè),隔墻,局部電路改造等。具體見附件《裝修項目一覽表》,《裝修項目預(yù)算單》和施工圖紙。
第三條:施工工期
開工日期:年月日(以甲方款到為開工期), 竣工日期:年月日,總工期為 天.具根據(jù)甲方設(shè)計調(diào)整到位時間,裝修時間進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
第四條:裝修工程內(nèi)容及金額
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 元。裝修工程內(nèi)容和金額詳見附件《裝修工程預(yù)算書》
工程總造價按實際發(fā)生工程量計算,工程單價按以上單價為準(zhǔn)。
第五條:付款方式
1、合同簽訂甲方應(yīng)支付乙方總工程款的30%,即:2、工程進(jìn)度1/3(工期或工程量過1/3)支付乙方總工程款的30%;即:3、工程進(jìn)度2/3(工期或工程量2/3)支付乙方總工程款的30%;即:4、裝修工程竣工驗收合格后,甲方憑雙方授權(quán)代表簽署終驗收報告,甲方再支付乙方工程款
的10%和項目變更全款,即: ;
第六條:裝修工程驗收
按照《建筑裝修標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》進(jìn)行驗收。
第七條:裝修工程質(zhì)保
裝修工程保
質(zhì)期限為一年,以裝修工程驗收合格之日起計算,保質(zhì)期內(nèi)工程范圍內(nèi)非人為損壞、不可抗力因素?fù)p壞。由乙方負(fù)責(zé)無償維修。在質(zhì)保期內(nèi)裝飾出現(xiàn)故障的,乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)抵達(dá)甲方現(xiàn)場處理問題。
第八條:其它
1、本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并蓋章后生效。
2、本合同一式份,乙方執(zhí)份,本合同設(shè)有附件《裝修項目一
覽表》和施工圖紙,具有同等法律效力。
3、其它未盡事宜雙方可另行協(xié)商。
甲 方:
地 址:
簽 字(蓋章):
乙 方:安徽正祥裝飾工程有限公司
地 址:黃山路468號通和大廈B座1013---1016室
簽 字(蓋章):
裝飾合同模板 篇8
江蘇省xx市人民法院
民事判決書
(20xx)儀民初字第號
原告:段
委托代理人:,律師事務(wù)所律師。
被告:裝飾工程有限公司。
法定代表人:王,總經(jīng)理。
被告:王
被告李
被告李某女
原告段與被告裝飾工程有限公司、李、李某女、王裝飾裝修合同糾紛一案,本院于20xx年6月5日立案受理后,依法組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。原告段及其委托代理人、被告xx公司、王共同委托代理人、李委托代理人到庭參加訴訟,被告李某女經(jīng)本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告段訴稱,自20xx年起被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程,并將之轉(zhuǎn)包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李、李某女、王三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人采用營業(yè)收不入帳的方法,將公司約463萬余元的收入據(jù)為股東個人所有或轉(zhuǎn)入李任法定代表人的江蘇裝飾工程有限公司賬戶,導(dǎo)致x公司成為空殼公司;被告王、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務(wù)。三人的行為侵害了債權(quán)人利益,故訴請法院判令被告x公司給付工程款58 466.92元,被告李、李某女、王承擔(dān)連帶責(zé)任。
提供主要證據(jù):
1、原告與x公司工程結(jié)算表,x公司揚州分公司結(jié)算憑證,證明被告x公司欠原告工程款的事實;
2、x公司工商登記查詢表一份;
3、現(xiàn)金會計證言,主要內(nèi)容為20xx年4月至20xx年4月間,x公司正常經(jīng)營,但營業(yè)收不入公司賬戶,客戶交現(xiàn)金就由李某女拿走,刷卡就入x公司賬戶,公司帳冊在李某女處,現(xiàn)在下落不明;
4、揚州分公司建行帳戶和農(nóng)行賬戶對賬單,顯示x公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業(yè)收入;
5、代理人調(diào)查筆錄,主要內(nèi)容為帳冊在李某女處。
證據(jù)4-5證明被告x公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照,但被告王、李某女怠于履行清算義務(wù)的事實及被告李、李某女、王采用營業(yè)收不入帳的方法,將公司收入個人所有或轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司從而侵害原告?zhèn)鶛?quán)的事實。
被告x公司辯稱,原告證據(jù)不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請求應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。
被告王辯稱,原告稱我將x公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實,公司債務(wù)與我無關(guān),我不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。未提供證據(jù)。
被告李辯稱,原告所稱我將x公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實,公司債務(wù)應(yīng)由公司在其財產(chǎn)范圍內(nèi)償還,與我個人無關(guān);且原告對我的訴訟請求與對訴訟請求是兩個不同案由,應(yīng)分案處理。未提供證據(jù)。
被告李某女書面辯稱,是李利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業(yè)務(wù)總監(jiān),原告所稱我將x公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實,為維持公司經(jīng)營,我還從自家借了幾十萬給公司,原告對我的訴訟請求沒有事實依據(jù),應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。
經(jīng)審理查明,自20xx年起,被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程,并將之轉(zhuǎn)包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。x公司成立于20xx年12月5日,公司注冊資本為人民幣10萬元,原股東/發(fā)起人為李某女、李,認(rèn)繳出資額分別為4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王,認(rèn)繳出資4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元,法定代表人也變更為王。20xx年6月21日,被告王曾以x公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散x公司,本院立案受理后,王申請保全公司帳冊,但本院在其提供的地點未能找到,20xx年9月19日本院以證據(jù)不足為由判決駁回王訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業(yè)執(zhí)照之前,x公司正常營業(yè),但自20xx年3月31日至今一直未進(jìn)行清算。
上述事實,有原告與x公司工程結(jié)算表、x公司工商登記查詢表、現(xiàn)金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對賬單、代理人張木洋調(diào)查筆錄以及原、被告雙方當(dāng)庭一致陳述等證據(jù)予以證實。
本院認(rèn)為,對被告李所持原告對訴訟請求與對被告李、王、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由,應(yīng)分案處理的主張,本院認(rèn)為被告李主張沒有法律依據(jù),同時從減少原告訟累、節(jié)約司法資源的角度考慮,對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求,本院認(rèn)為,首先,債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償,原告提供的工程結(jié)算表及本院對x公司現(xiàn)金會計調(diào)查等證據(jù)足以證明被告x公司欠原告段工程款58 446.92元的事實,被告x公司負(fù)有清償義務(wù),原告要求被告x公司給付工程款的訴訟請求符合法律規(guī)定,應(yīng)該予以支持。其次,被告王、李某女作為股東,應(yīng)在公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后及時進(jìn)行清算,但二人怠于履行清算義務(wù),致使原告?zhèn)鶛?quán)無法實現(xiàn),違反了公司法及其司法解釋的相關(guān)規(guī)定,故應(yīng)對該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第三,原告提供的現(xiàn)金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結(jié)算單等證據(jù)已能證明有營業(yè)收,但公司帳冊掌握在被告李、李某女手中,現(xiàn)因二被告的原因,公司帳冊下落不明,應(yīng)推定原告主張的被告李、李某女將經(jīng)營收入混同于個人財產(chǎn)或關(guān)聯(lián)公司財產(chǎn)的,濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任,逃避公司債務(wù)的事實成立,被告李、李某女的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的利益,因此二人應(yīng)對該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。對原告所持被告王將公司財產(chǎn)混同于個人財產(chǎn),要求其承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請求,因原告的債權(quán)產(chǎn)生于王接受李股份成為股東之前,與其不能實現(xiàn)債權(quán)之間無因果關(guān)系,故不予支持。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,判決如下:
被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)給付原告段工程款58 446.92元,被告李、李某女、王承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費1261元,公告費300元、保全費620元,合計2181元由被告裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān);此款原告已墊付,則被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)償付給原告,被告李、李某女、王對此承擔(dān)連帶給付責(zé)任。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,同時預(yù)交上訴費1261元,上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。
審 判 長
代理審判員
人民陪審員
二零XX年四月十二日
書 記 員
裝飾合同模板 篇9
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________________________________________
委托代理人(或甲方代表):_______________________________________
身份證號碼:_____________________________________________________
聯(lián)系地址:_______________________________________________________
聯(lián)系電話:_______________________________________________________
承包方(以下簡稱乙方):_________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號:_____________________________________________________
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號:___________________________________________
開戶銀行:___________________________ 銀行帳號:_________________
注冊地址(或辦公地址):_________________________________________
法定代表人或負(fù)責(zé)人:_________________ 聯(lián)系電話:_________________
委托代理人(或乙方代表):___________ 聯(lián)系電話:_________________
工程設(shè)計人:_________________________ 聯(lián)系電話:_________________
施工負(fù)責(zé)人:_________________________ 聯(lián)系電話:_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
(一)工程地點:___________________________________________________
(二)工程戶型:___________________________________________________
(三)工程套內(nèi)施工面積:___________________________________________
(四)工程內(nèi)容(見附表一和四)
(五)工程承包方式,采取下列第_______種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限__________日。
開工日期:_________年_________月_________日;
竣工日期:_________年_________月_________日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣)______________元;
金額大寫:_______________________________ 。
其中:材料費:________元,人工費:____________元,
設(shè)計費:________元, 垃圾清運費:________元,
管理費:________元,其他費用:___________元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減,工程款按實結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進(jìn)行變更的前提下,竣工結(jié)算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程造價的5%,超出5%的部分,由乙方承擔(dān)。
二、工程設(shè)計
(一)本工程由__________設(shè)計,設(shè)計方應(yīng)提供施工圖紙或做法說明一式________份。
(二)設(shè)計施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求,經(jīng)雙方簽字認(rèn)可,將會審意見記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標(biāo)示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準(zhǔn)。
三、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán),或已取得了合法所有權(quán)人的委托,有權(quán)對該房屋進(jìn)行裝飾裝修。
(二)________委派_________為甲方代表,全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。
(四)開工日前_________天,若非乙方設(shè)計,甲方負(fù)責(zé)督促設(shè)計人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求的施工圖紙或做法說明,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè),或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔(dān)其費用。
(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi),將進(jìn)戶門鑰匙交給乙方代表負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當(dāng)場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。
(二)委派________為乙方代表,全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行,按設(shè)計要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認(rèn)。若需更換乙方代表,乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327—),確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護(hù)的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場管理,施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責(zé)任,均由乙方承擔(dān)。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證,甲方有權(quán)查驗。
(十)負(fù)責(zé)施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,以甲方代表與乙方簽訂書面變更單為準(zhǔn)(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān);給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、材料供應(yīng)
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表二)應(yīng)為符合設(shè)計要求和合同約定的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),由乙方負(fù)責(zé)保管。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表三)應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場,雙方共同驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管。如未經(jīng)甲方驗收或不符合附表三要求的,應(yīng)禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
(三)甲、乙雙方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質(zhì)劣的裝飾材料、設(shè)備。如乙方違反此約定,應(yīng)按被挪用或替換材料、設(shè)備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品的,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn),禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備不符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔(dān)。
(六)若發(fā)生材料、設(shè)備質(zhì)量爭議,可委托有關(guān)法定機(jī)構(gòu)鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由責(zé)任方承擔(dān);質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由質(zhì)量問題提出方承擔(dān)。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
(三)因甲方未按合同完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作和未按期支付工程進(jìn)度款而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
(四)因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費由乙方承擔(dān),工期不順延。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一)本工程施工質(zhì)量按下列第________項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
