農村包工包料樓房建筑合同（通用3篇）

農村包工包料樓房建筑合同 篇1

　　甲方：__________

　　乙方：___________

　　工程地點：甲方在____建房屋____層，建筑面積為____平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格及付款方式

　　經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每(樓面平方米1/2)費計算，即樓面平方米是____元/平方米，屋檐滴水處是____/平方米。

　　先預付____元整(大寫：____)。工程如在農歷____年____月____日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款 元整(大寫：____ )。內墻及地平及外墻磚完工付款 元整(大寫：____ )。剩余部分經甲方驗收合格后付。

　　四、雙方責任

　　甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。

　　五、質量要求

　　1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　3、房屋建成后甲方發現質量問題的，如：

　　1)所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。

　　2)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。

　　4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。

　　六、注意安全

　　乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。

　　七、工期要求

　　主體工程工期為____天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在____年____月____日前完成主體工程，完工時間不能超過____天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢____元，

　　因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便按期施工。

　　八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：____________

　　乙方簽字(章)：____________

　　在證人簽字(章)

　　日期：________________

農村包工包料樓房建筑合同 篇2

　　甲方： ( 工程項目部) 乙方： (身份證號： 施工班組)

　　為了強化內部管理，項目部依照本行業以及其它相關法律法規。遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，現就工程班組承包管理，并明確雙方的責、權利。經甲乙雙方協商一致，同意簽訂和執行以下合同條款內容：

　　一. 工程概況：

　　1.工程名稱：# 工程。

　　2

　　施工圖紙設計內容中所涉及的所有工作內容(土建、水電安裝)。及本工程相關的 臨時設施工程(含生活設施)、場內文明施工、場地整潔整理、技術管理(資料、施工放線)、全面安全管理等工作。

　　二. 工程承包方式： 包工包料(部分材料為業主方供應另詳)。

　　三. 工程量的確定：

　　按施工合同、建設單位的標書等內容、以竣工后的結算審計工程量為準。

　　四.工程價款和結算管理：

　　工程款的支付：完成 時付總價的10%，至3層頂結束付總價的10%，主體封頂時付10%，工程竣工驗收合格1個月內付總價的15%，20xx年付總價的30%，20xx年付總價的25%。

　　五.工程質量管理：

　　1) 本單位工程質量要求(具體對照國家優良工程驗收評定辦法)。

　　2)單位工程及分部分項驗收必須一次性驗收通過。

　　3)施工期間乙方應嚴格按照現行施工規范要求進行施工，各工序必須自檢、互檢、交接檢。確保合同要求的施工質量。本工程質量甲方將按業主的獎懲辦法對乙方同等條件執行。

　　4)自覺配合甲方、監理進行質量、安全檢查，發現問題及時處理。如明確的整改時間內不整改或整改不合格一次罰款200元。二次驗收罰款400元。

　　5)工程保修期按《建設工程質量管理條例》有關規定執行。保修期內發生的施工缺陷，由乙方負責無償修理至合格及使用要求為止。

　　6)在保修期內如甲方無法與乙方取得聯系或通知后2天內乙方仍未到場，甲方有權組織修理因此發生的費用由乙方全額承擔。

　　六.工程工期管理：

　　1) 工程施工期： 自20xx 年11 月8 日 至 20xx年 5月 8 日，具體工期要執行工程總進度表，施工過程中乙方應用周計劃指導生產，月計劃為工期目標控制。

　　2) 乙方接到甲方的進度計劃任務書后，承包人簽字認可不得找客觀原因。確屬業主或甲方原因的，乙方及時提出書面報告，甲方核實后調整工期計劃。確保工期計劃表的嚴肅性。

　　3) 總工期為如乙方不能按甲方要求竣工，則甲方有權停付工程

　　4) 在工程施工期間如乙方保證進度、質量、安全措施不力，技術工人投入

　　5)甲乙雙方辦理結算手續，并在乙方當月的工程預付工資款中扣除。(或竣工結帳時扣除)

　　6)施工后工人進場5天內，如乙方實際施工人數達不到工程計劃及分項工程可操作面的要求。甲方提出警告出具書面通知，乙方必須在5天內落實施工人員。否則甲方有權更換隊伍并中止與乙方的工程承包合同，乙方應無條件退場。退場時乙方人員只可攜帶隨身的生活用品離場。由此造成的一切損失均由乙方負責并支付甲方合同違約金。甲方有權拒絕結算已完工程量。

　　7)不可抗力和業主要求的工作量增加、變更，影響了乙方主要工序安排工期相應順延。但必須有監理簽證。

　　七.安全管理：

　　1)乙方應遵守工程建設安全生產的有關管理規定，嚴格按安全標準、國家安全操作規程組織施工。并隨時接受甲方、監理、行業主管部門等單位的人員檢查監督。采取切實可行的安全防護措施，消除事故隱患，

