建設工程所需借款合同書(精選28篇)
建設工程所需借款合同書 篇1
借款人:
身份證號:
住址:
聯系電話:
出借人:
身份證號:
住址:
聯系電話:
甲方因本人需要,向乙方申請人民幣貸款,乙方同意向甲方發放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關法律規定,經協商一致,訂立本合同。
第一條乙方同意出借金額為人民幣¥___元,借款于本協議生效后按本協議第二條約定的方式支付。
第二條本合同雙方同意選擇第項作為乙方向甲方支付借款的方式:
1、銀行轉帳方式收款:乙方通過銀行轉帳方式給付款項的,甲、乙雙方應保留銀行劃款記錄,甲方收到款項后,應為乙方出具本人簽署的收條或收據;
2、現金方式收款:乙方通過現金方式給付款項的,乙方應保留銀行取款憑證,甲方收到款項后,應為乙方出具本人簽署的收條和收據。
第三條本次借款月利率為%。
第四條借款期限為天,自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。
第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規定,因所借款項用于法律所限制或禁止的用途導致的任何責任均由甲方獨立承擔。
第六條甲方在借款期限屆滿時一次性償還本金,按月支付利息。
第七條本協議履行期間,出現下列情況之一的,乙方有權要求甲方提前償還全部借款本金及利息,甲方或甲方的繼承人、法定監護人應在收到乙方發出通知后5日內一次性償還借款本金和實際發生的利息:
1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;
2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行為能力。
第八條甲方違反本約定的,乙方有權提前收回借款。
第九條如甲方未按約還款和支付利息,則需支付日萬分之五的違約金。
第十條因本次協議有關事項辦理公證、登記、轉讓、第三方協助、稅收或律師見證時,該費用由甲方承擔。
第十一條與本協議有關的任何爭議,雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。
第十二條本協議所登記的地址為當事人接收通知、傳真、及其他文件的地址,一方當事人和有關司法機關以的方式向另一方發出相關的法律文件,不論對方是否收悉,發出文件三日后即視為送達。
第十三條本協議一式陸份,甲乙雙方各執一份,登記機關執四份。
甲方:
身份證號:
簽訂日期:
乙方:
身份證號:
簽訂日期:
建設工程所需借款合同書 篇2
外墻粉刷施工合同 工程承包人(甲方): 勞務分包人(乙方): 依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同,雙方就工程外墻抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同!
一、承包內容及承包方式:
1、承包內容:外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層;
2、承包形式:包工不包料
二、粉刷質量標準及要求:
1、嚴格按照國家建筑行業質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規范(GB50210-20)標準驗收。
2、施工及使用過程中出現的由于乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償,同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢并驗收合格。
三、勞務報酬結算與支付:
1、結算價格:完成合同內所有工作內容,按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。
2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時,付完成工作量的50﹪;本抹灰分項工程施工結束后,付工程總價的50﹪;余款在本抹灰分項工程結束后三個月內結清!
四、工期: 本抹灰分項工程工期25天,從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工,如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下,工期相應順X!
五、甲方責任:
1、變更施工項目內容、規模(數量)、條件時,須書面通知乙方,變更后需重新明確項目內容和數量,進行協商并及時辦理簽訂補充協議!
2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形,甲方有權對乙方進行相應的處罰,如乙方的施工人員出現打架、斗毆事件,無論何種原因對乙方處以20.00元處罰,同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任;不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰;相應處罰款項自工程款中扣除。
3、如甲方資金不到位,施工方案不確定,造成延誤工期由甲方負責順X!
六、乙方責任:
1、乙方進入施工現場后,必須加強自身隊伍素質教育和管理,做好安全文明施工管理,不得從事和參與各種非法活動,要堅持“安全
第
一、質量第
一、文明施工”的原則。
2、服從甲方的領導指揮,并遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工,并按
第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。
3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足,不按甲方要求施工,不能按規定工期完成任務,不按國家質量標準施工,所造成的一切損失由乙方承擔,同時甲方有權解除合同并更換隊伍!
4、做好文明安全施工,并堅持工完場清,施工垃圾每天清除到指定位置,保持現場清潔衛生!
5、加強自身隊伍素質教育和管理,不做違法、違規的事,不從事非法活動,做好安全、防火、防盜工作。
6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規范要求執行,如造成浪費由乙方承擔!
七、安全施工與檢查:
1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準 進行施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后,由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用,由勞務分包人承擔。
2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工!
八、糾紛解決: 在合同履約過程中發生糾紛,雙方友好協商,如協商不成時,可向人民法院提出訴訟!
九、其它:
1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方及時協商解決!
2、本合同未盡事宜,雙方友好協商并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方履行完合同全部義務,勞務報酬價款支付完畢,勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果,并經工程承包人驗收合格后,本合同即告終止!
4、本合同共三頁,合同一式叁份,甲方執貳份、乙方執壹份! 」こ坛邪耍簞趧辗职耍骸 〈恚捍恚骸 _______年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇3
甲方:中國小商品城常州分場 乙方:____X公司 根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,為明確雙方施工過程中的權利,義務和責任,雙方本著實事求是的原則結合本工程的具體情況,經協商達成如下合同條款.
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 中國小商品城常州分場
1.2 工程地點:局前街
1.3 建筑面積:43000㎡
1.4 承包范圍:地上一,二,三,四層,空調系統及末端設備安裝調試(主機房設備除外).
1.5 承包方式:包工,包料,包工期.
1.6 本工程總造價:根據甲方認可設計通風工程圖,暫定價X元(陸佰萬元整).
1.7 開工日期: 批準日期以開工報告為準.
1.8 本工程工期:為____日歷天(指隱蔽工程),涉及裝璜工程部分雙方另行協商工期.
1.9 質量等級:合格
第二條 合同文件使用的語言文字和適用法律
2.1 合同使用語言文字:漢語
2.2 適用法律,法規:中華人民共和國和____法律,法規
2.3 適用標準,規范:gb50243-97及有關規程
第三條 圖紙
3.1 圖紙提供日期:________年____月____日
3.2 圖紙提供套數: 套
第四條 甲方駐工地代表人員:
第五條 乙方駐工地代表人員:
第六條 甲方責任
6.1 配合乙方辦妥施工各種證件和手續.
6.2 在開工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保證施工期間的正常使用.
6.3 做好各個施工單位組織協調工作.
6.4 清除施工現場各類障礙物,解決乙方施工用房,包括材料堆放中轉場地臨時設施用房.
6.5 駐派工地現場代表人全權負責施工工程各項審批(隱蔽工程驗收,簽證,工程量的核定工作,具備有效法律憑證).