1、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210—)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規(guī)程》(dbj/t50-053-)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內(nèi)環(huán)境污染控制,按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(三)施工過程中雙方對施工質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議,可委托有關(guān)法定機(jī)構(gòu)鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能達(dá)成協(xié)議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由責(zé)任方承擔(dān);質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由質(zhì)量問題提出方承擔(dān)。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務(wù)提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結(jié)算及保修
(一)乙方應(yīng)提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),如果甲方在約定時間內(nèi)不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,若造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗、返工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、_______________________________________________________________________
2、_______________________________________________________________________
3、_______________________________________________________________________
(三)工程按時竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內(nèi)組織驗收,驗收合格后辦理移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應(yīng)在五日內(nèi)完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復(fù)驗。因乙方責(zé)任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由_____________對本工程進(jìn)行室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測,費用由__________方承擔(dān)。
(五)驗收不合格,乙方負(fù)責(zé)在約定的期限內(nèi)返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
(六)竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量以及經(jīng)濟(jì)方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關(guān)資料提交給甲方。乙方負(fù)責(zé)提供材料的,還應(yīng)向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環(huán)保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內(nèi)對工程結(jié)算單進(jìn)行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清應(yīng)付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第_________項執(zhí)行:
1、除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、_________________________________________________________________________________________
(注:第2項所約定的保修標(biāo)準(zhǔn)不得低于第1項所約定的保修標(biāo)準(zhǔn))
(十)因甲方購買的材料未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致的工程質(zhì)量問題,乙方不負(fù)責(zé)保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的施工圖或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,應(yīng)及時向甲方指出,乙方有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔(dān)。
(二)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃?xì)夤艿馈⒃O(shè)施,乙方有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔(dān)。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃?xì)夤艿馈⒃O(shè)施,由此造成的損失和責(zé)任,由乙方負(fù)責(zé)賠償和承擔(dān)。
(四)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例等規(guī)定,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和損失,由乙方承擔(dān)和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第________種方式支付工程款:
支付
次數(shù)支付時間①②備注
支付
比率支付
金額支付
比率支付
金額
第一次合同簽訂40% %
第二次吊頂工程,廚、衛(wèi)墻磚工程,水管、線管布線完工。40% %
第三次木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場15% %
第四次竣工驗收合格
之日起30日內(nèi)5% %
或其它方式: _______________________________
(二)甲方應(yīng)按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應(yīng)向甲方開具有效的收款憑據(jù)。
(三)乙方施工質(zhì)量不合格,甲方有權(quán)拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
(四)工程款結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
十三、違約責(zé)任
(一)本合同生效后,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內(nèi)容的,應(yīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應(yīng)以書面形式提出,并按工程造價的_____%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意后辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責(zé)任方按工程造價的______%賠償,解除本合同。
(三)因施工質(zhì)量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內(nèi)整改,或經(jīng)整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關(guān)的一切費用由乙方承擔(dān)。
(四)任何一方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對方造成損失的,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償對方損失。
(五)甲方責(zé)任
1、未按規(guī)定的時間和要求提供材料、場地、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、窩工的,除工期順延外,每停工或窩工一天,由甲方向乙方支付工程造價_______‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款______‰的違約金。
3、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔(dān)。
(六)乙方責(zé)任
1、應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其它物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
2、經(jīng)專業(yè)部門檢測,室內(nèi)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)且屬于乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內(nèi)治理,甲方有權(quán)另請他人治理,與治理有關(guān)的一切費用由乙方承擔(dān),若治理后仍不達(dá)標(biāo)的,乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達(dá)標(biāo)也負(fù)有責(zé)任的,雙方應(yīng)根據(jù)責(zé)任大小合理分擔(dān)有關(guān)費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程造價_______‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向有關(guān)部門申請調(diào)解。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人也可按下列第______種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則甲方有權(quán)拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款(共_____條)
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
乙 方(蓋章)
裝飾合同模板 篇10
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》,結(jié)合本工程實際情況,遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、 1、工程概況
1. 1. 1 工程名稱:
1. 1. 2 工程地點:
1. 1. 3 承包內(nèi)容:本合同附件《工程預(yù)算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內(nèi)容:
1. 1. 4 承包方式:
□包工包料; □包工部分包料; □包工不包料
1. 1. 5 工期:
開工日期:2XX年月日
竣工日期:2XX年月日
總?cè)諝v天數(shù):天
1. 1. 6 工程質(zhì)量:
1. 1. 7 合同價款(人民幣大寫):
¥ (含稅)
2、 2、 雙方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方于開工前天,應(yīng)向乙方提供已經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙?zhí)祝ɑ蜃鞣ㄕf明份),并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),向乙方接通施工所需的水、電,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好通道、電梯、消防設(shè)備的使用和保護(hù)。
2.1.3 清除影響施工的障礙物,對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。
2.1.4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。
2.1.5指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.1.6 委托為工程監(jiān)理,監(jiān)理工程師姓名:。甲方應(yīng)在開工前將監(jiān)理工程師的職責(zé)、監(jiān)理范圍以書面形式通知乙方。
2.1.7 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2.1.8 負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹古木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.1.9 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.1.10 知會鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環(huán)境造成的影響,協(xié)調(diào)關(guān)系獲得理解并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2.1.11 煤氣改造、有線寬頻網(wǎng)絡(luò)等工作須由甲方與有關(guān)部門配合施工。
2.2乙方工作
2.2.1 由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計的工程,乙方提供主要部分的設(shè)計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設(shè)圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計的工程,參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。
2.2.2 擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
2.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。
2.2.4 指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)履行合同,組織施工,按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2.2.5 甲方直接發(fā)包的工程,乙方有義務(wù)配合其他施工方施工,以保證工程質(zhì)量及工程的順利完成。
2.2.6 乙方有義務(wù)事先告知甲方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項,如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗應(yīng)該知道的有關(guān)質(zhì)量問題而未告知甲方,則造成的損失由乙方承擔(dān)。
2.2.7 依據(jù)《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定,乙方應(yīng)辦理交納施工入場裝修押金。
2.2.8 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受破壞,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾的清運工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
2.2.9 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
2.2.10 乙方在施工中應(yīng)妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家私、陳設(shè)以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
2.2.11 乙方未按照工程施工規(guī)范及環(huán)保要求裝修造成的環(huán)境污染,乙方有治理的責(zé)任。
2.2.12 參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3、 3、工期
3.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。每提前一天,甲方支付乙方元。
3.2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
3.3 由于甲方變更設(shè)計或增加工程量,以及提出增加設(shè)計范圍以外的工程項目,造成工期延誤,甲方承擔(dān)責(zé)任,工期相應(yīng)順延。
3.4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工,工期相應(yīng)順延。
3.5 甲方現(xiàn)場工程師指令有誤或不及時,延誤工期,工期相應(yīng)順延。
3.6 甲方未按合同約定支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款,影響施工正常進(jìn)行,工期相應(yīng)順延。
3.7 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
3.8 由于工程質(zhì)量原因返工、乙方承擔(dān)責(zé)任,且工期不順延
3.9 乙方預(yù)算少算、漏算所產(chǎn)生的增加項目,導(dǎo)致工期延誤由乙方負(fù)責(zé),工期不順延。
3.10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
4、 4、工程質(zhì)量檢查及驗收
4. 4. 1 工程質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù):
(1)施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更;
(2)《建設(shè)裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-);
(3)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-);
(4)《深圳市家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》;
4. 4. 2 過程驗收項目:基礎(chǔ)改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設(shè)瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、門窗工程(油漆前)、細(xì)木工程(油漆前);
⒋3 甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。當(dāng)工程具備覆蓋、遮蓋條件或達(dá)到中間驗收標(biāo)準(zhǔn)(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復(fù)工作),乙方自檢,并于48小時前通知甲方參加,驗收合格;甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工;工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經(jīng)批準(zhǔn),乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,可視為甲方已經(jīng)批準(zhǔn)。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出,由甲方承擔(dān)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗;若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成的停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
4. 4. 4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān)。由于乙方施工質(zhì)量問題造成材料、設(shè)備的損壞,其返工費用由乙方承擔(dān)。
4. 4. 5 施工中甲方直接發(fā)包的工程完工時,必須由甲、乙方及包方直接發(fā)包的施工方三方及時對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。若質(zhì)量不合格,責(zé)任由直接發(fā)包的施工方承擔(dān)。
4. 4. 6 甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時,甲方和乙方直接發(fā)包的施工方應(yīng)對各自的工程質(zhì)量負(fù)責(zé),若發(fā)生質(zhì)量問題,由責(zé)任方承擔(dān)。
