標準建設(shè)工程合同范本（通用33篇）

標準建設(shè)工程合同范本 篇1

　　合同編號：_____________

　　工程名稱：________________

　　發(fā)包方：(甲方)__________

　　承包方：(乙方)__________

　　資質(zhì)等級：________________

　　北京市工商行政管理局

　　北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 監(jiān)制

　　一九九四年十二月

　　北京市建設(shè)工程施工合同是依據(jù)《建設(shè)工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)擬定的。

　　-------------------------

　　(貼印花稅票處)

　　北京市建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款

　　發(fā)包方(甲方)：____________________

　　承包方(乙方)：____________________

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)，就本項工程建設(shè)有關(guān)事項，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第一條　工程概況

　　1.1　工程名稱：________________________________

　　工程地點：________________________________

　　工程內(nèi)容：見“工程項目一覽表”(附后)。

　　承包范圍：________________________________

　　承包方式：________________________________

　　1.2　工程性質(zhì)(指基建、技改、合資等)：________

　　批準文號(有權(quán)機關(guān)批準工程立項的文號)：__________

　　1.3　定額工期總天數(shù)：________天。

　　1.4　開工日期(雙方約定的符合開工報告規(guī)定的具體日期，以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準)：本合同工程定于____年____月____日開工。

　　竣工日期(以單位工程為準;群體工程以最后竣工的工程為準)：本合同工程定于____年____月____日竣工。

　　1.5　質(zhì)量等級：__________________________________。

　　1.6　合同價款：本合同工程承包造價為________元。

　　金額大寫：__________________________________。

　　第二條　合同文件及解釋順序。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1.協(xié)議條款;

　　2.合同條件;

　　3.洽商、變更等明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議;

　　4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;

　　5.施工圖紙和本市現(xiàn)行確定及調(diào)整工程造價的有關(guān)規(guī)定;

　　6.按可填單價的工程量清單承包的建設(shè)工程，甲方提供的工程量清單;

　　7.標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求;

　　8.國家和本市關(guān)于施工合同管理的規(guī)定。

　　當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決;雙方意見仍不能一致的，按第三十條約定的辦法解決。

　　第三條　合同文件使用的語言文字，標準和適用法律

　　3.1　合同語言：本合同文件使用漢語。

　　3.2　適用法律法規(guī)：國家有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件均對本合同有約束力。

　　3.3　適用標準、規(guī)范：按國家和本市現(xiàn)行質(zhì)量評定標準和施工技術(shù)驗收規(guī)范執(zhí)行。

　　第四條　圖紙

　　4.1　甲方提供圖紙日期：________________________

　　4.2　甲方提供圖紙?zhí)讛?shù)：________________________

　　4.3　甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔(dān)：______

　　4.4　工程竣工圖：按照國家和本市有關(guān)規(guī)定，雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協(xié)議。

　　第五條　甲方駐工地代表

　　5.1　甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件)：__________________________

　　5.2　社會總監(jiān)理工程師姓名(如甲方委托監(jiān)理公司監(jiān)理時，總監(jiān)理工程師的職責(zé)應(yīng)在監(jiān)理合同中明確，并將副本一份交乙方)：_______

　　第六條　乙方駐工地代表(項目經(jīng)理)

　　乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件)：____________

　　第七條　甲方工作。甲方按本協(xié)議約定的時間和要求，一次或分段完成以下工作：

　　7.1　施工現(xiàn)場達到具備施工條件和完成的時間：

　　7.2　將施工所需水、電、電訊線路接至施工現(xiàn)場的時間、地點和供應(yīng)要求：______________并保證施工期間的需要。

　　7.3　施工現(xiàn)場與公共道路的通道開通時間和起止地點：________________滿足施工運輸?shù)男枰�，保證施工期間的暢通。

　　7.4　工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料的提供時間：______________________

　　7.5　辦理證件、批件的名稱和完成時間：____________________________

　　7.6　水準點與座標控制點位置提供和交驗要求：______________________

　　7.7　會審圖紙和設(shè)計交底的時間：__________________________________

　　7.8　協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及應(yīng)支付的費用：________

　　甲方不按合同約定完成上述工作時，應(yīng)按本協(xié)議條款第三十二條執(zhí)行。

　　第八條　乙方工作。乙方按本協(xié)議約定的時間和要求完成以下工作：

　　8.1　提供計劃、報表的名稱及完成時間：____________________________

　　8.2　對施工安全保衛(wèi)工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。如乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔(dān)責(zé)任及所發(fā)生的費用。

　　8.3　向甲方提供的辦公和生活設(shè)施及費用承擔(dān)：______________________

　　8.4　對施工現(xiàn)場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方同意后辦理有關(guān)手續(xù)，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費用，因乙方責(zé)任造成的罰款除外。

　　8.5　已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔(dān)：______________________

　　8.6　施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔(dān)：______________

　　8.7　施工現(xiàn)場整潔衛(wèi)生的要求。保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。

　　乙方不按合同約定完成上述工作時，造成工期延誤，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失，工期不予順延。

　　第九條　進度計劃

　　9.1　乙方提供施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃的時間：________

　　9.2　甲方代表(或總監(jiān)理工程師“下同”)確認的時間：______________

　　第十條　延期開工

　　乙方不能按時開工，應(yīng)在協(xié)議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內(nèi)答復(fù)乙方。甲方代表同意延期要求或3天內(nèi)不予答復(fù)，可視為已同意乙方要求，工期相應(yīng)順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，竣工日期不予順延。

　　甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔(dān)乙方因此造成的經(jīng)濟支出，相應(yīng)順延工期。

　　第十一條　暫停施工

　　甲方代表在確有必要時，可書面要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見后向其提出書面復(fù)工要求，甲方代表批準后繼續(xù)施工。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。停工責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)經(jīng)濟支出，相應(yīng)順延工期;停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。因甲方代表不及時作出答復(fù)，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十二條　工期延誤

　　12.1　對以下造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認，工期相應(yīng)順延。

　　1.工程量變化和設(shè)計變更;

　　2.一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電(地區(qū)限電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;

　　3.不可抗力;

　　4.甲方代表同意工期相應(yīng)順延的其它情況。

　　乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內(nèi)予以確認答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方即可視為延期要求已被確認。

　　12.2　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，應(yīng)交付的違約金額和計算方法：___________________。

　　12.3　因乙方原因延誤工期，工程不能按合同工期竣工時，甲方可認為乙方已部分或全部解除合同，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并按本協(xié)議條款第39條工程停建或緩建規(guī)定執(zhí)行。

　　第十三條　工期提前

　　工期如需提前，雙方約定如下：

　　13.1　按本協(xié)議條款1.4約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為________天，比本協(xié)議條款1.3定額工期提前________天、提前________%。

　　13.2　乙方采取的趕工措施及因此增加的經(jīng)濟支出：__________________。

　　13.3　甲方應(yīng)提供的條件：________________________________________。

　　13.4　乙方每提前竣工一天，甲方應(yīng)支付乙方的獎勵金額和計算方法：____________。

　　第十四條　質(zhì)量檢查和返工

　　檢查和返工。乙方應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。

　　因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經(jīng)濟支出，由甲方承擔(dān)。

　　以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔(dān)責(zé)任和發(fā)生的費用，賠償甲方的有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。

　　以上檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔(dān)。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟支出由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。

　　第十五條　工程質(zhì)量

　　15.1　約定的工程質(zhì)量等級(優(yōu)良、合格)____。實行按質(zhì)論價和獎罰對等，由此增減的費用支付：_____________。

　　15.2　違約責(zé)任：

　　達不到約定條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。

　　因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔(dān)返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔(dān)返工的經(jīng)濟支出，工期相應(yīng)順延。

　　15.3　雙方對工程質(zhì)量有爭議時，按第30條約定的辦法解決。

　　第十六條　隱蔽工程和中間驗收

　　16.1　工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。

　　工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。

　　16.2　雙方約定的中間驗收部位為：________________________________

　　第十七條　試車(應(yīng)按承包范圍確定)

　　17.1　設(shè)備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，并在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內(nèi)容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。

　　17.2　設(shè)備安裝工程具備聯(lián)動無負荷試車條件(如乙方承包時)，甲方組織試車，并在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內(nèi)容、時間、地點和對乙方應(yīng)作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字。

　　17.3　雙方責(zé)任：

　　由于設(shè)計原因(包括設(shè)備的選型)試車達不到驗收要求，甲方負責(zé)修改設(shè)計，乙方按修改后設(shè)計重新安裝。甲方承擔(dān)修改設(shè)計、拆除及重新購置安裝的經(jīng)濟支出，工期相應(yīng)順延。

　　由于設(shè)備制造原因試車達不到驗收要求，設(shè)備由甲方采購時，應(yīng)按本協(xié)議條款第23條執(zhí)行。設(shè)備由乙方采購時，應(yīng)按本協(xié)議條款第24條執(zhí)行。

　　由于乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車后24小時內(nèi)提出修改意見。乙方修改后重新試車，承擔(dān)修改和重新試車的費用，工期不予順延。

　　試車費用除已包括在合同價款之內(nèi)或協(xié)議條款另有約定的，均由甲方承擔(dān)。

　　甲方代表未在規(guī)定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結(jié)束24小時后，記錄自行生效，乙方可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。

　　第十八條　驗收和重新檢驗

　　甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應(yīng)承認驗收或試車記錄。

　　無論甲方代表是否參加驗收，當(dāng)其提出對已經(jīng)隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復(fù)。檢驗合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的費用，工期也予順延。

　　第十九條　合同價款的調(diào)整。發(fā)生下列情況之一時，工程承包造價可做調(diào)整：________________

　　第二十條　預(yù)付工程款

　　預(yù)付工程款的時間和比例及開始抵扣工程款的時間和比例，按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

　　20.1　在合同簽訂后，甲方預(yù)付工程款的時間，比例及甲方按建筑(安裝)工程工作量開始抵扣工程款的時間、比例雙方約定如下：__________________。

　　20.2　甲方不按時預(yù)付工程款，乙方在約定預(yù)付時間10天后向甲方發(fā)出要求預(yù)付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求預(yù)付，甲方從應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的利息并承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第二十一條　工程量的核實確認

　　21.1　乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求：__________________________

　　21.2　甲方核實已完工程量報告的時間和要求：____________________________________

　　第二十二條　工程款(進度款)支付

　　22.1　工程款(進度款)支付的時間和方式：_________________________

　　22.2　凡屬本協(xié)議條款第19條發(fā)生的合同價款調(diào)整內(nèi)容，導(dǎo)致合同價款增減時，其工程款(進度款)同期調(diào)整后支付。

　　22.3　甲方違約責(zé)任：

　　甲方不按時支付工程款(進度款)，乙方在約定支付時間10天后向甲方發(fā)出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，經(jīng)乙方同意并簽訂協(xié)議，甲方可延期支付工程款(進度款)。協(xié)議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天起計算應(yīng)付工程款(進度款)的利息。

　　甲方收到乙方通知后無支付能力，導(dǎo)致施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任，并按本協(xié)議條款第39條工程停建或緩建規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十三條　甲方供應(yīng)材料設(shè)備

　　23.1　按雙方約定(招標發(fā)包工程按招標文件確定)的甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表(附后)。

　　甲方按供應(yīng)材料設(shè)備一覽表，向乙方提供材料設(shè)備及其產(chǎn)品合格證明。甲方代表在所供材料設(shè)備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。

　　23.2　違約責(zé)任：

　　甲方供應(yīng)材料設(shè)備，乙方派人參加驗收后妥善保管，甲方支付相應(yīng)保管費用。發(fā)生損壞丟失，由乙方負責(zé)賠償。

　　甲方不按規(guī)定通知乙方驗收，乙方不負責(zé)材料設(shè)備的保管，損壞丟失由甲方負責(zé)。

　　甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生與一覽表不符時，雙方約定如下：

　　1.材料設(shè)備單價與一覽表不符：____________________

　　2.材料設(shè)備的種類、規(guī)格、質(zhì)量等級與一覽表不符：______________

　　3.供應(yīng)材料與一覽表規(guī)格型號不符：________________

　　4.到貨地點與一覽表不符：________________________

　　5.供應(yīng)數(shù)量與一覽表不符：________________________

　　6.供應(yīng)時間早于一覽表約定的日期：________________

　　因以上原因或遲于一覽表約定供應(yīng)時間，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟支出。發(fā)生延誤，相應(yīng)順延工期，甲方賠償由此造成的乙方損失。

　　經(jīng)乙方檢驗通過之后發(fā)現(xiàn)有與一覽表的規(guī)格、質(zhì)量等級不符的(設(shè)備經(jīng)試車后)情況，甲方仍應(yīng)承擔(dān)重新采購及拆除和重建的經(jīng)濟支出，并相應(yīng)順延工期。

　　第二十四條　乙方采購材料設(shè)備

　　24.1　乙方按照設(shè)計和規(guī)范要求采購工程需要的材料設(shè)備，并提供產(chǎn)品合格證明。在材料設(shè)備到貨24小時前通知甲方代表驗收。

　　24.2　違約責(zé)任：

　　對乙方采購材料設(shè)備與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔(dān)由此發(fā)生的費用，工期不予順延。

　　甲方不能按時到場驗收，驗收后發(fā)現(xiàn)材料設(shè)備(設(shè)備經(jīng)試車后)不符合規(guī)范和設(shè)計要求，仍由乙方修復(fù)或拆除及重新采購，并承擔(dān)發(fā)生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應(yīng)順延。

　　24.3　乙方需使用代用材料時，須經(jīng)甲方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。

　　第二十五條　設(shè)計變更

　　施工中甲方對原設(shè)計進行變更，經(jīng)批準后，應(yīng)在變更前15天(重大設(shè)計變更前20天)向乙方發(fā)出書面變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權(quán)拒絕變更。因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟支出和乙方損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　施工中乙方對原設(shè)計提出的變更要求，經(jīng)甲方和有關(guān)單位批準后方可實施。乙方未經(jīng)批準不得擅自變更設(shè)計，否則，因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟損失，由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　第二十六條　確定變更價款

　　根據(jù)工程承包方式及本協(xié)議條款第25條發(fā)生的設(shè)計變更、并按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款：

　　26.1　乙方收到變更通知后5天內(nèi)(重大變更10天內(nèi))提出變更價款報告的完整資料。

　　26.2　甲方收到變更價款報告之日起5天內(nèi)(重大變更10天內(nèi))予以簽認，無正當(dāng)理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天自行生效，由此延誤的工期相應(yīng)順延。

　　26.3　雙方對變更價款不能達成一致意見時，按第30條約定的辦法解決。

　　第二十七條　竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市工程竣工有關(guān)規(guī)定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按本協(xié)議條款第4條約定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協(xié)議條款約定時間內(nèi)組織有關(guān)部門驗收(群體工程以單位工程為準)，并在驗收后5天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收，或驗收后5天內(nèi)不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準。

　　竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應(yīng)為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　甲方不能按約定日期組織驗收，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費用。

　　因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確各方責(zé)任。

　　甲、乙雙方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，甲方于5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申報竣工工程質(zhì)量核定，取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》。經(jīng)核定工程質(zhì)量不合格時，應(yīng)予返修重新進行核定，竣工日期相應(yīng)順延。

　　第二十八條　竣工結(jié)算

　　甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，應(yīng)按照施工合同簽訂的承包方式，及約定的工程價款變更方式，由雙方進行工程竣工結(jié)算(群體工程以單位工程為準)。

　　28.1　乙方在竣工工程驗收后15天內(nèi)向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。

　　28.2　甲方自簽收竣工結(jié)算報告資料之日起15天內(nèi)提出審核意見并予以簽認，取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》后撥付工程尾款。

　　28.3　乙方收到工程結(jié)算尾款后15天內(nèi)將竣工工程交付甲方。

　　28.4　由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方承擔(dān)保護費用。該工程視同進入工程保修期。

　　甲方無正當(dāng)理由收到竣工結(jié)算報告后30天內(nèi)不辦理結(jié)算，從第31天起按施工企業(yè)向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款額的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。

　　28.5　由于乙方不能按時向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，造成工程款不能及時結(jié)算時，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;在取得《建設(shè)工程質(zhì)量合格證書》后15天內(nèi)將竣工工程交付甲方使用，并承擔(dān)工程保修責(zé)任。

　　第二十九條　保修

　　乙方應(yīng)按國家和本市有關(guān)規(guī)定進行保修。保修工作的實施，乙方在收到工程竣工結(jié)算尾款后，將工程交付甲方的同時，與甲方簽訂工程保修合同(群體工程以單位工程為準)，并向甲方交付保修抵押金(或在結(jié)算工程尾款時抵扣)。

　　第三十條　爭議

　　甲、乙雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿通過協(xié)商或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向________仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向________人民法院起訴。

　　雙方約定按第____種爭議解決方式解決。

　　第三十一條　違約

　　甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息等)，相應(yīng)順延工期;按協(xié)議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，按協(xié)議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第三十二條　索賠

　　甲方未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可以書面形式按以下規(guī)定向甲方索賠：

　　1.有正當(dāng)索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有關(guān)證據(jù);

　　2.索賠事件發(fā)生后20天內(nèi)，向甲方發(fā)出要求索賠的通知;

　　3.甲方在接到索賠通知后10天內(nèi)給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù)，甲方在10天內(nèi)未予答復(fù)，應(yīng)視為該項索賠已經(jīng)批準。

　　第三十三條　安全施工

　　乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費用。

　　發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。

　　乙方在動力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應(yīng)向甲方代表提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準后實施。由甲方承擔(dān)防護措施費用。

　　在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護措施，并承擔(dān)有關(guān)的經(jīng)濟支出。

　　第三十四條　專利技術(shù)、特殊工藝、合理化建議：__________________________

　　第三十五條　地下障礙和文物

　　乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物、古墓、古建筑基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)、化石、錢幣等有考古、地質(zhì)研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時，應(yīng)在4小時內(nèi)通知甲方代表。雙方報告有關(guān)管理部門和采取有效保護措施。并按有關(guān)管理部門具體規(guī)定處置。甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　第三十六條　工程分包

