面料合同（精選4篇）

面料合同 篇1

　　購貨方（甲方）：

　　供貨方（乙方）：

　　一、產品名稱、顏色數量、金額、供貨時間

　　產品名稱：______

　　成品有效門幅：______

　　色號：______

　　數量：______（米）

　　單價：______（元/米）

　　總金額：

　　交（提）貨時間：

　　二、合同金額

　　1、總采購金額為：人民幣______（元），含產品金額、包裝、裝卸、運輸、稅費等全部費用。

　　2、最終合同金額以乙方實際交付的貨物總量結算。

　　三、付款方式和結算

　　1、簽訂本合同之日起____內支付定金（元）。

　　2、甲方收到乙方交付的每筆貨物及相關發票后____個工作日內交付貨款。

　　四、合理損耗及計算方法：按合同數量交貨，短溢裝范圍為____——____%。

　　五、交貨、包裝

　　1、交貨地點：甲方指定倉庫。

　　2、包裝：乙方應將產品按照產品特性進行包裝，面料紙筒內徑超過____cm,門幅正負不超過____cm,外觀需有供應商的制單，保證產品不被水浸、不被污染等。

　　六、交貨期限

　　乙方承諾嚴格按照訂購單約定的`交貨時間按期交貨。如果乙方不能按時交貨的，乙方應提前____天以書面形式通知甲方，需得到甲方認可后方可逾期交貨。甲方在逾期交貨情況下如接受所訂貨物仍有權保留追究乙方違約責任之權利。

　　七、質量標準

　　1、符合國內外對面料及成衣的相關質量標準、乙方提供的樣品標準。

　　2、具體要求如下：

　　（1）面料上設有防水涂層，當有水分攝入時，面料上不應殘留水痕、污跡，不應出現吸水等現象；涂層平整、光滑、無裂縫等，不易沾染污漬等。

　　（2）面料本身和涂層的硬度不應隨著溫度條件的改變而改變，不會因低溫、暴風、暴雨等天氣變化而變硬、變脆、出現裂痕等。

　　（3）面料本身無異味，干凈、顏色純一，與樣品或色板等無色差、無油漬和其它污漬。

　　（4）面料無抽紗、色紗、邊中差、前后斷差等不良現象。

　　（5）面料染色無不均勻現象，包括色牢度，無掉色、相互染色等現象。

　　八、貨品驗收

　　1、質量異議期：

　　由于面料產品的特殊性，乙方在交貨時須附相關檢測報告，但甲方在對采購面料進行裁剪前后，發現有質量問題的均有權提出質量異議。

　　甲方有權對乙方交付的面料按國家標準另行委托質量檢測部門進行檢測，如檢測出質量不合格，無論是否開裁，甲方均有權退還該批次面料。乙方無條件退還合同定金，并承擔由此給甲方造成的所有損失。

　　2、甲方發現乙方大貨面料有質量和數量問題時，應及時書面方式（書面方式包括但不限于以傳真、電子郵件、電報、信函、快遞方式等）提出質量異議通知。

　　乙方在收到甲方書面通知后，必須在____個工作日內提出補救處理方案并積極與甲方協商。如乙方過期拒不提出明確處理方案，或未與甲方就處理方案達成一致，甲方有權解除合同，并按合同追究乙方違約責任；在此情況下，甲方也有權視情況選擇繼續履行合同，要求乙方承擔違約、賠償責任。

　　九、甲方權利義務

　　1、及時向乙方下訂單，說明所需的面料顏色、貨號、數量等。

　　2、按照約定及時接貨，如出現數量、質量等問題及時與乙方溝通。

　　十、乙方權利義務

　　1、按照甲方訂單要求，及時按質足額提供產品。

　　2、保證產品本身質量，如發生數量、質量等問題，應及時給予調換、補貨等，不得以任何理由推諉。

　　3、提供的輔料符合國內外相關質量標準，不得存在違禁添加劑、存在對人體有害的物質等。

　　十一、違約責任

　　1、如乙方每遲延交貨一天，應按當筆貨款的____%支付違約金，甲方有權從貸款中直接扣減。

　　2、如因面料本身數量不足、質量存在缺陷、原殘等問題，導致甲方出現工期延誤等情況，乙方應立即予以調換、補貨等，并承擔因此給甲方造成的包括給加工廠延期補償、運輸費用、訴訟費、律師費等一切經濟損失。