4. 4. 7 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
4.8 工程竣工后,甲方未經(jīng)驗收擅自使用,視為甲方驗收合格。
4.9 驗收合格項目,雙方簽字確認(rèn);不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
5、材料設(shè)備的供應(yīng)
5. 5. 1 甲方按雙方約定的《甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》(見附表)供應(yīng)材料設(shè)備,若甲方提供的材料與《甲方提供材料設(shè)備一覽表》不符時,由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)常
5.2 甲乙雙方應(yīng)對各自負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備,提供產(chǎn)品合格證明;若材料設(shè)備不符合質(zhì)量要求,各自承擔(dān)由此發(fā)生的費用。
5.3 由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成的損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5.4 甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5.5 甲方供應(yīng)的材料由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔(dān)運輸費用。
⒌ 6凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成質(zhì)量問題及由此發(fā)生的損失由乙方承擔(dān)。
⒌ 7 乙方采購材料如不符合質(zhì)量要求,致使室內(nèi)甲醛等有害物質(zhì)濃度含量超標(biāo),造成環(huán)境污染,由乙方承擔(dān)責(zé)任并賠償其損失。甲方供應(yīng)的材料如不符合質(zhì)量要求,致使室內(nèi)甲醇等有害物質(zhì)濃度含量超標(biāo),造成環(huán)境污染,由甲方承擔(dān)其責(zé)任。
5.8 5.8 甲方供應(yīng)材料,乙方有義務(wù)事先告知甲方準(zhǔn)確的材料用量及符合施工條件的材料
否則造成的損失由乙方承擔(dān)。若甲方不予采納而造成工程質(zhì)量問題及材料的浪費,由甲方負(fù)責(zé)。
6、工程變更
6.1 甲方變更設(shè)計,應(yīng)在該項目工程施工前7天向乙方發(fā)出書面通知。
6.2 所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲方必須辦理簽字確認(rèn)手續(xù),否則乙方有
權(quán)拒絕變更。
6.3 因甲方設(shè)計變更,造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應(yīng)損失均由甲
方承擔(dān),并相應(yīng)順延工期。
6.4由于設(shè)計變更,造成乙方已購材料積壓,應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理,并承擔(dān)全部處理費用。
6.5 乙方按變更通知進(jìn)行變更,并于3天內(nèi),提出變更價款報告的完整資料。甲方收到變更價款報告后3天內(nèi)予以簽認(rèn),或提出異議。如甲方無正當(dāng)理由不簽認(rèn),變更價款報告自送達(dá)之日3天后自行生效。
6.6 乙方接到變更通知后,可按下列方法提出變更價格,送甲方或甲方代表批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款:
⑴ 合同附件工程預(yù)算書中已有適用于變更工程的價格,按合同附件已有的價格變更合同價款;
⑵ 合同附件工程中預(yù)算書中只有類似于變更工程的價格,可以此作為基礎(chǔ)確定變更價格,變更合同價款。
⑶ 合同附件預(yù)算書中沒有適用和類似變更工程的價格,甲乙雙方協(xié)商,確定變更價格。
6.7 乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出合理建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的更換,以及增加工程量,必須經(jīng)甲方或甲方代表批準(zhǔn),并簽字確認(rèn)。未經(jīng)甲方批準(zhǔn)簽字,乙方擅自變更設(shè)計或?qū)υú牧细鼡Q,甲方有權(quán)不認(rèn)可,發(fā)生的全部費用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
6.8 對于甲方提出的不可行的設(shè)計變更,乙方有義務(wù)事先告知甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果,否則造成的損失由乙方承擔(dān)。若甲方強行進(jìn)行設(shè)計變更,從而造成工程質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)。
6.9 甲方不得隨意取消合同承包內(nèi)容的施工項目,若取消的施工項目造價超過合同預(yù)算總價的25%時,需征得乙方同意,并向乙方支付取消該項目的預(yù)期利潤,本工程預(yù)測利潤率為 %
7、工程價款及結(jié)算
7.1 雙方商定本合同價款采用第 種:
⑴ 固定價格,即價格一次包死,結(jié)算時不做任何調(diào)整;
⑵ 固定價格加 %包干風(fēng)險系數(shù)計算,包干風(fēng)險包括
⑶ 實際價格:竣工結(jié)算時,合同內(nèi)項目按照已簽訂合同的預(yù)算單價計算;變更及增加項目的單價,按6 .6條款的約定辦理,工程量按實結(jié)算。
7.2雙方按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定,在合同生效后,甲方按下表約定分( )次向乙方支付工程款,尾款一次結(jié)清。
撥付工程式款時間
(工程進(jìn)度)
占合同價款比例
(%)
金 額
(萬元)
備 注
7.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在7天內(nèi),結(jié)清尾款。
7.4 設(shè)計變更增加價款在工程款同期結(jié)算款中支付。
7.5 結(jié)清尾款后,乙方按工程結(jié)算款額開具發(fā)票。
8、索賠
8.1甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經(jīng)濟(jì)損失,乙方可依照合同有關(guān)條款進(jìn)行索賠。
8.2 乙方未按合同約定交付裝飾產(chǎn)品或未全面履行合同約定的全部義務(wù)而造成甲方經(jīng)濟(jì)損失,甲方可依照合同有關(guān)條款進(jìn)行索賠。
8.3 索賠程序
⑴ 索賠事件發(fā)生7天內(nèi),索賠方向被索賠方發(fā)出索賠的通知書;
⑵ 索賠方在發(fā)出索賠意向后7天內(nèi),向被索賠方提交全部和詳細(xì)的索賠資料;
⑶ 被索賠方在接到索賠資料后7天內(nèi)給予書面答復(fù)或要求索賠方進(jìn)一步補充索賠理由和證據(jù)。被索賠方在7天內(nèi)未作答復(fù),則視為該項索賠已被認(rèn)可。
9、安全生產(chǎn)和防火
⒐ 1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
⒐ 2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工程安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
⒐ 3由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,乙方有權(quán)拒絕施工。若甲方強制要求乙方施工,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
⒐ 4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程和消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
10、違約責(zé)任
10.1 甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)致使合同無法履行,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的損失。
10.2 由于甲方原因?qū)е轮型就9ぃ追綉?yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款,每拖延一天,按應(yīng)付款額的 %支付滯納金。
10.3 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。
10.4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
11、保修
11.1 本工程保修責(zé)任期:屋面防水工程、有防水要求的房間、衛(wèi)生間和外墻的防滲漏工程為5年,其他工程為2年。
11.2 保修范圍為乙方施工的工程項目。
11.3 施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,由乙方保修。
11.4 由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內(nèi)。
11.5 在保修期內(nèi),乙方工程質(zhì)量原因造成的其他財產(chǎn)損失,由乙方按當(dāng)時市場價格全額賠償。
12、爭議
12.1 本合同履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決。
12.2 協(xié)商不成可通過 進(jìn)行調(diào)解;
12.3 當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成時,雙方可選擇下列任何一種方式解決:
□ 向仲裁委員會申請仲裁;
□ 向深圳市(區(qū))人民法院起訴。
13、合同解除和終止
13.1 有下列情形之一的,可以解除合同:
⑴ 甲乙雙方協(xié)商一致;
⑵ 因不可抗力致使合同無法履行;
⑶ 因一方違約致使合同無法履行;
13. 2 甲乙方履行完本合同全部義務(wù),工程已辦理交付手續(xù),工程竣工結(jié)算價款支付完畢,本合同即告終止(但本合同保修及爭議解決條款除外)。
14、附則
14.1 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí) 份。均具同等法律效力。
14. 2 附件
⑴ 施工圖紙或作法說明
⑵ 工程項目一覽表
⑶ 工程項目預(yù)算書
⑷ 甲方供應(yīng)材料設(shè)備清單
15、補充條款
發(fā) 包 人: 承 包 人 :
發(fā)包人代表: 承包人代表:
地 址: 地 址 :
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編 :
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號 : 帳 號 :
年 月 日 年 月 日
附件(4)
工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備清單
序 號
材料或設(shè)備
名 稱
規(guī) 格
型 號
單 位
數(shù) 量
數(shù)
量
單 價
供 應(yīng)
時 間
送 達(dá)
地 點
備 注
裝飾合同模板 篇11
甲方:______
住所地址:____________
聯(lián)系電話:__________手機(jī)號:_______
乙方:
單位名稱:
地址:服務(wù)電話:
設(shè)計負(fù)責(zé)人:________聯(lián)系電話:____________手機(jī):
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù):
工程地址:__________
第二條設(shè)計收費及支付方法
(一)本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費為元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫元。
(二)付款方式
甲乙雙方采用以下付款方式
1、量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、方案通過后,出全套動工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
第三條設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
(一)乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
(二)平立面圖
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需動工墻面的立面圖
(三)剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需動工處剖面圖
(四)水電動工圖
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套動工圖。
第四條雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料(物業(yè)認(rèn)可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖),并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費用由甲方承擔(dān);
4、在甲乙雙方確定方案后,進(jìn)行動工圖設(shè)計階段過程中,由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的(如整體風(fēng)格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費,再進(jìn)行第二次方案設(shè)計;
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件,并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
第五條違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時,乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金/天;
(二)乙方不履行合同時,應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款,同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案,但不認(rèn)可動工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時不得帶走動工圖紙。
第六條合同生效、中止與結(jié)束
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、向消費者委員會申請調(diào)解;
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設(shè)計師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
2、設(shè)計師免費提供該項目動工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、設(shè)計完成后由工程助理提供詳細(xì)的工程量清單;
5、設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條合同文本
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
裝飾合同模板 篇12
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《省保護(hù)消費者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(qū)(縣)路(村) 巷號 樓層 室。
3.住房結(jié)構(gòu):
4.裝修施工內(nèi)容:
室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7.工期:自年 月日開工,至年 月日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級抵現(xiàn)場時限
備注
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格和產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方采購的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商(品牌)單位數(shù)量質(zhì)量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應(yīng)向甲方提交購貨發(fā)票,并均應(yīng)用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施
工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;
年月 日前,甲方支付總價款的%,計元;年 月日前,甲方支付部價款的%,計元;年
月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求,甲方應(yīng)另行支付費用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議,補充協(xié)議系本合同組成部分)。
3.雙方款項往來,均應(yīng)出具發(fā)票(或收據(jù))。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應(yīng)在開工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
③未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方
因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項如數(shù)退還給甲方。
3.乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址: 住址:
電話: 電話:
身份證號: 身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:____
裝飾合同模板 篇13
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、承包方為經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并有關(guān)機(jī)關(guān)審定具有裝飾資質(zhì)證書的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:
材 料 費:______,人工費:______
管 理 費:______,設(shè)計費:______
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____
其 他 費 用:______
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、材料供應(yīng)
1、發(fā)包方提供的材料:詳見附件二《發(fā)包方提供材料、設(shè)備表》。本工程發(fā)包方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,承包方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,承包方應(yīng)及時向發(fā)包方書面提出,發(fā)包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。發(fā)包方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)承包方驗收,由承包方負(fù)責(zé)保管,承包方可收取發(fā)包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由承包方負(fù)責(zé)賠償。
2、承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、承包方對發(fā)包方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾,非經(jīng)發(fā)包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
4、承包方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負(fù)責(zé)。如承包方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、發(fā)包方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由發(fā)包方承擔(dān),工期順延。