　　乙方可按投標書約定分包部分工程。

　　乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準。

　　分包合同不能解除乙方任何義務(wù)與責(zé)任。乙方應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。

　　工程分包價款除雙方另有約定，應(yīng)由乙方與分包單位結(jié)算。

　　第三十七條　不可抗力

　　不可抗力應(yīng)以國家和本市有關(guān)主管部門正式發(fā)布為準。

　　不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，乙方應(yīng)每隔10天向甲方報告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。

　　甲方應(yīng)對災(zāi)害處理提供必要條件。

　　因災(zāi)害發(fā)生的費用由雙方分別承擔(dān)：

　　1.工程本身的損害由甲方承擔(dān);

　　2.人員傷亡由其所屬單位負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費用;

　　3.造成乙方設(shè)備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔(dān);

　　4.所需清理修復(fù)工作的責(zé)任與費用的承擔(dān)，雙方另簽補充協(xié)議約定。

　　第三十八條　保險(如有時)。保險內(nèi)容、保險金額、由誰辦理和承擔(dān)費用約定如下：________________

　　投保后發(fā)生事故，乙方應(yīng)在15天內(nèi)向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結(jié)束。

　　第三十九條　工程停建或緩建

　　39.1　由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ�使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經(jīng)濟支出，并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關(guān)損失。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負責(zé)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔(dān)。但未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。

　　39.2　由于甲乙任何一方不能按所簽合同履約，導(dǎo)致工程停建或緩建，造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第四十條　合同生效與終止

　　40.1　本合同自訂立之日起生效。

　　40.2　乙方收到工程竣工結(jié)算尾款、交付竣工工程，雙方已簽訂工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告終止。

　　第四十一條　合同份數(shù)

　　41.1　本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　41.2　本合同副本____份。

　　第四十二條　補充條款

　　補充條款如下：________________________________________

　　工程項目一覽表

標準建設(shè)工程合同范本 篇2

　　甲方(發(fā)包人)：_________

　　乙方(承包人)：_________

　　根據(jù)《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定，參照《居住小區(qū)智能化系統(tǒng)建設(shè)要點與技術(shù)導(dǎo)則》(修訂稿)中相關(guān)標準，_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程經(jīng)邀請招標，依據(jù)乙方提交的_________花園智能化系統(tǒng)投標文件(包括技術(shù)解決方案書、施工組織方案書、設(shè)備清單及報價表)，并在雙方研究、討論最后確認的設(shè)計文件(同投標文件)的基礎(chǔ)上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統(tǒng)集成)。

　　為明確工程內(nèi)容及雙方權(quán)利、義務(wù)，本著相互協(xié)作，緊密配合的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(征求意見稿)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合該工程具體情況，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一部分　工程概況

　　1.工程概況

　　1.1　工程名稱：_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程

　　1.2　工程地點：___________________________

　　1.3　工程內(nèi)容

　　1)本次智能化系統(tǒng)工程建設(shè)包括：閉路監(jiān)控子系統(tǒng)、可視對講子系統(tǒng)、周界防范子系統(tǒng)、家庭智能化及家庭安防子系統(tǒng)、一卡通管理子系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、綜合布線子系統(tǒng)、小區(qū)局域網(wǎng)系統(tǒng)、背景音樂子系統(tǒng)、物業(yè)管理子系統(tǒng)、設(shè)備控制子系統(tǒng)、信息發(fā)布子系統(tǒng)、視頻點播子系統(tǒng)、網(wǎng)站發(fā)布系統(tǒng)。

　　2)本次合同未涉及_________小區(qū)樣板房智能化演示系統(tǒng)和單列的智能化演示系統(tǒng)(模擬展板)，雙方另行協(xié)商解決，不包含在本合同中。

　　3)本次工程建設(shè)包括很多可選項目或設(shè)備(可建設(shè)、可不建設(shè))，可選項目或設(shè)備如需要建設(shè)則作為增項工程進行，雙方另外單獨結(jié)算，補簽合同，如有爭議，雙方協(xié)商解決。可選項目或設(shè)備包括：閉路監(jiān)控系統(tǒng)中的遠程監(jiān)控中心、一卡通系統(tǒng)中消費系統(tǒng)、WWW/E-Mail服務(wù)器、背景音樂子系統(tǒng)中節(jié)目定時器/報警信號發(fā)生器、電子巡更子系統(tǒng)、家庭智能化及安防系統(tǒng)中的紅外發(fā)射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。

　　4)還有部分建議自購項目或設(shè)備，建議自購項目或設(shè)備是本智能化系統(tǒng)工程有機構(gòu)成部分，不可缺，由甲方負責(zé)采購。建議自購項目或設(shè)備包括：機房子系統(tǒng)、卡座廣播系統(tǒng)。

　　5)本次智能化系統(tǒng)工程一卡通子系統(tǒng)中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。

　　第二部分　工程承包范圍

　　2.工程承包范圍

　　承包范圍：工程承包內(nèi)容同招標文件，設(shè)計要求及工程地質(zhì)情況，詳見本工程施工圖紙及設(shè)計說明。

　　第三部分　合同總額、承包方式及合同文件組成

　　3.合同總額及承包方式

　　3.1　合同總額(或者稱為工程總造價)即委托乙方建設(shè)_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程全部子系統(tǒng)所簽訂合同總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。

　　3.2　承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工的方式進行總承包。

　　3.3　特別說明

　　1)在本次智能化系統(tǒng)建設(shè)中，所有子系統(tǒng)中所涉及的顧地牌PVC管價格均由甲方提供，若價格發(fā)生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高于合同價，甲方補高出部分差價)。

　　2)在本次工程中，未考慮智能化系統(tǒng)工程主干路由，由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔___80PVC管道。

　　3)合同中有不可預(yù)見因素，若發(fā)生增減項，雙方補簽增、減項合同，一起構(gòu)成本合同的有效組成部分。

　　4.組成合同的文件

　　4.1　本合同

　　4.2　_________小區(qū)智能化系統(tǒng)招標書

　　4.3　_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程技術(shù)解決方案書

　　4.4　_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程設(shè)備清單及報價

　　4.5　_________小區(qū)智能化系統(tǒng)工程施工組織方案

　　4.6　中標通知書

　　4.7　圖紙

　　4.8　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分

　　第四部分　詞語定義

　　5.詞語定義

　　5.1　甲方(發(fā)包人)：指在合同中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。

　　5.2　乙方(承包人)：指在合同中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。

　　5.3　項目經(jīng)理：指承包人在合同中指定的負責(zé)施工管理和合同履行的代表。

　　5.4　監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。

　　5.5　工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在合同中約定。

　　5.6　工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。

　　5.7　合同價款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的款項。

　　5.8　追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　5.9　費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或承包人承擔(dān)的經(jīng)濟支出。

　　5.10　工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數(shù)。

　　5.11　開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　5.12　竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。

　　5.13　圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。

　　5.14　施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

　　5.15　書面形式：指合同書、信件、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。

　　5.16　違約責(zé)任：指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

　　5.17　索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和(或)工期順延的要求。

　　5.18　不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　第五部分　施工組織計劃及工期

　　6.施工組織計劃及工期

　　6.1　根據(jù)工期定額及使用需要，確定本工程總工期為________日歷天(公歷日)。開工日期：_________年________月_______日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_______月________日(一次預(yù)埋隨土建;二次預(yù)埋及安裝調(diào)試隨裝修)。

　　6.2　進度計劃

　　1)甲乙雙方簽訂合同后，乙方在15日內(nèi)做出工程項目計劃書、工程施工組織計劃書(已提供)，經(jīng)甲方確認后方可施工。

　　2)承包人(乙方)應(yīng)在每月25日前，將當(dāng)月的工程進度計劃提交工程師，工程師應(yīng)在_________日內(nèi)予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　3)承包人必須配合土建主體工程進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。

　　7.開工及延期開工

　　7.1　承包人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后48小時內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。

　　7.2　因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應(yīng)順延工期。

　　8.暫停施工

　　工程師認為確有必要暫停施工時，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后24小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當(dāng)按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，工程師應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)給予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復(fù)工要求后24小時內(nèi)未予答復(fù)，承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應(yīng)順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費用，工期不予順延。

　　9.工期延誤

　　9.1　因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期相應(yīng)順延：

　　1)發(fā)包人未能按合同的約定批準乙方提供的圖紙;

　　2)發(fā)包人未能按合同的約定提供開工條件;

　　3)發(fā)包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;

　　4)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　5)設(shè)計變更和工程量增加;

　　6)一周內(nèi)非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

　　7)由于土建或相關(guān)聯(lián)施工單位原因?qū)е鹿て谘诱`;

　　8)不可抗力;

　　9)雙方協(xié)商約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　9.2　承包人在上述條款規(guī)定的工期延誤情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后3天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　10.工程竣工

　　10.1　承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師或發(fā)包人同意順延的工期竣工。

　　10.2　因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　10.3　施工中發(fā)包人如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。

　　第六部分　雙方一般權(quán)利和義務(wù)

　　11.工程師權(quán)利與義務(wù)

　　11.1　如實行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。

　　11.2　監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師：

　　姓名：_________職務(wù)：_________

　　發(fā)包人委派的職權(quán)：_________

　　需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán)：_________

　　工程師應(yīng)按合同約定行使職權(quán)，發(fā)包人在合同中要求工程師在行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人批準的，工程師應(yīng)征得發(fā)包人批準。

　　11.3　發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師：

　　姓名：_________職務(wù)：_________

　　發(fā)包人委派的職權(quán)：_________(其職權(quán)不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權(quán)相互交叉。雙方職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。)

　　11.4　合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時，負責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。

　　11.5　除本合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負責(zé)監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。

　　12.工程師的委派和指令

　　12.1　工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天以書面形式通知承包人，負責(zé)監(jiān)理的工程師還應(yīng)將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應(yīng)進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。

　　12.2　工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在24小時內(nèi)給予書面確認，承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后24小時內(nèi)不予答復(fù)的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)做出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。

　　12.3　工程師應(yīng)按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務(wù)。由于工程師未能按合同約定履行義務(wù)造成工期延誤，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期。

　　12.4　如需更換工程師，發(fā)包人應(yīng)至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　13.項目經(jīng)理

　　13.1　項目經(jīng)理的姓名：_________職務(wù)：_________

　　13.2　承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

　　13.3　項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織方案和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師送交報告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期;責(zé)任在承包人，由承包人承擔(dān)費用，不順延工期。

　　13.4　承包人如需要更換項目經(jīng)理，應(yīng)至少提前7天以書面形式通知發(fā)包人，并征得發(fā)包人同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　14.甲方責(zé)任

　　14.1　甲方責(zé)任：

　　1)辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地、提供智能化系統(tǒng)公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工后繼續(xù)負責(zé)解決以上事項遺留問題;

　　2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;

　　3)開工前開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運輸?shù)男枰�，保證施工期間的暢通;

　　4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質(zhì)和園區(qū)地下管線資料，對資料的真實準確性負責(zé);

　　5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外);

　　6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現(xiàn)場交驗;

　　7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關(guān)人員進行圖紙會審和設(shè)計交底;

　　8)協(xié)調(diào)乙方(承包人)與其他施工方的配合關(guān)系，監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量、進度，并指派專人負責(zé);

　　9)向乙方(承包人)免費提供器材保管庫房;

　　10)向乙方(承包人)免費提供施工場地辦公和生活的房屋及設(shè)施。

　　14.2　甲方未能履行上述條款各項義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關(guān)損失，順延延誤的工期。

　　15.乙方(承包人)工作

　　15.1　乙方責(zé)任：

　　1)施工前將相關(guān)的設(shè)計、施工組織方案送甲方審查;

　　2)向工程師提供月度工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表;

　　3)遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知發(fā)包人，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用，因承包人責(zé)任造成的罰款除外;

　　4)保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款;

　　5)工程器材進場未交給甲方(發(fā)包人)之前，承包人負責(zé)保管，在承包人保管期間發(fā)生損壞，承包人負責(zé)出資維修;如因發(fā)包人提前使用造成損壞，由發(fā)包人承擔(dān)維修費用。

　　15.2　承包人未能履行上述條款的各項義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失。

　　第七部分　質(zhì)量和檢驗

　　16.工程質(zhì)量

　　16.1　工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準(其中PVC管由發(fā)包人統(tǒng)一報驗);質(zhì)量標準的評定以施工組織方案書中相關(guān)標準為依據(jù)。另：因園區(qū)主干路由由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔PVC管道，驗收時主干路由以甲方提供的基礎(chǔ)為驗收依據(jù)，其余以電信部門規(guī)范為準。

　　16.2　雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　17.檢查和返工

　　17.1　承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　17.2　工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　17.3　工程師的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。

　　17.4　因工程師指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款，由發(fā)包人承擔(dān)。

　　18.隱蔽工程和中間驗收

　　18.1　工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。

　　18.2　工程師不能按時進行驗收，應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應(yīng)承認驗收記錄。

　　18.3　經(jīng)工程師驗收，工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求，驗收12小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經(jīng)認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。

　　19.重新檢驗

　　如承包人未通知發(fā)包人驗收隱蔽工程，發(fā)包人有權(quán)要求重新驗收，無論有無質(zhì)量問題，所發(fā)生的費用均由承包方承擔(dān);如承包人通知發(fā)包人驗收隱蔽工程，發(fā)包人未進行驗收，或發(fā)包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質(zhì)量問題，所發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔(dān)，與此同時發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期。

　　第八部分　安全施工

　　20.安全施工與檢查

　　20.1　承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔(dān)。

　　20.2　發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩�事故，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。

　　21.安全防護

　　21.1　承包人在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應(yīng)向工程師提出安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，防護措施費用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　21.2　實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應(yīng)在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應(yīng)的安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，由發(fā)包人承擔(dān)安全防護措施費用。

　　22.事故處理

　　22.1　發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知工程師，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費用。

　　22.2　發(fā)包人承包人對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認定處理。

　　第九部分　付款方式及工程量計算

　　23.付款方式

　　23.1　本工程實行工程總費用包干，無預(yù)付款，每月按照經(jīng)核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收后，支付至已完實際工程量的95%，質(zhì)保期滿后支付剩下的5%款。

　　23.2　工程因甲方原因進行重大調(diào)整(重大調(diào)整條款雙方另行約定)所產(chǎn)生的追加合同價款或減少的合同價款，應(yīng)與工程款(進度款)同時調(diào)整支付。

　　24.工程量的計量

　　24.1　承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后3天內(nèi)按設(shè)計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結(jié)果有效，作為工程價款支付的依據(jù)。

　　24.2　工程師收到承包人報告后3天內(nèi)未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結(jié)果無效。

　　24.3　對承包人超出設(shè)計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　第十部分　工程變更

　　25.工程設(shè)計變更

　　25.1　施工中發(fā)包人需對原工程設(shè)計變更，應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。

　　因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承包人重大損失，由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　25.2　施工中承包人不得對原工程設(shè)計進行變更。因承包人擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔(dān)，延誤的工期不予順延。

　　25.3　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料、設(shè)備的換用，須經(jīng)工程師同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時，承包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。

　　工程師同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔(dān)或分享。

　　26.其他變更

　　合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。

　　27.確定變更價款

　　27.1　承包人在工程變更確定后14天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。

　　27.2　工程師應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起7天內(nèi)予以確認，工程師無正當(dāng)理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。

　　27.3　工程師不同意承包人提出的變更價款，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。

　　27.4　工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

　　第十一部分　竣工驗收

　　28.竣工驗收

　　28.1　工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發(fā)包人確認的工程施工圖紙、設(shè)備說明書、項目施工方案及整體調(diào)試和驗收計劃、有關(guān)變更的書面文件為依據(jù)驗收。

　　28.2　發(fā)包人收到竣工驗收報告后5天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收，并在驗收后5天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。

　　28.3　發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收，或驗收后5天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　28.4　工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后重新遞交竣工驗收報告的日期。

　　28.5　發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收，從第6天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。

　　28.6　中間交工工程的范圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程序按本條28.1款至28.5款辦理。

　　28.7　因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議，明確雙方責(zé)任和工程價款的支付方法。

　　28.8　工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時，由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。

　　28.9　工程竣工驗收符合合同規(guī)定的驗收標準后，發(fā)包方不得因其他經(jīng)濟糾紛拒絕付款給承包人。

　　29.質(zhì)量保修

　　29.1　本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設(shè)備或子系統(tǒng)按廠方提供的保修條款執(zhí)行，合同另附部分原廠家質(zhì)保和售后服務(wù)說明。

　　29.2　保修責(zé)任范圍：凡屬于承包方施工及承包方負責(zé)的器材質(zhì)量原因造成的系統(tǒng)故障，屬承包方保修責(zé)任范圍，承包方免費維修。

　　第十二部分　違約、索賠和爭議

　　30.違約

　　30.1　發(fā)包人(甲方)違約。當(dāng)發(fā)生下列情況時，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給承包人造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的工期：

　　1)本合同第23條提到的發(fā)包人不按合同約定支付工程進度款，導(dǎo)致施工無法進行;

　　2)本合同第23條提到的發(fā)包人無正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價款;

　　3)發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。

　　4)發(fā)包人沒有按照合同付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應(yīng)付款項的萬分之一支付給承包人利息。

　　30.2　承包人(乙方)違約。當(dāng)發(fā)生下列情況時，承包人承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失：

　　1)因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

　　2)因承包人原因工程質(zhì)量達不到合同約定的質(zhì)量標準;

　　3)承包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。

　　4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本合同總金額。

　　30.3　一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　31.索賠

　　31.1　當(dāng)一方向另一方提出索賠時，要有正當(dāng)索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。