　　2)乙方施工人員進入工地及時收集各工種人員名單和身份證，并對其造冊備案辦理暫住證，同時進行安全三級教育和安全交底。乙方必須做好現場的安全管理全面組織安全生產。

　　3)乙方及時提供工程同進度需要的安全保護設施及器材，確保安全生產。

　　4)乙方現場安全員必須跟班監督，班組現場安全員要做到現場巡視、檢查、整改。并在班前進行專業班組口頭交底，班后總結優化安全方案。

　　5)乙方所有施工人員的安全由乙方負責，如發生事故甲方協助乙方處理，一切經濟費用及其責任均由乙方承擔和負責。

　　6)甲方定期和不定期檢查乙方各項安全工作，發現問題下發整改通知并落實整改情況。如乙方限期內不整改罰款200元。

　　八.材料管理：

　　1)乙方必須加強現場的材料管理做好文明施工，每天做到工完料凈，無隔天的砂漿和混凝土剩余料。

　　2)嚴格配合比管理，不得隨意增減材料調整配合比用料。每發現一次罰款100元。

　　3)嚴格控制截面尺寸，不得隨意增減材料調整設計做法。每發現一次罰款100元。

　　4)樓面清理的鋼筋必須歸類歸堆，然后由吊籃上下運到操作點。砌墻粉刷落地砂漿每天堅持清理回用，工地上不允許有半磚垃圾現象。

　　5)樓面清理的垃圾必須歸堆過篩，然后用水泥袋包裝由吊籃往下運出場外。

　　6)嚴格按施工圖施工，保正施工項目的正確性。不得私自變更材料規格進行材料代換代用。特殊情況經批準后方可實施。

　　九.文明施工管理

　　1)該工程乙方必須全面做好現場文明施工，并達到公司標準化工地要求。如影響文明施工工地達標罰款1000元。

　　2)現場要求已成形好的成品定型模板應按構件編碼，確保施工現場整潔材料歸類堆放合理，并及時清理運輸車輛掉落的材料和垃圾。

　　3)各項材料嚴格按現場平面布置圖堆放，材料要分規格、型號、尺寸、使用時間、分類分批碼堆碼垛堆放整齊。

　　4)工地必須封閉管理四周圍墻要經常檢查完好情況。

　　5)做好工地“四牌一圖”有良好的員工形象嚴明的職工紀律。

　　十.后勤、人員、治安、衛生、環境、防火的管理：

　　1)無身份證人員及非本工地施工人員不得在工地住宿，如乙方后期人員調整也應到指定的地點辦理暫住證。

　　2)一切對外事務工作聯系均由甲方處理，乙方不得擅自做主否則造成的后果由乙方負責。

　　3)社會治安綜合治理本著誰主管誰負責的原則。承包人不得離開工地有事請假，并保持手機24 小時開通否則罰款200元。

　　4)乙方施工人員在工地不得打架、斗毆、盜竊材物等。一經發現上述事件罰款當事人300元，承包人500元。如屢教不改或不執行處罰決定，甲方將其送至當地派出所處理并開除出工地一切責任乙方負責。

　　5)乙方應確保宿舍區、食堂、衛生間專人清理每日打掃。凡每次在文明施工檢查中施工區、宿舍區、辦公區、生活區未能達到規定標準罰款200元。

　　十一. 甲方責任：

　　1)督促乙方按時完成施工進度計劃。

　　2)及時提供該項目施工的全套圖紙及其它資料。

　　3)甲方派駐現場項目經理負責對外一切事務及工地全面(質量、安全、進度)管理。

　　4)公司技術科安全科定期不定期地檢查工地進度、質量、安全等情況，下發檢查情況通報表、下月進度計劃安排表。

　　十二. 乙方責任：

　　1)乙方必須遵守甲方的各項規章制度，服從甲方的質量要求及安全管理。

　　2)方任何人員不得在任何時候講出和做出有損于公司形象和利益的事。否則按違約處理。

　　3)乙方明確施工現場全面管理負責人便甲方統一協調，解決施工現場的各種問題

　　4)乙方在施工中必須擁有滿足工程施工的流動資金確保工程施工順利進行。且在任何時候不得因資金原因而影響工程施工。

　　5)在本工程中乙方必須建立強有力的施工組織機構，確保對工程進度、質量、安全、文明施工等方面的有效管理，絕對服從上級主管機構和項目部的各項管理。

　　6)乙方在工程開工前必須全面熟悉施工場地、施工環境、施工圖紙和技術資料，并計劃和做好開工準備工作，合理優化現場平面布置。

　　7)乙方中途不得有任何理由停止施工，更換班組人員和私自分包轉包或撤離工地，否則甲方有權拒絕結算工資或按實際完成工作量的50%結賬。同時清退乙方施工人員出場乙方任何人不得有異議。

　　十三. 補充條款

　　十四.違約責任：

　　本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，本合同一式二份甲乙方各執一份甲方通知乙方進場后生效，工程款支付后自然失效。任何一方違約均需支付另一方不少于5萬元的違約金。

　　甲方(章) 乙方(章)

　　代表人： 代表人：

　　年 月 日 年 月 日

農村包工包料樓房建筑合同 篇3

　　原告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________

　　聯系電話：_________________

　　被告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________

　　聯系電話：_________________

　　訴訟請求：_________________

　　一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;

　　二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;

　　三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。

　　事實與理由

　　原告與被告有生意往來,______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據合同約定,付款時間是______年______月______日,被告承諾收到貨后付款,原告按約定供貨后,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產經營帶來嚴重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認被告欠原告貨款共計_______________元,原告為了資金周轉需要,多次催告被告負責人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認為,被告的行為已侵犯了原告的合法權益,為了維護原告的合法權益,根據我國法律的相關規定,特向貴院提起訴訟

　　此致

　　________________人民法院

　　具狀人：________________

　　__________年__________月__________日