第七條 乙方責任
7.1 向甲方,監理提供月工程進度計劃表.
7.2 施工現場做到文明施工,符合____工程管理條例,做好各項安全措施,若造成人員傷亡事故,責任自負.
7.3 所用的施工機械設備必須符合____環保要求.
7.4 積極配合各個施工單位組織協調工作.
7.5 嚴格執行有關施工規范,施工標準,嚴格控制施工質量,如不按各項施工規范造成經濟損失自負.
第八條 進度計劃
8.1 乙方接到審批簽證的施工圖且于設計交底后15天內向甲方提供施工組織設計和施工進度表.
8.2 甲方接到乙方施工組織設計和施工進度計劃表后5天內予以書面回復(批準或要求乙方修改)逾期不復的,乙方可認為甲方已批準.
8.3 乙方在接到甲方要求修改施工組織設計或計劃進度表的當天,應給甲方相關內容的明確答復,逾期不復的,甲方或認為乙方已同意修改.
第九條 暫停施工
9.1 若乙方在施工過程中違反本合同,或發生質量事故,安全事故,甲方可發書面停工通知單,并在2天內提出處理意見.
9.2 若乙方在施工過程中由于甲方原因造成停工,誤工等,由甲方承擔經濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用.
第十條 工期延誤是指:
10.1 工程量變化和設計變更.
10.2 非乙方原因造成的停電,停水,一周累計超過8小時.
10.3 不可抗力自然災害.
10.4 甲方確認的其它因素.
第十一條 檢查和返工 1
1.1 乙方應認真按照施工規范,標準和設計要求施工,隨時接受甲方代表檢查,不合格現責令返工,修改,費用自負. 1
1.2 因甲方不正確指令或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔,并相應順延工期. 1
1.3 由于
第三方原因造成的工程質量問題或事故,乙方應及時采取補救措施,由
第三方賠償經濟損失,甲方負責辦理簽證結算給乙方
建設工程所需借款合同書 篇4
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點:_____________
工程內容:_____________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_____________
資金來源:_____________
二、工程承包范圍
承包范圍:_____________
三、合同工期:
開工日期:_____________
竣工日期:_____________
合同工期總日歷天數_____________天。
四、質量標準
工程質量標準:_____________
五、合同價款
金額(大寫):_____________元(人民幣)¥:_____________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:_____________年_____________月_____________日
合同訂立地點:_____________本合同雙方約定_____________后生效
甲方:_____________
乙方:_____________
簽于:__________________________
建設工程所需借款合同書 篇5
甲方:____________
乙方:____________
1、工程名稱:____________
2、工程地點:____________
3、工程工期:工期進度按項目部下達的計劃為準
4、承包方式:包工包料,材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)
5、承包內容:木模全部工程量及內外腳手架,含張設安全網、鋪設竹簙
6、承包范圍:圖紙范圍內所有有關木工模板制安分項工程的工作內容,直至竣工清理結束。具體承包內容包括:模板翻樣;配合放線;模板、木方制安及拆除;鋼管、扣件搭設及加固;模板限位及拆除;
每道工序(模板內外、施工縫等)施工前后的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗后跑模砼打鑿、磨光;穿墻螺桿起回絲;模板涂刷脫模劑;施工縫的隔離網制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈梁、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。
9、承包價格:按模板接觸面積綜合樓45/m2,綜合車間2和水合車間都是58/m2,車間用塔吊就減去1萬元人工工資,綜合樓外腳手架按建筑面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建筑面積23元計算(包含人工、材料)。
二、雙方的責任和義務
(一)甲方的責任和義務
1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監控管理,現甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表),負責該工程的一切對外活動,負責協調建設方的關系。
2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審,并協助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續。
3、協助乙方做好工程施工期間與當地有關部門的協調工作。
4、在施工過程中,甲方有權對乙方施工全過程進行監督管理,在施工過程中依照甲方的管理規定進行項目管理,甲方有權對乙方違規行為進行處罰,乙方不得以任何理由拒絕。
5、如乙方違背合同施工,不能適應本工程該工種的承包,甲方有權責令乙方返工、整改,直至甲方有權單方面終止本合同,有權及時清退乙方退場,乙方必須無條件服從,同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。
(二)乙方的責任和義務
1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。
2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款,執行來自建設方及甲方的指令。
3、乙方在充分了解該工程項目后,表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內容執行并完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約,乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任),并承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經濟損失。
4、乙方必須在合同約定的工期內完成施工任務,若在合同約定的工期內不能完成施工任務的,承擔相應的違約責任,工期以甲方的形象進度為準。
5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊,并將身份證交由甲方復印備案,以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者,所發生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。
6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配,由于乙方管理不善等原因造成虧損,由乙方負責。
甲方:____________
乙方:____________
簽于:____________
建設工程所需借款合同書 篇6
甲方________甲方 法定代表人________營業執照注冊號 資質等級________在川通訊地址 郵編________
乙方________性別________ 電話________居民身份證號碼________家庭住址 ________編碼________戶口所在地 ________省(市)________ 區(縣)________ 鄉________________村
根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定,甲乙雙方經平等協商一致,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同期限
第一條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)
1、有固定期限勞動合同 本合同于________年____月____日生效,于________年____月____日終止(如有試用期,則試用期從________年____月____日到________年____月____日)。 (
2、以完成一定的工作任務為期限的合同 本合同生效日期為________年____月____日;以乙方完成工作任務為合同終止時間。
二、工作內容和要求
第二條 甲方招用乙方在 (項目名稱) 工程中擔任 位(工種)工作。乙方的職業資格等級證或上崗證號碼為
第三條乙方應按照甲方的要求,按時完成規定的工作任務,達到規定的質量標準。
三、勞動保護和勞動條件 推薦合同樣本 183;勞務分包合同 183;勞務外包合同 183;勞務承包合同
第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由于生產經營需要,經乙方同意后,可安排乙方加班,但不得違反國家有關規定,且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。
第五條 甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓(或書面交底)后,方可上崗作業。
第六條 甲方根據生產崗位的需要,按照國家勞動安全、衛生的有關規定,為乙方配備必要的安全防護措施,發放必要的勞動保護用品。
第七條 甲方根據國家有關法律法規,依法建立安全生產制度;乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度,嚴禁違章作業,防止勞動過程中的事故,減少職業危害。
四、工資保險待遇
第八條 乙方在試用期間的工資為每日(或每月) 元,試用期滿后工資為每日(或每月) 元;按工作量計算工資的,每 (工作量單位)支付工資 元! ‰p方約定的工資不得低于施工地行政區域內最低工資標準! 〖追綉诿吭耞___日前計發乙方的工資(不得交由包工頭代發),并由乙方簽字確認! 〖追綉趧趧雍贤K止、解除時一次性付清乙方的工資。 合同甲方如為分包方,工資支付發生違約情況由工程總承包單位負責支付! 〖滓译p方對工資支付的其他約定
第九條 甲方應按規定為乙方辦理社會保險,并按規定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除后,應按有關規定轉移社會保險手續。乙方因工負傷,其待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。
五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續訂
第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規程。
第十一條 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)有打架斗毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的;
(三)嚴重失職,營私舞弊,對甲方造成重大損害的;
(四)嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞動紀律的;
(五)被依法追究刑事責任的。
第十二條 有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;
(一)在試用期內的;
(二)甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
(三)甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規定支付勞動報酬的。
第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同,應在規定的時限前以書面形式通知對方,不得擅自變更、解除、終止本合同。
六、違約責任、勞動爭議處理及其它
第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時,應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書! 〖追浇獬曳絼趧雍贤,符合勞部發481號文件規定的,應支付經濟補償金! 〖、乙方違法解除勞動合同,應按勞部發223號文件給對方以賠償。
第十五條 雙方因履行本合同發生爭議,應當自勞動爭議發生之日起,____日內向工程所在地( 區、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可直接到裁決書之日起____日向人民法院起訴。
第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件,與勞動合同具有同等法律效力。
第十七條 本合同未盡事宜或與國家、____省有關規定相悖的,按照有關規定執行。
第十八條 本合同一式四份,甲乙雙方各執一份,一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。
第十九條 雙方約定的其他事項。
甲方(公章) ________乙方(簽字或蓋章)________
法定代表人或委托代理人(簽字或蓋章)________
簽訂日期:年____月____日
合同鑒證單位鑒證日期:年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇7
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方與乙方原于________年______月______日簽訂的建設工程施工勞務承包合同,現經雙方協商同意,該合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則,雙方協商一致達成如下結算、解除合同、撤場協議:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元,詳見附表~已完成工程量計價表。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計_____萬元,該款項已充分考慮并包含了乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約條款約定等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他任何費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計_____萬元,詳見附表~已支付費用清單表。現甲方尚欠乙方款項(扣除合同約定的已完成工程的質量保修金后)計_____萬元。本協議簽字日后甲方向乙方分付清欠款_____萬元,至此所欠款項全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。
四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于日內退出工程現場并移交甲方所提供的生產工器具、設備、材料及生活用品等,不得以任何理由滯留、干擾工程的后續施工,否則應承擔拖延費元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議文本一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)
_________年_______月_____日
建設工程所需借款合同書 篇8
合同編號:____________
發包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
根據《中華人民共和國民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱:______________________________
2.工程地點:______________________________
3.工程范圍和內容:________________________
第二條甲方權利和義務
1.組織工程建設項目的技術交底,向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應,詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條乙方權利和義務
1.必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質,并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2.應編制《工程施工概、預算》,經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;
4.非經甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6.合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-》、《本地網通信線路工程驗收規范yd5051-97》等規范要求施工;
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備的質量負責,采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產品,并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則,甲方有權要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10.線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內,乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條工程期限
本工程開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
第五條竣工驗收
1.工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
3.驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的,由乙方負責修改再進行驗收?⒐と掌谝则炇胀ㄟ^的日期為準。
第六條質量保證
1.保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;
2.保修責任:乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任,由于乙方施工原因造成的質量問題,乙方負責無償修復。
第七條工程考核
1.乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好,一經發現,乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數據終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條工程價款的結算與支付
1.本工程采用包工部分包料方式,根據乙方編制的施工預算,合同價暫定為__________。
2.工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告,經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[]262號文件執行。
3.工程最終結算款的確定:工程最終結算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建[]303號文的規定調整相關費率后下浮__________%。
4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票后,甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條合同解除
1.雙方協商同意可解除本合同。
2.未經甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的,甲方有權解除本合同。
4.有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
。1)因不可抗力致使合同無法履行;
。2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5.一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向對方發出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條爭議解決方式
在履行合同時發生爭議,雙方協商解決,或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條其他
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容;
2.本協議未盡事項,雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等效力;
3.本協議一式六份,甲乙雙方各執三份,協議經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
乙方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
簽約日期:________________
簽約地點:________________
建設工程所需借款合同書 篇9
合同訂立時間:_________________
合同訂立地點:_________________
九、合同生效
本合同雙方約定后生效。
委托人(蓋章):_________________受托人(蓋章):_________________
法定代表人(簽字或蓋章):_________________法定代表人(簽字或蓋章):_________________授權代理人(簽字或蓋章):_________________授權代理人(簽字或蓋章):_________________單位地址:_________________單位地址:_________________
郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________
聯系電話:_________________聯系電話:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
電子信箱:_________________電子信箱:_________________
開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________
帳號:_________________帳號:_________________
建設工程所需借款合同書 篇10
甲方:(建筑單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
乙方:(承建單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
第一條工程概況
(1)廠房A—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積15160.6㎡;
。2)廠房B—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積8851.82㎡;
(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;
暫定廠房A、B,宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡,合總價2100萬,(每平方米以850元計價,如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。
工程名稱:東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程
工程項目:廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)
工程地點:東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園
開工期限:自開工日起300個晴天,不包括節假日,工程在期限內未能完工,如未超出一個月不獎不罰。
第二條付款方式
1、廠房A、B、宿舍加層,甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶,余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方,每月15日前至少支付138800元)。
乙方指定賬戶,開戶名:鄧康強,開戶行:東莞農村商業銀行鳳崗支行,賬戶:
2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期,其中窗框工程50萬元,窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完,按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元,廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)
第三條建筑材料標準:
1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。
2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石,樓面分格原色水泥金剛砂。
3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500X500陶瓷地磚。
4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。
5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿,鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。
6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600X600的地板磚割成5塊,120MM長條磚粘貼。
7、廠房A、B衛生間墻面用250X400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高,加層宿舍衛生間粘貼至板底。
8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。
9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰,只用刮膩子。
10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰,面粘貼每平方米16元的`紙皮磚。
11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。
12、廠房衛生間門用鋁材料制安。
13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻,玻璃5MM材料制安。
14、層面防水按二布三油鋪貼。
第四條其他事項
1、甲方責任
。1)、天然基礎檢測費由甲方支付。
(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。
(3)、城建基礎設施費,建筑監督部門放線費由甲方支付。
。4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。
2、乙方責任
。1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。
(2)、工程公司管理費、建筑工程稅金,工人社保,費用,工地工程用水用電費由乙方支付。
。3)、靜壓樁工程費由乙方支付。
。4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造,樓層內排污、排水安裝,但是不包廠區內排污、排水管道及設施,不包防雷設施工程,不包水電安裝工程。
。5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕,由乙方負責補修及費用,但甲方不可扣減工程款。
第五條違約責任
1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工,甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)
2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款,若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。
3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務,視為違約,守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。
第六條爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決,如協商不成,有權依法向人民法院起訴。
第七條未盡事宜
工程建設過程中,發生的不可預算的其他事項,由甲乙雙方協商另簽補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
本合同經雙方認可,本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,自簽訂之日起發生法律效力。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
法定代表人:法定代表人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
建設工程所需借款合同書 篇11
基本建設工程儲備借款合同
借款方:_________貸款方:_________
借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。
第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________。本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。
第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%。
第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。
第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%。
第七條本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《_____》的有關規定辦理。
第八條本合同經雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執一份,報送_________各一份。
借款方(公章):_________貸款方(公章):_________
負責人(簽字):_________負責人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇12
上訴人(一審被告、反訴原告):_______________________環保工程有限公司
法定代表人:_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告):______________________
法定代表人:_________________
上訴人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決,依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。據此,上訴人依法提出上訴,請求上級人民法院依法查明事實,正確適用法律,撤銷一審錯誤判決,依法駁回原告的訴訟請求,支持反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人:______________
20__________年__________月__________日
建設工程所需借款合同書 篇13
借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。
第一條、本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。
第二條、本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行?顚S谩2坏糜糜跀U大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條、自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率為_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.
第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。
第六條、貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條、本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第八條、本合同經雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執一份,報送_________各一份。
借款方(公章)_________貸款方(公章)_________
負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇14
甲方:(建筑單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
乙方:(承建單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
第一條工程概況
(1)廠房A—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積15160.6㎡;
(2)廠房B—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積8851.82㎡;
(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;
暫定廠房A、B,宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡,合總價2100萬,(每平方米以850元計價,如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。
工程名稱:東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程
工程項目:廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)
工程地點:東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園
開工期限:自開工日起300個晴天,不包括節假日,工程在期限內未能完工,如未超出一個月不獎不罰。
第二條付款方式
1、廠房A、B、宿舍加層,甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶,余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方,每月15日前至少支付138800元)。
乙方指定賬戶,開戶名:鄧康強,開戶行:東莞農村商業銀行鳳崗支行,賬戶:
2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期,其中窗框工程50萬元,窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完,按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元,廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)
第三條建筑材料標準:
1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。
2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石,樓面分格原色水泥金剛砂。
3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500-500陶瓷地磚。
4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。
5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿,鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。
6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600-600的地板磚割成5塊,120MM長條磚粘貼。
7、廠房A、B衛生間墻面用250-400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高,加層宿舍衛生間粘貼至板底。
8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。
9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰,只用刮膩子。
10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰,面粘貼每平方米16元的紙皮磚。
11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。
12、廠房衛生間門用鋁材料制安。
13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻,玻璃5MM材料制安。
14、層面防水按二布三油鋪貼。
第四條其他事項
1、甲方責任
(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。
(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。
(3)、城建基礎設施費,建筑監督部門放線費由甲方支付。
(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。
2、乙方責任
(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。
(2)、工程公司管理費、建筑工程稅金,工人社保,費用,工地工程用水用電費由乙方支付。
(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。
(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造,樓層內排污、排水安裝,但是不包廠區內排污、排水管道及設施,不包防雷設施工程,不包水電安裝工程。
(5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕,由乙方負責補修及費用,但甲方不可扣減工程款。
第五條違約責任
1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工,甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)
2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款,若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。
3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務,視為違約,守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。
第六條爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決,如協商不成,有權依法向人民法院起訴。
第七條未盡事宜
工程建設過程中,發生的不可預算的其他事項,由甲乙雙方協商另簽補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
本合同經雙方認可,本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,自簽訂之日起發生法律效力。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
法定代表人:法定代表人:
年 月 日 年 月 日
建設工程所需借款合同書 篇15
甲方____________________
代表人__________________________
乙方____________________代表人__________________________
依照《民法典》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1、工程地點______________。
2、工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
。1)包工包料;
。2)包工、包部分材料;
。3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:
工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。
保修期:____月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_______________________(小寫)________________元,
合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:___________________
支付時間_________________________________
支付金額_________________________________
開工前三天
支付(合同總價60%)___________元
________年____月____日
支付(合同總價35%)___________元
雙方驗收合格
支付(合同總價5%)___________元
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結清工程余款,工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務
甲方:
1、開工前_____天,為乙方入場施工創造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、提供施工期間的39;水源、電源,并承擔相應費用;
3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;
4、不得變動建筑主體或者承重結構,如確需折改原建筑結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
3、負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應盡快負責修復;
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工后負責清掃施工現場。
三、工程變更
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯系,并簽訂書面變更協議后,方能進行該項目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可后再行使用。
4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其后和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。
2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字后,結清工程余款,工程保修單即行生效
3、如未經驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、室內環境質量
乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”,進行室內環境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節,應列入工程預算中,檢測結不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。
6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的.,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、甲方責任:
。1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
。2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
(3)工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。
。4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建筑結構設備管線,乙方有權拒絕施工。
4、乙方責任
。1)工程質量不符合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
。3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、本合同一式______份,雙方各執_____份。
甲方:________________
乙方:_________________
代表人(簽章):______
法定代表人(蓋章):___
經辦人:_________
電話或手機:___________
電話或手機:____________
________年____月____日________年____月____日工
建設工程所需借款合同書 篇16
發包方:________________(以下簡稱甲方) 承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據甲乙雙方協商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:
一、 工程名稱:_____________________________________
二、 工程地點:_____________________________________
三、 工程價款:按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工,施工過程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。
六、 工程開竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進場甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程,若因質量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經濟損失
九、 安全:為保證工程質量和施工安全,甲方指派_______為現場負責人,乙方指派____________為現場負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮,不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過程中雙方友好協商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動失效。
備注:_____________________________
甲方簽章: 乙方簽字
身份證號碼: 身份證號碼:
電話: 電話:
年 月 日
建設工程所需借款合同書 篇17
甲方:(發包方) 乙方:(承包方) 本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議!
1.裝修施工地點:_____________________________________________
2.工期:________年____月____日 至________年____月____日
3.本項工程預計費用 元人民幣! 〉诙䲢l 材料供應的約定
1.甲方提供的材料 乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料! 〖追截撠煵少徆⿷牟牧蠎显O計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔! 〖追焦⿷牟牧习磿r抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償!
2.甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方! ∫曳焦⿷乃姴牧霞追綉浆F場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責! ∫曳阶詭┕さ谋仨毠ぞ(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。 第三條 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-20及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-20并參照《____省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-3598》及《市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔,工期不變!
3.工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內組織驗收,并辦理驗收手續! 〉谒臈l 有關安全生產和防火等的現場管理約定:
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施 工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護!
4.保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責!
7.乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償! 〉谖鍡l 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
1. 工程款付款方式: 布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%
1)。水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)。所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)。水電施工的穿墻、打孔、切割
4)。開關面板安裝
5)。小五金、馬X、的安裝
6)。后期燈具的安裝
3.工程結算方式: 按實結算: 總價結算:20元平米(套內面積)
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元違約金! 〉谄邨l 糾紛處理方式: 因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟! 〉诎藯l 合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款 10 %支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同! 〉诰艞l。其它約定:
1.雙方同意由第三方監理(廈門XX公司)進行協商工作。 在未經第三方監理(廈門XX公司)確認情況下,甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監理(廈門XX公司)確認,甲方必須按照約定支付乙方相關費用!
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用!
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包!
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________.
(五) 水電工程保修________年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。 甲方簽字: 乙方簽字(蓋章):________年____月____日________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇18
甲方: 乙方: 經甲乙雙方協商,按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建筑工程施工合同》(GF—19999—0201),及國家建筑安裝工程有關建筑市場勞務承包管理規定,為了明確雙方的權利和義務,特制定本合同!
一、工程名稱:
1、工程地點:____市沙安居工程(兩棟小區安居高層)
2、工程概況:約平方米(以實際建筑面積為準)!
3、年日進場(以甲方通知開工日期為準)。
4、承包形式:勞務合同,土建勞務用工。
二、承包內容:
1、主體泥作工程:磚砌體砌筑,砂漿試件制作,內外裝飾,地面(包括公共部地磚,二次結構構造柱門窗過梁的澆筑)。屋面及散水等所有土建泥作項目(含泥水作業所有機具,攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品)!
2、砌體工程:該工程的室內外填充墻砌筑及女兒墻零星砌筑施工等!
3、室內抹灰:墻面抹灰(含鋼材網安裝拉毛等),門窗安裝后的塞口抹灰等。
4、樓地面工程:陽臺、廚房主、衛生間、室內及裙房(公用走道、樓梯間等)施工圖包含的所有內容:公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰(不包括外墻涂料、裝飾、保溫層),兩棟補貼兩個磨兒機。
5、各項工種施工完結,人走場清,負責所有樓層清理工作,掃地出門達到交房標準!
三、工程承包標準: 該工程中所有承包范圍實行包干制: 元㎡(以建筑面積計算,實際完成工程量,由乙方配合甲方結算,最后以甲、乙雙方的結算數據為準,原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可,計工按 元工日,小工按 元工日結算)!
四、按建筑面積如下分項目支付工程月進度款:
1、砌體工程: 元㎡
2、內抹灰: 元㎡
3、抹灰: 元㎡
4、地坪: 元㎡
5、公用部分及屋面: 元㎡
6、散水: 元㎡
五、付款方式: 甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款,在每月____日前計量,在次月____日以內支付工程量的85%,整體工程初驗合格支付工程款95%,余款二個月內付清!
六、保證金:乙方自愿簽約合同時向甲方繳納工程質量保證金20萬!
七、保證金退還:乙方在結構磚體完工后退還50%,余款在內抹灰完工后全部退還!
八、甲方責任:!
1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內磚工進場砌磚,否則退還保證金20萬元正,并補乙方違約金6萬元整!
2、甲方嚴格執行合同,工程款準時到位!
3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電!
4、甲方確保乙方施工需周轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據設備情況由甲方配備,乙方不承擔費用!
九、乙方責任:
1、乙方人員須無條件服從甲方項目經理、有關管理人員管理,遵守甲方的各項規章制度,如違規甲方的各項規章制度,罰款自行負責,并進行教育,嚴重者退出工地!
2、乙方對甲方的技術要求,圖紙交底等須無條件的認真執行,嚴格交底要求和規范施工。
3、乙方對罰款:安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工,直到滿足要求為止,返工所需工料自行負責!
4、乙方承擔自己現場機具維修!
5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工,安排好生產。
6、主體施工時,乙方現場管理人員不得少于2人,分別現場項目管理人員1名、施工放線人員1名。
7、庫房管理、生活區、后勤、安全文明施工必須按照公司相關規定執行,保證現場達標,獲市安全文明施工工地!
8、乙方必須專人管理安全生產工作,如發生在乙方承包范圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責,伍仟元以上,除保險公司賠付以外的正常賠償,甲方80%,乙方負責20%!
9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作!
10、乙方自行負責開水、熱水,提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品! 1
1、勞保用品,安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負責! 1
2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責!
十、質量要求及相應處罰:
1、嚴格遵守國家現行的施工規范及強制性規范條文進行施工。
2、現澆結構工程,嚴禁出現孔洞現象,出現一次每處罰款200元人民幣,支模過程巾發生亂鋸材料,發現每次罰款100—200元,并負責整改達到質量要求!
3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程!
4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元,兩次驗收通不過罰款3000元,三次驗收通不過算乙方違約。 十
一、治安管理: 乙方人員進場小得因任何原因發生打架、斗毆、聚眾鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現象,一經發現,甲方將給予乙方 300—500元次罰款,情節嚴重者,將呈報公安機關! ∈
二、本合同未盡事宜,雙方協商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴! ∈
三、本合同一式叁份,甲方執一份,乙方執二份,甲乙雙方簽字后生效,均具有同等法律效力! ∮蓤D紙設計變更原因,造成建筑面積內的造價不超過1000元,不另行增減其工程單價。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇19
設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞:建設工程,防控,措施,風險,合同
建設工程民法典律風險防控措施本文簡介:摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來,伴隨著建筑行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法
建設工程民法典律風險防控措施本文內容:
摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來,伴隨著建筑行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析,力求找到防范這類風險的有效策略,為建筑行業的整體發展提供支持。
關鍵詞:建設工程合同;法律風險防控
近些年來,雖然我國的建筑行業法規體系建設已經取得了一定的成績,但伴隨著建設項目的日益增多,無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。
且風險一旦發生,責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任,甚至將企業推入到生存危機當中。
因此,建筑施工單位必須提高自身的法律風險防范能力,實現企業的長期健康、穩定發展。
1建設工程合同的法律風險種類
11采購合同
在建筑施工的過程中,會涉及到多種物資的采購,同時產生多種物資采購合同。
在這些物資采購合同中,就存在很多不合理、不明確、不公平之處,給其它后續工作帶來諸多風險隱患。
例如在機械設備采購合同中,只標明了采購價格和生產廠家,卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名,或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。
對方一旦出現違約行為,無法通過這種信息不全的采購合理進行追責,給違約方逃避責任提供了可乘之機。
12分包合同
現階段,很多施工單位會將部分施工環節進行分包,分包的內容、形式有多種多樣,承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。
在這種情況下,雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。
但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力,所謂的分包合同只是形同虛設而已,還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同,造成很多不合法的轉包和分包現象。
例如由于分包單位根本不具備施工資質,只能將承包項目進行再次轉包,最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。
13擔保合同
施工單位在進行風險擔保時,往往會涉及到很大的金額。
一旦擔保業務出現問題,就會對企業的經濟效益造成極大的沖擊和影響。
具體的說,擔保合同風險主要包括:合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。
14勞動合同
勞動合同風險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。
具體風險包括:短期雇傭不簽訂勞動合同,或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款,個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合,導致勞動合同不具任何法律效力。
2工程合同的階段性風險
21合同簽訂階段
施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括:首先,在招標環節中,對相關單位的經營資質營審核不細致、不到位。
其次,在合同條款中,對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確,也缺乏合理性;還有,合同內容與國家的法律法規相違背,沒有體現出公平性與公正性,合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。
22合同履行階段
合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。
因此,這一環節對于建設工程來說非常重要。
但是,在雙方履行約定的過程中,卻存在著很多的風險隱患。
具體表現為以下幾個方面:首先,業主在履行合同的過程中存在某種違約行為,但施工單位卻沒有及時發現,或沒有及時做出反應,最后導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次,施工單位在履行合同的過程中,不能對執行過程進行有效管控,導致施工合同執行不到位或不充分,對各類合同文件管理的效果也不夠好,嚴重影響著合同的執行效果。
23合同終止階段
之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患,是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風險防范措施,往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段,覺得合同終止階段不會對自身造成什么負面影響和傷害。
其實,這種想法是錯誤的。
如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密,就容易導致合同中的保密信息外泄,或被不些不法分子所利用,給企業帶來極大的風險隱患。
3建設工程民法典律風險的防范措施
31完善相關管理制度
要想實現建設工程合同的有效管理,首先要建立起完善的合同管理制度。
對施工中的具體情況進行全面、細致的審查,并結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測,從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正,或通過雙方和協商進行修訂。
在合同起草階段,雙方要對條款內容進行積極的補充與完善,這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環節來說都是非常重要的。
企業要想很好規避合同風險,就要提高施工單位的準入標準,嚴格把控相關審核流程,最大限度的提高合同的法律效力,使自身利益在法律的框架內得到有效保護。
32強化責任意識與法律意識
為了避免合同履行過程中出現不可控的風險,想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識,使雙方能夠充分地了解和學習與建筑行業相關的法規法律和制度政策,確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。
企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識,保證建筑工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。
只有這樣,才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛,保證施工過程的順利推進,提高了建設工程合同的踐行力與約束力。
33對履行合同的過程加強監管
強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行,確保各項條款的有效落實。
施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門,對施工過程進行監管,確保每一個環節都符合質量要求。
針對合同中的主要條款,相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細致、及時到位的檢查。
只有這樣,才能有效保障合同條款的落實情況。
與此同時,施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法,對于在防范法律風險工作中具有突出貢獻者,要給予相應的獎勵,對于給企業帶來風險或造成損失的人員,要視情況給予一定的處罰,最大限度地避免由于法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。
34提高管理人員的業務水平
對于建筑工程的承建雙方企業來說,合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。
因此,必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神,進而提升他們的綜合素質水平。
企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓,規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗,也可以結合培訓內容進行業務考核,確保培訓的實際成效。
只有這樣,才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。
4結束語
在建筑行業中,不論是建設單位還是施工單位,民法典律風險都會或多或少的存在,企業應將其視為推動自身快速成長的動力。
在日常經營和施工管理的過程中,不斷完善自身的管理體系,做好工作人員培訓工作,從而對法律風險進行有效控制與防范,使企業能夠在可控的風險范圍內實現健康發展,強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。
建設工程所需借款合同書 篇20
建設工程合同范文
履約銀行保證書
根據本保證書,我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人),和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。
根據本保證書,承包人與保證人應保證自己,以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。
根據以業主為一方,承包人為另一方所達成的協議,承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程,并在工程出現任何缺陷時,按上述合同中有關條款規定進行修補。
茲將上述書面保證的條件表述如下:如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定,或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失,直到達到上述保證金總額,屆時,本保證書所承擔之義務即告終止和失效。
否則仍保持完全有效。
但所簽合同條款,或對工程的實施。
完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更,以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。
但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務:
收到業主與承包人雙方書面通知,說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本,說明應向業主支付這一筆損失賠償費。
代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)
以_____的資格以_____的資格
在(證明人)證明下在(證明人)證明下
簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日
建設工程所需借款合同書 篇21
甲方:______ (以下簡稱甲方)
乙方:______ (以下簡稱乙方)
甲方蘭殿濤,需建房屋三間,由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商,條款如下:
一、甲方建筑范圍
整棟房屋建筑及乙方施工范圍:房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱,樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮,內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。
二、甲方要求建筑標準及質量
1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面米,二樓高度為米,三樓陸抖墻縮飛。
2、內部結構需鋼筋梁柱,必須由甲方確定,乙方不得擅自變更。
3、乙方施工必須保證施工質量,誤差不得超過公分。
乙方施工期間,甲方視為質量不滿如需返工,乙方得遵守甲方意見,損失材料費得由乙方承擔賠償。
三、乙方承包施工價格及收費范圍
1、按照雙方磋商,乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元),乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角,附加西邊檐邊30公分,側面按照前面墻角到后面墻角,附加后面檐邊40公分,三樓按照一層平方米的三分之一收方。
一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。
四、甲方要求期限、付款
1、在甲方材料滿足情況下,乙方不得拖延時間,須按期完工,期限為農歷五月竣工。
2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。
整棟房屋完全竣工,甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。
五、甲方提供
甲方只提供房屋材料、茶水,不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。
六、安全措施
甲方要求乙方承包施工,必須安全施工,管理好自己的施工人員,杜絕事故發生。
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。
甲方簽字:______乙方簽字:______
證明人簽字:______
_________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇22
甲方:(發包人):
乙方:(發包人):
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律憲規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同:
一、工程名稱:廠房;
二、工程地點:____縣官墩鄉;
三、清包工;
四、承包范圍:本工程設計圖紙中的所有鋼筋工,甲方提供鋼筋,塔吊,其余都由乙方自己負責;
五、開工日期:________年____月____日(具體時以發包人通知單為準);
六、工程單價:按每平方米43元計算;
七、付款方式:工程開始到一層現澆面結束,____日內付工程款量的20%,二層現澆面結束后____日內付工程量的20%;三層現澆面結束后____日內付工程款量的20%;四層現澆面結束后____日內付工程量的20%;粉刷結束后付總價的95%;余款驗收一次性付清;
八、雙方責任:
1、甲方向乙方提供一套完整的圖紙,相互交流,如有不符要求應及時向甲方提出,否則后果自負;
2、乙方配備現場施工用電至電箱;
3、乙方配合甲方專職人員,負責現場協調,安全文明施工;
4、上報施工隊人名單,保證農忙不停工,所有參加施工人員均為合法公民,所有個人必須自行買保險;
5、乙方必須服從甲方管理人員指揮;
6、對甲方材料做到按需使用,不得浪費,如有合理,可以節約,要向甲方提出,如讓甲方查出浪費材料,予以重罰;
九、工期延誤如重大設計變更,因氣候影像較大,停電,時間則相應順延;
十、違約責任乙方施工人員必須戴好安全帽,上班時不得喝酒、打架、聚會鬧事,發現一次相關事件由相關人員負責,并且甲方對乙方進行經濟處罰500次;
十一、質量管理質量等級,合格,乙方必須按甲方的技術方案和規程進行施工;
十二、施工安全、施工生產目標承諾
1、杜絕重大安全事故,事故后果由乙方承擔;
2、杜絕設備、火災事故;
3、安全生產、文明施工;
十三、合同有效期限自________年____月____日簽字蓋章之日生效,在乙方完成合同的工作內容及工程款付清后自動廢止,本合同書條款雙方必須嚴格執行,如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失;
十四、未盡事宜,甲乙雙方協商解決,如協商解決不成,可到當地法院仲裁;
十五、本合同一式兩份,由甲方雙方各執一份,本合同經雙方簽字蓋章后生效!
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇23
甲方:______________________
乙方:______________________
為確保甲方承建的__________工程勞務承包合同工程順利完工,根據施工安排,甲方將________工程承包給乙方施工。根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》和《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件使用法律問題的解釋》的有關規定,為確保優質按期完成施工任務,按照高標準、嚴要求完成施工任務的總體目標,同時也為明確甲乙雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任,經雙方協商,簽訂本合同,條款如下:
第一條 工程概況
1.工程名稱:_______________________
2.工程地點:_______________________
3.工程數量:_______________________
4.工程數量及內容:_________________
第二條 工期
1.開工日期:________年_______月_______日開工。
2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。
3.總工期為:日歷天________天。
4.階段性工期目標:以甲方階段施工計劃為準。
第三條 承包方式與工程造價
1.承包方式:綜合單價承包,工程項目承包單價詳見附件一《工序單價承包一覽表》。清單所列單價應視為包括了為實施和完成本工程所進行的所有工作項目。
2.工序單價包含的內容:指完成合格的工程項目且合同規定應單獨計量的工序單價費用。包括工程修建及其缺陷修復中所需的一切勞務(包括勞務的管理)、各類材料消耗超耗、施工機械、機場管理、施工調遣、小臨設施、施工風險、成本節約形成的利潤,工程結束后的現場清理以及他應支付的一切費用。
3.本合同施工均含完成本項工作所有的工作內容和缺陷修復,有及合同明示或暗示與本工程有關的所有責任、義務和一切風險等的費用。除清單所列項目外,其他與本工程項目內容有關的施工項目應人微言輕完成本項工程的輔助工作,不再另行計價。
4.工程實際造價按甲方施工技術部門簽證的實際完成的且經業主、監理驗收合格的工程量乘以合同的單價計算。
5.本工程造價單項價格一次包死,不受天氣變化、市場價格、職工生活費用增加、甲方相關工程施工進度、國家政策調整等因素的影響,如遇不可抗力,雙方協商解決(不可抗力是指當事人不能預見、不可避免、不能克服的事情)。本工程營業稅、城市建設維護稅及教育費附加由甲方代交,其他稅費由乙方自行負責繳納。
第四條 履約保證金
1.合同簽訂之前,乙方必須向甲方交納不少于合同造價10%的履約保證金(若乙方以進場設備作為抵押,應按照擔保法規定到國家相關部門辦理抵押手續)。
2.若乙方因自身原因不能按期進場或不能繼續完成本工程或給甲方工程施工和企業信譽造成了損害,甲方有權扣留部分或全部履約保證金,剩余部分在乙方所承包工程施工完成并結算完畢后一次性付清。
3.乙方在工程施工完成并撤離施工現場后,出現所雇傭民工或債主到甲方索要欠款,甲方將從履約保證金中代付相關款項,并加扣5%的手續費,不足部分從保留金中扣除。剩余的履約保證金在工程結束并結算完畢滿一年且甲方撤離施工工程現場后付清。
第五條 計量支付與工程結算
1.甲方每月對乙方完成的經驗收合格的工程項目進行計量支付,每月的25日為計量支付時間(但甲方有權根據實際情況對計量時間和支付時間做出調整)。乙方按照當期實際完成且驗收合格的實物工程量,編制月計量支付申請表,報甲方施工技術部門和計劃經營部門審批。經甲方專業工程師和計量工程師簽認后,作為中間計量的依據。經甲方專業工程師和計量工程師簽認的工程量,甲方將不預計量和結算。
2.施工期間甲方每月向乙方支付當月計量總額的70%。乙方工程全部完工經甲方驗收合格后支付至工程結算總造價的90%,甲方工程全部完成進入保修期后支付至95%,扣留的總造價的5%轉為工程保留金。甲方每期向乙方支付款項時均應扣除:甲方向乙方所供材料費用、機械使用費用;乙方向甲方所借的費用;甲方向乙方開據的罰款票據金額;合同規定扣除的其他款項。
3.乙方應合理使用甲方撥付的'工程款,并不得挪用。每期工程款撥付時,乙方應將上期撥付資金使用情況上報甲方財務部門審核,同時將上月工人簽字的工資表復印一份交到甲方財務部門。若乙方賬目清晰,資金使用合理,無將本項目部資金挪作他用現象,甲方將在業主撥付工程款到位后按本條第2款規定的比例分期支付,否則按上述比例的50%撥付或不撥付工程款。
建設工程所需借款合同書 篇24
建設工程保持廉潔協議書
工程項目名稱:_________
發包單位(甲方):_________
承包單位(乙方):_________
承包單位所在地址:_________
為了規范建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據_________有關要求,并經甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,除給予當事人批評教育外,應視情節輕重,后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定),按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據具體情況和造成的后果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間:本工程發包,建設,竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門,紀檢監察部門,檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建筑管理所一份,送甲方紀檢(監察),檢察室備案一份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法人代表(簽字):_________
法人代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程所需借款合同書 篇25
甲方:____________有限公司
乙方:____________
丙方:____________
甲乙雙方基于____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》,甲方借取乙方____________萬元,在借款逾期后,甲方仍然不能還款。針對還款事宜,雙方經過協商一致特簽訂此還款協議:
一、甲方借取乙方的____________萬元本金,自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息,甲方分三次全部還清,分別于____________ 年____________ 月____________ 日償還乙方本息 萬元、于____________年 ____________月 ____________日償還乙方本息 ____________萬元、余下的借款本息于20____________年____________ 月 ____________日前全部還清。還款方式按先息后本、利隨本清的方式進行。
二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前,乙方有權參與甲方的位于____________的______________項目的銷售資金管理,甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理,具體方式是在位于____________區的_____________項目的所有的銷售資金銀行賬戶的印鑒中加入乙方本人的印章,該印章由乙方保管和使用,在甲方還清借款本息后,由甲乙雙方共同取消或變更該印鑒印章,乙方退出該項目的資金管理。
三、甲方若違反本協議約定,除借款本金仍按月利率35‰計息外,還應當向乙方支付違約金 _____________萬元,同時將乙方的借款本息一次性全部還清。
四、丙方自愿為甲方履行上述協議承擔連帶擔保責任,擔保范圍包括但不限于借款本息及違約責任。
五、因履行本合同發生糾紛,由三方協商解決,協商不了,在乙方戶籍所在地人民法院進行訴訟解決。
六、 本協議一式三份,甲、乙、丙各持一份。本協議自甲、乙、丙三方簽字(蓋章)生效。
甲 方:_____________有限公司(蓋章)
甲方代表:_____________
乙 方:_____________ 丙 方:_____________
建設工程所需借款合同書 篇26
建設單位:____,以下簡稱甲方;
設計單位:____,以下簡稱乙方。
為了明確責任,分工協作,共同完成國家建設項目的設計任務,根據《建設工程勘察設計合同條例》的規定和__批準的計劃任務書,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條 工程名稱、規模、投資額、建設地點
甲主委托乙方承擔____工程的設計項目,建筑安裝面積為____平方米,批準總投資為____萬元,建設地點在____。
第二條 甲方的義務
1.甲方應在__年__月__日以前,向乙方提交業經上報批準的設計任務書、工程選址報告,以及原料(或經過批準的資源報告)、燃料、水、電、運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經過科研取得的技術資料。甲方在__年__月__日施工圖設計前,應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件,以及有關設備的技術資料。
甲方對上述資料必須保證質量,不得隨意變更。
2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
3.在工程開工前,甲方應組織有關施工單位,由乙方進行設計技術交底;工程竣工后,甲方應通知乙方參加竣工驗收。
4.在設計人員進入施工現場進行工作時,甲方應提供必要的工作條件,并在生活上予以方便,在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試驗,所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。
5.甲方必須維護乙方的設計文件,不得擅自修改,未經乙方同意,甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權,不得轉讓給第三方重復使用。
第三條 乙方的義務
1.乙方必須在__年__月__日以前,向甲方交付初步設計文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技術設計文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工圖設計文件。其中,初步設計文件一式__份,技術設計文件一式__份,施工圖設計文件一式__份,甲方另需增添文件份數和需要模型費,另行收費。__年__月__日以前,乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概預算文件、材料設備清單)。
(大型建筑安裝工程,甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計,在具備設計條件時,雙方簽訂階段設計合同,具體規定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期,乙方交付設計文件的日期,作為本合同的附件,詳見附件(2)。)
2.乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件,以及有關設計技術經濟協議文件、設計標準、技術規范、規程、定額等提出勘察技術要求和進行設計,提交符合質量的設計文件。
3.初步設計經上級主管部門審查后,在原定任務書范圍內的必要修改,乙方應負責承擔。
4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工,進行施工前技術交底,解決施工中的有關設計問題,負責設計變更和修改預算,參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
第四條 設計的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的設計,經乙方同意后,除設計文件交付時間另定外,甲方應按乙方實際返工修改工日,每工日按__元增付設計費,或按設計階段中返工的工作量百分比計算。
2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時,須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書,經雙方協商,另訂合同。已經進行了的設計費用的支付,按前條辦法計算。
3.甲方因故要求中途停止設計時,應及時用書面通知乙方,已付設計費不退,并按該階段的實際耗工時,增付和結清設計費,同時結束合同關系。
第五條 設計費的數量和交付辦法
本設計合同生效后__天內,甲方應向乙方交付相當于設計費的20%的定金,設計合同履行后,定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后__天內,甲方應向乙方支付__%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后__天內,甲方應向乙方結清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目,施工圖階段的設計費,可按單項工程設計完成后分別撥付)。
建設工程所需借款合同書 篇27
發包人(甲方):汽車零部件有限公司 承包人(乙方):建設工程有限公司 鑒于: 甲方和乙方于________年____月____日簽署的編號為GF-20-0325的《汽車零部件有限公司年產300萬件汽車中間軸智能澆鑄新建項目建設工程施工合同》,因工程變動及建設工程實際情況,現經甲乙雙方協商一致,就原協議第四項(簽約合同價與合同價格形式)第1條內容達成如下補充協議:
1、將合同中第一部分《合同協議書》中第四項(簽約合同價與合同價格形式)第1條的工程原簽約合同價下調7%(百分之七),投標清單中各子項目綜合單價按以上比例作相應調整!
2、本協議作為原合同不可分割的部分,本協議未修改部分,按原合同執行,法律效力保持不變,原合同與本協議相沖突的以本協議為準!
3、本補充協議一式貳份,雙方各執壹份,雙方法定代表人或其授權委托人簽字并蓋章后協議生效! 〖追剑浩嚵悴考曳剑篨X公司有限公司 法定代表人或其授權委托人: 法定代表人或其授權委托人: 簽字: 簽字: ________年____月2____日
________年____月2____日
建設工程所需借款合同書 篇28
甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司 依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積平方米。
二、 工程裝修內容 綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據; 工程造價為: 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限 工程開工日期:________年____月____日 工程竣工日期:________年____月____日
五、 質量要求 按國家建設部行業標準G7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修!
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清!
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整!
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價!
八、其它事宜 經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔!
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準!
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴!
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決!
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力! 〖追絾挝幻Q: 乙方單位名稱 (蓋) (蓋) 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人:________年____月____日