亚洲精品成人18久久久久_日韩欧美色_江苏极品身材白嫩少妇自拍_曰本人做爰大片免费观看一老师_久草视频网_最近中文字幕MV高清在线视频

首頁 > 范文大全 > 合同范本 > 加工合同 > 皮草加工承攬合同書(精選31篇)

皮草加工承攬合同書

發布時間:2024-06-06

皮草加工承攬合同書(精選31篇)

皮草加工承攬合同書 篇1

  承攬方:

  地址:

  ____________郵碼:____________電話:____________

  法定代表人:

  ____________職務:____________  定作方:____________________________________

  定作方:

  地址:

  ____________郵碼:____________電話:____________

  法定代表人:

  ____________職務:____________

  定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求

  第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。

  承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。

  定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

  承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照

  第七條規定執行。

  第四條技術資料、圖紙提供辦法

  1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的.圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

  承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

  3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

  驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

  對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。

  保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。

  任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  第十條結算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責任

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。

  定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

  因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

  定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

  1、向仲裁機關申請仲裁;

  2、向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:________________________  代表人:________________________  ____年____月____日

  承攬方:________________________  代表人:________________________  ____年____月____日

皮草加工承攬合同書 篇2

  買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

  一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

  法律之所以區分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《_____》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別:比如_____規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的`合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

  由此可見,二者的區別關鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。

  二、其他具體區別:

  1、買賣合同以轉移所有權為目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

  2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

  3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

  4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

  5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人并無此權利。

  6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

皮草加工承攬合同書 篇3

  承攬方(乙方):

  代表人:

  職務:

  電話:

  經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。

  一、甲方供應原材料:

  原材料:

  規格:

  單位:

  數量:

  日期:

  成品單位耗用量:

  二、乙方完成產品情況:

  品種:

  規格:

  單位:

  數量:

  加工費:單價     金額

  三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:

  四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:

  五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:

  六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:

  七、貨款及費用結算辦法及期限:

  八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

  甲方(蓋章):

  乙方(蓋章):

  簽訂時間:

皮草加工承攬合同書 篇4

  甲 方:

  乙 方:

  (以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的`有關法律、法規,雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝,此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條:書柜尺寸

  長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。

  第二條:材料要求

  站腳60×30扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm。25×25角鐵厚度:2cm。

  第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。

  第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。

  第五條:每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)

  第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。

  第七條:交貨時間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

  第八條:甲方驗收合格后,乙方需提供正式發票,甲方方可付款。

  第八條:稅費由乙方承擔。

  第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

皮草加工承攬合同書 篇5

  定作方(甲方):_____________________

  承攬方(乙方):_____________________

  一、委托加工項目

  委托加工產品:_____________________

  數量:以甲方下單為準.

  單價:_______________

  交貨期限:按乙方接單日起5-7天

  內交貨。具體時間以訂單為準。

  二、委托加工方式

  乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料,乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。

  甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

  三、質量要求及技術標準

  乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。

  技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)。

  四、乙方對質量負責的范圍及期限

  面料、輔料質量的確認;

  顏色、尺碼規格的確認;

  繡制杉杉標徽工藝的確認;

  縫紉手工藝的確認;

  其他質量問題的確認;

  乙方負責該批委托加工產品銷售期內的.質量問題;

  乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

  甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

  五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

  甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

  乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

  未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

  六、驗收標準、方法和期限

  甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業務員跟單,其食宿由乙方負責。

  七、包裝要求及交貨地點、運

  輸方式

  乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

  于甲方指定的地點_________交貨。

  運輸方式為_________;運費由_________負擔。

  八、交付金額及銷售期限

  第一次交貨根據質量標準,經倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;

  在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

  銷售期限:_______________________。

  九、結算方式

  在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

  甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:

  銀行戶名:_______________________

  開戶銀行:_______________________

  銀行賬號:_______________________

  十、違約責任

  乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;

  乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

  乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;

  乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

  乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

  乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;

  每件產品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;

  乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。

  十一、解決合同糾紛的方式

  本合同在履行過程中發生爭議,由當事人

  雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

  十二、其它事項

  企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

  甲方(章):________________

  單位地址:__________________

  法定代表人:________________

  委托代理人:________________

  電話:______________________

  _________年_______月______日

  簽訂地點:__________________

  乙方(章):________________

  單位地址:__________________

  法定代表人:________________

  委托代理人:________________

  電話:______________________

  _________年_______月______日

  簽訂地點:__________________

皮草加工承攬合同書 篇6

  定作單位:xx項目經理部(以下簡稱甲方)