　　31.2　發(fā)包人未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤以及應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經(jīng)濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發(fā)包人索賠：

　　1)索賠事件發(fā)生后7天內(nèi)，向工程師發(fā)出索賠意向通知;

　　2)發(fā)出索賠意向通知后7天內(nèi)，向工程師提出延長工期和(或)補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關(guān)資料;

　　3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于3天內(nèi)給予答復(fù)，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據(jù);

　　4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后3天內(nèi)未予答復(fù)或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可;

　　5)當(dāng)該索賠事件持續(xù)進行時，承包人應(yīng)當(dāng)階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后7天內(nèi)，向工程師送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復(fù)程序與31.2.3、31.2.4規(guī)定相同。

　　31.3　承包人未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失，發(fā)包人可按上述31.2款確定的時限向承包人提出索賠。

　　32.爭議

　　32.1　發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　32.2　發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)：

　　1)單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工;

　　2)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受;

　　3)仲裁機構(gòu)要求停止施工;

　　4)法院要求停止施工。

　　第十三部分　合同解除、生效與終止

　　33.合同解除

　　33.1　發(fā)包人承包人協(xié)商一致，可以解除合同。

　　33.2　發(fā)包人不按合同的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進行，停止施工超過7天，發(fā)包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權(quán)解除合同。

　　33.3　有下列情形之一的，發(fā)包人承包人可以解除合同：

　　1)因不可抗力致使合同無法履行;

　　2)因一方違約致使合同無法履行。

　　33.4　一方依據(jù)本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，并在發(fā)出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。

　　33.5　合同解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發(fā)生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負責(zé)退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用，由發(fā)包人承擔(dān)，因未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外，有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　33.6　合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。

　　34.合同生效與終止

　　34.1　本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　34.2　除第十一部分第29款外，發(fā)包人承包人履行合同全部義務(wù)，竣工結(jié)算價款支付完畢后，本合同即告終止。

　　34.3　合同的權(quán)利義務(wù)終止后，發(fā)包人承包人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　第十四部分　其他

　　35.合同文件及解釋順序

　　35.1　合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明。組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　1)合同書

　　2)圖紙

　　3)投標書(包括技術(shù)解決方案書、施工組織方案書、設(shè)備清單及報價)及其附件

　　4)招標文件

　　5)工程質(zhì)量保修條款

　　6)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　35.2　當(dāng)合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負責(zé)監(jiān)理的工程師做出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責(zé)監(jiān)理的工程師的解釋時，按本協(xié)議書關(guān)于爭議的約定處理。

　　36.語言文字和適用法律、標準及規(guī)范

　　36.1　語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。

　　36.2　適用法律和法規(guī)：本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)是：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑法》。

　　36.3　適用標準、規(guī)范

　　1)適用標準、規(guī)范的名稱：《居住小區(qū)智能化系統(tǒng)建設(shè)要點與技術(shù)導(dǎo)則》(修訂稿)、《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(征求意見稿)、《智能建筑設(shè)計標準》、《建筑通用布線國際標準》、《商用建筑布線標準》、《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》、《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范》及地方現(xiàn)行的工程施工驗收規(guī)范。

　　2)發(fā)包人提供標準、規(guī)范的時間：開工前。

　　3)所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔(dān)。

　　37.圖紙

　　37.1　發(fā)包人應(yīng)在簽訂合同時向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開工前一周內(nèi)向發(fā)包人提供兩套圖紙。發(fā)包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，承包人應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人對工程有保密要求的，應(yīng)在協(xié)議書中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔(dān)，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務(wù)。

　　37.2　承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給發(fā)包人。

　　37.3　承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。

　　38.不可抗力

　　38.1　不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)，以及雙方約定的風(fēng)雨、雪、洪、震等自然災(zāi)害。

　　38.2　不可抗力事件發(fā)生后，承包人應(yīng)立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人采取措施。工程師認為應(yīng)當(dāng)暫停施工的，承包人應(yīng)暫停施工。不可抗力事件結(jié)束后48小時內(nèi)承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預(yù)計清理和修復(fù)的費用。不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi)，承包人向工程師提交清理和修復(fù)費用的正式報告及有關(guān)資料。

　　38.3　因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān)：

　　1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān);

　　2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費用;

　　3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān);

　　4)停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔(dān);

　　5)工程所需清理、修復(fù)費用，由發(fā)包人承擔(dān);

　　6)延誤的工期相應(yīng)順延。

　　38.4　因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。

　　39.合同份數(shù)

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(蓋章)：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：____________

標準建設(shè)工程合同范本 篇3

　　網(wǎng)簽版建設(shè)工程合同范本

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商， 由乙方承擔(dān)

　　探礦工程， 為保障工程順利進行明確雙方責(zé)任和義務(wù)達成如下協(xié)議：

　　一、工程項目：

　　單孔孔深＜200（如果超過200應(yīng)由甲乙雙方協(xié)議再定）

　　二、鉆孔直徑：

　　鉆孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60

　　三、單價：

　　（不含稅）。

　　四、總工程量

　　五、甲方責(zé)任和義務(wù)：

　　1、甲方責(zé)任鉆孔設(shè)計，孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。

　　2、甲方責(zé)任負責(zé)三通一平（電、水、路）場地平整及外部協(xié)調(diào)。

　　3、甲方負責(zé)乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調(diào)。

　　4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。

　　5、甲方需承擔(dān)乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當(dāng)?shù)匕傩兆钃鲜┕さ龋�不可抗拒力除外�?/p>

　　六、乙方責(zé)任和義務(wù)

　　1、乙方負責(zé)按設(shè)計要求施工并提供合格的鉆孔。

　　2、乙方負責(zé)鉆孔質(zhì)量，嚴格按照六大指標執(zhí)行。

　　七、工程驗收及付款方式：

　　1、工程驗收：單孔完工后，由甲方進行驗收， 驗收合格后，以實際進尺計算工程費。

　　2、付款方式：用現(xiàn)金支付，甲方預(yù)付給乙方材料、運輸費等相關(guān)的

　　費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(dān)(

　　元

　　)。 全部工程結(jié)束后， 甲方扣除乙方進場費用， 一周內(nèi)結(jié)算清。

　　3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結(jié)算）,不得超過一周。

　　八、鉆孔在實際進尺中如孔內(nèi)出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下， 甲方應(yīng)向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它：

　　本協(xié)議未及事宜， 由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執(zhí)兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方（簽字）： 乙方（簽字）：________年____月____日________年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇4

　　合同編號：______________________________

　　貸款方：____________________

　　借款方：____________________

　　根據(jù)國家規(guī)定、借款方為進行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途__________________。

　　第二條 借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣（大寫）__________元。預(yù)計用款為_________年________元；_______年_________元；________年________元；________年_______元；________年________元；________年________元。

　　第三條 借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為__________％。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20％。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從__________年__________月起至____________________年__________月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為________年_______元；_______年______元；_______年_______元；______年________元；_______年_______元；_____年______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的'使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第九條 本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________________

　　簽約日期：___________________

　　簽約地點：___________________

　　貸款方：____________________

　　簽約日期：___________________

　　簽約地點：___________________

標準建設(shè)工程合同范本 篇5

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　為確保甲方承建的__________工程勞務(wù)承包合同工程順利完工，根據(jù)施工安排，甲方將________工程承包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》和《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件使用法律問題的解釋》的有關(guān)規(guī)定，為確保優(yōu)質(zhì)按期完成施工任務(wù)，按照高標準、嚴要求完成施工任務(wù)的總體目標，同時也為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，條款如下：

　　第一條 工程概況

　　1.工程名稱：_______________________

　　2.工程地點：_______________________

　　3.工程數(shù)量：_______________________

　　4.工程數(shù)量及內(nèi)容：_________________

　　第二條 工期

　　1.開工日期：________年_______月_______日開工。

　　2.竣工日期：________年_______月_______日竣工。

　　3.總工期為：日歷天________天。

　　4.階段性工期目標：以甲方階段施工計劃為準。

　　第三條 承包方式與工程造價

　　1.承包方式：綜合單價承包，工程項目承包單價詳見附件一《工序單價承包一覽表》。清單所列單價應(yīng)視為包括了為實施和完成本工程所進行的所有工作項目。

　　2.工序單價包含的內(nèi)容：指完成合格的工程項目且合同規(guī)定應(yīng)單獨計量的工序單價費用。包括工程修建及其缺陷修復(fù)中所需的一切勞務(wù)(包括勞務(wù)的管理)、各類材料消耗超耗、施工機械、機場管理、施工調(diào)遣、小臨設(shè)施、施工風(fēng)險、成本節(jié)約形成的利潤，工程結(jié)束后的現(xiàn)場清理以及他應(yīng)支付的一切費用。

　　3.本合同施工均含完成本項工作所有的工作內(nèi)容和缺陷修復(fù)，有及合同明示或暗示與本工程有關(guān)的所有責(zé)任、義務(wù)和一切風(fēng)險等的費用。除清單所列項目外，其他與本工程項目內(nèi)容有關(guān)的施工項目應(yīng)人微言輕完成本項工程的輔助工作，不再另行計價。

　　4.工程實際造價按甲方施工技術(shù)部門簽證的實際完成的且經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理驗收合格的工程量乘以合同的單價計算。

　　5.本工程造價單項價格一次包死，不受天氣變化、市場價格、職工生活費用增加、甲方相關(guān)工程施工進度、國家政策調(diào)整等因素的影響，如遇不可抗力，雙方協(xié)商解決(不可抗力是指當(dāng)事人不能預(yù)見、不可避免、不能克服的事情)。本工程營業(yè)稅、城市建設(shè)維護稅及教育費附加由甲方代交，其他稅費由乙方自行負責(zé)繳納。

　　第四條 履約保證金

　　1.合同簽訂之前，乙方必須向甲方交納不少于合同造價10%的履約保證金(若乙方以進場設(shè)備作為抵押，應(yīng)按照擔(dān)保法規(guī)定到國家相關(guān)部門辦理抵押手續(xù))。

　　2.若乙方因自身原因不能按期進場或不能繼續(xù)完成本工程或給甲方工程施工和企業(yè)信譽造成了損害，甲方有權(quán)扣留部分或全部履約保證金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并結(jié)算完畢后一次性付清。

　　3.乙方在工程施工完成并撤離施工現(xiàn)場后，出現(xiàn)所雇傭民工或債主到甲方索要欠款，甲方將從履約保證金中代付相關(guān)款項，并加扣5%的手續(xù)費，不足部分從保留金中扣除。剩余的履約保證金在工程結(jié)束并結(jié)算完畢滿一年且甲方撤離施工工程現(xiàn)場后付清。

　　第五條 計量支付與工程結(jié)算

　　1.甲方每月對乙方完成的經(jīng)驗收合格的工程項目進行計量支付，每月的25日為計量支付時間(但甲方有權(quán)根據(jù)實際情況對計量時間和支付時間做出調(diào)整)。乙方按照當(dāng)期實際完成且驗收合格的實物工程量，編制月計量支付申請表，報甲方施工技術(shù)部門和計劃經(jīng)營部門審批。經(jīng)甲方專業(yè)工程師和計量工程師簽認后，作為中間計量的依據(jù)。經(jīng)甲方專業(yè)工程師和計量工程師簽認的工程量，甲方將不預(yù)計量和結(jié)算。

　　2.施工期間甲方每月向乙方支付當(dāng)月計量總額的70%。乙方工程全部完工經(jīng)甲方驗收合格后支付至工程結(jié)算總造價的90%，甲方工程全部完成進入保修期后支付至95%，扣留的總造價的5%轉(zhuǎn)為工程保留金。甲方每期向乙方支付款項時均應(yīng)扣除：甲方向乙方所供材料費用、機械使用費用;乙方向甲方所借的費用;甲方向乙方開據(jù)的罰款票據(jù)金額;合同規(guī)定扣除的其他款項。

　　3.乙方應(yīng)合理使用甲方撥付的'工程款，并不得挪用。每期工程款撥付時，乙方應(yīng)將上期撥付資金使用情況上報甲方財務(wù)部門審核，同時將上月工人簽字的工資表復(fù)印一份交到甲方財務(wù)部門。若乙方賬目清晰，資金使用合理，無將本項目部資金挪作他用現(xiàn)象，甲方將在業(yè)主撥付工程款到位后按本條第2款規(guī)定的比例分期支付，否則按上述比例的50%撥付或不撥付工程款。

標準建設(shè)工程合同范本 篇6

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_____________

　　工程地點：_____________

　　工程內(nèi)容：_____________

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_____________

　　資金來源：_____________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________

　　三、合同工期：

　　開工日期：_____________

　　竣工日期：_____________

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：_____________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_____________元(人民幣)￥：_____________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日

　　合同訂立地點：_____________本合同雙方約定_____________后生效

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　簽于：__________________________

標準建設(shè)工程合同范本 篇7

　　甲方：（建筑單位）

　　法定代表人：

　　職務(wù)：

　　地址：

　　電話：

　　乙方：（承建單位）

　　法定代表人：

　　職務(wù)：

　　地址：

　　電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　（1）廠房A—5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積15160.6㎡；

　　（2）廠房B—5層，總高度24.15M，建筑層水平投影面積8851.82㎡；

　　（3）舊宿舍在原有樓層上加二層；

　　暫定廠房A、B，宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡，合總價2100萬，（每平方米以850元計價，如與報建合同不符以本合同為準）工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。

　　工程名稱：東莞市佳達包裝材料有限公司建設(shè)工程

　　工程項目：廠房A、B、宿舍加層（不包括原有宿舍裝修）

　　工程地點：東莞市鳳崗鎮(zhèn)天堂圍西旺工業(yè)區(qū)佳達工業(yè)園

　　開工期限：自開工日起300個晴天，不包括節(jié)假日，工程在期限內(nèi)未能完工，如未超出一個月不獎不罰。

　　第二條付款方式

　　1、廠房A、B、宿舍加層，甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶，余款500萬元在工程完成日起后36個月內(nèi)每月平分支付（即按每月付款138800元不等給乙方，每月15日前至少支付138800元）。

　　乙方指定賬戶，開戶名：鄧康強，開戶行：東莞農(nóng)村商業(yè)銀行鳳崗支行，賬戶：

　　2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元（開工三天前）、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元（分兩期，其中窗框工程50萬元，窗肉工程50萬）、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完，按進度比例付款乙方（即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元，廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元）

　　第三條建筑材料標準：

　　1、廠房A、B內(nèi)地臺澆搗C20混凝土10CM厚。

　　2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石，樓面分格原色水泥金剛砂。

　　3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500X500陶瓷地磚。

　　4、衛(wèi)生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。

　　5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿，鋪貼每平方米100元以內(nèi)的大理石決料。

　　6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600X600的地板磚割成5塊，120MM長條磚粘貼。

　　7、廠房A、B衛(wèi)生間墻面用250X400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高，加層宿舍衛(wèi)生間粘貼至板底。

　　8、廠房A、B、宿舍加層所有內(nèi)墻抹灰找平壓干刮膩子。

　　9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰，只用刮膩子。

　　10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰，面粘貼每平方米16元的`紙皮磚。

　　11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。

　　12、廠房衛(wèi)生間門用鋁材料制安。

　　13、鋁窗用雄業(yè)牌白鋁白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、層面防水按二布三油鋪貼。

　　第四條其他事項

　　1、甲方責(zé)任

　　（1）、天然基礎(chǔ)檢測費由甲方支付。

　　（2）、10萬元以上的城建押金由甲方支付。

　　（3）、城建基礎(chǔ)設(shè)施費，建筑監(jiān)督部門放線費由甲方支付。

　　（4）、靜壓樁檢測費由甲方支付。

　　2、乙方責(zé)任

　　（1）、10萬元以下城建押金由乙方支付。

　　（2）、工程公司管理費、建筑工程稅金，工人社保，費用，工地工程用水用電費由乙方支付。

　　（3）、靜壓樁工程費由乙方支付。

　　（4）、乙方包括廠房A、B化糞池建造，樓層內(nèi)排污、排水安裝，但是不包廠區(qū)內(nèi)排污、排水管道及設(shè)施，不包防雷設(shè)施工程，不包水電安裝工程。

　　（5）、工程完成竣工后期如樓板產(chǎn)生裂痕，由乙方負責(zé)補修及費用，但甲方不可扣減工程款。

　　第五條違約責(zé)任

　　1、由于甲方的原因?qū)е鹿こ炭畈话磿r支付或停工，甲方應(yīng)賠償乙方因停工所造成的損失。（按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算）

　　2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內(nèi)每月平分支付500萬元余款，若有拖欠則按照應(yīng)付款的千分之五每天加收滯納金。

　　3、甲乙雙方違反本協(xié)議的規(guī)定履行自己的義務(wù)，視為違約，守約方有權(quán)要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續(xù)履行合同。

　　第六條爭議解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，有權(quán)依法向人民法院起訴。

　　第七條未盡事宜

　　工程建設(shè)過程中，發(fā)生的不可預(yù)算的其他事項，由甲乙雙方協(xié)商另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　本合同經(jīng)雙方認可，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自簽訂之日起發(fā)生法律效力。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點：

標準建設(shè)工程合同范本 篇8

　　施工單位：_________（以下簡稱甲方）

　　承包單位：_________（以下簡稱乙方）

　　經(jīng)甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將公司_________防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照確保工程質(zhì)量、工程進度、工程安全的原則，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。

　　一、總則：

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程內(nèi)容：根據(jù)公司_________工程施工聯(lián)系單和設(shè)計變更通知單要求，廚衛(wèi)間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5c厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平層上作基層處理）。

　　二、承包方式： 乙方包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全、包進度等總包方式。

　　三、工程造價： 廚衛(wèi)間聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。結(jié)算時按實際面積結(jié)算。

　　四、質(zhì)量標準： 乙方應(yīng)確保公司生產(chǎn)基地_________樓防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照_________有關(guān)標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。