4、由于承包方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由承包方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過程中,發(fā)包方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發(fā)包方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,發(fā)包方自負(fù),給承包方造成損失的,發(fā)包方應(yīng)予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),發(fā)包方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由承包方組織人員進(jìn)行驗收,發(fā)包方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若發(fā)包方要求復(fù)驗,承包方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由發(fā)包方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:承包方應(yīng)提前三天通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發(fā)包方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)承包方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、安全生產(chǎn):
發(fā)包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬發(fā)包方責(zé)任的,發(fā)包方負(fù)責(zé)和賠償;屬于承包方責(zé)任的,承包方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、工程價款
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結(jié)算:詳見《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1、發(fā)包方工作:(1)發(fā)包方應(yīng)在開工前一天,向承包方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份,并向承包方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
裝飾合同模板 篇14
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工勞務(wù)承包事項協(xié)商一致,訂立協(xié)議如下:
一、承包方式:包人工、包質(zhì)量、包安全。
二、承包范圍:設(shè)計圖紙所列專業(yè)施工范圍。
三、工程質(zhì)量:優(yōu)良。
四、結(jié)算方式:
1、墻面貼磚:/㎡;
2、地面鋪貼石材:/㎡;
3、地面找平層:/㎡;
4、衛(wèi)生間防水:/㎡;
5、磚砌隔墻(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞;
6、粉墻/㎡,不除窗洞;
7、零星事再協(xié)商;
8、大理石干掛/㎡。
五、付款方式:
本工程以實際發(fā)生工日數(shù)據(jù)為依據(jù),按每日元/人生活費,每天支付一次,每月支付工程進(jìn)度款至,工程完工質(zhì)檢合格,支付工程款的;工程竣工驗收達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后,工程款付至經(jīng)甲、乙雙方共同確認(rèn)的結(jié)算金額的。
六、甲方責(zé)任:
1、提供所有民工的身份證復(fù)印件。
2、乙方必須自備施工工具,負(fù)責(zé)作業(yè)層面的衛(wèi)生,施工中不得浪費和損失材料,保護(hù)好設(shè)備和制成品,如有損壞雙倍賠償。
3、教育民工遵守甲方和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定,服從甲方管理和指揮,不得打架、鬧事,處理好建設(shè)方、甲方及其他施工隊伍的關(guān)系。
4、乙方應(yīng)按安全規(guī)范技術(shù)規(guī)范組織施工,確保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其責(zé)任及相關(guān)費用全部由乙方承擔(dān)。
5、乙方確保人身安全和飲食安全,發(fā)生責(zé)任事故,其責(zé)任及相關(guān)費用全部由乙方承擔(dān)。
八、工程質(zhì)量的約定:
1、因乙方施工原因?qū)е鹿こ涛催_(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),未通過建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方的驗收,乙方進(jìn)行返工所發(fā)生的人工費及材料費由乙方承擔(dān)。
2、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān)。
九、有關(guān)工期的約定:
1、因乙方原因造成的延誤,工期不順延。因乙方原因延期竣工,延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結(jié)算價款的3%。
十、其它條款:
1、承包人向發(fā)包方承諾照合同約定進(jìn)行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
2、因乙方的施工未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權(quán)調(diào)整其施工范圍及減少其工作量,或者終止合同。
3、若發(fā)包方與承包方意見發(fā)生分歧,經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致時,通過仲裁解決。
4、乙方中途撤場負(fù)全部責(zé)任,包括退還已付所有工程款,合同雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,工程完成自行消除。
發(fā)包人:
日期:
承包人:
日期:
裝飾合同模板 篇15
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方承諾有權(quán)對該住房進(jìn)行裝飾,由此而產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔(dān)責(zé)任。
乙方為經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的企業(yè),企業(yè)資質(zhì)情況 。
2.裝飾施工地址 區(qū)(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。
3.住房結(jié)構(gòu) 房型 房 廳 廚 衛(wèi) 陽臺,套內(nèi)施工面積 平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。
6.總價款¥ 元,人民幣(大寫) 元。
其中:材料費 元,人工費 元,
拆除費 元,清潔、搬運、運輸費 元,
其他費用 元,管理費 元,
稅金(3.41%) 元。
管理費為上述費用的總和(稅金除外)的 %。
總價款是甲、乙雙方對設(shè)計方案、工程報價確認(rèn)后的金額,在一般情況下,竣工結(jié)算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預(yù)算價的5%。
合同簽訂生效后,如變更施工內(nèi)容、材料,這部份的工程款應(yīng)當(dāng)按實計算。
7.工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 材料供應(yīng)
1.甲方提供的材料、設(shè)備:見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設(shè)備按時送達(dá)現(xiàn)場后,甲、乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù),由乙方負(fù)責(zé)保管,保管費由雙方約定。由于保管不當(dāng)造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料、設(shè)備:見附件三《工程主材料報價單》。
乙方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)提前 天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。甲方不按時驗收,應(yīng)視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責(zé)任。
4.施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程質(zhì)量問題,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5.甲方或者乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)》。
第三條 工程質(zhì)量及驗收
1.本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》和本市現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》。
2.本工程由 方設(shè)計,提供施工圖紙一式 份。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出變更修改設(shè)計、增減工程項目或者變更材料設(shè)備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后,方能進(jìn)行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內(nèi)容、增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負(fù);給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6.甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗通過,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延;復(fù)驗不通過,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
7.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方在七日內(nèi)組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如竣工驗收通過,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。裝飾工程未經(jīng)驗收或驗收不通過的,甲方有權(quán)拒收,乙方承擔(dān)返工及延期交付的責(zé)任。
8.工程竣工驗收通過,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。保修期按示范文本《使用說明》第十條的內(nèi)容協(xié)商約定為 年,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。
9.室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測費用的支付由甲乙雙方在本合同第十條中約定。
第四條 安全生產(chǎn)和防火
1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要保證電氣線路、燃?xì)夤艿馈⒔o排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水。
裝飾合同模板 篇16
(發(fā)包人)甲方:
(承包人)乙方:
項 目 名 稱:
甲乙雙方為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任,確保合同的順利履行,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工期
本工程工期為__天,從__年__月__日至__年__月__日止(遇
陰雨天及甲方原因造成工期拖延,乙方概不承擔(dān)責(zé)任),乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同相關(guān)規(guī)定,在正常情況下,乙方不得以任何理由推違。
2、腳手架
由甲方免費提供鋼管,并免費搭建腳手架,因特殊原因造成腳手架無法搭建,需甲方通知乙方進(jìn)行協(xié)商,采取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢,甲方需通知乙方共同進(jìn)行檢查,消除安全隱患。需整改的要進(jìn)行整改,然后乙方施工隊才可進(jìn)行施工。每幢外墻施工結(jié)束,由乙方通知甲方拆除腳手架,拆除期間嚴(yán)禁乙方施工隊在腳手架上施工。
3、施工工藝
A.內(nèi)外墻因破損嚴(yán)重和墻體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、墻體干沾石脫落嚴(yán)重的,業(yè)主自砌磚墻)由乙方泥瓦工修補、粉刷水泥砂漿,乙方自行處理。
B.因業(yè)主在陽臺欄桿旁邊自砌磚墻造成工人無法施工(批膩子)
油漆工只負(fù)責(zé)用乳膠漆刷到,乙方不負(fù)責(zé)墻體的光潔質(zhì)量責(zé)任。
C.外墻乳膠漆按兩遍膩子,乳膠漆抹一底兩面施工,樓梯按先補灰后批膩,再刷乳膠漆的順序進(jìn)行施工(局部墻體脫落嚴(yán)重由瓦工先行修補,油漆工再進(jìn)行施工),施工質(zhì)量應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
D.陽臺欄桿油漆用調(diào)和漆,先除銹,刷防銹漆__道,刷面漆__ 道,木門窗外現(xiàn)刷調(diào)和漆__道。
E.施工工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求按圖紙和清單施行。
以上工藝流程必須達(dá)到驗收合格標(biāo)準(zhǔn),如驗收不合格造成返工的均由乙方承擔(dān)。
4、合同價款
本工程包工包料,造價為外墻乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。
無腳手架為__元/㎡,修理墻體破損及局部粉刷,乙方自行處理。
內(nèi)墻乳膠漆為__元/㎡,修理墻體破損及局部粉刷為每樓梯__元計算。 圍墻粉刷__元/㎡,陽臺鐵欄桿刷漆__元/㎡
二、 工程質(zhì)量
按圖紙和清單要求(砌磚墻多粉底層一層)
乳膠漆顏色一致,一年內(nèi)不空鼓脫落,保修期為__年。
三、 安全管理
乙方必須按照國家相關(guān)安全制度規(guī)范進(jìn)行施工,不準(zhǔn)酒后上班,不準(zhǔn)穿拖鞋、光腳上班,施工現(xiàn)場工人必須按規(guī)定戴好安全帽,確保安全施工。施工現(xiàn)場造成一切安全事故,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、 物料進(jìn)場
需甲方提供倉庫免費存放(材料應(yīng)按甲方要求提供合格產(chǎn)品),若使用不合格材料,造成返工,均由乙方承擔(dān)。
五、 付款方式
按進(jìn)場人數(shù)每星期支付一次生活費,每人一天40元標(biāo)準(zhǔn),施工到二十天時,支付(材料費、人工費)工程造價的40%,工程完工支付總造價的75%,驗收合格后支付總工程款的95%,余下的5%作為保證金,待一年后無質(zhì)量問題一次性付清。
六、乙方工人進(jìn)場時,由甲方負(fù)責(zé)安排住宿(水電費由乙方承擔(dān))同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項目施工過程中,乙方要做到文明施工,少擾民。
七、乙方必須給予現(xiàn)場所有參與施工的人員購買意外保險
八、因甲方原因造成中途停工時,超過兩天,甲方要補償乙方在場人員的生活費,每天15元/人
九、補充
因甲方未按照合同規(guī)定付款,乙方停止施工,造成工期拖延,乙方無責(zé)任,同時要支付乙方在場工人生活費。如乙方拖延工期,每延期一天要向甲方支付工程總價的0.4%。
若乙方違背上述條款任意一項,甲方有權(quán)終止其所參與的施工項目并追究
其相關(guān)違約責(zé)任。
此合同一式兩份,甲方乙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽字生效,兩份合同具
有同等的法律效力。
甲方: 乙方:
法人: 法人:
電話: 日期:
裝飾合同模板 篇17
一、本合同文本是依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定制定的示范文本,供雙方當(dāng)事人約定采用,簽訂合同前請仔細(xì)閱讀。
二、為維護(hù)雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,雙方簽訂合同時應(yīng)慎重,力求內(nèi)容具體、全面、嚴(yán)密,正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業(yè)應(yīng)當(dāng)格守誠實信用,負(fù)有對合同條款正確說明的義務(wù)。
三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環(huán)境,委托他人對居住的房屋,進(jìn)行修繕處理的工程建設(shè)活動。本合同文本由使用說明、12項協(xié)議條款和7個附件組成,對雙方當(dāng)事人均有約束力。文本共25頁,每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監(jiān)制”章。
四、簽訂合同前發(fā)包人(業(yè)主、甲方)要驗看承包人(裝飾裝修企業(yè)、乙方)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和企業(yè)資質(zhì)證書。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)資質(zhì)證書外,合同應(yīng)加蓋該分公司(分部)上級公司(具有法人資格單位)的合同專用章。
五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修;包清工是指甲方自己購買裝飾材料,委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確,該條款關(guān)系到違約責(zé)任的認(rèn)定。
六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進(jìn)度分階段付款,甲乙雙方如另有協(xié)商約定,可在合同中寫明。
七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內(nèi)部的電器回路、上下水、煤氣、地?zé)岬裙芫工程)結(jié)束都需進(jìn)行驗收,并須在驗收單上簽字確認(rèn)。竣工總驗收,甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達(dá)標(biāo),乙方應(yīng)予整改,直到達(dá)標(biāo)為止。
八、工程竣工通過驗收交付塑時,乙方應(yīng)同甲方簽署工程保修單,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對相關(guān)部分實行保修,包清工的工程僅對施工質(zhì)量實行保修。
九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定,不得含有不合理減輕或免除乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的內(nèi)容;與本合同的其他條款不一致的,以本合同的其他條款為準(zhǔn)。
十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。
遼寧省家庭居室裝飾裝修合同合同編號:_____________
發(fā)包人(簡稱甲方):________________
承包人(簡稱乙方):________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
裝飾合同模板 篇18
買方(甲方): 出賣方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議:
第一條 其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、總價等,如表所列:
(配件要求,附屬產(chǎn)品、贈品等)
第二條 質(zhì)量要求
乙方提供的產(chǎn)品應(yīng)該符合下列質(zhì)量要求:
1、 乙方須提供全新的貨物(含零部件、配件等),表面無劃傷、無碰撞痕跡,且權(quán)屬清楚,不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、 貨物必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方對其產(chǎn)品保修,保修期為,在保修期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)三包(包修、包換、包退),費用由乙方負(fù)擔(dān),保修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方同時有權(quán)利解除合同,另選其他供貨商。
其他質(zhì)量要求:
第三條 交貨時間與地點
交貨時間: 交貨地點:
1、乙方負(fù)責(zé)將貨物運送至約定地點,承擔(dān)相應(yīng)運輸、保管、裝卸費用,并在貨物交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任,甲方在交貨地點對產(chǎn)品數(shù)量、外觀檢查后驗收,對于產(chǎn)品質(zhì)量不合格或不符合合同約定的,甲方有權(quán)拒收,由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的相關(guān)費用。