　　十二、解決合同糾紛的方式

　　1、由當事人雙方協商解決。

　　2、協商不成，由購貨方所在地人民法院管轄處理。

　　十三、其它約定事項

　　1、雙方每次供貨可以傳真等書面形式下訂單，傳真視為原件，每個訂單作為本合同附件，具有同等效力。

　　2、本合同一式____份，雙方各持____份，具有同等效力，如有未盡事宜，雙方另行協商。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。

　　購貨方：

　　簽訂日期：

　　供貨方：

　　簽訂日期：

面料合同 篇2

　　定作方：

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：

　　簽訂時間：

　　一、加工標的

　　貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣(大寫)按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

　　材料質量數量提供日期消耗定額

　　面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項雙方協議解決。

　　定做方：

　　代表人：

　　時 間：

　　承攬方 ：

　　代表人 ：

　　時 間 ：

面料合同 篇3

　　購貨方(甲方)：_____________

　　供貨方(乙方)：_____________

　　一、產品名稱、顏色數量、金額、供貨時間：_____________

　　二、合同金額：

　　1、總采購金額為：人民幣_____元，含產品金額、包裝、裝卸、運輸、稅費等全部費用。

　　2、最終合同金額以乙方實際交付的貨物總量結算。

　　三、付款方式和結算：

　　1、簽訂本合同之日起

　　2、甲方收到乙方交付的每筆貨物及相關發票后

　　四、合理損耗及計算方法：按合同數量交貨，短溢裝范圍為0～+1%。

　　五、交貨、包裝及驗收：

　　1、交貨地點：甲方指定倉庫。

　　2、包裝：乙方應將產品按照產品特性進行包裝，保證產品不被水浸、不被污染等。

　　3、甲方收貨前就產品的數量進行清點，對于產品的顏色、質量等進行隨機抽查。如發現顏色、質量等不符合約定，甲方有權拒絕收貨，乙方應在___日內進行調換。

　　六、質量標準：

　　1、符合國內外對面料及成衣的`相關質量標準。

　　2、具體要求如下：

　　(1)面料本身無異味，干凈、顏色純一，與樣品或色板等無色差、無油漬和其它污漬、不應殘留水痕、污跡。

　　(2)面料無抽紗、色紗、邊中差、前后斷差等不良現象。

　　(3)面料染色無不均勻現象，包括色牢度，無掉色、相互染色等現象。

　　(4)面料應該足米、不短碼、無布次。

　　七、乙方權利義務：

　　1、按照甲方訂單要求，及時按質足額提供產品。

　　2、保證產品本身質量，如發生數量、質量等問題，應及時給予調換、補貨等，不得以任何理由推諉。

　　3、提供的輔料符合國內外相關質量標準，不得存在違禁添加劑、存在對人體有害的物質等。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　1、由當事人雙方協商解決。

　　2、協商不成，由購貨方所在地人民法院管轄處理。

　　本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力，如有未盡事宜，雙方另行協商并達成書面補充協議。如補充協議與本合同不符的，以補充協議為準。本合同自雙方簽字蓋章后生效。