　　五、雙方責(zé)任：

　　1、甲方責(zé)任：

　　（1）應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　（2）應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。

　　（4）甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。

　　2、乙方責(zé)任：

　　（1）聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及_________建設(shè)局頒發(fā)的準用證，由甲方現(xiàn)場負責(zé)人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送_________檢驗合格后使用。

　　（2）配合xx公司_________基地整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。

　　（3）應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章管理制度，不得有違規(guī)行為，否則接受甲方各種形式的處罰。

　　（4）應(yīng)嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修________年。

　　六、付款方式： 本工程無預(yù)付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達優(yōu)良標準后甲方付至全部工程款的95％給乙方，留5％的工程款作保修金，________年保修期滿后乙方無質(zhì)量問題，甲方支付余款。

　　七、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待________年保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　________年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇9

　　發(fā)包人(全稱) (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱： ※

　　工程地點： ※

　　結(jié)構(gòu)形式： 框架剪力墻 層數(shù)：地上28層地下1/2層 建筑面積：※

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)

　　工程立項文號： ※

　　資金來源： 自籌

　　二、 工程承包范圍

　　承包范圍： ※

　　不包括的工程范圍： /

　　三、 合同工期

　　總?cè)諝v天數(shù) 1080 天

　　開工日期：__※年10月10日

　　竣工日期：__※年9月23日

　　四、 質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準： 合格

　　四、 合同價款

　　1、合同總價(大寫)：※(人民幣)(小寫)￥： ※ 元(其中：工程預(yù)留金 20xx萬元、零星工作費 / 元，安全防護、文明施工措施費 ※ 元，工程分包和材料購置費 / 元，總承包服務(wù)費 / 元。)

　　2、綜合單價：詳見承包人的報價書。

　　五、 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協(xié)議書

　　2、 本合同專用條款

　　3、 本合同通用條款

　　4、 中標通知書

　　5、 投標書、工程報價單或預(yù)算書及其附件

　　6、 招標文件、答疑紀要及工程量清單

　　7、 圖紙

　　8、 標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　雙方為履行本合同的有關(guān)洽商、變更等書面協(xié)議、文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。

　　十、合同生效

　　10.1合同訂立時間： 20xx 年 9 月 30 日

　　10.2合同訂立地點： ________________________

　　10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇10

　　甲方__________

　　乙方__________

　　甲方_________(以下簡稱_____商)，和乙方_________(以下簡稱分包商)，于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于_____商已同_________國　　______________大型電氣項目管理局(以下簡稱業(yè)主)，就在_________國的__________號工程項目的設(shè)計，運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑒于_____商已接受分包商的報價，依據(jù)分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表(注)，現(xiàn)雙方達成協(xié)議如下：

　　一、下列文件應(yīng)是本分包協(xié)議的一個組成部分

　　1.電氣、機械及技術(shù)操作的合同通用條款(________年第一版)。

　　2.合同的特殊條款。

　　3._________工程項目的技術(shù)規(guī)范。

　　4.工作范圍和技術(shù)要求。

　　5.土建和安裝工程分包合同的報價表。

　　二、定義

　　1.“_____商”：系指甲方_____________________________________________。

　　2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉(zhuǎn)包給別的任何專業(yè)公司或機構(gòu)。

　　3.“_____商的工程師”：系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。

　　4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。

　　三、工作范圍　　本工程包括在_________國境內(nèi)，根據(jù)業(yè)主的技術(shù)規(guī)定，建設(shè)_________工程項目，如圖所示。

　　1.提供所有工程的監(jiān)督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設(shè)備，挖掘及鉆孔機械，吊車，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導(dǎo)線掛垂和拉直等工作。

　　2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。

　　3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛(wèi)生設(shè)備、交通費用和社會保險。

　　4.運送由商提供的材料：商在BB庫房中的塔架、導(dǎo)線、絕緣材料、五金構(gòu)件、接地材料，包括從商在BB的庫房到施工現(xiàn)場的運輸，并負責(zé)卸車和保管。

　　5.分包商應(yīng)按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應(yīng)測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術(shù)規(guī)范的要求，并在取得商批準后，應(yīng)對測繪圖作相應(yīng)的更改或修正。

　　四、符合技術(shù)規(guī)范要求　　熟悉業(yè)主技術(shù)規(guī)范的分包商，應(yīng)按照業(yè)主的要求，并承擔(dān)屬于分包工程范圍內(nèi)的與分包商有關(guān)的全部責(zé)任。

　　五、勞動力　　分包商應(yīng)：

　　1.自始至終提供足夠數(shù)量的工人，以滿足_____商工程師在工程進度方面的要求。

　　2.在工作時間、節(jié)假日方面，應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤�律、�?guī)定和風(fēng)俗習(xí)慣。

　　3.支付工資并服從當(dāng)?shù)仃P(guān)于對工人報酬的一切規(guī)定。

　　4.為其雇員提供住宿及膳食。

　　5.向_____商和_________國主管部門提供他們所需的有關(guān)其雇員的一切情況。

　　6.對與本分包工程有關(guān)的各種性質(zhì)的索賠或風(fēng)險，自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。

　　六、法定責(zé)任　　分包商應(yīng)對下列事項承擔(dān)責(zé)任：

　　1.遵守_________國關(guān)于所得稅的規(guī)定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅，分包商也應(yīng)對此完全負責(zé)。

　　2.根據(jù)_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。

　　3.分包商應(yīng)服從所有適用于本分包工程范圍內(nèi)的_________國的法律、地方法及規(guī)定。

　　七、與業(yè)主談判　　除_____商的工程師授權(quán)外，分包商任何時候均不能與業(yè)主接觸或談判。

　　八、維修保證期　　分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內(nèi)擔(dān)保所有工程，不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質(zhì)量差而發(fā)生事故。

　　九、意外事故或損失的責(zé)任　　在工程移交之前，分包商應(yīng)保障商不承擔(dān)各種人身傷亡或財產(chǎn)(非工程部分的財產(chǎn))損失的責(zé)任，并保障_____商不承擔(dān)屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責(zé)任。

　　十、保險

　　1.工程保險：_____商應(yīng)按合同一般條款的規(guī)定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設(shè)備進行保險，這應(yīng)包括分包工程在內(nèi)

　　2.第三方保險：包括分包商在內(nèi)的第三方保險，將由商承擔(dān)，而分包商不付任何費用。

　　3.工人補償：分包商應(yīng)自費負責(zé)其工人的保險，包括與分包工程有關(guān)的各種性質(zhì)的索賠。

　　4.對以_____商名義的保險單中的索賠補償?shù)拇_定，分包商應(yīng)在3天內(nèi)備齊各種有效的證單。　　不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用，分包商應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任。所有扣減款額應(yīng)記在分包商的帳上。　　對屬于分包商自己的，或租借_____商的或租給_____商的全部機動車輛運輸設(shè)備和工具，如未計入_____商的保險單，分包商應(yīng)自費保險。

　　十一、運輸　　分包商應(yīng)提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。

　　十二、工具及設(shè)備　　該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設(shè)備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應(yīng)自費提供。　　分包商應(yīng)遵守_________國有關(guān)各種工具、設(shè)備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關(guān)規(guī)定，并支付由此產(chǎn)生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應(yīng)負責(zé)把上述全部設(shè)備和工具撤出_________國。

　　十三、_____商材料的交付　　_____商應(yīng)負責(zé)交付材料，包括塔架、塔架附件、導(dǎo)線、絕緣裝置、絕緣體及導(dǎo)線配件、接地棒及接地線等。分包商應(yīng)在_____商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現(xiàn)場并卸車，費用自行承擔(dān)，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，_____商應(yīng)準許分包商一個相應(yīng)的延長期

　　十四、材料的有效利用　　分包商應(yīng)注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況時，分包商應(yīng)自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。

　　十五、分包工程量　　在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數(shù)，變化范圍在177;_________%之內(nèi)，則單價不作任何變化。　　如果變化值超過_____;_________%，應(yīng)按_____合同一般條款中第_________條規(guī)定處理。

　　十六、分包商的宿舍區(qū)　　_____商應(yīng)取得由業(yè)主寫給市政府有關(guān)部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區(qū)的場地。函件所花費用和有關(guān)宿舍區(qū)的一切費用均由分包商承擔(dān)。

　　十七、_____商的監(jiān)督　　_____商將指定一位或幾位工程師監(jiān)督該項分包工程，分包商的人員應(yīng)對其承擔(dān)義務(wù)。

　　十八、許可證和執(zhí)照　　_____商應(yīng)幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設(shè)備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業(yè)主寫給_________國有關(guān)當(dāng)局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產(chǎn)生的一切開支均應(yīng)由分包商承擔(dān)。

　　十九、竣工及懲罰　　根據(jù)雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應(yīng)按下列規(guī)定日期完成各分項工程的施工。　　(各分項工程的竣工日期略)　　如果由于分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向_____商支付拖延分項工程的分包合同價的_________%，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________%。

　　二十、分包商的過錯　　如果_____商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視_____商工程師所發(fā)布的與工程有關(guān)的各種合理的書面指示，或違反合同規(guī)定，_____商可以向分包商發(fā)出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內(nèi)，未能執(zhí)行通知的要求，在此情況下，_____商將有權(quán)雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害_____商其他正常權(quán)利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設(shè)備(已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設(shè)備(已在工地與工程有關(guān)的)，并對設(shè)備正常磨損不承擔(dān)任何責(zé)任，亦不考慮分包商對這些設(shè)備所擁有的任何權(quán)利。此外，對按分包合同規(guī)定應(yīng)屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，_____商有權(quán)保留并要求不付，或根據(jù)已完工程的具體情況而定　　按前所述，完成這項工程或?qū)嵤┢渲械囊徊糠郑�費用如超過應(yīng)屬分包商的余款，那么分包商應(yīng)承擔(dān)這部分超過的款項

　　二十一、進度報告　　分包商應(yīng)按_____商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。

　　二十二、廠商證明書和試驗報告　　分包商應(yīng)呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，并取得_____商對此批準。混凝土試塊的報告單應(yīng)同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范的要求。

　　二十三、支付條款　　_____商應(yīng)按如下規(guī)定向分包商付款

　　1.預(yù)付款，其金額為分包合同價總額的_________%，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預(yù)付款保函之日起15天內(nèi)，付給分包商;保函有效期為_________個月。

　　2.每月完成的并經(jīng)業(yè)主驗收的工程占分包合同價的_________%。

　　3.分段工程占分包合同價的_________%;憑暫時驗收證書。

　　4.分段工程占分包價的_________%;憑最終驗收證書。　　按_____合同規(guī)定，只有工程經(jīng)業(yè)主在四周內(nèi)驗收后，上述1、2及4條規(guī)定的付款，自收到分包商發(fā)票之日起五周內(nèi)，才能付給分包商　　應(yīng)付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當(dāng)?shù)刎泿牛篲________%;美元：_________%;　　用當(dāng)?shù)刎泿胖Ц兜牟糠衷赺________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應(yīng)由商負擔(dān)。　　預(yù)付款將用美元支付，預(yù)付款中超過_________%的美元數(shù)額應(yīng)從前三次的進度付款中按比例扣除。

　　二十四、驗收工程　　所有工程都應(yīng)符合業(yè)主的要求，如相應(yīng)的規(guī)范和在現(xiàn)場協(xié)商中作出的決定，總的原則應(yīng)該是商工程師對工程質(zhì)量所作的決定是最終的，但一旦發(fā)生爭議，則業(yè)主代表的決定應(yīng)為主導(dǎo)意見。

　　二十五、稅捐　　分包商應(yīng)對所有與該分包工程有關(guān)的稅捐的付款承擔(dān)責(zé)任，包括但不限于所得稅稅款。

　　二十六、履約保函　　在分包合同簽訂后15天內(nèi)，分包商應(yīng)根據(jù)所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當(dāng)于分包合同價的_________%，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。

　　二十七、第_________號法律(_________國對承包工程的特定法律)　　_____商受_________國_________號法律保護，并享有第______條，______條款所規(guī)定的免稅權(quán)，這些免稅權(quán)也適用于分包商。

　　二十八、爭議的解決　　_________________________________________________________________。

　　二十九、文件和圖紙　　在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應(yīng)向_____商退還所有_____商向其提供的文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協(xié)議目的以外的其他任何目的;同時分包商亦不能泄露或使用由_____商或業(yè)主所提供的文件中的任何資料。涉及本協(xié)議目的的除外

　　甲方:_______

　　乙方：_______

　　日期：_______

標準建設(shè)工程合同范本 篇11

　　訂立合同雙方：

　　__省__縣__(單位)，以下簡稱委托方;

　　__省__設(shè)計院，以下簡稱承包方。

　　經(jīng)雙方協(xié)商，由委托方委托承包方承擔(dān)__工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條　委托方在合同簽訂之日起__天以內(nèi)，向承包方提供所有與研究工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并對資料的準確性負責(zé)。

　　1.提供數(shù)據(jù)、資料的內(nèi)容如下：__(略)。

　　2.在合同期內(nèi)，委托方進行與本工程有關(guān)的討論、詢價、對外談判、調(diào)研考察等所得的信息資料，應(yīng)及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條　承包方應(yīng)在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔(dān)責(zé)任，可行性報告內(nèi)容應(yīng)包括：

　　1.經(jīng)營評價指標：

　　(1)投資內(nèi)部收益率：____。

　　(2)投資回收期：____。

　　2.貸款償還能力分析：____。

　　3.外匯償還能力分析：____。

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風(fēng)險評價：____。

　　5.結(jié)論：____。

　　承包方應(yīng)向委托方提交可行性報告____份。

　　委托方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數(shù)據(jù)有重大變動，有可能導(dǎo)致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經(jīng)雙方協(xié)商，對本合同進行修改，或增加任務(wù)變更附件，或另訂合同。

　　第三條　費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣____元整。于合同生效之日，委托方應(yīng)向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權(quán)要求承包方退還定金。

　　3.承包方不履行本合同規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)時，應(yīng)雙倍償還定金。

　　第四條　違約罰金

　　1.承包方不按合同規(guī)定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應(yīng)扣除其所應(yīng)得費用的千分之五，作為違約罰金。

　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現(xiàn)錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應(yīng)扣除其所應(yīng)得費用的10-30%，視錯誤性質(zhì)嚴重程度而定。

　　3.因委托方責(zé)任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應(yīng)另行增加費用，其數(shù)額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規(guī)定日期付費時，應(yīng)償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規(guī)定費用的5‰計算。

　　第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出修改或補充規(guī)定。修改或補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　第六條　本合同正本一式__份，雙方各執(zhí)一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。

　　委托方：____(蓋章)

　　地址：____

　　負責(zé)人：____(簽名)

　　聯(lián)系人：____(簽名)

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　電話號碼：____

　　電報掛號：____

　　承包方：____(蓋章)

　　地址：____

　　負責(zé)人：____(簽名)

　　聯(lián)系人：____(簽名)

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　電話號碼：____

　　電報掛號：____

標準建設(shè)工程合同范本 篇12

　　甲方　　乙方　　甲方將市汽車零配件交易中心展廳屋面防水工程承包給乙方施工。依照（民法典）及相關(guān)法律、行政法規(guī)、并遵循自愿公正、誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，達成以下協(xié)議。　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點：　　

　　三、承包施工范圍：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。　　

　　四、施工期限：總工期天，必須保證工程質(zhì)量。（雨雪天氣或不可抗力因素順延）　　

　　五、材質(zhì)要求：　　

　　1、b高聚物改性瀝青防水卷材，聚酯胎、4厚、－10度、帯箔。　　

　　2、乙方進場材料必須現(xiàn)場切割抽檢材料樣品，經(jīng)監(jiān)理甲方抽檢確認。若抽檢不合格，乙方應(yīng)當(dāng)及更換。　　

　　3、卷材4厚，達到國標，冷底子油必須符合建筑工工程屋面防水質(zhì)量標準要求，嚴禁加水調(diào)兌稀釋，卷材和冷底子油必須具備質(zhì)量合格證和質(zhì)量檢測報告。　　

　　六、施工質(zhì)量　　

　　1、必須嚴格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排氣管根部等必須用石油瀝青熱油氈灌填縫密實。泛水細部（包括排水、排氣、女兒墻根部等）處理的卷材必須上翻足夠的尺寸，卷材鋪設(shè)搭接方法必順水搭接，卷材搭接之間寬度要足夠，嚴密。　　

　　2、屋面防水施工完畢，必須經(jīng)監(jiān)理、甲方個月期限觀察無滲透現(xiàn)象發(fā)生，質(zhì)保期年。　　

　　七、面積計算方式和單價　　

　　1、以屋面面積加女兒墻泛水高度作為計算面積、總價 元2，其中人工元2材料元2　　

　　2、工程結(jié)款：經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收合格后付工程款的%，剩余的 %年后無質(zhì)量問題無息返還。　　

　　八、施工注意事項：　　

　　1、乙方及其工人在施工過程中，要嚴格遵守安全生產(chǎn)施工操作程序，嚴禁高空拋物，嚴禁違章作業(yè)，嚴禁在女兒墻壓頂部位上打跳，翻作，走動，若因違反安全生產(chǎn)操作程序，違章作業(yè)的相關(guān)規(guī)定，造成的人身傷害及財產(chǎn)損失，均由乙方自行處理并承擔(dān)全部經(jīng)濟和法律責(zé)任。　　

　　2、乙方應(yīng)服從甲方監(jiān)理的正常管理，施工期間發(fā)生違紀行為，將給予經(jīng)濟處罰。　　

　　3、乙方在工程施工過程中，對環(huán)境或第三人造成損害時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，與甲方無關(guān)。　　竣工驗收之前乙方退場時，必須清理現(xiàn)場，否則，甲方有權(quán)委托其他單位清理，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。　　

　　九、合同爭議；　　

　　1、出現(xiàn)本協(xié)議規(guī)定的不可抗力的事件而給工程本身造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)自身責(zé)任范圍內(nèi)的一切經(jīng)濟損失。　　

　　2、本合同在履行過程中若發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。　　

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效應(yīng)，本合同經(jīng)甲，乙雙方簽字蓋章之日起生效　　甲方；乙方　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話X日期：日期

標準建設(shè)工程合同范本 篇13

　　發(fā)包方：________________(以下簡稱甲方) 承包方：______________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、 工程名稱：_____________________________________

　　二、 工程地點：_____________________________________

　　三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、 工程承包方式及范圍：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

　　八、 甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟損失

　　九、 安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟責(zé)任，由乙方負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　備注：_____________________________

　　甲方簽章： 乙方簽字

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　電話： 電話：

　　年 月 日

標準建設(shè)工程合同范本 篇14

　　________（以下簡稱委托人）與_________（以下簡稱咨詢?nèi)耍┙?jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條　委托人委托咨詢?nèi)藶橐韵马椖刻峁┙ㄔO(shè)工程造價咨詢服務(wù)：

　　1.項目名稱：_________

　　2.服務(wù)類別：_________

　　第二條　本合同的措詞和用語與所屬建設(shè)工程造價咨詢合同條件及有關(guān)附件同義。

　　第三條　下列文件均為本合同的組成部分：

　　1.建設(shè)工程造價咨詢合同標準條件；

　　2.建設(shè)工程造價咨詢合同專用條件；

　　3.建設(shè)工程造價咨詢合同執(zhí)行中共同簽署的補充與修正文件。

　　第四條　咨詢?nèi)送�意按照本合同的�?guī)定，承擔(dān)本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)。

　　第五條　委托人同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、幣種、額度向咨詢?nèi)酥Ц冻杲稹?/p>

　　第六條　本合同的建設(shè)工程造價咨詢業(yè)務(wù)自_________年_________月_________日開始實施，至_________年_________月_________日終結(jié)。

　　第七條　本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份。

　　委托人（蓋章）：_________　　　　　　　咨詢?nèi)耍ㄉw章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　　　　法定代表人（簽字）：_________

　　委托代理人（簽字）：_________　　　　　委托代理人（簽字）：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　開戶銀行：_________　　　　　　　　　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________　　　　　　　　　　　　帳號：_________

　　郵政編碼：_________　　　　　　　　　　郵政編碼：_________

　　電話：_________　　　　　　　　　　　　電話：_________

　　傳真：_________　　　　　　　　　　　　傳真：_________

　　電子信箱：_________　　　　　　　　　　電子信箱：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　建設(shè)工程施工合同效力的認定

　　1、未取得建設(shè)審批手續(xù)的施工合同的效力如何認定?

　　發(fā)包人就尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結(jié)前發(fā)包人取得相應(yīng)審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)認定合同有效。發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規(guī)定的“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設(shè)工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(2)資質(zhì)等級低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。

　　3、如何認定是否屬于必須招標的建設(shè)工程?

　　《解釋》第一條第(三)項規(guī)定的“必須進行招標”的建設(shè)工程的認定應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。

　　4、勞務(wù)分包合同的效力如何認定?

　　同時符合下列情形的，所簽訂的勞務(wù)分包合同有效：

　　(1)勞務(wù)作業(yè)承包人取得相應(yīng)的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級標準;

　　(2)分包作業(yè)的范圍是建設(shè)工程中的勞務(wù)作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務(wù)及小型機具和輔料。

　　合同約定勞務(wù)作業(yè)承包人負責(zé)與工程有關(guān)的大型機械、周轉(zhuǎn)性材料租賃和主要材料、設(shè)備采購等內(nèi)容的，不屬于勞務(wù)分包。

　　5、如何認定建筑企業(yè)的內(nèi)部承包行為?

　　建設(shè)工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構(gòu)或在冊的項目經(jīng)理等企業(yè)職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質(zhì)量進行管理，對外承擔(dān)施工合同權(quán)利義務(wù)的，屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以內(nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修合同的效力如何認定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅，或者進行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修，當(dāng)事人僅以施工人缺乏相應(yīng)資質(zhì)為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當(dāng)事人確實違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關(guān)行政主管部門予以處理。

標準建設(shè)工程合同范本 篇15

　　發(fā)包方（甲方）

　　承包方（乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》和建設(shè)部《建筑裝飾修管理條例規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)義

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱2、工程地點3、工期工作日

　　本工程自年月日開工，于年月日竣工

　　第二條承包項目

　　1、2個衣柜：（其中推拉門限240/平方）

　　2、鞋柜

　　3、廚房隔斷

　　4、廚柜門、一面吊頂

　　5、廚房衛(wèi)生間PVC扣頂

　　6、電視柜、電視背景墻

　　7、客廳、餐廳局部吊頂

　　8、全屋雙飛粉、墻漆

　　注：所用材料①夾心板為帝森元福E1級

　　②九厘板（帝森元福E1級）

　　③石膏板（泰山五星）

　　④油漆（鴻昌牌）

　　⑤墻漆（鴻昌牌大桶）

　　第三條關(guān)于工期約定

　　1、因甲方原因未按約定完成工作，影響工期：工期順延。

　　2、因乙方原因未按約定完成施工，按延誤工期50/天計算賠償。

　　3、因施工變更，停電及不可抗力因素影響已致停工累記8小時按一天工期相應(yīng)順延。

　　第四條付款方式及訣算

　　1、乙方木工材料進場時付________元。

　　2、乙方要木工工程進度一半時付。

　　3、乙方木工完工，油漆進場付。

　　4、雙飛粉進場付________元。

　　5、竣工驗收完工后三個工作日內(nèi)甲方向乙方付合總金額及余款

　　第五條違約責(zé)任

　　1、合同生效后任何一方解除合同應(yīng)及時通知對方辦理合同中止協(xié)義，并向?qū)Ψ街Ц豆こ填A(yù)算總價的10%違約金。

　　第六條其他條款

　　1、工程施工中甲方需修改方案增加項目，必須提前三天或項目未下料前與乙方聯(lián)系，經(jīng)雙方同意后乙方予以安排施工，增加項目的金額在油漆之前付清。

　　2、工程合同生效后甲、乙雙方均不得借故減少合同裝修項目。如遇特殊情況雙方必須同意認可。違約方承擔(dān)變更項目300元作為損失賠償給對方。

　　3、本工程完工驗收前三日由乙方能知甲方按時給收，不得借故拖延。因不能按時驗收，超過約定時間，則本工程視為合格雙方不再驗收

　　4、本合同一式二份與合同正本具有同等效力，雙方簽字之日起生效。

　　甲方簽名：電話手機年月日

　　乙方簽名：電話手機年月日

標準建設(shè)工程合同范本 篇16

　　建設(shè)單位： (甲方)

　　施工單位： (乙方)

　　監(jiān)理單位： (丙方)

　　為保護從業(yè)人員的人身安全、健康和企業(yè)財產(chǎn)，加強安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)職責(zé)，保障施工的順利進行。依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》及其它有關(guān)法律，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位就工程安全管理的責(zé)任和義務(wù)協(xié)商達成一致，訂立本協(xié)議。

　　一、工程基本情況

　　工程名稱：

　　建筑面積：

　　工程地點：

　　二、工期

　　開工日期： 年 月 日結(jié)束日期：年 月 日

　　三、協(xié)議內(nèi)容：

　　(一)施工單位責(zé)任(乙方)：

　　1、嚴格執(zhí)行北京市職業(yè)健康安全管理的各項法律法規(guī)、安全操作規(guī)程，并嚴格遵守協(xié)議中所規(guī)定的條款。

　　2、施工人員必須經(jīng)過安全教育培訓(xùn)、考試合格后上崗作業(yè)。進入現(xiàn)場必須按標準正確穿戴和使用勞動保護用品。

　　3、因安全措施不落實，安全防護未達到標準，違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律和違反協(xié)議條款，造成的生產(chǎn)安全事故，由肇事單位承擔(dān)事故責(zé)任和一切經(jīng)濟損失。

　　4、對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)實施統(tǒng)一管理。施工現(xiàn)場設(shè)專業(yè)安全生產(chǎn)管理人員，并對施工現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，全面貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。

　　5、及時向施工人員傳達國家、北京市有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和標準，經(jīng)常組織開展安全宣傳活動。

　　6、負責(zé)施工人員入場前的安全教育培訓(xùn)，告知崗位安全操作規(guī)程和違章作業(yè)的危害，考試合格后方能上崗作業(yè)。

　　7、組織安全技術(shù)交底，并嚴格履行簽字手續(xù)，對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并督促、檢查隱患的整改落實。

　　8、對特種作業(yè)人員進行培訓(xùn)，并對持證操作情況進行檢查，將證件復(fù)印件備案，嚴禁無證作業(yè)。

　　9、糾正施工人員的違章、違規(guī)、違紀行為，對違反規(guī)章制度的人員，按照安全生產(chǎn)獎罰規(guī)定的相關(guān)條款進行處罰

　　10、嚴禁使用不合格的施工機械設(shè)備和電器設(shè)備，在使用前進行檢查確認。安全防護、保護裝置必須齊全、有效。

　　11、定期組織事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練，積極參與安全宣傳活動。

　　12、施工單位應(yīng)積極配合建設(shè)單位的安全監(jiān)督、檢查，落實隱患整改。

　　13、嚴禁雇傭未成年和年齡超過60周歲的勞務(wù)人員，必須保證從業(yè)人員身體和心理健康，因違反本條規(guī)定，造成的生產(chǎn)安全事故和其它事故，承擔(dān)事故的責(zé)任和因此發(fā)生的全部費用。

　　15、因安全措施不落實，安全防護未達到標準，安全隱患未整改或未進行有效控制，以及個人違章導(dǎo)致的生產(chǎn)安全事故，施工單位承擔(dān)事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。

　　16、發(fā)生傷亡事故，優(yōu)先搶救受傷人員，及時通知建設(shè)單位，積極進行事故調(diào)查，承擔(dān)事故責(zé)任和損失。

　　17、施工人員有權(quán)拒絕甲方以及其他有關(guān)方的違章指揮和強令冒險作業(yè)，施工中發(fā)生危及人身安全的情況時，有權(quán)立即停止作業(yè)及時撤離。

　　(二)、監(jiān)理單位責(zé)任(丙方)

　　1、認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家安全技術(shù)勞動保護方針、政策、法令、規(guī)程制度和上級相關(guān)規(guī)定。

　　2、對工程項目的安全生產(chǎn)監(jiān)理控制全面負責(zé)，監(jiān)理項目部在開工前應(yīng)認真檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)條件。

　　3、工程開工前監(jiān)理部門必須審查施工組織設(shè)計并經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人簽字。

　　4、審查達到一定規(guī)模的危險性較大的分部、分項工程、專項施工方案，并附具安全驗算結(jié)果，施工單位負責(zé)人必須簽字。

　　5、施工現(xiàn)場管理人員每天對施工現(xiàn)場安全情況進行巡視，配合安全生產(chǎn)主管部門做好監(jiān)督管理工作，對監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患部位，及時書面要求施工單位整改，情況嚴重的，責(zé)令施工單位停止施工，并呈報建設(shè)單位，施工單位拒不整改或拒不停止施工，及時向有關(guān)主管部門報告。

　　6、監(jiān)理部門在做好監(jiān)理規(guī)劃和工作實施細則時，應(yīng)把監(jiān)理對安全生產(chǎn)的控制實施，作為一項必要的內(nèi)容列入工作規(guī)劃中，規(guī)范安全控制程序。

　　7、做好每次監(jiān)理例會，把安全管理工作，作為一次重要的議事內(nèi)容，加強對施工單位安全管理工作的協(xié)調(diào)，對現(xiàn)場安全技術(shù)存在的問題進行分析總結(jié)，制定有效對策。

　　8、對每日施工運行過程中安全技術(shù)、安全管理措施落實情況，在監(jiān)理日志中做好專項記錄，月報中列出專項對每月的安全運行情況進行分析，總結(jié)控制方法。

　　9、實行安全生產(chǎn)逐級檢查制度，監(jiān)理部應(yīng)實行周檢、月檢檢查制度。

　　四、協(xié)議的生效與終止

　　1、本協(xié)議經(jīng)三方安全負責(zé)人簽字蓋章后生效。

　　2、本協(xié)議在完成工作內(nèi)容、所有施工人員撤離施工現(xiàn)場后，即宣告終止。

　　十一、 本協(xié)議書一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等效力。

　　建設(shè)單位：(蓋章) 負責(zé)人：(簽字)

　　施工單位：(蓋章) 負責(zé)人：(簽字)

　　監(jiān)理單位：(簽字) 負責(zé)人：(簽字)

　　年 月 日

標準建設(shè)工程合同范本 篇17

　　廣州市建設(shè)工程石材供料合同范本

　　合同編號_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依據(jù)《_____》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就石材加工生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)達成如下協(xié)議。

　　第一條?石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

　　2.石材供料時間：_______________________________。

　　3.交付地點為(選擇一項)

　　□施工現(xiàn)場：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地點：______________________。

　　□雙方約定的其他地點：__________________________。

　　4.甲乙雙方根據(jù)合同要求及供料進度確定具體批次的石材產(chǎn)品的.交付時間和地點。

　　第二條?承接方式

　　1.甲方應(yīng)在_______年_______月_______日前向乙方提供設(shè)計方案或技術(shù)要求，就相關(guān)要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設(shè)計要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)按甲方要求，并接受甲方檢驗。

　　甲方提供原材料的，乙方應(yīng)及時檢驗，如有不符合約定要求的應(yīng)當(dāng)?日內(nèi)通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

　　3.乙方需要第三方協(xié)助完成工作的，工作成果由乙方負責(zé)。

　　4.一方要求設(shè)計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應(yīng)盡保密義務(wù)。

　　第三條?質(zhì)量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材應(yīng)當(dāng)符合以下標準(選擇一項)

　　□國家標準

　　□行業(yè)標準

　　□雙方約定標準：________________________________。

　　第四條?運輸與裝卸

　　1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責(zé)?□乙方負責(zé);石材在運輸中發(fā)生的損毀由負責(zé)運輸?shù)囊环截撠?zé)，運費由_____方承擔(dān)。

　　2.成品石材運到工程施工現(xiàn)場應(yīng)由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發(fā)生的損毀由負責(zé)裝卸的一方負責(zé)，裝卸費由_______方承擔(dān)。

　　第五條?驗收

　　1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書”(以下簡稱“質(zhì)保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應(yīng)派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應(yīng)當(dāng)同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規(guī)格、數(shù)量等，依據(jù)甲方向乙方出具的驗收單確認。質(zhì)保書及驗收單為本合同附件。

　　2.成品石材的運輸由甲方負責(zé)的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責(zé)的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。

　　第六條?合同價款與支付方式

　　1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

　　2.支付方式

　　(1)合同簽訂后_______日內(nèi)(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預(yù)付款，計人民幣_________?元，雙方約定預(yù)付款處理方式：_____________________。

　　(2)款項支付(選擇一項)

　　□按供料進度，每_______(時間)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報表后_______日內(nèi)核實并支付進度款。

　　□按供料進度，每_______(數(shù)量)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報表后_______日內(nèi)核實并支付進度款。

　　3.合同價款結(jié)算方式為：____________________________。

　　4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內(nèi)支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應(yīng)在保修期滿后_______天內(nèi)結(jié)算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

　　第七條?違約責(zé)任

　　1.乙方交付的石材質(zhì)量不符合本合同要求，甲方有權(quán)要求乙方整改并達標后繼續(xù)供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權(quán)要求乙方減少價款;因重新供料而產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償相應(yīng)損失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　3.因甲方原因?qū)е逻t延交付的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同價款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權(quán)。

　　5.其他違約責(zé)任：____________________________。

　　第八條?保修

　　1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

　　2.保修項目____________________________。

　　3.保修內(nèi)容____________________________。

　　4.保修期內(nèi)，因乙方供應(yīng)材料發(fā)生質(zhì)量問題由乙方承擔(dān)修補、更換的責(zé)任。乙方應(yīng)在接到修理通知之后7天內(nèi)派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔(dān)。

　　第九條?合同變更與未盡事宜補充

　　1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關(guān)服務(wù)要求應(yīng)與乙方協(xié)商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔(dān)。

　　2.合同履行過程中發(fā)生的與合同有關(guān)但無合同約定的事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并以書面形式達成補充協(xié)議，與合同條款具有相同效力。

　　第十條?其他事項____________________________。

　　第十一條?爭議處理

　　因本合同發(fā)生爭議，雙方可以協(xié)商解決或提交上海石材行業(yè)協(xié)會調(diào)解;或按照下列第_______項方式解決。

　　1.向上海_____委員會申請_____。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條?本合同生效后雙方可以向上海石材行業(yè)協(xié)會備案。

　　第十三條?附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2.本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　甲方：________________________?乙方：________________________

　　簽訂人：_______?職務(wù)：_______?簽訂人：_______?職務(wù)：_______

　　負責(zé)人：______________________?負責(zé)人：______________________

　　住所地：______________________?住所地：______________________

　　電話：________________________?電話：________________________

　　___________年______月_______日?___________年______月_______日

　　附件：石材供料單

標準建設(shè)工程合同范本 篇18

　　工程名稱：                                             

　　工程地點：                                           

　　甲方合同編號：                                       

　　乙方合同編號：                                       

　　勘察證書等級：                                       

　　發(fā)包人(甲方)：                                       

　　勘察人(乙方)：                                       

　　簽訂日期：                                           

　　發(fā)包人(甲方)：                                       

　　勘察人(乙方)：                                       

　　發(fā)包人委托勘察人承擔(dān) 巖土工程勘察工作。

　　根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為明確責(zé)任，協(xié)作配合，確保工程勘察質(zhì)量，經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.1工程名稱：                                       

　　1.2工程建設(shè)地點：                                       

　　1.3工程規(guī)模、特征：                                       

　　1.4工程勘察任務(wù)委托文號、日期：                                       

　　1.5工程勘察任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求：                                       

　　1)根據(jù)有關(guān)工程測量規(guī)程規(guī)范進行線路施工圖平斷面測量、根據(jù)設(shè)計的塔基位置，逐基測繪塔基平斷面，對線路經(jīng)過的交叉跨越、林木、障礙物等進行實地測繪，并完成滿足要求的平斷面圖。

　　2)根據(jù)有關(guān)工程地質(zhì)勘察規(guī)程規(guī)范對塔基穩(wěn)定性及地質(zhì)構(gòu)造進行論證，根據(jù)地質(zhì)結(jié)構(gòu)情況提供滿足設(shè)計需要的地質(zhì)數(shù)據(jù)，并對線路沿線地質(zhì)進行調(diào)查，嚴格執(zhí)行巖土工程勘測技術(shù)相關(guān)規(guī)程;

　　3)工地工代服務(wù)，根據(jù)工程需要到現(xiàn)場進行服務(wù)。

　　1.6承接方式��

　　1 勘測主要技術(shù)要求

　　2 基礎(chǔ)資料和外部協(xié)議

　　甲方負責(zé)向乙方提供滿足開展勘測工作的基礎(chǔ)資料。

　　3 勘測階段及進度

　　本工程的終勘定位工作定于          年          月          日開工，外業(yè)結(jié)束7天后提交滿足要求的施工圖資料，由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第7條規(guī)定辦理。

　　4 勘測文件份數(shù)

　　4.1 提交甲方勘測文件數(shù)：                                             

　　1)、技術(shù)報告書;

　　2)、電子文檔的平斷面資料及數(shù)據(jù);

　　3)、電子文檔的塔基斷面圖及數(shù)據(jù);

　　4)、地質(zhì)報告、土壤電阻率;藍圖：按乙方校審程序提供以上資料藍圖。

　　5 勘測費及支付規(guī)定

　　5.1 經(jīng)雙方友好協(xié)商，勘測費及支付規(guī)定如下：

　　a、線路施工圖勘測費單價為：             元/km;工程終勘線路長度為             ，勘測費為￥             元;ADSS光纜長度             ，勘測費單價為             元/km;勘測費為￥             元;本合同為最終價(含稅)為：￥             (人民幣大寫：             )。

　　b、根據(jù)審查意見有零星的改線仍由勘察方完成不再計列費用。 根據(jù)審查意見有重大調(diào)整改線的仍由勘察方完成，費用單獨簽訂補充協(xié)議。

　　5.2 支付方式

　　a.合同簽訂后乙方出具增值稅專用發(fā)票，甲方支付乙方合同款項，支付比例與業(yè)主支付比例相同。

　　d.合同價款的10%作為工程的質(zhì)量保證金，工程施工完畢，線路通過驗收投產(chǎn)一年后，沒有出現(xiàn)因勘測、地質(zhì)原因而發(fā)生工程質(zhì)量問題，一次結(jié)清勘測費尾款。

　　6 雙方責(zé)任

　　6.1委托單位

　　a) 按時提供勘測設(shè)計基礎(chǔ)資料。

　　b) 負責(zé)對外協(xié)議的辦理。

　　c) 在勘測工作中，派出設(shè)計人員配合勘測工作。

　　d) 按時支付勘測費用。

　　e) 維護勘察方的勘測成果，不得擅自修改。

　　f) 負責(zé)協(xié)調(diào)勘察單位與其他設(shè)計專業(yè)的關(guān)系及外部協(xié)調(diào)。

　　g) 對勘察單位的工期、質(zhì)量進行監(jiān)督，必要時進行現(xiàn)場檢查。

　　h) 對勘察單位提交的資料進行審核。

　　i) 對勘測過程中所發(fā)生的青苗賠償進行核實。

　　6.2勘測單位

　　a) 根據(jù)合同及雙方議定內(nèi)容，派出能夠勝任工作的專業(yè)技術(shù)人員，地質(zhì)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。按中華人民共和國電力行業(yè)標準《220kV及以下架空送電線路勘測技術(shù)規(guī)程》DL/T 5076-20__開展勘測工作。

　　b) 對每天所勘測的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)晚內(nèi)完成內(nèi)業(yè)處理，對勘測工作的質(zhì)量和安全負責(zé)。

　　c) 現(xiàn)場工作服從委托方的統(tǒng)一指揮和安排，并嚴格按委托方要求配合工作。委托方提出針對性的勘測要求時，勘測單位應(yīng)積極給予支持、配合。

　　d) 勘測單位指派專人為該工程勘察方負責(zé)人，在勘測過程中不得離開該工程現(xiàn)場。

　　e) 勘察方必須保證在該項目上的人員、儀器的配備，現(xiàn)場至少應(yīng)配備相應(yīng)的作業(yè)組。

　　f) 在勘測過程中勘察方負責(zé)勘測人員及勘測民工的一切費用，且由勘察方負責(zé)勘測民工車輛，并對其車輛、交通、人員的安全負完全責(zé)任。

　　7違約規(guī)定

　　7.1委托單位

　　a、由于計劃變更或其它原因而不履行合同時，無權(quán)請求返還預(yù)付款，并再支付勘察方已完成部分的費用后，合同相應(yīng)失效。

　　b、由于設(shè)計變更引起勘測返工或需重做勘測時，除結(jié)清原勘測費外，應(yīng)根據(jù)返工多少，增付相應(yīng)的勘測費。

　　C、委托單位未按合同規(guī)定時間(日期)撥付勘測費，每超過一日歷天，應(yīng)償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

　　7.2勘測單位

　　a、勘察人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和委托方的任務(wù)委托書及技術(shù)要求進行工程勘測，按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的勘測成果資料，并對其負責(zé)。規(guī)定日期30天未提交階段勘測資料，應(yīng)償付逾期違約金。違約金額以該階段勘測費的5%計算，按月累加。

　　b、由于勘察人提供的勘測成果資料質(zhì)量不合格，勘測人應(yīng)負責(zé)無償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘測人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘測人應(yīng)承擔(dān)全部勘測費用。由于勘測錯誤，造成重大質(zhì)量事故，而使施工返工或延誤工期時，除應(yīng)免收與該部分相應(yīng)的勘測費外，還應(yīng)支付因本次勘測失誤給委托方造成的一切損失，并承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任。

　　c、由于勘察方原因造成勘測成果質(zhì)量低劣，不能滿足設(shè)計施工技術(shù)要求時，造成的返工費由勘察方承擔(dān)。

　　d、勘察方在勘測過程中應(yīng)采取嚴密的安全措施，確保勘測安全，并對派出車輛、人員及聘用民工的人身安全負責(zé)。

　　e、由于勘測單位原因未按合同規(guī)定時間(日期)提交勘測成果資料，每超過一日歷天，應(yīng)承擔(dān)勘察費千分之一的違約金。

　　7.3上述未盡事項以及發(fā)生爭議等問題的處理均遵循《中華人民共和國民法典》的規(guī)定執(zhí)行，本著友好協(xié)商的原則解決。協(xié)商不成可向委托方所在地人民法院起訴。

　　7 知識產(chǎn)權(quán)約定

　　勘測成果所有權(quán)歸甲方所有;乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三方使用。

　　8 合同有效期

　　a) 合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　b) 合同規(guī)定的雙方責(zé)任的義務(wù)履行完成后，自動失效。

　　9 合同份數(shù)

　　本合同正本             份;甲方             份;乙方             份。

　　發(fā)包人：                                                     勘察人：                                                      

　　法定代表人或委托代理人：                                     法定代表人或委托代理人：                                      

　　地址：                                                       地址：                                    

　　郵政編碼：                                                   郵政編碼：                                    

　　聯(lián)系人：                                                     聯(lián)系人：                                    

　　電����話：                                                   電����話：                                    

　　傳����真：                                                 �鷤鳗���真：                                    

　　開戶銀行：                                                   開戶銀行：                                    

　　銀行帳號：                                                   銀行帳號：                                    

　　日期：��           年           月           日����          日期：��           年           月           日

標準建設(shè)工程合同范本 篇19

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　為確保 工程資料符合國家建設(shè)工程竣工驗收及業(yè)主要求，及時完成竣工備案工作。經(jīng)協(xié)商甲方將本項目工程資料的勞務(wù)承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下條款：

　　一、 承包方式與要求：

　　該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設(shè)工程資料資質(zhì)，主要人員要有資格證書。

　　二、承包范圍：

　　包括工程技術(shù)管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量驗收、安全文明、竣工存檔、質(zhì)監(jiān)備案等相關(guān)資料(因甲方或業(yè)主手續(xù)不齊不能備案與乙方無關(guān))的收集編制、整理成檔，同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據(jù)圖紙設(shè)計及變更、現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定、結(jié)合現(xiàn)場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔(dān)的各項資料應(yīng)符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規(guī)定。

　　三、承包內(nèi)容及價格：

　　經(jīng)議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包，包含內(nèi)容如下:

　　1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。

　　2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責(zé)運輸及承擔(dān)材料試驗費用)。

　　3、完整交付檔案館存檔、質(zhì)監(jiān)站備案資料，存檔的所有費用(包括協(xié)調(diào)費用)由甲方支付。

　　4、配合甲方簽證資料的編輯打印，甲方需提供底稿。

　　5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現(xiàn)場使用的復(fù)印機及聲像資料設(shè)備。

　　四、付款方式：

　　本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等，工程結(jié)構(gòu)封頂付給總款的50%，余款工程竣工驗收后一次性付清。

　　五、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按現(xiàn)行工程竣工資料的規(guī)范要求、強制性文件以及質(zhì)監(jiān)部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂，必須保證工程技術(shù)資料達到合格標準，符合質(zhì)監(jiān)、檔案館、業(yè)主、甲方和監(jiān)理單位的要求。

　　六、雙方職責(zé)：

　　1、甲方職責(zé)：及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料，不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質(zhì)監(jiān)站等各主管單位的關(guān)系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。

　　2、乙方職責(zé)：保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步，真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內(nèi)必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。

　　七、其它事項：

　　1、乙方必須保證每周到工地兩次以上，便于掌握工程進度，遇到重要事情隨叫隨到。

　　2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內(nèi)完成，超出時限仍然需要乙方工作，甲方另支付每月3000元工資給乙方。

　　3、甲方如將分部工程對外進行分包時，分包工程資料費由分包單位另付，如資料由分包方完成，乙方配合整理存檔。

　　4、未盡事宜雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議具有同等法律效力。

　　八、違約責(zé)任

　　1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方不得違反，否則追究違約方經(jīng)濟責(zé)任。

　　2、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇20

　　建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)

　　承包商:(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)建設(shè)工程管理辦法，委托人同意將建設(shè)工程委托給代理人實施代理管理，本著平等、自愿、誠實信用的原則，就代理管理事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、項目概述

　　項目名稱:

　　工程現(xiàn)場:

　　工程內(nèi)容:

　　土地面積:

　　總投資(預(yù)計投資):

　　項目批準號:

　　二、總工期

　　總共個xx日歷日

　　三、質(zhì)量標準

　　有資格的

　　四、發(fā)包價格

　　客戶接受______%的建筑安裝費用(含建筑安裝主體、室外總體及其他配套工程，不含勞保統(tǒng)籌)、勘察費用、考古費用、規(guī)劃設(shè)計費用、檢測費用、監(jiān)理費用、咨詢費用及其他與施工管理相關(guān)的費用作為代理人的施工管理費。

　　五、合同組成文件

　　構(gòu)成本合同的文件包括:

　　1、雙方批準的有關(guān)項目變更和談判的書面文件或協(xié)議修改文件

　　2、委托施工合同

　　3、本合同的特殊條款和條件

　　4、合同的一般條款和條件

　　5、描述代理建設(shè)項目的技術(shù)文件

　　6、如果構(gòu)成本合同的標準、規(guī)范和相關(guān)技術(shù)文件之間存在任何歧義或不一致，應(yīng)按上述順序進行解釋。

　　六、項目進度目標

　　七、本協(xié)議和本合同第二部分“通用條款”中的詞語的含義分別給予它們相同的定義。

　　八、代理人向委托人承諾，按本合同規(guī)定承擔(dān)本合同專用條款約定范圍內(nèi)的工程委托施工工作。

　　九、委托人向代理人承諾，按本合同專用條款約定的期限、方式和幣種，支付代理人施工管理費。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇21

　　建設(shè)單位：_________________

　　1、根據(jù)已收到的招標編號為_______________的_________________工程的招標文件，遵照《工程施工招標投標管理辦法》的規(guī)定，我單位經(jīng)考察現(xiàn)場和研究上述工程招標文件的投標須知、合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工程量清單和其他有關(guān)文件后，我方愿以人民幣_________________元的總價，按上述合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工程量清單的條件承包上述工程的施工、竣工和保修。

　　2、一旦我方中標，我方保證在_______________年_______________月_______________日開工，_______________年___________月__________日竣工，即__________天(日歷日)內(nèi)竣工并移交整個工程。

　　3、如果我方中標，我方將按照規(guī)定提交上述總價5%的銀行保函或上述總價10%的由具有獨立法人資格的經(jīng)濟實體企業(yè)出具的履約擔(dān)保書，做為履約保證金，共同地和分別地承擔(dān)責(zé)任。

　　4、我方同意所遞交的投標文件在“投標須知”第11條規(guī)定的投標有效期有效，在此期間內(nèi)我方的投標有可能中標，我方將受此約束。

　　5、除非另外達成協(xié)議并生效，你方的中標通知書和本投標文件將構(gòu)成約束我們雙方的合同。

　　6、我方金額為人民幣________________元的投標保證金與本投標書同時遞交。

　　投標單位：_________________(蓋章)單位地址：_________________法定代表人：_________________(簽字、蓋章)

　　郵政編碼：_________________電話：_________________傳真：_________________開戶銀行名稱：_________________

標準建設(shè)工程合同范本 篇22

　　甲方:_________________公司

　　乙方:_____________________________有限公司

　　關(guān)于乙方訴甲方建設(shè)工程合同糾紛一案，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致達成協(xié)議如下:

　　1、甲方向乙方支付工程款及相關(guān)費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據(jù)2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

　　2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后，應(yīng)將涉及該工程的有關(guān)工程的所有技術(shù)資料轉(zhuǎn)交給甲方，甲方出具收到手續(xù)，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

　　3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應(yīng)將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

　　4、乙方給甲方提供有關(guān)該工程的所有工程款項的發(fā)票，甲方向乙方另行支付開具發(fā)票的費用________萬元人民幣。

　　5、本協(xié)議自簽署之日起三日內(nèi)，雙方應(yīng)向_________市___________區(qū)人民法院提交本協(xié)議一份，申請法院出具調(diào)解書。

　　6、雙方關(guān)于該建設(shè)項目的糾紛至法院出具調(diào)解書后終結(jié)，今后互不追究。但乙方仍應(yīng)承擔(dān)國家的建筑物的保修、維修等義務(wù)。

　　7、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協(xié)議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區(qū)人民法院一份，同樣有效。

　　甲方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人:_________________ 地址:_________________

　　乙方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人: _________________地址:_________________

　　_________________年_______ 月 ______日

標準建設(shè)工程合同范本 篇23

　　一、基本建設(shè)借貸合同示范文本

　　借款人：____________________

　　貸款人：____________________

　　根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定，借款人為基本建設(shè)向貸款人申請貸款，經(jīng)貸款人審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同共同遵守。

　　第一條借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用于______________。預(yù)計分年用款為;

　　_______年_______萬元;_______年_______萬元;

　　_______年_______萬元;_______年_______萬元;

　　_______年_______萬元;_______年_______萬元。

　　實際分年用款以國家批準的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃為準。

　　第二條借款人保證從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃為：

　　_______年_______萬元;_______年_______萬元;

　　_______年_______萬元;_______年_______萬元;

　　_______年_______萬元;_______年_______萬元。

　　第三條貸款利息：按年息_______%計算，按季計收并計算復(fù)利。借款人如不能按本合同規(guī)定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理，加收利息30%。在本合同有效期內(nèi)，如國家利率變動，本合同貸款利率亦作相應(yīng)調(diào)整。

　　第四條歸還貸款的資金來源按國家有關(guān)規(guī)定雙方商定為：__________________________________________

　　借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔(dān)保，抵押(或保證)協(xié)議作為合同附件。

　　第五條貸款到期，借款人如不能按期償還，由擔(dān)保單位代為償還，擔(dān)保單位在接到貸款人還款通知三個月后仍未歸還，貸款人可直接從借款人或擔(dān)保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔(dān)保的，可變賣抵押財產(chǎn)歸還貸款。

　　第六條因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第七條貸款人有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款人的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款人應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計、會計報表及資料。

　　借款人如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款人有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按原定利率加息100%。

　　第八條本合同自簽章之日起生效，貸款本息全部清償后失效.