2、貨物需要安裝調(diào)試的.,乙方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試并承擔(dān)相關(guān)費用,甲方在安裝調(diào)試完畢后10個工作日內(nèi)驗收。乙方在安裝調(diào)試過程中應(yīng)妥善小心,如果對甲方造成損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、貨物需要安裝調(diào)試的,乙方應(yīng)派遣技術(shù)人員按合同規(guī)定的日程內(nèi)完成安裝和調(diào)試工作,并對甲方人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),保證使“采購物品”達(dá)到預(yù)定的性能指標(biāo)。
4、在安裝調(diào)試過程中,甲方應(yīng)提供各種配合條件及輔助人員,在乙方技術(shù)人員的指導(dǎo)下配合乙方進(jìn)行安裝、調(diào)試和其他輔助工作。
第四條 付款方式
本合同付款方式選擇如下第( )種方式:
1、乙方在貨物交付給甲方并驗收合格后,憑發(fā)票要求甲方支付貨款。甲方在收到貨物后 天內(nèi)結(jié)清貨款。
2、甲方在月
第五條 違約責(zé)任 甲方責(zé)任:
1、甲方如中途變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)提前通知乙方,經(jīng)乙方同意,可以從新簽訂書面合同。
2、甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 的違約金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規(guī)定收貨,產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定及合同約定的情形除外。
3、甲方如未按合同約定日期向乙方付款,每延期一天,應(yīng)按延期付款總額萬分之__計算付給乙方,作為延期付款違約金。
乙方責(zé)任:
1、產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)負(fù)責(zé)保修、保退、保換,并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予保修、保退、保換或者產(chǎn)品在保修、保退、保換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題,則甲方有權(quán)解除合同,同時由乙方向甲方支付總貨款的 10% (比例)的違約金。
2、乙方應(yīng)在合同約定的交貨時間及地點交貨,如果乙方逾期交貨,則每逾期一日,乙方應(yīng)按總貨款的 5‰ (比例)計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的_10%的違約金。
第六條 免責(zé)條款
甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛伞T谌〉糜嘘P(guān)機(jī)構(gòu)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第七條 合同爭議解決方式
本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,也可由合同簽訂地工商行政管理部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條 合同生效
本合同一式 份,甲乙雙方各持 份,自雙方簽字蓋章之日起生效 。本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,具有同等效力。
甲方: 乙方:
地址:地址:
電話: 電話:
授權(quán)代表簽字: 授權(quán)代表簽字: (單位蓋章) (單位蓋章)
年 月 日 年 月 日
裝飾合同模板 篇19
合同編號:_________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應(yīng)
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質(zhì)量
4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。合同編號:_________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的',甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應(yīng)
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質(zhì)量
4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:_________。
乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條 工程監(jiān)理
8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。9.2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護(hù)人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應(yīng)在開工前_________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
11.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
11.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
12.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
12.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
12.7 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
14.4 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十五條 違約責(zé)任
15.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
15.2 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
15.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;
15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;
15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條 合同的變更和解除
17.1 合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的_________地點,甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
裝飾合同模板 篇20
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù),違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定:“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為,物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)制止,并及時向有關(guān)行政管理部門報告。”沈陽電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為,進(jìn)行教育制止,提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為,根據(jù)情節(jié)輕重,采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負(fù)有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構(gòu)造,使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴(yán)重的是,模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴(yán)重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定,原告應(yīng)當(dāng)制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責(zé),拒絕履行自己應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的義務(wù)。自03年至今,模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。
沈陽房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現(xiàn)目標(biāo)管理。實行保安制度,每天巡查15次,固定設(shè)崗兩個,保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運行。”但是,原告從沒有按照合同約定運轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護(hù)公用設(shè)施的義務(wù)。
沈陽房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負(fù)有維護(hù)公共設(shè)施的義務(wù)。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護(hù)義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進(jìn)門,讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后,原告不修復(fù),致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護(hù)消防設(shè)施,甚至破壞消防設(shè)施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》,原告應(yīng)當(dāng)保障消防設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項法定義務(wù),甚至破壞消防設(shè)施,使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定,原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當(dāng)截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經(jīng)通知并取得同意,擅自撤離電業(yè)園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權(quán),在原告糾正錯誤履約行為前,有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因原告不能適當(dāng)履行物業(yè)服務(wù)義務(wù),給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定,在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前,答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同模板 篇21
合同編號:_________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的.資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應(yīng)
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質(zhì)量
4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.5 在施工過程當(dāng)中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.6 施工過程當(dāng)中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程當(dāng)中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:_________。
乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條 工程監(jiān)理
8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。
9.2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護(hù)人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。
裝飾合同模板 篇22
發(fā)包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價、工期
一、工程概況:
1、甲方裝飾裝修的住房需具產(chǎn)權(quán)合法擁有者或產(chǎn)權(quán)合法擁有者的書面委托。
乙方需經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的企業(yè),并具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的資質(zhì)證書或裝飾裝修協(xié)會核發(fā)的資質(zhì)資格證書。企業(yè)資質(zhì)。
2、裝飾裝修施工地址:區(qū)(縣)路巷(社區(qū))號樓室。
3、住房結(jié)構(gòu):房型房廳廚衛(wèi)陽臺,套內(nèi)施工面積平方米。
4、裝飾裝修施工內(nèi)容:見附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價和工期
工程造價必須依據(jù)國家建設(shè)主管部門頒布的家裝工程造價標(biāo)準(zhǔn)制定
1、合同總價款:
¥ 元,(大寫): 元。
其中:
材料費:元,人工費:元,
拆除費:元,清潔、搬運、運輸費:元,
管理費:按總造價%元,稅金%元
合同簽訂生效后,如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協(xié)議,工程款按實增減。
2、工期:
自年月日開工,至年月日竣工,工期天。
第二條材料供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備:
甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設(shè)備按時送達(dá)現(xiàn)場后,甲、乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù),由乙方負(fù)責(zé)保管。
2、甲方采購供應(yīng)的家裝材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設(shè)備:見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)提前天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的,應(yīng)禁止使用。甲方不按時驗收,應(yīng)視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責(zé)任。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的家裝材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質(zhì)量問題,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)》的環(huán)保合格標(biāo)準(zhǔn)家裝材料。
第三條工程質(zhì)量及驗收
1、本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327-20xx)和住宅室內(nèi)裝飾裝修工程相關(guān)法律規(guī)定。
2、本工程由 方設(shè)計,提供施工圖紙一式 份。圖紙設(shè)計費元由方承擔(dān)。
3、在施工過程中,甲方提出變更修改設(shè)計、增減工程項目或者變更家裝材料設(shè)備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后,方能進(jìn)行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續(xù)。
工程竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方在七日內(nèi)組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進(jìn)行,驗收通過并經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理人員簽字生效后,辦理驗收移交手續(xù)(見附表四《工程質(zhì)量驗收單》),并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,并與乙方協(xié)商另定驗收日期,甲方不得無理拖延。
甲方不能按預(yù)約日期參加驗收,由乙方在書面通知甲方后組織人員進(jìn)行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。甲方對乙方組織的驗收有異議的,可按雙方共同指定的單位復(fù)檢,復(fù)檢合格的費用由甲方承擔(dān),不合格的由乙方承擔(dān),乙方返工致工期延長,按逾期交付處理。
5、工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附表六《工程保修單》)。保修期約定為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間外墻防滲為五年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
6、工程竣工驗收合格后乙方必須提供室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格表。
7、甲方對工程項目實施監(jiān)理的,甲方應(yīng)與監(jiān)理單位另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程師職責(zé)等告知乙方。
第四條安全生產(chǎn)和防火
1、甲方提供的施工場地應(yīng)符合防火、安全要求,與施工有關(guān)的電氣線路、燃?xì)夤艿馈⒔o排水和其它管道應(yīng)暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu)和拆、改公共用管線和設(shè)施。
第五條工程付款及結(jié)算
1、工程付款原則上采取合同正式簽定工程動工前、工程施工中和工程竣工驗收合格分段付款方式,付款包括:材料款、工人工資及管理費用等。付款比例由甲、乙雙方商定。
工程款付款時間表
2、工程結(jié)算必須按實際施工量及結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算,甲方付款乙方應(yīng)開具收據(jù),甲方應(yīng)予以保存,避免結(jié)算糾紛。《工程結(jié)算單》見附表五。
第六條雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé):
(1)在工程裝飾裝修施工前,應(yīng)向漳州市室內(nèi)裝飾裝修管理監(jiān)督站辦理申報手續(xù)。
(2)甲方應(yīng)在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)當(dāng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(3)做好施工中因臨時占用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
(4)工程開工前,甲方應(yīng)將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時,甲方提供新鎖,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝后交付使用。
(5)施工所在地物業(yè)管理公司如有收取押金的項目,甲方應(yīng)予以支付。如在整個施工過程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業(yè)沒收,乙方應(yīng)按實對被沒收部分進(jìn)行全額賠償。
(6)甲方應(yīng)告知施工所在地物業(yè)管理公司有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定,以便乙方遵守執(zhí)行。
(7)甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理有關(guān)乙方工程施工人員、車輛進(jìn)出小區(qū)手續(xù),保障乙方順利施工。
2、乙方職責(zé):
(1)乙方應(yīng)在施工前三天與當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理公司或房管機(jī)構(gòu)協(xié)商,簽訂有關(guān)協(xié)議,辦理有關(guān)手續(xù)。