　　購貨方：__________________供貨方：__________________

　　單位地址：__________________單位地址：__________________

　　法定代表人：__________________法定代表人：__________________

　　電話：__________________電話：__________________

面料合同 篇4

　　合同編號：

　　甲方(買方):_________有限公司乙方(賣方):_________紡織裝飾有限公司

　　甲乙雙方根據國家有關法律規定，在平等自愿、協商一致的基礎上，訂立如下面料采購合同，雙方共同遵守：

　　一、甲方按訂購單（詳見合同附件）所列內容向乙方購買所需貨物，乙方按訂購單所列內容供貨。

　　二、交貨期限：

　　乙方承諾嚴格按照訂購單約定的交貨時間按期交貨。如果乙方不能按時交貨的，乙方應提前5天以書面形式通知甲方，需得到甲方認可后方可逾期交貨。甲方在逾期交貨情況下如接受所訂貨物仍有權保留追究乙方違約責任之權利。

　　三、品質要求：

　　乙方嚴格按照甲方持有的乙方樣品生產大貨。交貨面料要符合《國家紡織產品基本安全技術規范》及質量與甲方持有的樣品一致。不可有色差，克重，幅度與樣品注明情況一致，不可有抽紗，光澤度要好。如果乙方生產的面料沒有達到國家檢測標準和甲方的質量要求，甲方有權拒絕收貨。由此造成的經濟損失全部由乙方承擔。

　　四、貨品驗收：

　　1、質量異議期：

　　由于面料產品的特殊性，乙方在交貨時須附相關檢測報告，但甲方在對采購面料進行裁剪前后，發現有質量問題的均有權提出質量異議。甲方有權對乙方交付的面料按國家標準另行委托質量檢測部門進行檢測，如檢測出質量不合格，無論是否開裁，甲方均有權退還該批次面料。乙方無條件退還合同定金，并承擔由此給甲方造成的所有損失。

　　2、甲方發現乙方大貨面料有質量和數量問題時，應及時書面方式（書面方式包括但不限于以傳真、電子郵件、電報、信函、快遞方式等）提出質量異議通知。

　　乙方在收到甲方書面通知后，必須在1個工作日內提出補救處理方案并積極與甲方協商。如乙方過期拒不提出明確處理方案，或未與甲方就處理方案達成一致，甲方有權解除合同，并按合同第八條追究乙方違約責任；在此情況下，甲方也有權視情況選擇繼續履行合同，要求乙方承擔違約、賠償責任。

　　五、交貨數量：

　　甲方可接受超出約定數量2%的大貨貨品，但實際交貨數量不能少于約定數量。如果乙方因故不能按約定數量交貨的，乙方應提前10天以書面形式通知甲方，得到甲方認可后方可交貨。

　　六、交貨方式：

　　乙方按照甲方的交貨資料要求，把大貨面料送交至甲方指定的交貨地點（甲方以傳真、電子郵件、電報、信函等書面文件指定交貨地點）。乙方交貨時應在交貨清單上注明單號和貨物的款號、色號、布種、克重、顏色、缸號以及數量。

　　七、付款方式：

　　甲方付款后，將付款憑證傳真至乙方后，乙方按合同要求發貨。

　　八、違約責任：

　　逾期交貨達到5天以上（含5天），乙方將承擔合同總價款金額5%的違約金；逾期交貨達到10天以上（含10天），乙方將承擔合同總價款總金額10%的違約金；逾交貨期超過15天甲方則有權選擇解除本合同，或者選擇繼續履行合同但同時要求乙方承擔違約責任。

　　甲乙雙方必須嚴格履行本合同，若因違約造成本合同無法繼續履行，違約方將賠償合同總價款的30%違約金。違約金不足彌補損失的，違約方還應進行賠償。

　　八、因本合同發生糾紛，雙方協商解決。如協商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起民事訴訟解決糾紛。

　　九、本合同一式貳份，雙方各執壹份。自雙方簽訂之日起產生法律效力。本合同附件表格（訂購單）是合同的組成部份。

　　甲方：_________有限公司乙方:_________紡織裝飾有限公司

　　(蓋章)(蓋章)

　　簽約代表：簽約代表：

　　日期：_________年_________月_________日日期：_________年_________月_________日