  承攬單位:鋼結構制造有限公司(以下簡稱乙方)

  根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。

  第一條加工構件品名與價款

  一、加工品名:高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

  二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

  三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)

  四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

  五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構件機械翻身。

  六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。

  第二條加工成品期限與交付

  一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

  二、交付狀態:按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態交付,并配合防腐涂裝。

  三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

  第三條加工材料供應與采購

  一、甲方負責供應的.材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。

  二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

  三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。

  四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

  五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。

  第四條加工成品質量與驗收

  一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。

  二、質量等級:一次驗收合格

  三、保修期限:保修壹年。

  四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。

皮草加工承攬合同書 篇7

  甲方:

  乙方:

  1、前言

  經過友好協商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

  2、供貨范圍和雙方職責

  (1)供貨范圍

  按甲方提供的鑄件清單供貨。

  鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。

  (2)乙方職責

  完成上述規定供貨范圍的供貨。

  返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。

  向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)

  (3)甲方職責

  每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

  負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

  向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數,交貨期。

  甲方向乙方提供技術要求。

  技術要求

  (A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

  (B)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。

  (C)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。

  (D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

  (E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

  (F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。

  3、價格

  (1)鑄件價格

  HT250:

  MoCr:

  QT600:

  特殊規格鑄件價格雙方協商定

  4、結算方式:

  (1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。

  (2)鑄件在甲方現場驗收合格后,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。

  (3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的質量保證。

  5、交貨期

  (1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

  (2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)

  鑄件5噸以下16-20天。

  鑄件5-8噸18-22天。

  鑄件8噸以上的另商定。

  (3)特殊規格雙方協商定。

  6、驗收

  甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

  7、質量保證:

  甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。

  8、合同修改:

  只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的.條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

  9、不可抗力:

  (1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

  (2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

  10、權力和義務的轉讓:

  乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

  11、合同的終止和解除

  (1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

  乙方無正當理由不按期制造投入時。

  實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。

  乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。

  (2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

  甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

  甲方沒有支付合同金額的能力時。

  12、爭議解決:

  當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

  13、合同附件

  下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。

  附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

  14、通知

  所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發生當日視為送達。

  15、合同生效

  本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

  甲方:

  乙方:

皮草加工承攬合同書 篇8

  甲方:__________有限公司

  乙方:_____________________

  依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

  第一條合同主體

  1.甲方(定作人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊號:_____________________

  2.乙方(承攬人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊號:_____________________

  3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

  4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

  5.乙方合同主體變更:

  (1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

  (2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。

  (3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。

  第二條定作物

  1.定作物清單及價款

  定作物名稱:_____________________

  規格型號:_____________________

  計量單位:_____________________

  價款:_____________________

  2.價格組成及價格有效期:

  (1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

  (2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

  a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

  b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

  第三條合同價款

  1.總價款及結算方式:

  2.付款方式:有/無定金(比例)。

  3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發票。

  4.發票:

  每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

  5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

  b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式

  6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

  第四條設計與質量標準

  1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______

  (1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內答復。

  (2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

  2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

  3.樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

  1)不使用樣品。

  2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。

  3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作。

  4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。

  第五條原材料

  1.主要原材料清單

  提供方:________________________

  名稱:________________________

  品牌:________________________

  生產廠家:________________________

  規格型號:________________________

  計量:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

  3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

  4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。

  5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】

  6.甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】

  第六條制作與包裝

  1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

  2.乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

  3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

  4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。

  5.其他約定:______

  第七條交貨

  1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,方為合格交貨。

  2.交貨時間:______。

  3.交貨地點:______(詳細地址:______)。

  4.運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

  5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

  6.風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。

  7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘

  8.數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

  9.質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

  第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

  1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

  2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金。

  3、施工要求:______

  (1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》

  (2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

  4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

  5、安全監護:______

  (1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

  (2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

  6.自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。

  7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

  第九條保修

  1.保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

  2.保修金:______。

  3.保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

  4.未履行保修義務:______

  (1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

  (2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

  5.保修金的支付需同時滿足下列條件:______

  (1)質量保修期已經屆滿。

  (2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

  (3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

  (4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

  6.甲方不需要支付保修金的利息。

  第十條知識產權與保密

  1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

  2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。

  第十一條履約擔保

  1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______

  (1)保證金

  (2)銀行保函

  2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______

  (1)現金

  (2)電匯

  (3)轉賬支票

  3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

  4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

  5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

  第十二條風險提示

  1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

  (1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

  (2)原則:______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

  2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

  3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

  4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。

  第十三條公平競爭

  1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

  2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

  3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

  4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

  5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

  6、甲方受理投訴的方式:______

  聯系人:______電話:______

  信函郵寄地址:______

  投訴專用電子郵箱:______

  第十四條通知

  1.甲方聯系人及通訊方式:______

  聯系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編:______

  email:______

  2.乙方聯系人及通訊方式:______

  聯系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編

  email:______

  3.雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。

  4.上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。

  5.派員送達的應當有簽收文件。

  6.采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

  7.采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。

  8.采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

  9.如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。

  10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

  第十五條爭議解決承攬合同范本大全

  1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

  第十六條合同附件

  下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力

  1.附件一:______定作物明細表

  2.附件二:______《技術參數與質量標準明細》

  3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

  4.附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

  第十七條合同效力

  1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

  2.雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。

  3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

  第十八條其他約定

  1.其他約定:______

  (本頁以下無正文)

  合同簽章頁

  (此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)

  甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______

  法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______

  (或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______

  簽訂地點:______

  簽訂日期:______年月日

  附件一

  定作物明細表

  附件二:______

  《技術參數與質量標準》

  附件四:______授權委托書

  致:______【甲方公司名稱】

  我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。

  代理人無權轉委托。

  特此委托。

  委托單位:______(蓋章)

  法定代表人或負責人:______(簽字)

  年月日

  受委托人:______

  姓名:______職務:______電話:______

  住所:______身份證號碼:______

皮草加工承攬合同書 篇9

  甲方:(定做方)

  乙方:(承攬方)附加身份證復印件

  加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

  一、甲方權利和義務

  1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。

  2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。

  二、乙方的權利和義務

  1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

  2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

  三、違約條款

  1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。

  2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。

  四、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止。

  本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

  五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方 :

  乙方:

  日期:

皮草加工承攬合同書 篇10

  加工承攬合同

  訂立合同雙方:

  承攬方:__________________

  定作方:__________________

  定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條  加工成品:

  第二條 加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________

  1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

  2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條  技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

  3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

  第五條  價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條  驗收標準和方法:_________________________________________________________

  1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交(提)貨的時間和地點:__________________________________________________________________________________________

  1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條  包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

  第九條  運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

  第十條  結算方式及期限:____________________________________________________

  第十一條  其他:_____________________________________________________

  1. 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

  2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。

  第十二條  承攬方的違約責任:

  一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

  六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

  七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任:

  一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

  三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:____________________(蓋章)

  代表人:____________________(蓋章)

  地址:________________________________

  電話:________________________________

  開戶銀行:____________________________

  帳號:______________________________

  承攬方:__________________________(蓋章)

  代表人:__________________________(蓋章)

  地址:_________________________

  電話:_________________________

  開戶銀行:_____________________

  帳號:_________________________

  _____年_______月______日訂

皮草加工承攬合同書 篇11

  承攬人______________________,以下簡稱甲方;

  定作人:__________________,以下簡稱乙方;

  甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

  第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

  第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據);

  第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

  第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

  第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

  第六條加工費結算辦法與時間;

  第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;

  第八條甲方的違約責任:

  1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

  5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

  6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第九條乙方的違約責任:

  1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

  3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的'規定,向甲方償付違約金。

  5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十條不可抗力:

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十一條本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

  定作人:__________承攬人:_______________

  代表人:__________代表人:____________________

  開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________

  帳號:_________________帳號:_____________________

  簽訂日期:_____年____月____日

皮草加工承攬合同書 篇12

  合同編號___________

  簽訂日期__年__月__日

  供方(全稱):______

  需方(全稱):______

  根據《中華人民共和國經濟合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

  一、品名、規格、數量、價格、交提供日期:

  ┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

  │品│規│  │  │  │金│   分期交(收)貨數量   │超欠幅度│

  │名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤  %  │

  │ │ │  │  │  │ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月│    │

  ├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

  │ │ │  │  │  │ │  │  │  │  │  │    │

  ├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

  │ │ │  │  │  │ │  │  │  │  │  │    │

  ├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

  │ │ │  │  │  │ │  │  │  │  │  │    │

  ├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

  │總金額(大寫)  佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___    │

  └──────────────────────────────────┘

  二、質量標準、驗收方法及地點:

  ____________________________________

  三、原材料來源及互利方法:

  ____________________________________

  四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

  ____________________________________

  五、貨款結算時間及方法:

  ____________________________________

  六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:______________

  七、經濟責任:

  ____________________________________

  八、其他:

  ____________________________________

  九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。

  ____________________________________

  十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主 管部門備案。

  ____________________________________

  十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國經濟 合同法》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

  ____________________________________

  十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本  份,送雙方業務主管部門、 銀行各一份,工商行政管理機關二份。

  ____________________________________

  十三、本合同有效期自  年  月  日至  年  月  日止。

  ─────────────────┬──────────────────

  供方:法人委托書號碼___    │需方:法人委托書號碼___

  營業執照號碼        │   營業執照號碼

  ─────────────────┼──────────────────

  供 方:(蓋章)         │需 方:(蓋章)

  │

  負責人:             │負責人:

  │

  代 表:(簽字)         │代 表:(簽字)

  │

  開戶銀行:    帳號:     │開戶銀行:    帳號:

  │

  電話號碼:    電掛:     │電話號碼:    電掛:

  │

  住 址:             │住 址:

  ─────────────────┴──────────────────

  (注:因欄目所限,內容較多的可加附頁于后)

皮草加工承攬合同書 篇13

  訂立合同雙方:

  承攬人:______________________________

  定作人:______________________________

  定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  編號:________________________

  名稱:________________________

  規格:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  備注:________________________

  第二條加工成品質量要求

  (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  編號_______________________

  名稱_______________________

  規格_______________________

  單位_______________________

  數量_______________________

  備注_______________________

  第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  (1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條技術資料、圖紙提供辦法

  (1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

  第五條價款或酬金

  (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

皮草加工承攬合同書 篇14

  鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;

  鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。

  依據《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。

  一、甲方委托乙方加工如下產品:

  品名

  規格

  單位

  數量

  備注

  二、原材料提供:

  1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:_______年_______月_______日。

  2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。

  3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為::_______年_______月_______日。

  4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。

  三、技術資料及圖紙

  1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

  2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。

  3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

  4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

  四、質量要求:

  1、乙方加工產品應當符合標準。

  2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

  五、加工成品驗收:

  1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

  2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。

  3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

  4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

  六、加工成品交付:

  1、乙方應于_______年_______月_______日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。

  2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。

  3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

  4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

  七、報酬及支付:

  1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)

  2、報酬的支付采取以下方式

  a甲方應于_______年_______月_______日支付乙方元,于_______年_______月_______日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

  b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。

皮草加工承攬合同書 篇15

  訂立合同雙方:

  承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方

  定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求:

  一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點:_______年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

  第十二條甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第十三條乙方的違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

  三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于_______年______月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

  甲方:____縣木具廠

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:____縣支行營業所

  帳號:

  乙方:____縣百貨公司

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:____縣支行

  帳號:

  日期:

皮草加工承攬合同書 篇16

  (甲方):

  (乙方):

  甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

  第一條

  甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

  型號

  規格

  質量要求

  計量單位

  數量

  加工費

  單位

  總價

  第二條

  加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

  完工時間

  檢驗時間地點

  檢驗標準與方法

  包裝標準

  包裝費承擔

  第三條

  加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

  交付時間

  交付地點

  運輸方法

  運輸價款承擔

  第四條

  乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

  型號

  規格

  質量要求

  計量單位

  數量

  單價

  總價

  圖紙、技術資料及交付時間

  第五條

  原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

  交付時間

  交付地點

  交付數量

  包裝要求

  檢驗方法

  運輸方法和運費承擔

  第六條

  加工費結算辦法與時間

  第七條

  乙方應于x年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于x年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

  第八條甲方的違約責任

  1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的‰償付違約金。

  5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

  6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第九條乙方的違約責任

  1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

  3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十條聲明及保證

  (一)甲方:

  1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

  2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

  3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  (二)乙方:

  1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

  2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

  3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  第十一條保密

  雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

  一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

  第十二條不可抗力

  本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

  如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

  第十三條通知

  1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

  2.各方通訊地址如下:。

  3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

  第十四條爭議的處理

  1.本合同受國法律管轄并按其進行解釋。

  2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

  (1)提交仲裁委員會仲裁;

  (2)依法向人民法院起訴。

  第十五條解釋

  本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

  第十六條補充與附件

  本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

  第十七條合同效力

  本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式份,雙方各執份,具有同等法律效力;合同副本份,送留存一份。

  承攬方(蓋章):定作方(蓋章):

  法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

  地址:地址:

  xx年xx月xx日xx年xx月xx日

  簽訂地點:簽訂地點:

皮草加工承攬合同書 篇17

  訂立合同雙方:

  承攬方:縣木具廠     以下簡稱甲方

  定作方:縣百貨公司    以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條 加工成品

  第二條 加工成品質量要求:

  一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

  二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

  三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

  四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

  第三條 原材料由甲方提供.

  第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

  第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

  第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

  第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

  第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

  第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

  第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

  第十二條 甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

  第十三條 乙方的違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

  三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

  四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成

  的損失.

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

  第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

  本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

  甲方(蓋章) ___________

  法定代表人(簽章) ___________

  乙方(簽章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

皮草加工承攬合同書 篇18

  承攬人______________________,以下簡稱甲方;

  定作人:__________________,以下簡稱乙方;

  甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

  第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

  第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:;

  第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

  第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

  第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

  第六條加工費結算辦法與時間;

  第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;

  第八條甲方的違約責任:

  1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

  5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

  6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第九條乙方的違約責任:

  1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

  3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十條不可抗力:

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十一條本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

  定作人:__________承攬人:_______________

  代表人:__________代表人:____________________

  開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________

  帳號:_________________帳號:_____________________

  簽訂日期:_____年____月____日

皮草加工承攬合同書 篇19

  加工定作承攬合同。

  甲方: 乙方:

  地址: 地址:

  郵編: 郵編:

  電話: 電話:

  法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):

  開戶行: 開戶行:

  賬戶: 賬戶

  甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

  第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

  定作物品名或項目規格

  型號計量

  單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

  單價總金額

  合計

皮草加工承攬合同書 篇20

  甲方:_______________有限公司

  法定代理人:_____________

  乙方:___________有限公司

  法定代理人:_________________

  甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:

  1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

  2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。

  3、雙方無其它經濟糾紛。

  4、本協議自雙方簽字后生效。

  甲方:__________________有限公司

  法定代表人:____________________

  乙方:__________________有限公司

  代理人:________________________

  __________年_______月_______日

皮草加工承攬合同書 篇21

  定做方:__________

  承攬方:__________

  根據《中華人民共和國民法典》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

  一、加工制作內容:

  1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

  2、制作內容:_______________________________________________________。

  (1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;

  (2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;

  (3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。

  二、合同價款及結算方式:

  1、合同總價暫定為___________,______________________。

  2、合同簽訂當日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。

  3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

  三、質量要求:

  1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。

  2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

  3、要求第三方檢測單位為:

  (1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

  (2)其他檢測項目:

  (3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

  四、交貨地點和時間:

  1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

  2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。

  五、包裝及運輸:

  1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

  2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施。

  3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

  六、雙方權利及義務:

  1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

  2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。

  3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

  4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

  七、違約責任:

  按《民法典》相關規定執行。

  八、合同糾紛處理方式:

  甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

  九、附則:

  1、本合同_____式_____份,雙方各執_____份。

  2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

  3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。

  甲方:__________

  乙方:__________

  時間:__________

皮草加工承攬合同書 篇22

  承攬方:__________縣木具廠以下簡稱甲方

  定作方:__________縣百貨公司以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求:______

  一,材種:______柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  二,用材尺寸:______按圖紙所標尺寸做。

  三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價款:______按核定價格單計算款元。

  第六條驗收標準和方法:______本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點:_____________年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

  第八條包裝要求及費用負擔:______由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:______由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

  第十一條結算方式及期限:______乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

  第十二條甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第十三條乙方的'違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

  三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:______在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于_______年______月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

  甲方:__________縣木具廠

  代表人:______

  地址:______

  電話:______

  開戶銀行:__________縣支行營業所

  帳號:______

  乙方:__________縣百貨公司

  代表人:______

  地址:______

  電話:______

  開戶銀行:__________縣支行

  帳號:______

  日期:______

皮草加工承攬合同書 篇23

  委托方:____________________(甲方)

  承攬方:____________________(乙方)

  1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________________

  2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

  3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

  4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

  5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。

  6.結算方式:____________________。

  7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

  甲方:____________紡織器材廠

  法定代表人:(蓋章)________

  地址:______________________

  銀行帳號:__________________

  乙方:________________電鍍廠

  法定代表人:(蓋章)________

  地址:______________________

  銀行帳號:__________________

  ________年________月______日

皮草加工承攬合同書 篇24

  甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

  乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

  甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自愿簽訂本合同。

  一、雙方權利義務

  1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

  2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

  乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。

  3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

  4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

  5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

  6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

  二、工程質量及施工要求

  1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

  2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

  3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

  5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

  6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。

  墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

  7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

  8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

  9、下水道:......

  三、工程款結算及支付

  1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

  2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

  四、違約責任

  1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

  如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

  2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

  五、爭議解決方式

  因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

  六、附則

  1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

  2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

  3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。

  甲方簽字:

  乙方簽字:

  簽訂時間:_______年_______月_______日

皮草加工承攬合同書 篇25

  委 托 方:簽 訂 地 點:

  承接方: 深圳XX公司 訂 日 期:_______年_______月_______日

  依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。

  第一條:廣告承攬要求。

  1.1 項目(制作)

  1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

  1.3 發布地點或形式:

  1.4 顏色:

  1.5 規格或材料:

  1.6 刊播次數、起止日期及時間:

  第二條:費用及支付方法

  2.1 費用

  本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)

  2.2 結算方式和期限:

  第三條:驗收方式及時間:

  第四條:違約責任

  4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

  4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

  4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

  第五條:糾紛解決方式

  發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。

  1. 向地經濟合同_____機關申請_____;

  2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

  第六條:雙方商定的其他事項:

  第七條:附則

  本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

  委 托 方:連云港XX公司承 攬 方:

  單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

  地址: 地址:

  委托代理人: 委托代理人:

  電話: 電話:

皮草加工承攬合同書 篇26

  簽訂地點:

  簽訂時間: 年 月 日

  定作方(甲方):

  承攬方(乙方):

  按照《_____》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:

  一、項目概況

  1、項目名稱:

  2、項目地點:

  二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

  序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備注

  1 鋼質防火門 甲級

  2 乙級

  3 丙級

  合計:(樘)?O_________元/?O=元。

  114樘/363.06?O

  金額(大寫): (不含稅)

  注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。

  三、交貨日期:根據現場進度交貨。

  四、交貨地點:工地現場。

  五、技術質量要求:

  1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

  2、產品保證通過消防部門驗收。

  六、承包方式:

  含運輸及安裝。

  七、付款方式:

  1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。

  八、售后服務承諾

  九、違約責任

  1、按《_____》的相關規定執行。

  十、爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。

  十一、附則

  本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  代理人: 代理人:

  電話: 電話:

  年 月 日 年 月 日

皮草加工承攬合同書 篇27

  訂立合同雙方:

  承攬方:--縣木具廠以下簡稱甲方

  定作方:--縣百貨公司以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條加工成品

  ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

  │品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

  │││││帶抽屜│

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │棉布貨架│180x40x200│件│10││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │小百貨貨架│180x50x200│件│80││

  └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

  第二條加工成品質量要求:

  一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

  二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

  三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

  四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

  第三條原材料由甲方提供.

  第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

  第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

  第十二條甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

  第十三條乙方的違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值

  30%的違約金.

  三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

  四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

  第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

  本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

  甲方:--縣木具廠(蓋章)

  代表人:黃華新(簽名)

  地址:七都鎮

  電話:66.8971

  開戶銀行:--縣支行七都鎮營業所

  賬戶:

  乙方:--縣百貨公司

  代表人:王新法

  地址:城關中山街5號

  電話:33.7347

  開戶銀行:--縣支行

  賬戶:

皮草加工承攬合同書 篇28

  委托方:_________紡織器材廠(甲方)

  承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

  1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________

  項目產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

  2.質量標準:

  乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

  3.原料供應:

  加工用鋅塊由甲方供應。

  4.交貨方式:

  由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

  5.質量驗收方法:

  完成加工后由甲方按質量標準驗收。

  6.結算方式:

  ____________________。

  7.違約責任:

  甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

  甲方:____________紡織器材廠乙方:________________電鍍廠

  法定代表人:(蓋章)________法定代表人:(蓋章)________

  地址:______________________地址:______________________

  銀行帳號:__________________銀行帳號:__________________

  ________年________月______日

皮草加工承攬合同書 篇29

  定作方:北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)

  法定代表人:

  住所:

  郵編:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳 號:

  委托代理人:

  身份證號:

  住所:

  郵編:

  聯系電話:

  承攬方:

  公司(以下簡稱乙方)

  法定代表人:

  住所:

  郵編:

  聯系電話:

  開戶銀行:

  帳 號:

  委托代理人:

  身份證號:

  住所:

  郵編:

  聯系電話:

  鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營 的有限責任公司,并需要加工 部件;

  鑒于乙方是在 合法注冊的,經營范圍為 的公司,具備承攬加工的資質和條件。

  依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。

  一、甲方委托乙方加工如下產品 :

  品名規格單位數量備注

  二、原材料提供:

  1、 甲方提供的原材料為: 規格為: 數量為: 提供時間為: 年 月 日。

  2、 甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。

  3、 乙方提供的原材料為: 規格為: 數量為: 提供時間為:: 年 月 日。

  4、 乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在 日內予以補正。

  三、技術資料及圖紙

  1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付乙方。

  2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。

  3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付甲方。

  4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

  四、質量要求:

  1、乙方加工產品應當符合 標準。

  2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

  五、加工成品驗收:

  1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

  2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。

  3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

  4、乙方加工成品交付后,甲方在 時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

  六、加工成品交付:

  1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,地址為 。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。

  2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。

  3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

  4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

  七、報酬及支付:

  1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件 元(或總報酬 元)

  2、報酬的支付采取以下 方式

  A甲方應于 年 月 日支付乙方 元,于 年 月 日支付乙方 元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

  B甲方于乙方每交付 件時給付甲方 元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到 元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。

  八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。

  九、運輸及費用承擔:

  1、 甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。

  2、 加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由 方承擔。

  十、乙方違約責任:

  1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

  2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方 元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。

  3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

  4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。

  5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。

  6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。

  十一、甲方違約責任 :

  1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。

  2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

  3、 甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

  十二、不可抗力:

  1、 在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失。

  2、 如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。

  3、 在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。

  十三、合同爭議的解決:

  雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第

  種方式解決:

  1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;

  2、向北京仲裁委員會提請仲裁;

  十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。

  十五、本合同簽訂于北京市  區 ,由雙方授權代表簽字,并加蓋公司印章后生效。

  甲方:北京機電設備有限公司 乙方: 公司

  授權代表: 授權代表:

  年 月 日

皮草加工承攬合同書 篇30

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。

  第一條加工內容

  乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

  第二條交貨

  乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方。

  第三條來料數量與質量

  乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

  第四條加工數量與質量

  甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。

  第五條加工費

  甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。

  第六條付款方式

  乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。

  第七條運輸與_____

  乙方將原材料運交甲方的'運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

  第八條不可抗力

  由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。

  第九條_____

  本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:

  1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;

  2、中華人民共和國法律;

  3、在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。

  _____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。

  第十條合同有效期

  本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

  第十一條合同的續訂

  本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。

  第十二條合同文本與文字

  本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。

  本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。

  第十三條其他

  1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%

  2、甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。

  第十四條合同條款的變更

  本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。

  甲方:________________(蓋章)

  乙方:________________(蓋章)

  ____年____月____日

皮草加工承攬合同書 篇31

  委托方:

  簽訂地點:

  承接方:

  訂日期:年月日

  依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的’規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

  第一條:廣告承攬要求。

  1.1 項目(制作)

  1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

  1.3 發布地點或形式:

  1.4 顏色:

  1.5 規格或材料:

  1.6 刊播次數、起止日期及時間:

  第二條:費用及支付方法

  2.1 費用

  本次活動總金額為____________,(大寫____________圓整)

  2.2 結算方式和期限:

  第三條:驗收方式及時間:

  第四條:違約責任

  4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。

  4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的`違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。

  4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

  第五條:糾紛解決方式

  發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。

  1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

  2. 向連云港市當地人民法院起訴。

  第六條:雙方商定的其他事項:

  第七條:附則

  本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

  委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:

  單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

  地址: 地址:

  委托代理人: 委托代理人:

  電話: 電話:

皮草加工承攬合同書(精選31篇) 相關內容:
  • 手術器械加工承攬合同書(精選3篇)

    定作人:簽訂地點:承攬人:簽訂時間:年月日第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量數量名稱、型號單位、單價金額合計合計人民幣金額(大寫):(注:空格如不夠用,可以另接)第二條 定作人提供的材料材...

  • 印刷廠書本加工承攬合同(精選3篇)

    甲方:__________(以下簡稱甲方)身份證號碼:______________電話:____________________________乙方:__________(以下簡稱乙方)身份證號碼:______________電話:____________________________立合約人_________,_________印刷廠,甲方...

  • 材料加工承攬協議書(通用34篇)

    簽定日期:_______年____月____日定作方(甲方):______________電話:________________________承攬方(乙方):______________電話:________________________經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。...

  • 產品樣本圖案加工承攬合同(精選33篇)

    甲方:加工__,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:一、甲方權利和義務1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。...

  • 柜臺貨架加工承攬協議(通用34篇)

    承攬方:以下簡稱甲方定作方:以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質量要求:1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。...

  • 加工承攬原材料合同書(通用3篇)

    承攬方(乙方):職務:電話:經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。一、甲方供應原材料:原材料:規格:單位:數量:日期:成品單位耗用量:二、乙方完成產品情況:品種:規格:單位:數量:加工費:單價金額三、技術資料、圖紙...

  • 加工承攬合同書(精選33篇)

    承攬方:____具廠以下簡稱甲方定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。第一條加工成品品名:____規格(長,寬,高):____單位:cm數量:____備注:____玻璃柜臺:1304090件;塑...

  • 工程加工承攬協議(通用3篇)

    合同編號:_________定作人:______承攬人:______第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量___________________________數量___________________________名稱|型號|單位||單價|金額|合計_____________...

  • 加工承攬合同模板(通用34篇)

    定作方:法定代表人: 職務:地址:承攬方:法定代表人: 職務:地址:因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。...

  • 加工承攬合同(精選33篇)

    訂立合同雙方:承攬人:______________________________定作人:______________________________定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。...

  • 印刷品加工承攬合同(精選3篇)

    甲方(定作方):法定代表人:住所:聯系電話:統一社會信用代碼:乙方(承攬方):法定代表人:住所:聯系電話:統一社會信用代碼:經甲乙雙方友好協商,就 印刷事宜達成如下協議:第一條 甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項...

  • 加工承攬糾紛和解協議書(精選3篇)

    甲方:_______________乙方:_______________代理人:_________________甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務...

  • 零部件加工承攬合同(精選33篇)

    甲方:(定作方)地址:法定代表人:營業執照證號:乙方:(承攬方)地址:法定代表人:營業執照證號:合同編號:合同簽訂地:乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義...

  • 加工承攬責任協議(精選32篇)

    定作方:_______________(簡稱甲方)營業執照號碼:_____________________承攬方:_______________(簡稱乙方)營業執照號碼:_____________________根據《條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:品名或項目規格、型號單...

  • 專業加工承攬合同范本(精選31篇)

    甲方:____________________乙方:____________________代表:____________________代表:____________________雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。...

  • 加工合同
主站蜘蛛池模板: 91精品国产欧美一区二区 | 久久全国免费视频 | 在线精品自拍 | 日本五十路岳乱在线观看 | 一级片999| 操人网址 | 国产精品成人久久久久久久 | 91插视频| 无码乱人伦一区二区亚洲 | 天堂av亚洲av一二三区 | 国产八十老太另类 | 成人性生交大片免费 | 6699性视频| 精品久久久久久久久久国产潘金莲 | 歪歪爽蜜臀AV久久精品人人槡 | 美女黄的视频全免费 | 久久色悠悠 | 99久久99久久久精品棕色圆 | 国产精品视品 | 久久九九| 丰满少妇2中文在线观看 | 深爱五月综合缴情综合网 | 久热中文在线 | 视频一区二区精品 | 欧美A级毛欧美1级A大片 | 成熟女人毛片www免费版在线 | 三级在线观看网站 | 日本一道本高清 | 簧片免费网站 | 欧美中文字幕一区 | 亚洲天堂久久综合 | 久久久久国产精品免费免费搜索 | www.俺去| 免费国产a | 国产精品久久久午夜 | 久章草在线精品视频免费观看 | 区一区二在线观看 | 欧美精品一区在线 | 91麻豆国产福利在线观看宅福利 | 国产在线播放一区二区三区 | 亚洲春色CAMELTOE一区 |