(2)在開工前檢查水、電、燃?xì)狻⒐艿馈?地)面、墻面,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知甲方,由甲方負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)。
(3)早上7時前及晚上7時后不得進(jìn)行有噪聲的施工作業(yè)。
(4)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現(xiàn)場交底。
(5)乙方負(fù)責(zé)清運施工中產(chǎn)生的垃圾,并按照物業(yè)管理公司指定的地點堆放。
(6)指派項目經(jīng)理 為乙方駐工地代表,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如更換人員,乙方應(yīng)及時通知甲方。
3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內(nèi)容、裝飾材料及設(shè)備的,甲方應(yīng)及時和乙方協(xié)商并相應(yīng)順延工期。
第七條違約責(zé)任
1、乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,造成安全、質(zhì)量事故,由乙方承擔(dān)責(zé)任,賠償損失;
2、乙方在工程施工中違反安全、防火法規(guī)造成責(zé)任事故,應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失;
3、因乙方原因致使工程質(zhì)量、安全問題,由乙方負(fù)責(zé)返工并賠償損失;
4、乙方負(fù)責(zé)提供的家裝材料和設(shè)備,若屬偽劣假冒產(chǎn)品,乙方應(yīng)承擔(dān)按合同約定購置合格產(chǎn)品更換,并承擔(dān)因此造成的全部返工費用;
5、乙方在施工前,未向所在物業(yè)管理公司申報手續(xù),必須承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部責(zé)任并補辦手續(xù);
6、甲方按合同約定負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的家裝材料和設(shè)備,交付乙方驗收后,由于乙方保管不善,擅挪它用,乙方必須負(fù)責(zé)賠償甲方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失;
7、因乙方原因造成工程延期交付使用的,每超過一天應(yīng)支付違約金元。
8、甲方未向漳州市室內(nèi)裝飾裝修管理監(jiān)站辦理工程申報手續(xù),必須承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部責(zé)任并補辦申報手續(xù);
9、甲方違反合同私自與施工或管理人員更改或增補工程項目,所引起一切后果,由甲方負(fù)責(zé),并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
10、甲方未經(jīng)辦理相關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆該原有房屋承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,造成安全、質(zhì)量事故,甲方應(yīng)承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部經(jīng)濟(jì)損失,直至民事責(zé)任;
11、甲方提供的家裝材料和設(shè)備質(zhì)量不合格造成工程質(zhì)量不合格,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延;
12、由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權(quán)要求甲方支付每天元的停工損失;
13、甲方如未按約定對隱蔽工程進(jìn)行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權(quán)要求甲方支付每天元的停工損失;
14、甲方未按合同約定時間付款的,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權(quán)要求甲方支付每天元的損失;
15、工程竣工如因甲方原因造成未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前自行入住的,視為工程完工并驗收合格,給乙方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條糾紛處理方式
1、本合同在履行中或者在保修期內(nèi)發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;也可以向漳州市裝飾裝修協(xié)會或工程所在地的物業(yè)管理公司申請調(diào)解。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以選擇下列方式解決:
(1)依法申請仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
第九條合同的變更和解除
1、合同生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責(zé)任方按合同總價款%賠償守約方,解除本合同。
3、出現(xiàn)下列情形之一的,甲方有權(quán)解除合同:
①因乙方原因造成工期延長天以上;
②因乙方原因,造成工程質(zhì)量問題嚴(yán)重,乙方返工無法達(dá)到合同目的;
③乙方提供的材料質(zhì)量不合格或不符合合同約定,乙方又不予更換的;
④乙方施工期間違反物業(yè)管理等規(guī)定,經(jīng)勸阻不予改正的;
⑤乙方施工期間出現(xiàn)嚴(yán)重安全事故的。
4、出現(xiàn)下列情形之一的,乙方有權(quán)解除合同:
①甲方未按規(guī)定辦理有關(guān)施工手續(xù)的;
②因甲方原因造成乙方未能施工的;
③因甲方原因造成工期延長超過天的;
④甲方未能依約支付乙方工程款,時間超過天的;
⑤因甲方原因造成嚴(yán)重安全事故的;
5、合同解除時,有過錯的一方應(yīng)賠償無過錯方的損失。
第十條其它約定
第十一條附則
1、本合同由甲乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、本合同簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,物業(yè)管理公司壹份,鑒證單位備案壹份。合同附表、附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽章):
電話:
乙方(簽章):
電話:
鑒證單位:
電話:
簽訂地點:
簽訂日期:年月日
裝飾合同模板 篇23
答辯人:
身份證號碼:
地址:
被答辯人:
身份證號碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定:雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害,雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯,應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。
三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定:承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質(zhì),沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書,但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年,亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗,因此,答辯人有理由認(rèn)為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據(jù)上述法律規(guī)定,答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人,而且盡到選任的注意義務(wù),不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的,發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明,兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系,而非建設(shè)工程合同關(guān)系,我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對象,因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。
2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查,取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定,但該《辦法》是20xx年5月1日實施的,在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》(國發(fā)[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規(guī)定,已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì),也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中,法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小,將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的'賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來,而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同模板 篇24
合同編號:
發(fā)包人:________ 承包人:________
住所:_______________營業(yè)地址:_____________
委托代理人:_________營業(yè)執(zhí)照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
委托代理人:___________電話:_________
本工程設(shè)計人:_________電話:_________
施工隊負(fù)責(zé)人:_________電話:_________
依照>及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第三條 發(fā)包人義務(wù)
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
3.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的.非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
3.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
3.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
第四條 承包人義務(wù)
4.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
4.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
6.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
7.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第__種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人
支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 ________________________________________
第二次 ________________________________________
第三次 開工前三日
工程進(jìn)度過半雙方驗收合格,支付___元。
工程進(jìn)度過半指:___________________________________________________________
(2)其他支付方式:__________________________________________________________
8.2 工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
8.3 工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 月(詳見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第九條違約責(zé)任
9.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9.2 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____________元。
9.5 由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
9.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____________元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
11.3 本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。
11.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附表1.1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表(一)
附表1.2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表(二)
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙
附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單
附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單
發(fā)包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________
委托代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____
裝飾合同模板 篇25
發(fā)包方:(簡稱甲方):
承包方:(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(),就本工程裝修有關(guān)事項,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積:
4、工程項目內(nèi)容:
5、承包方式:
6、結(jié)算方式:
第二條 工 期
1、總施工工期:
2、開工日期: 年 月 日
3、竣工日期:開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗收日期,工程竣工時,乙方發(fā)出書面竣工報告書)
第三條 工程價款及付款方式
本工程合同價款為人民幣:大寫:
付款時間付款比例付款金額(RMB:元)竣工驗收合格后五日內(nèi) 第四條 工程質(zhì)量要求
乙方施工嚴(yán)格按照國家規(guī)范進(jìn)行,施工滿足設(shè)計要求,質(zhì)量達(dá)到《建筑裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
第五條 雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方權(quán)利義務(wù):
(1)協(xié)調(diào)物業(yè)部門騰空房屋,提供施工所需的水、電等,并說明注意事項。配合辦理施工報批相關(guān)手續(xù)。
(2)本合同簽定起三日內(nèi),甲方完成施工圖紙,并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè)),工程竣工七日內(nèi)乙方提供一套竣工圖紙。
(3)負(fù)責(zé)召集施工單位參加每周例會,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,施工過程中,如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
(4)交納應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)費用,并按時支付裝修施工款項。
(5)辦理收樓手續(xù),組織工程竣工驗收工作及做好結(jié)算工作。
(6)在施工過程中,如遇增減裝修項目,必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件,乙方才可以進(jìn)行增減項目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下,擅自增減裝修項目,則甲方不支付相應(yīng)費用。備忘文件一式兩份,甲乙雙方各留一份。
2、乙方權(quán)利義務(wù)
(1)提供其營業(yè)執(zhí)照及施工資質(zhì)復(fù)印件給甲方備查。
(2)按照施工總進(jìn)度計劃及施工組織方案,精心施工,保證工期,保證工程質(zhì)量,合理安排施工,按時完工。
(3)所用材料、設(shè)備、均須符合設(shè)計要求,必須是合格環(huán)保產(chǎn)品,經(jīng)甲方監(jiān)理核定后方可施工。
(4)遵守有關(guān)部門規(guī)定,文明施工,保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物,保證施工現(xiàn)場的清潔符合有關(guān)部門規(guī)定,并保證在工程竣工后負(fù)責(zé)清理。
(5)服從甲方及有關(guān)部門的管理。
(6)施工過程中未經(jīng)甲方同意或物業(yè)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
(7)參加工程竣工驗收工作及做好結(jié)算。
(8)工程竣工未移交甲方前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(9)協(xié)調(diào)其他分包商的工程施工管理工作。
第六條 工期提前或延誤
工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤,經(jīng)甲方代表確認(rèn)后,工期才可相應(yīng)順延:
1) 甲方要求的設(shè)計及工程量變更:
2) 非乙方原因,一周內(nèi)累計停水、停電八小時以上的:
3) 不可抗力,是指戰(zhàn)爭和自然災(zāi)害:
4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進(jìn)度:
5) 甲方分包的工程,拖延了施工進(jìn)度:
6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤:
除上述原因外,因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗收不合格視為逾期竣工)的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期每延誤一天,乙方應(yīng)付違約金人民幣200元,但總額不超過工程款總價的3%。
工期提前 若甲方要求提前工期,乙方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出,則每提前竣工一天,甲方應(yīng)支付乙方的獎勵金額人民幣200元,但總額不超過工程款總價的3%。
第七條 合同價款的調(diào)整
在施工過程中,因甲方要求增(改)項目造成的成本增減,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意可以做相應(yīng)調(diào)整。工程量按實際發(fā)生為準(zhǔn),工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準(zhǔn)。
第八條 保修及范圍
1、自本工程完工驗收合格之日起,一年內(nèi)為保修期限。期滿后負(fù)責(zé)終身維修。
2、保修范圍:在保修期內(nèi),屬乙方施工范圍的工程項目,因施工質(zhì)量問題造成的,乙方負(fù)責(zé)24小時內(nèi)免費維修,若甲方使用不當(dāng)造成的,乙方只收取材料及人工成本費用。低值易耗品不在保修范圍之內(nèi),如燈泡、日光燈等。
第九條 爭 議
甲、乙雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機(jī)構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向 仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向 甲、乙雙方注冊地的任何
一方人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭議解決方式解決。
第十條 違 約
甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第十一條 合同份數(shù)及有效期
本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.