　　第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：

　　(一)提交___________________委員會_____;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十條其他約定事項：_________________________________________________

　　第十一條本合同正本三份，借款人、貸款人、擔(dān)保單位各執(zhí)一份，副本_______份。

　　借款人：(簽章)_____________________法定代表人：______________________

　　__________年_________月_________日

　　貸款人：(簽章)_____________________法定代表人：______________________

　　__________年_________月_________日

　　擔(dān)保單位：(簽章)___________________法定代表人：______________________

　　__________年_________月_________日

　　二、借款合同的概述

　　借款合同的名片：是借款人向貸款人借款，到期返還借款并支付利息的合同。

　　1.當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)

　　(1)貸款人按照約定可以檢查、監(jiān)督借款的使用情況。一方以欺詐、脅迫手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下所形成的借貸關(guān)系，應(yīng)認定為無效。

　　(2)借款人還應(yīng)當(dāng)按照約定的期限返還借款。對借款期限沒有約定或者約定不明確時，當(dāng)事人可以協(xié)議補充;不能達成補充協(xié)議的，借款人可以隨時返還，貸款人也可以催告借款人在合同期限內(nèi)返還。但借款人可以在還款期限屆滿之前向貸款人申請展期，貸款人同意的，可以展期。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款，提前收回借款或者解除合同。

　　2.借款利息的規(guī)定

　　(1)借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除。利息預(yù)先在本金中扣除的，應(yīng)當(dāng)按照實際借款數(shù)額返還借款并計算利息。

　　(2)對支付利息的期限沒有約定或者約定不明確，當(dāng)事人可以協(xié)議補

　　充;不能達成補充協(xié)議時，借款期間不滿1年的，應(yīng)當(dāng)在返還借款時一并支付;借款期間1年以上的，應(yīng)當(dāng)在每屆滿1年時支付，剩余期間不滿1年的，應(yīng)當(dāng)在返還借款時一并支付。

　　(3)自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息;約定支付利息的，借款的利率不得違反國家有關(guān)限制借款利率的規(guī)定。

標準建設(shè)工程合同范本 篇24

　　甲方　　乙方　　為了確-----公路工程任務(wù)的順利完成，確保工程質(zhì)量和工程進度，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商甲方將本工程的部分施工任務(wù)承包給乙方。為明確雙方相互權(quán)利、義務(wù)以及經(jīng)濟責(zé)任，依據(jù)《民法典》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽定本合同，以資共同遵守。　　

　　第一章總則　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點　　

　　三、承包范圍和內(nèi)容：　　

　　1、承包范圍：　　路基土石方工程以及相關(guān)的附屬工程，以及按規(guī)定程序批準的路基工程變更的工程。　　

　　2、承包內(nèi)容：　　

　　四、承包方式：　　

　　1、本工程實行單價承包，工程計量以監(jiān)理檢驗合格并簽認范圍內(nèi)的實際完成工程量（壓實方）計算。工程中所發(fā)生的人工、材料、機械設(shè)備等各項費用均已包含在承包單價之中。　　

　　2、工程承包單價為含稅單價，稅款由乙方向有關(guān)稅務(wù)部門交納，或由甲方向有關(guān)部門代交，但費用將從乙方的工程款中扣除。　　

　　3、路基土石方工程數(shù)量由甲方技術(shù)員提供，乙方人員必須每五天與甲方有關(guān)技術(shù)人員、領(lǐng)工員對所完成工程量進行核實簽認，并且及時上報工程部進行審核。如乙方負責(zé)人不在現(xiàn)場應(yīng)指定現(xiàn)場代理人負責(zé)簽認，乙方不進行工程量簽認，則以甲方核定工程量為準。　　

　　3、工程價款按附表所列的單價乘以完成的工程量、工日或臺班數(shù)量計算。　　

　　第二章工程期限　　

　　一、本項工程自簽定合同之日起，于________年____月____日開工，至________年____月____日結(jié)束。且要求乙方在________年____月____日前完成，以不影響工程總工期和明年施工組織的總體安排。　　

　　二、乙方進場后，甲方將不定期考核乙方工程完成情況。如因人工、機械數(shù)量不足而影響工程進度，甲方有權(quán)要求乙方在一定期限內(nèi)進行增補。若乙方不能滿足甲方要求，則甲方視情況的嚴重程度有權(quán)縮小乙方工程量或進行清退出場，乙方必須賠償由此造成的一切損失。　　

　　三、乙方進場后要服從甲方技術(shù)人員及各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)。乙方應(yīng)根據(jù)甲方工程進展情況進行車輛調(diào)整，安排好拉運任務(wù)，按時完成甲方交給的任務(wù)。　　

　　四、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素（如下雨）造成的停工均屬正常停工。　　

　　五、乙方所拉運的材料應(yīng)滿足甲方的質(zhì)量要求。未經(jīng)甲方同意，擅自拉運的質(zhì)量不合格的材料，其費用不得結(jié)算。　　

　　六、如因乙方材料拉運不及時而原因造成停工，乙方要按合同規(guī)定賠償甲方應(yīng)有的損失。　　

　　第三章安全生產(chǎn)與文明施工　　

　　一、乙方必須按照有關(guān)法律、法規(guī)要求做到安全生產(chǎn)與文明施工，負責(zé)檢查消除施工現(xiàn)場所有安全隱患（包括火災(zāi)、水災(zāi)、塌方等意外事故），做好防火、防洪、現(xiàn)場安全操作等工作。施工前要與甲方簽訂《安全合同》。　　

　　二、加強施工現(xiàn)場管理，做到文明施工，建立健全各項管理制度和安全生產(chǎn)措施，按照業(yè)主及監(jiān)理的要求做好各項工作，樹立良好的企業(yè)形象。　　

　　三、施工場地嚴禁賭博、吸毒、販毒、偷盜、斗毆等違反社會治安活動，乙方必須自覺辦好民工的暫住證及計劃生育證，否則后果自負。　　

　　四、在全部施工期內(nèi)，所有非甲方原因造成的機械損壞及人身傷亡事故及其它損失、責(zé)任均由乙方自負。　　

　　五、嚴禁酒后駕車，防止交通事故。運輸車輛進入施工現(xiàn)場之前所發(fā)生的安全、交通事故，均與甲方無關(guān)。在施工現(xiàn)場發(fā)生的交通安全事故，由責(zé)任方自負。在乙方要求或同意的情況下，甲方可作為中間人協(xié)助調(diào)解。　　

　　六、對不服從甲方管理的有關(guān)人員、機械設(shè)備，甲方隨時有權(quán)勒令其退場，并終止承包合同，且由此造成的一切損失均由乙方承擔(dān)。　　

　　第四章雙方義務(wù)　　

　　一、甲方合同義務(wù)　　

　　1、甲方負責(zé)施工過程中的技術(shù)交底、指導(dǎo)、質(zhì)量檢測及工程測量工作。幫助乙方協(xié)調(diào)與業(yè)主、監(jiān)理單位及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門和群眾的關(guān)系。幫助乙方辦理開工報告等手續(xù)及其它需要甲方解決的問題。　　

　　2、甲方現(xiàn)場技術(shù)人員對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查。　　

　　3、甲方負責(zé)提供乙方機械使用的柴油，油款在結(jié)算時從乙方承包費中扣除（油價含管理費、運費、季節(jié)浮動）。　　

　　4、依照約定支付乙方工程款。　　

　　二、乙方合同義務(wù)　　

　　1、按照甲方要求拉運工程材料，負責(zé)所拉材料的質(zhì)量，按時完成拉運任務(wù)。駐地建設(shè)有序整齊，有利于安全生產(chǎn)和文明施工。　　

　　2、開工前乙方要按甲方要求將符合要求的機械設(shè)備全部進場，接受甲方檢查。　　

　　3、必須嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度和管理制度，服從甲方派出的各級管理人員的管理，執(zhí)行甲方的各項指令。　　

　　三、乙方在施工期間食宿自理。　　

　　第五章違約責(zé)任　　

　　一、甲方的違約責(zé)任　　

　　1、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的義務(wù)。除工期得以順延外，對乙方因此而造成的損失給予一定的賠償。　　

　　2、工程未驗收，業(yè)主要求提前使用或擅自動用，因此而發(fā)生的質(zhì)量或其它問題，經(jīng)甲方與業(yè)主協(xié)商后承擔(dān)部分責(zé)任。　　

　　二、乙方的違約責(zé)任　　

　　1、由于乙方原因造成的窩工、停工而造成的工程損失，甲方將按乙方1—5%合同價日進行處罰，賠償損失。　　

　　2、若乙方未按甲方要求按時進場約定的材料,或在施工過程中不服從甲方各職能部門的領(lǐng)導(dǎo),或未履行規(guī)定的合同義務(wù)，乙方將按合同價的1—10%向甲方賠償違約損失；情節(jié)嚴重者，甲方有隨時終止合同的權(quán)利。　　

　　第六章工程款結(jié)算方式:　　

　　1、乙方必須在每月____日前按甲方規(guī)定的驗工計價時間，到甲方統(tǒng)計組核對當(dāng)月完成工程量，并進行結(jié)算，甲方給乙方開驗收單。年底，甲方按乙方驗收單進行結(jié)算。如乙方不按上述程序及規(guī)定的時間進行工程結(jié)算，則甲方視乙方自動放棄工程量確認權(quán)，按甲方統(tǒng)計的工程量及合同單價結(jié)算。　　

　　2、乙方進入施工現(xiàn)場并完成工程總量的30%，經(jīng)甲方驗收合格，工程核算員簽字后由施工負責(zé)人簽字批準，可逐步預(yù)借不大于完成工程造價的10%作為乙方生活費和其他費用。待該項工程全部完成后，經(jīng)甲方有關(guān)技術(shù)人員會同監(jiān)理人員認定符合本項工程所應(yīng)達到的質(zhì)量要求后，按業(yè)主總撥款比例逐步分期付款。年底價款支付至60%，其余部分按集團公司的有關(guān)規(guī)定支付。如工程質(zhì)量未能達到設(shè)計標準或乙方所用材料不符合要求，甲方不予結(jié)算，并由乙方賠償由此造成的損失。在施工期間如乙方未經(jīng)甲方同意自動退出施工現(xiàn)場，由此造成經(jīng)濟損失要按乙方完成工程總量的30%---50%進行扣除。　　

　　第七章糾紛解決辦法　　甲、乙雙方發(fā)生經(jīng)濟糾紛時，應(yīng)按合同條款本著友好、諒解的原則協(xié)商解決。但無論采取何種方式，都必須在地域范圍內(nèi)進行。　　

　　第八章附則　　

　　一、本合同雙方代表簽字或蓋章后生效，到工程竣工驗收、工程質(zhì)量保修期滿結(jié)清工程款后自行終止。　　

　　二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。　　

　　三、未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后，另行簽定補充合同。　　甲方：　　負責(zé)人：（簽章）________年____月____日　　乙方：　　負責(zé)人：（簽章）________年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇25

　　借款方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務(wù)：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　借貸方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務(wù)：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　根據(jù)國家法律規(guī)定，借款方為進行基本建設(shè)所需借貸，經(jīng)借貸方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途

　　第二條 借款金額

　　借款方向借貸方借款人民幣____(大寫)元。預(yù)計用款為一年____元;________年____元;________年_______元;________ 年____ 元;________ 年____元;

　　第三條 借款利率

　　自支用借貸之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為____ %。借款方如果不按期歸還借貸，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規(guī)定的還款資金償還全部借貸。預(yù)定為____ 年____ 元;________ 年____ 元;________ 年____ 元;________年____元;____ 年____元。借貸逾期不還的部分，借貸方有權(quán)限期追回借貸，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 借貸方保證按照本合同的`規(guī)定供應(yīng)資金。因借貸方責(zé)任未按期提供借貸，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 借貸方有權(quán)檢查、監(jiān)督借貸的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規(guī)定使用借貸，借貸方有權(quán)收回部分借貸，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第九條 本合同經(jīng)過簽章后生效，借貸本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

　　借貸方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

標準建設(shè)工程合同范本 篇26

　　訂立合同雙方：　　＿＿省＿＿縣＿＿（單位），以下簡稱委托方；　　＿＿省＿＿設(shè)計院，以下簡稱承包方。　　經(jīng)雙方協(xié)商，由委托方委托承包方承擔(dān)＿＿工程的可行性研究，特訂立本合同。　　

　　第一條　委托方在合同簽訂之日起＿＿天以內(nèi)，向承包方提供所有與研究工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并對資料的準確性負責(zé)。　　1.提供數(shù)據(jù)、資料的內(nèi)容如下：＿＿（略）。　　2.在合同期內(nèi)，委托方進行與本工程有關(guān)的討論、詢價、對外談判、調(diào)研考察等所得的信息資料，應(yīng)及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。　　

　　第二條　承包方應(yīng)在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔(dān)責(zé)任，可行性報告內(nèi)容應(yīng)包括：　　1.經(jīng)營評價指標：　　（1）投資內(nèi)部收益率：＿＿＿＿。　　（2）投資回收期：＿＿＿＿。　　2.貸款償還能力分析：＿＿＿＿。　　3.外匯償還能力分析：＿＿＿＿。　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風(fēng)險評價：＿＿＿＿。　　5.結(jié)論：＿＿＿＿。　　承包方應(yīng)向委托方提交可行性報告＿＿＿＿份。　　委托方如在合同期間對＿＿＿＿工程提出重大變更，甚至原始資料、數(shù)據(jù)有重大變動，有可能導(dǎo)致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經(jīng)雙方協(xié)商，對本合同進行修改，或增加任務(wù)變更附件，或另訂合同。　　

　　第三條　費用支付條款　　1.本工程的可行性研究費為人民幣＿＿＿＿元整。于合同生效之日，委托方應(yīng)向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。　　2.委托方中止合同時，無權(quán)要求承包方退還定金。　　3.承包方不履行本合同規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)時，應(yīng)雙倍償還定金。　　

　　第四條　違約罰金　　1.承包方不按合同規(guī)定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應(yīng)扣除其所應(yīng)得費用的千分之五，作為違約罰金。　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現(xiàn)錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應(yīng)扣除其所應(yīng)得費用的10－30％，視錯誤性質(zhì)嚴重程度而定。　　3.因委托方責(zé)任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應(yīng)另行增加費用，其數(shù)額由雙方商定。　　4.委托方超過合同規(guī)定日期付費時，應(yīng)償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規(guī)定費用的5‰計算。　　

　　第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出修改或補充規(guī)定。修改或補充規(guī)定與本合同具有同等效力。　　

　　第六條　本合同正本一式＿＿份，雙方各執(zhí)一份。合同副本一式＿＿份，送＿＿各一份備案。　　委托方：＿＿＿＿（蓋章）　　地址：＿＿＿＿　　負責(zé)人：＿＿＿＿（簽名）　　聯(lián)系人：＿＿＿＿（簽名）　　開戶銀行：＿＿＿＿　　帳號：＿＿＿＿　　電話號碼：＿＿＿＿　　電報掛號：＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿（蓋章）　　地址：＿＿＿＿　　負責(zé)人：＿＿＿＿（簽名）　　聯(lián)系人：＿＿＿＿（簽名）　　開戶銀行：＿＿＿＿　　帳號：＿＿＿＿　　電話號碼：＿＿＿＿　　電報掛號：＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿年＿＿月＿＿日訂立

　　返

標準建設(shè)工程合同范本 篇27

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　協(xié)議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協(xié)議。本補充協(xié)議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。

　　1.施工過程中，乙方施工人員應(yīng)認真施工，不在標的居室內(nèi)飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。

　　2.乙方施工人員不得使用標的居室內(nèi)已安裝好的設(shè)施、設(shè)備(如炊具、潔具及其他設(shè)施、設(shè)備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。

　　3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應(yīng)于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。

　　4.乙方應(yīng)設(shè)置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內(nèi)的清潔和衛(wèi)生。

　　5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內(nèi)施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。

　　6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經(jīng)過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償損失。

　　7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責(zé)賠償或從工程款中扣除，并承擔(dān)全部責(zé)任。

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當(dāng)造成人員傷亡的，甲方不負任何責(zé)任。

　　9.凡運抵甲方標的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當(dāng)場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規(guī)定的品名、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。

　　10.乙方應(yīng)當(dāng)就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù))、環(huán)保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關(guān)材料，甲方有權(quán)向廠商或者經(jīng)銷商核實材料的真實性，如果發(fā)現(xiàn)系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產(chǎn)品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據(jù)充分證明是由于供應(yīng)商的責(zé)任，甲方可以根據(jù)具體情況適當(dāng)降低要求賠償?shù)念~度，乙方可以向材料供應(yīng)商追究相應(yīng)的責(zé)任。

　　11.由于乙方提供材料質(zhì)量、規(guī)格等原因，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質(zhì)量，規(guī)格等原因，造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責(zé)賠償或從工程款中扣除，并承擔(dān)全部責(zé)任。

　　12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質(zhì)量負責(zé)，并負責(zé)在裝修工程保修期內(nèi)進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質(zhì)量問題而導(dǎo)致甲方的任何損失，乙方應(yīng)負全部責(zé)任。

　　13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質(zhì)量、等級、規(guī)格的材料，且必須經(jīng)過甲方的簽字同意。

　　14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當(dāng)?shù)奈恢闷秸�堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質(zhì)、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據(jù)甲方要求更換、補齊、賠償。

　　15.乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料，如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質(zhì)量出現(xiàn)爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。

　　16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責(zé)賠償。

　　17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結(jié)算。

　　18.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。

　　19.進行施工工程前，乙方和其設(shè)計師應(yīng)當(dāng)就設(shè)計思路，工程要點對工長、工人進行培訓(xùn)。　　20.開始施工后，乙方質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質(zhì)檢人

　　甲方：______

　　乙方：______

　　日期：______

標準建設(shè)工程合同范本 篇28

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經(jīng)理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現(xiàn)提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設(shè)局簽訂《建設(shè)工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據(jù)不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據(jù)，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議，又沒有結(jié)算書依據(jù)，哪來的工程結(jié)算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時，既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術(shù)負責(zé)人，并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結(jié)算，是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算，那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結(jié)算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結(jié)算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問，這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據(jù)。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。

　　根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認，但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外，還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù)，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據(jù)，應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權(quán)益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇29

　　承包方：(以下簡稱甲方)

　　發(fā)包方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程勘測設(shè)計合同條例》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，甲方對十天高速公路建設(shè)標段的臨時施工用電，委托乙方進行勘測設(shè)計并施工。為明確雙方在勘測設(shè)計和施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　一 、 工程名稱：十天高速A-4標合同段施工用電工程

　　二、工程地點：石泉縣

　　三、承包范圍及規(guī)模：

　　承包范圍：十天高速A-4標合同段施工用電，35KV線路勘測設(shè)計施工(“T”接點至變壓器高壓樁頭)。

　　工程規(guī)模:架設(shè)35KV線路2106米，由35KV長曾線“T”接，安裝35KV/0.4KV變壓器1臺，總負荷為1600KV/A，低壓出現(xiàn)分散輻 射

　　五、合同價款：伍拾萬元整(￥77.922萬元)。

　　第二條 取費標準

　　1、 勘測設(shè)計費用計取標準：

　　定額按照《電力建設(shè)工程預(yù)算定額》第三冊電氣設(shè)備安裝和第四冊送電線路工程、第六冊調(diào)試工程(20xx年版)執(zhí)行，取費按照陜西省電力公司陜電基建(20xx)56號文件執(zhí)行。

　　第一條工程期限

　　一、 根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程工期為20天(日歷天)，自20xx年4月22日開工至20xx年5月12日竣工驗收。

　　二、開工前3天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。

　　三、如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方簽證后，工期相應(yīng)順延：

　　1、按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工：

　　2 、凡發(fā)包方負責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

　　3、不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大變更，致使設(shè)計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

　　4、未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款而影響施工;

　　5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第四條 工程質(zhì)量

　　一、 本工程質(zhì)量要求達到： 合格

　　二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布發(fā)的建設(shè)工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受發(fā)包方的監(jiān)督。

　　三、承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、設(shè)備必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

　　2、由發(fā)包方提供的主要原材料、設(shè)備也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程;

　　3、隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;

　　4、承包方應(yīng)該按質(zhì)量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質(zhì)量進行評定，并及時將單位工程質(zhì)量評定結(jié)果送發(fā)包方。單位工程結(jié)果完工時，應(yīng)會同發(fā)包方進行中間驗收。

　　5、承包方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告發(fā)包方。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計建設(shè)單位簽證后實施;

　　第五條 建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)、驗收和差價處理

　　一 、由發(fā)包方供應(yīng)以下材料、設(shè)備(詳見附件);

　　二、除發(fā)包方供應(yīng)以外的其他材料、設(shè)備由承包方采購;

　　三 、發(fā)包方供應(yīng) 、承包方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復(fù)驗的，應(yīng)允許復(fù)驗。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程，其復(fù)驗費由要求復(fù)驗方承擔(dān);不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理，其復(fù)驗費由提供材料、設(shè)備方承擔(dān)。

　　第六條 工程價款的支付與結(jié)算

　　一、本合同簽訂后 七 日內(nèi)，發(fā)包方支付不少于合同總價的 50% 備料款，計人民幣 肆拾萬元整(￥ 40萬元)。工程進度款由發(fā)包方按照工程進度及時撥付。

　　二、工程完工驗收后，支付全部合同金額。

　　三、工程竣工后，承、 發(fā)包雙方及時辦理結(jié)算手續(xù)，工程結(jié)算款應(yīng)在竣工后一周內(nèi)付清。

　　第七條 施工與設(shè)計變更

　　一 、發(fā)包方交付的設(shè)計圖紙 說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前由發(fā)包方組織設(shè)計交底和三方會審做出會審紀要，作為施工的補充依據(jù)，承、發(fā)包雙方均不擅自修改。

　　二、承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計標準的前提下，提出修改設(shè)計，經(jīng)發(fā)包方或有關(guān)技術(shù)部門同意后采取實施，其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。

　　第八條工程驗收

　　一、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《關(guān)于基礎(chǔ)建設(shè)項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務(wù)院有關(guān)部門制定的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙及說明書、施工技術(shù)文件為依據(jù)。

　　二 、工程竣工驗收后，發(fā)包方方可使用。在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由承包方無償保修。

　　第九條 違約責(zé)任 承包方的責(zé)任：

　　一 、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責(zé)無償修理或返修。

　　二、 工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，按合同中第九條關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期違約金。

　　發(fā)包方的責(zé)任：

　　一 、青賠 、征地費用和變壓器土建由發(fā)包方負責(zé)。

　　二 、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。

　　三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應(yīng)采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運、 人員和機械設(shè)備調(diào)遷、 材料和構(gòu)件積壓的實際損失。

　　四 、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由此包方承擔(dān)責(zé)任。

　　五 、承包方驗收通知書送達 七 日后不進行驗收的，按有關(guān)規(guī)定償付逾期違約金。

　　第十條 糾紛解決辦法

　　執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由仲裁委員會仲裁。

　　第十一條 附則

　　一 、本合同一式 四 份，合同附件 四 份，合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發(fā)包方執(zhí)兩份，承包方執(zhí)四份。

　　二 、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗收符合要求，結(jié)清工程款后終止。

　　三 、本合同簽訂后，承 發(fā)包雙方如需要提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇30

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就甲方廠區(qū)基建工程施工事項達成協(xié)議：

　　一、 工程名稱：察右中旗環(huán)城商砼廠區(qū)內(nèi)“五通一平”基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程。

　　二、 工程建設(shè)內(nèi)容：

　　廠區(qū)平整 院面硬化和道路建設(shè) 機井：1眼 電力基礎(chǔ)設(shè)施

　　三、 承包方式：包工包料

　　四、 工程造價：見附表

　　五、 工程期限：開工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。

　　六、 質(zhì)量要求：承包人必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定標準施工。確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)問題未達到標準，不予驗收。乙方必須無條件返工。并承擔(dān)返工損失。

　　七、 付款方式：

　　1、 工程峻工后，經(jīng)甲方驗收并合格。甲方即付給乙方工程造價款的85%。

　　2、 乙方剩余15%工程款作為質(zhì)保金。在質(zhì)保期滿(質(zhì)保期壹年)后兩月內(nèi)付清。

　　八、 如有其它未經(jīng)事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　九、 本合同自甲、乙雙方簽字后即生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇31

　　甲方　　乙方　　____省勞動和社會保障廳　　____省建設(shè)廳 監(jiān)制　　甲方 法定代表人　　營業(yè)執(zhí)照注冊號 資質(zhì)等級　　在川通訊地址 郵編　　乙方 性別 電話　　居民身份證號碼　　家庭住址 編碼　　戶口所在地 省（市） 區(qū)（縣） 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村　　根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。　　

　　一、勞動合同期限　　

　　第一條 勞動合同期限（甲乙雙方選擇適用）　　

　　1、有固定期限勞動合同　　本合同于________年____月____日生效，于________年____月____日終止（如有試用期，則試用期從________年____月____日到________年____月____日）。　　（

　　2、以完成一定的工作任務(wù)為期限的合同　　本合同生效日期為________年____月____日；以乙方完成工作任務(wù)為合同終止時間。　　

　　二、工作內(nèi)容和要求　　

　　第二條 甲方招用乙方在 （項目名稱）　　工程中擔(dān)任 位（工種）工作。乙方的職業(yè)資格等級證或上崗證號碼為　　

　　第三條乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作任務(wù)，達到規(guī)定的質(zhì)量標準。　　

　　三、勞動保護和勞動條件　　推薦合同樣本　　183;勞務(wù)分包合同 183;勞務(wù)外包合同 183;勞務(wù)承包合同　　

　　第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執(zhí)行國家規(guī)定的工時制度。甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)乙方同意后，可安排乙方加班，但不得違反國家有關(guān)規(guī)定，且應(yīng)合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關(guān)規(guī)定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。　　

　　第五條 甲方應(yīng)當(dāng)在乙方進入施工現(xiàn)場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應(yīng)當(dāng)對已取得電工、焊工、登高作業(yè)等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓(xùn)（或書面交底）后，方可上崗作業(yè)。　　

　　第六條 甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要，按照國家勞動安全、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，為乙方配備必要的安全防護措施，發(fā)放必要的勞動保護用品。　　

　　第七條 甲方根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，依法建立安全生產(chǎn)制度；乙方應(yīng)當(dāng)嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業(yè)，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。　　

　　四、工資保險待遇　　

　　第八條 乙方在試用期間的工資為每日（或每月） 元，試用期滿后工資為每日（或每月） 元；按工作量計算工資的，每 （工作量單位）支付工資 元。　　雙方約定的工資不得低于施工地行政區(qū)域內(nèi)最低工資標準。　　甲方應(yīng)在每月____日前計發(fā)乙方的工資（不得交由包工頭代發(fā)），并由乙方簽字確認。　　甲方應(yīng)在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。　　合同甲方如為分包方，工資支付發(fā)生違約情況由工程總承包單位負責(zé)支付。　　甲乙雙方對工資支付的其他約定　　

　　第九條 甲方應(yīng)按規(guī)定為乙方辦理社會保險，并按規(guī)定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移社會保險手續(xù)。乙方因工負傷，其待遇按國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾�府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　　

　　五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續(xù)訂　　

　　第十條 乙方應(yīng)嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術(shù)操作規(guī)程。　　

　　第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：　　

　　（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；　　

　　（二）有打架斗毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的；　　

　　（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的；　　

　　（四）嚴重違反甲方施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定和甲方勞動紀律的；　　

　　（五）被依法追究刑事責(zé)任的。　　

　　第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；　　

　　（一）在試用期內(nèi)的；　　

　　（二）甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；　　

　　（三）甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規(guī)定支付勞動報酬的。　　

　　第十三條 變更、解除、終止、續(xù)訂本合同，應(yīng)在規(guī)定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。　　

　　六、違約責(zé)任、勞動爭議處理及其它　　

　　第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時，應(yīng)給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。　　甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發(fā)481號文件規(guī)定的，應(yīng)支付經(jīng)濟補償金。　　甲、乙方違法解除勞動合同，應(yīng)按勞部發(fā)223號文件給對方以賠償。　　

　　第十五條 雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起，____日內(nèi)向工程所在地( 區(qū)、縣)有管轄權(quán)的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起____日向人民法院起訴。　　

　　第十六條 甲方依法制定的規(guī)章制度及其他專項協(xié)議作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。　　

　　第十七條 本合同未盡事宜或與國家、____省有關(guān)規(guī)定相悖的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　　

　　第十八條 本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務(wù)工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。　　

　　第十九條 雙方約定的其他事項。　　甲方（公章） 乙方（簽字或蓋章）　　法定代表人或委托代理人　　（簽字或蓋章）　　簽訂日期：年____月____日　　合同鑒證單位　　鑒證日期：年____月____日

標準建設(shè)工程合同范本 篇32

　　甲方：_________　　乙方：_________　　雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：　　

　　第一條總則　　

　　一、井位　　

　　1.鉆井施工地點：_________；　　

　　2.地形圖：_________；　　

　　3.井位設(shè)計圖：_________；　　

　　4.地層構(gòu)造圖：_________.　　

　　二、國家、部、局對鉆進工程施工的批準投資計劃、工程項目，設(shè)計任務(wù)書等文件號及影印件。　　

　　三、井別：_________.　　

　　四、鉆井口數(shù)：_________.　　

　　五、井深結(jié)構(gòu)：_________.　　

　　六、質(zhì)量：　　

　　1.井身質(zhì)量合格率_________，　　

　　2.固井質(zhì)量合格率_________.　　

　　七、價格　　

　　1.調(diào)整井單價_________元米，合計金額_________元　　

　　2.開發(fā)井單價_________元米，合計金額_________元　　

　　第二條工程期限本合同鉆井工程自________年____月____日開鉆至________年____月____日全部鉆完。在組織鉆井工程施工中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應(yīng)及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限；　　

　　一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者；　　

　　二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續(xù)施工者；　　

　　三、因甲方不能按期提供技術(shù)文件、技術(shù)圖紙和鉆井施工條件，被迫停工或不能繼續(xù)施工者。　　

　　第三條鉆前準備　　

　　一、甲方在開鉆前應(yīng)辦妥征地拆遷和井場道路的墊方；清除施工場地及進出道路范圍內(nèi)影響施工的原有建筑物、構(gòu)筑物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機安裝搬運的道路。　　

　　二、甲方按時向乙方交付井位設(shè)計、完鉆井深、層位和完井要求，負責(zé)鉆井區(qū)塊的斷層分布圖；斷層數(shù)據(jù)；小層平面圖；構(gòu)造圖和鄰井圖壓力資料數(shù)據(jù)，并向乙方進行地質(zhì)和工程技術(shù)要求交底。　　

　　三、乙方在開鉆前應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員學(xué)習(xí)和熟悉各種設(shè)計圖紙，參加地質(zhì)設(shè)計交底，編好施工圖預(yù)算，負責(zé)安排鉆機運行計劃，施工方案，做好一切施工準備。　　

　　第四條工程款結(jié)算　　

　　一、按不同的機型、井別、井深、另加風(fēng)險金，確定承包費用。對承包范圍以外的費用，按規(guī)定結(jié)算。　　

　　二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應(yīng)在____日內(nèi)按工程費用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方，作為乙方備料及施工費。　　

　　第五條施工與設(shè)計變更　　

　　一、乙方在組織施工中，必須為油田開發(fā)著想，嚴格按照部、局頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，以及設(shè)計要求組織施工。　　

　　二、在鉆井施工中，乙方必須堅持按技術(shù)要求施工，甲方派員監(jiān)督。任何一方不得隨意變更設(shè)計，如遇下列情況造成乙方井噴、卡鉆等事故和費用增加，應(yīng)由甲方負擔(dān)；　　

　　1.鉆井施工設(shè)計有錯誤或甲方提供的技術(shù)資料與實際不符造成的事故由甲方負責(zé)。如乙方及時發(fā)現(xiàn)并通知甲方，甲方接到通知后立即(當(dāng)天)提出修改或變更設(shè)計，經(jīng)雙方同意后方可改變施工計劃，由此而引起的費用增加，由甲方承擔(dān)，并由甲方賠償乙方的經(jīng)濟損失。　　

　　2.鉆井施工中如有設(shè)計變更，超出原設(shè)計標準或加大鉆井難度時，需經(jīng)上級有關(guān)部門審批同意，甲乙雙方辦理有關(guān)增加的生產(chǎn)費用手續(xù)后方可施工，費用由甲方承擔(dān)。在設(shè)計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工。　　

　　3.甲方未盡協(xié)助義務(wù)給乙方造成損失。　　

　　三、在鉆井施工中，由乙方本身原因造成的損失自理。　　

　　四、鉆井是隱蔽工程，乙方在施工中必須按標準操作，做好每一道工序的記錄，接受甲方的監(jiān)督、檢查、驗收。　　

　　五、甲方遇到特殊情況，要求乙提前完____區(qū)塊鉆井任務(wù)的，由雙方協(xié)商解決。乙方因此增加的費用由甲方負擔(dān)。　　

　　第六條完井驗收、結(jié)算與保修　　

　　一、乙方在完井前____日，應(yīng)及時通知甲方，如甲方不能按期驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期。但甲方必須承認乙方的完井時間。甲方推遲驗收，其間發(fā)生的管理費、車輛費由甲方負擔(dān)。　　

　　二、施工完畢的井要以部、局的統(tǒng)一質(zhì)量驗收標準為依據(jù)，甲方不準提高驗收標準。　　

　　三、經(jīng)檢驗合格的井，從驗收即日起為移交完畢。移交后發(fā)生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物，乙方概不負責(zé)。　　

　　四、由于甲方提供的資料、數(shù)據(jù)不準確或其他原因，造成鉆井質(zhì)量不合格，由甲方負責(zé)。需乙方修井的甲方還要承擔(dān)修井費用和乙方的窩工費，窩工費按每小時_________元計算。　　

　　五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承擔(dān)。　　

　　六、施工完畢并已驗收合格交給甲方的井，甲方在未射孔之前，若出現(xiàn)管內(nèi)外冒油、水、氣現(xiàn)象，乙方負責(zé)保修，保修期為六個月，超過保修發(fā)生管內(nèi)外噴冒氣油、水，乙方不予負責(zé)。　　

　　第七條獎勵、懲罰與仲裁　　

　　一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下，提前完成鉆井任務(wù)，為甲方提前投產(chǎn)　　創(chuàng)造了條件，增加了效益，甲方應(yīng)按總施工費用的_________‰給乙方獎勵。　　

　　二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗收合格的井，如逾期不付，甲方應(yīng)增付未付款項的利息。　　

　　三、合同糾紛的解決方式。　　

　　第八條工傷事故　　乙方有責(zé)任教育工人，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，文明生產(chǎn)、安全施工、防火防盜。在施工中發(fā)生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經(jīng)濟損失，均由乙方自負，不得因此影響工程進度。　　

　　第九條附則　　

　　一、本合同條款如對特別情況尚有未說盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定擬定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分，具有合同效力。　　

　　二、本合同訂立之前，雙方簽訂的工程協(xié)議書，在簽訂本合同后可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。　　

　　第十條合同附件(略)　　

　　一、鉆井施工圖紙；　　

　　二、地形圖；　　

　　三、井位設(shè)計圖；　　

　　四、地層構(gòu)造圖；　　

　　五、國家、部、局對鉆井工程施工的批準投資計劃、工程項目、設(shè)計任務(wù)書等文件影印件_________份。　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________　　負責(zé)人(簽字)：_________負責(zé)人(簽字)：_________　　________年____月____日________年____月____

標準建設(shè)工程合同范本 篇33

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將_______工程的______施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：

　　一. 工程概況

　　1. 工程名稱：______________

　　2. 工程地點：________________

　　3. 承包范圍：_______________

　　4. 承包方式：包工、包料、包費用

　　5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起______個日歷天。

　　6. 工程質(zhì)量：本工程為合格工程

　　二. 合同單價和付款方式

　　1. 合同單價：_____________

　　2、實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。

　　4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律責(zé)任。

　　三.技術(shù)要求和質(zhì)量標準_______________________

　　四.違約責(zé)任和安全責(zé)任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款______%的違約金。 乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的_____%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

　　2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　五.爭議或糾紛處理

　　1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

　　2. 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議，雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六.保修

　　1. 本工程保修期為_____年

　　在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后_____小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔(dān)。

　　七.本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。

　　甲方(簽章)：____________

　　電話：_____________

　　日期：_____________

　　乙方(簽章)：____________

　　電話：_____________

　　日期：_____________