輻照加工合同書（通用3篇）
輻照加工合同書 篇1
合同編號：_________
甲方：_________
乙方：_________
甲方生產的產品委托乙方進行輻照加工處理(保鮮滅菌)，經雙方友好協商達成如下協議：
一、甲方將產品送到乙方倉庫指定地點，并附送貨單，由乙方進行登記，乙方出具收獲單，甲方在原則上提前一周將送貨計劃報乙方，若有特殊情況提前兩天通知，乙方須按甲方要貨時間，及時安排輻照量，確保甲方按時提貨。
二、乙方負責對甲方的產品進行輻照，使產品微生物在負載達甲方所提內控要求(輻照后細菌總數小于_________個/克，大腸菌群小于_________個/100克)，并出具檢驗證明，若輻照后在包裝無破損情況下，兩個月內發現微生物不合格現象，雙方協商解決，如確系乙方負責，乙方負責復照。
三、輻照費：
輻照費提貨時結清，乙方同時出具加工業的稅票。雙方另有約定的按約定執行。
四、產品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發生紙箱的破裂和壓扁現象，甲方發往乙方之產品，乙方應由專人管理批次并負責倉儲保管，若有遺失，乙方須按實際價格賠償。
五、如遇有爭議的問題時，雙方本著互諒互讓精神友好協商解決，不得單方違約或終止協議。
六、未盡事宜在協議執行過程中加以充實、完善。
七、另行約定： _________。
八、本合同一式_________份，自簽定之日起有效期_________年。
甲方：_________(蓋章) 乙方：_________(蓋章)
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
輻照加工合同書 篇2
定作人：
承攬人：
第一條?加工物（注：空格如不夠用，可以另接）
加工物名稱：
規格型號：
計量單位：
數量：
報酬：
單價：
總價：
合計人民幣金額（大寫）：______￥
第二條?定作人提供的材料（注：空格如不夠用，可以另接）
材料名稱：
規格型號：
計量單位：
數量：
質量：
提供日期：
消耗定額：
第三條?承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：?______________。
第四條?定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：?______________。
第五條?承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條?定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：___________________________。
第七條?定作人協助承攬人的事項與要求：
第八條?加工物的技術標準、質量要求：
第九條?加工物的包裝要求及費用負擔：
第十條?加工物的交付方式、期限及地點：
第十一條?加工物的驗收標準、方法、期限及地點：
第十二條?承攬人對加工物質量負責的期限及條件：
第十三條?定作人應在_______年_______月_______日前向承攬人交付定金（大寫_____________元。）
第十四條?結算方式及期限：____________。
第十五條?定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條?本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
（二）___________________
第十七條?定作人違約責任：
承攬人違約責任：
第十八條?合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：（只能選擇一種）
（一）提交__________________委員會_____；
（二）依法向__________人民法院起訴。
第十九條?其他約定事項：
定作人：
日期：
承攬人：
日期：
輻照加工合同書 篇3
甲方（承攬人）： 乙方（定做人）：
簽訂地點： 簽訂時間：
依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：
第一條 成品原料及加工內容
注：1、有無附圖紙；
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：
①甲方根據乙方的制定選購。
②由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。
3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規范的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。
2、交貨地點：
3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務后，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知后未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。
第四條 違約責任
發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：
1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
經辦人（簽字）： 經辦人（簽字）：
聯系電話： 聯系電話：
日期： 日期：