第十二條 附 件
1:施工圖紙
2:裝修預(yù)算書
3:甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關(guān)文件
發(fā)包方 (章)
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
承包方 (章)
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
簽訂日期
裝飾合同模板 篇26
發(fā)包方(甲方):_________
身份證號碼:_________
聯(lián)系(通信)地址:_________
電話:_________
手機(jī):_________
承包方(乙方):_________
公司總部地址:_________
法定代表人:_________
電話:_________
法人營業(yè)執(zhí)照號:_________
資質(zhì)證書號:_________
分公司(分部)地址:_________
營業(yè)執(zhí)照號:_________
電話:_________
負(fù)責(zé)人:_________
職務(wù):_________
簽約人(或代理人)_________
電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合家裝工程施工特點,雙方協(xié)商一致,簽定本合同。
一、工程概況
1、工程地址:_________。
2、建筑面積:_________㎡。
3、戶型:_____室_____廳____衛(wèi),為平層□,或錯層□,或復(fù)式□,或別墅□。(□為確定的內(nèi)容,以√或×表示,下同。)
4、承包方式:雙方商定采用下列第______種方式承包:①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代購主材清單"為準(zhǔn))。②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細(xì)表)。③其他方式_________。
5、施工內(nèi)容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6、施工日期:_____年_____月____日至_____年_____月_____日。
7、合同付款:(大寫)_________元。竣工后據(jù)實復(fù)核結(jié)算□;合同款包干□。
8、支付方式:合同簽定后,甲方預(yù)付30%工程款_____元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款____元;家私、天花、廚衛(wèi)等中間工程驗收后支付25%工程款____元和追加工程款___元。工程竣工驗收合格后5日內(nèi)支付5%的尾款______元。
9、甲方向乙方支付定金和工程款時,應(yīng)認(rèn)真核對乙方收款印鑒,取得乙方蓋有"財務(wù)專用章"的收據(jù)或發(fā)票,除此以外的憑證,乙方不認(rèn)可。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設(shè)計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設(shè)計費(大寫)_____元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1、若由甲方自行設(shè)計的,開工前向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2、審核和確定乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單,并分別鑒認(rèn)可。
3、開工前尾乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清家內(nèi)家具、陳設(shè),和歸堆、遮蓋,以不影響施工尾原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費用。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6、及時提供符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設(shè)備。
7、組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。
四、乙方工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按雙方確定的設(shè)計圖紙和施工說明進(jìn)行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2、若由乙方設(shè)計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場交底。
3、施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃?xì)庠O(shè)施,如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
4、確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴(yán)防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)返工返修,費用自負(fù)。
5、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。
6、保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)共同進(jìn)行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監(jiān)理
本工程實行工程監(jiān)理,甲乙雙方共同委托_____監(jiān)理公司對本工程進(jìn)行監(jiān)理,甲方付監(jiān)理費____%,乙方支付___%;甲方單獨與監(jiān)理公司訂立家裝工程監(jiān)理合同,由甲方支付監(jiān)理費。
六、工期
1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設(shè)計方案和停電、停水等不可抗力因素導(dǎo)致停工4小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由于甲方原因?qū)е轮型就9ぃて陧樠印G颐客9ひ惶欤杉追桨垂こ炭傇靸r的千分之一補償乙方誤工費。
3、若甲方增加工程內(nèi)容,按新增加工程量順延工期。
七、材料供應(yīng)
1、本工程甲方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或"三無"產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔(dān)。
2、凡由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
八、工程變更
1、工程項目及施工方式如需要變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(附裝修工程變更單);
2、無敵未按期支付工程款的,工期相應(yīng)順延。
3、若甲方中途要求變更設(shè)計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且無法調(diào)整的,損失由甲方承擔(dān)。
九、工程質(zhì)量驗收及保修
1、工程以雙方確認(rèn)的施工圖紙、施工說明、設(shè)計變更等內(nèi)容為依據(jù),以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210—)為質(zhì)量評定的最低標(biāo)準(zhǔn);以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
2、在水、電等隱蔽工程完工后,甲乙方應(yīng)共同進(jìn)行中間工程驗收。如甲方不按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認(rèn)。
3、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應(yīng)按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方不能及按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認(rèn)。
4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)確認(rèn)的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)返修(返工)并承擔(dān)費用和工期;在竣工驗收中確認(rèn)的質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)返修(返工)并承擔(dān)費用,但不再承擔(dān)工期。
5、未辦理驗收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格,由此引起的后果由甲方負(fù)責(zé)。
6、工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)對所施工項目進(jìn)行保修,并出據(jù)《保修單》,保修期未貳年。
十、違約責(zé)任
1、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)和煤氣表管,采暖、給排水主要管線,造成的損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),未辦理有關(guān)手續(xù),乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管,采暖、給排水主要管線,造成的損失和責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、再施工過程中,甲方未與乙方代表協(xié)商私自要求工人更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4、若因違反施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
5、因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止履約,違約方應(yīng)承擔(dān)違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。(違約金按合同金額的10%支付,設(shè)計費按_________元/平方米建筑面積支付)。
十一、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或武漢建筑裝飾學(xué)會家裝委員會申請調(diào)解。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不成時,甲乙雙方同意以第____種方式解決:
(1)武漢仲裁委員會仲裁;
(2)向人民法院提起訴訟。
十二、其它_________。
十三、附則
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則合同生效。
3、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包方:承包方:
年月日 年月日
裝飾合同模板 篇27
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積12272、00平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為:¥ 元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn),工程量竣工后以審計為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進(jìn)展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認(rèn)定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
裝飾合同模板 篇28
發(fā)包人 (甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
1. 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內(nèi)容:華諾國際酒店室內(nèi)所有裝飾裝修工程
1.4承包范圍:華諾國際酒店室內(nèi)裝飾裝修工程的施工圖全部施工內(nèi)容,包括裝飾裝修工程、給排水工程,電氣(強電、弱電)工程,中央空調(diào),電視電話,智能監(jiān)控系統(tǒng),公共廣播、單視頻系統(tǒng)、廚房設(shè)備(承包范圍不包含所有消防的設(shè)計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分)。
1.5承包方式:固定總價承包。乙方包工包料(除附件所列甲供材料外,其余材料全部由乙方提供),即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化,固定總價不做任何調(diào)整。
1.6預(yù)決方式:綜合單價
1.7工程結(jié)構(gòu):框架結(jié)構(gòu)
2. 工程質(zhì)量
2.1本工程以施工圖紙、設(shè)計變更和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)、《建筑內(nèi)部裝飾防火規(guī)范》、《室內(nèi)裝修空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T18883-20xx)、《民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)、《建
筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn),如工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并在合同工期內(nèi)整改合格。全部返工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
3.工期
3.1開工日期:年月日,竣工交付使用日期: 年 月 日。
3.2在約定工期內(nèi),乙方必須無條件執(zhí)行經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計劃并嚴(yán)格遵守階段性時間節(jié)點要求。
3.3因甲方原因而產(chǎn)生的設(shè)計變更或工程量變化,如單項變更價格未超過5萬元,則工程費用和工期不變;如單項變更價格超過(含)5萬元的,則經(jīng)甲方代表和監(jiān)理工程師簽證、甲方蓋章確認(rèn),相應(yīng)調(diào)整工程費用和工期,乙方須相應(yīng)地調(diào)整施工計劃,并采取趕工措施盡量確保工程順利竣工。
3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可,乙方不能中途停工而延誤工期,工期不予順延。
3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期,工期順延。
4. 設(shè)計變更
4.1乙方會同甲方、設(shè)計人員提出合理的方案優(yōu)化和設(shè)計變更,乙方應(yīng)按照優(yōu)化后的設(shè)計進(jìn)行施工調(diào)整。
4.2如有設(shè)計變更,則乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行施工調(diào)整,并按照甲方核定的單價進(jìn)行核算以調(diào)整總價。
5.工程價款及支付方式
5.1本工程價款總計:(人民幣)萬元(大寫: 元整),該工程價款為固定總價包干,(如出現(xiàn)3.3條需調(diào)整工程費用情況,乙方憑甲方簽字蓋章的設(shè)計變更單簽證、核價,進(jìn)入決算)。乙方應(yīng)認(rèn)真審閱合同文件中的所有條款和圖紙。圖紙設(shè)計做法不清楚需完善的內(nèi)容,乙方應(yīng)在技術(shù)交底答疑時以書面形式提出,由設(shè)計單位明確做法并調(diào)整合同總價。在施工過程中乙方發(fā)現(xiàn)
甲方提供的現(xiàn)有設(shè)計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方以書面形式補充提出說明及要求,不再計入工程變更,合同總價不做調(diào)整。
5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款
5.2 工程價款支付
5.2.1本工程工程款支付方式為按月進(jìn)度付款。
5.2.2 在工程質(zhì)量、進(jìn)度滿足要求并經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表驗收合格的前提下,乙方每月日向甲方現(xiàn)場代表送交當(dāng)月已完分部分項工程或經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表確認(rèn)的工程量進(jìn)度報表,經(jīng)甲方審核后于當(dāng)月日前按當(dāng)月進(jìn)度款總額的50%向乙方支付進(jìn)度款。按月進(jìn)行支付,以此類推。
5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結(jié)算資料(均為一式三份并制成電子文檔),甲方在收到乙方齊全的竣工結(jié)算資料后兩個月內(nèi)審核、結(jié)算完畢。
5.2.4 工程竣工驗收合格并交付使用后第一年內(nèi),甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的75%。
5.2.5 工程竣工驗收合格并交付使用后第二年內(nèi),甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的100%。
6. 材料設(shè)備供應(yīng)
6.1本工程由乙方采購的材料、設(shè)備、成品、半成品,應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙、材料清單和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購,提供材料、設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保證明合格證明,并對所采購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6.3甲方供應(yīng)和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點前應(yīng)通知對方,雙方應(yīng)對材料設(shè)備進(jìn)行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后,乙方負(fù)責(zé)保管。
6.4本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗收后封存,作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。
6.5雙方所提供工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)監(jiān)總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。
7.雙方派駐本工程的代表
7.1甲方派駐本工程項目的代表為: 。
7.2本工程項目甲方委托公司依法對工程施工實施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師: 注冊證書號。
7.3乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為:,是乙方在本工程項目中的代表,項目經(jīng)理必須專職且每日駐工地。
7.4雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利,履行派出方的義務(wù)。
7.5甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令,乙方項目經(jīng)理應(yīng)參照本合同8.2.2款約定執(zhí)行。
8.雙方權(quán)利
8.1甲方權(quán)利
8.1.1發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的項目經(jīng)理或其他任何成員,承包人應(yīng)在接到發(fā)包人書面通知后7日內(nèi)將更換的人員名單及其任職資質(zhì)的材料告之發(fā)包人并得到發(fā)包人的認(rèn)可。
8.1.2有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項合同義務(wù)。
8.1.3有權(quán)審批乙方編制的施工進(jìn)度計劃。乙方在施工組織計劃中應(yīng)明確各階段分專業(yè)進(jìn)駐施工場地的人員數(shù)量并經(jīng)甲方審核,乙方必須按照施工組織計劃合理安排加班、趕工,確保按期完工。
8.1.4有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督,參加材料、設(shè)備驗收,隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。
8.1.5由乙方采購的主要材料(設(shè)備)必須先送樣,由甲方代表和監(jiān)理工程師按規(guī)定檢驗其規(guī)格、型號、質(zhì)量符合設(shè)計要求并能滿足工程需要才能采購和投入使用。如果材料不合格,甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行更換,或另行指定供貨商供貨,所發(fā)生的費用均由乙方承擔(dān)且不再調(diào)整合同價格。
8.1.6合同范圍內(nèi)未包括的室內(nèi)裝飾工程項目,如甲方交由乙方施工,乙方須無條件執(zhí)行。新增加的工程及設(shè)計變更、簽證發(fā)生的費用,按照本合同相對
應(yīng)的條款及計算方式計算相關(guān)費用(按照11.2.3、19.2條款執(zhí)行)。
8.2乙方權(quán)利
8.2.1乙方如需要更換項目經(jīng)理,應(yīng)至少提前7天以書面形式通知甲方,并征得甲方同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán),履行前任的義務(wù)。
8.2.2乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時,應(yīng)在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定,乙方代表應(yīng)予執(zhí)行,但由于指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān),工期順延。
9.雙方義務(wù)
9.1甲方義務(wù)
9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。
9.1.2本工程由甲方報建,并辦理施工許可證及其他施工所需的證件。
9.1.3本合同生效后甲方向乙方提供施工圖6套,組織乙方和設(shè)計單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會審和技術(shù)交底工作。
9.1.4提供施工場地,并清除影響施工的障礙物。
9.1.5提供房屋主體結(jié)構(gòu)、水、電、暖風(fēng)機(jī)電設(shè)備的技術(shù)資料。
9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現(xiàn)場(乙方裝表計量,水電費由乙方承擔(dān))。
9.1.7協(xié)調(diào)施工期間進(jìn)行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系,保障工程有序進(jìn)行。
9.1.8嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。
9.2乙方義務(wù)
9.2.1乙方在收到施工圖紙后應(yīng)認(rèn)真核對圖紙,如有漏項或錯誤在開始實施前應(yīng)以書面的形式向甲方提出、并修正。乙方應(yīng)在本合同生效后三日內(nèi)提交詳細(xì)工程進(jìn)度計劃,編制施工計劃和材料計劃(包括:周、旬、月,以及總進(jìn)度計劃和報表)。進(jìn)度計劃必須滿足合同約定的總工期計劃,并組織落實施工進(jìn)度計劃。發(fā)包人、監(jiān)理在接到正式的施工方案和計劃后的10日內(nèi)對施工方案和進(jìn)度
裝飾合同模板 篇29
發(fā)包方(簡稱甲方):_________
承包方(簡稱乙方):_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價格法》、《無錫市保護(hù)消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)____路____弄(村)____號____樓_____室。
3、住房結(jié)構(gòu):____房型____房____廳____套,施工面積____平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):____其中:材料費:___,人工費:__;管理費:___,設(shè)計費:____;垃圾清運費:___,稅金(3.41%):___;其他費用:____。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自____年____月___日開工,至____年___月____日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由_____方設(shè)計施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗收:甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表(略):
2、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
發(fā)包方(簡稱甲方):_________
承包方(簡稱乙方):_________
裝飾合同模板 篇30
內(nèi)容如下:
工程裝飾裝修合同
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定工程裝飾裝修合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積12272.00平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為:¥ 元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn),工程量竣工后以審計為準(zhǔn))
四、 工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、 質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進(jìn)展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、 甲方:負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、工程裝飾裝修合同的其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認(rèn)定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、工程裝飾裝修合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日
裝飾合同模板 篇31
(乙種本)
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1.1工程名稱
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價款(人民幣大寫):
第二條甲方工作
2.1開工前天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方份。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73——91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300——88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
撥款分次進(jìn)行撥款%金額
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品
,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第十一條其它約定
第十二條附則
12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或作法說明(2)工程項目一覽表(3)工程預(yù)算書(4)甲方提供貨物清單(5)會議紀(jì)要(6)設(shè)計變更(7)其他
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代表人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
年月日年月日
附表一:
工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表 序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價供應(yīng)時間送達(dá)地點備注
裝飾合同模板 篇32
甲方:X房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方:大余縣新藝裝飾工程有限公司
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,依照(合同法)和有關(guān)法律法規(guī),本著自愿平等的原則,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:尚水龍城售樓中心裝修工程
2.客戶名稱:江西水龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
3.工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報價單中的項目為準(zhǔn),總工程造價預(yù)計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認(rèn)的工程報價單中單價為依據(jù),按實際工程量結(jié)算;增減設(shè)計或增減施工、安裝項目,需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認(rèn),簽字蓋章后生效。
4.雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月
二、甲方責(zé)任
1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,提供可供乙方施工用的必須場地。
2.向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3.協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。
4.對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時辦理驗收結(jié)算。
5.甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
6.及時履行乙方的其它協(xié)助義務(wù)。
三、乙方責(zé)任
1.乙方派出專職工地工程人員,負(fù)責(zé)合同的履行,按合同要求組織施工,保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2.嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定,對施工現(xiàn)場的防火安全負(fù)責(zé)。
3.嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
4.工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.乙方施工隊進(jìn)場一星期內(nèi),甲方預(yù)付報價單中工程款總額的30%。
2.施工及安裝竣工后,以實際發(fā)生工程量并且按照預(yù)算項目報價結(jié)算,甲方再給付乙方全部工程款的50%;總體驗收合格后給付至總工程款的95%,余款5%做為質(zhì)保金,一年期滿無異議后結(jié)清。
3.甲方同意乙方以甲方調(diào)整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數(shù)量的基礎(chǔ)約定。結(jié)算時以經(jīng)甲方認(rèn)可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場施工簽證單的工程量為準(zhǔn)。
五、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程所需應(yīng)由乙方自購的施工材料,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認(rèn)可的品牌方可施工。由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對甲方造成損失的,所有責(zé)任由乙方承擔(dān)。
六、雙方責(zé)任的約定
1.因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延。
2.乙方不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題,乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期相應(yīng)順延。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。
3.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方進(jìn)行合同終止協(xié)商,并由責(zé)任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
八、雙方簽認(rèn)的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議,作為合同附件,與合同具同等效力。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方同意向大余縣法院起訴。
甲方(代表簽字):
蓋章:
年月日
乙方(代表簽字):
蓋章:
年月日
裝飾合同模板 篇33
第一條 總則
1、鑒于乙方申請,甲方根據(jù)加盟計劃,授予乙方(加盟分公司)特許經(jīng)營權(quán)。特許乙方自 年 月 日至 年 月 日在_____省______市/縣____ _ _ 開設(shè)天略裝飾加盟店,授權(quán)乙方于合同期限內(nèi)在甲方認(rèn)可的加盟店、使用由甲方獨立擁有的 “天略裝飾”注冊商標(biāo)。乙方自開店一月內(nèi)將店面裝修效果圖照片(5張)及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件交甲方存檔。
2、乙方付一萬三千元加盟費匯入甲方帳戶。¥13000元
3、加盟授權(quán)從甲乙雙方簽訂合同,并且乙方向甲方付清規(guī)定的款項(包括特許加盟費、含品牌授權(quán)使用保證金等,實際須支付的款項種類和金額按簽約合同規(guī)定為準(zhǔn))之日起生效。
第二條 承諾
1、乙方獲得上述特許經(jīng)營權(quán)許可后,須按甲方要求經(jīng)營管理,不得超越許可范圍和許可期限,未經(jīng)甲方書面同意,不得將該項權(quán)利轉(zhuǎn)讓。乙方承諾在加盟期間,完全遵守本特許加盟條列,合法經(jīng)營。
2、甲方承諾不在乙方開設(shè)的天略裝飾加盟店同一區(qū)域范圍內(nèi)(按所在城市的行政區(qū)片或以一定直徑范圍劃分)自己或允許第三者經(jīng)營其它天略裝飾加盟店。
第三條 合同的續(xù)約、解除和終止
1、本合同期滿后,如雙方達(dá)成一致協(xié)議繼續(xù)延續(xù)本合同,則本合同經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后續(xù)約一年,乙方不用再支付加盟費、品牌使用保證金。如雙方未達(dá)成一致協(xié)議,則本合同期滿后自動終止。
2、乙方在合同期內(nèi)有下列行為之一,甲方有權(quán)單方提前解除合同并保留繼續(xù)追討乙方違約責(zé)任的權(quán)利:乙方因違法經(jīng)營被政府部門下令停業(yè)整頓或吊銷營業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營所需的其他證明時;乙方違反或未實現(xiàn)本合同的約定,破壞加盟體系或?qū)追浇?jīng)營造成不利影響;乙方未與甲方協(xié)商,不再履行約定的合作義務(wù),單方面退出加盟。
3、本合同終止或解除后,乙方不得以任何理由再使用天略裝飾商標(biāo)。本合同終止或解除一個月內(nèi),乙方必須自行承擔(dān)費用,拆除乙方原所有帶有“天略裝飾”的商號、標(biāo)識、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志等一切含甲方標(biāo)識的裝飾用具、店面裝修、燈箱、宣傳品等、否則視為乙方違約和對甲方的侵權(quán),甲方有權(quán)索賠.
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:南京天略裝飾工程有限公司 乙方:
聯(lián)系電話:
身份證號:
時間: 聯(lián)系電話:
裝飾合同模板 篇34
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1.甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):(簽章)
法人代表:
郵政編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業(yè)地址:
郵政編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
簽約地址: