中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ）（精選30篇）
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇1
合同號(hào)：＿＿＿＿
日?期：＿＿＿＿
地?點(diǎn)：＿＿＿＿
買方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報(bào)：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
賣方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報(bào)：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
本合同由買方和賣方商訂。在合同項(xiàng)下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條?品名；規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二條?合同總值
第三條?原產(chǎn)國(guó)別及制造廠商
第四條?裝運(yùn)港
第五條?目的港
第六條?裝運(yùn)期
分運(yùn)：
轉(zhuǎn)運(yùn)：
第七條?包裝
第八條?嘜頭
賣方必須用不褪色的油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號(hào)、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第九條?_____
在CIF條款下：
由賣方出資按110％發(fā)票金額投保。
在C＆F條款下：裝運(yùn)后由買方投保。
第十條?付款條件
（1）買方在裝運(yùn)期前30天，通過中國(guó)開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計(jì)＿＿＿＿。該信用證在中國(guó)＿＿＿＿行收到下列單證并核對(duì)無誤后承付（在分運(yùn)情況下，則按分運(yùn)比例承付
）。
a._____可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩份副本，注明“運(yùn)費(fèi)已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號(hào)，信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付_____技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運(yùn)后即刻發(fā)給買方的已裝運(yùn)通知電報(bào)/電傳附本一份。
g.在CIF條款下：
_____按發(fā)票金額110％的投保＿＿的_____單。
（3）中國(guó)在收到合同＿＿＿＿中規(guī)定的，由雙方簽署的驗(yàn)收證明后，在＿＿天內(nèi)，承付合同金額的百分之＿＿，金額為＿＿＿＿。
（4）按本合同第15條和18條，規(guī)定買方在付款時(shí)有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
（5）所有發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)的銀行費(fèi)用應(yīng)由買方承擔(dān)，所有發(fā)生在中國(guó)境外的銀行費(fèi)用應(yīng)由賣方承擔(dān)。
第十一條?裝運(yùn)條件
（1）賣方必須在裝運(yùn)前四十天向買方通知預(yù)訂的船名及其運(yùn)輸路線，供買方確認(rèn)。
（2）賣方必須在裝運(yùn)前二十天通知買方預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間，合同號(hào)，發(fā)票金額，發(fā)運(yùn)件數(shù)及每件的重量和尺碼。
（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時(shí)內(nèi)，以電報(bào)/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重，發(fā)票金額，船名和啟運(yùn)日期。
（4）如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過20噸，長(zhǎng)12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙，注明詳細(xì)的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運(yùn)輸。
（5）在C＆F條款下：
如果由于賣方未及時(shí)按11條第（3）款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時(shí)_____而造成的一切損失，由賣方承擔(dān)。
（6）在目的港卸貨和內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)囊磺匈M(fèi)用由買方承擔(dān)。
第十二條?技術(shù)文件
（1）下述_____英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運(yùn)：
a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
b.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
（2）此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號(hào)航空郵寄本條款（1）中規(guī)定的技術(shù)文件。否則，買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條?保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對(duì)合同貨物的正常使用給予＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)
＿＿＿＿起開始計(jì)算。
第十四條?檢驗(yàn)
（1）賣方/制造廠商必須在交貨之前對(duì)貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量進(jìn)行精確全面的檢驗(yàn)，并簽發(fā)質(zhì)量證明書，證明貨物符合合同規(guī)定。此證明書_____貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商必須將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報(bào)告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
（2）在貨物抵達(dá)目的地港之后，買方須申請(qǐng)中國(guó)商品檢驗(yàn)局（以下簡(jiǎn)稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)，并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由_____公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物抵達(dá)
目的港后＿＿天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方索賠。
（3）如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料，買方將安排商檢局檢驗(yàn)，并有權(quán)依據(jù)檢驗(yàn)證書向賣方索賠。
（4）如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書不及辦妥，買方應(yīng)電告賣方延長(zhǎng)商檢期＿＿＿＿天。
第十五條?索賠
（1）如果賣方對(duì)貨物與合同規(guī)定不符負(fù)有責(zé)任，且買方在本合同第13條第14條規(guī)定的檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時(shí)，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費(fèi)用，包括：利息、銀行費(fèi)用、費(fèi)、_____費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲(chǔ)、碼頭裝卸費(fèi)以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其它必要費(fèi)用。
b.按照貨物質(zhì)量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失及費(fèi)用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)的延長(zhǎng)。
第十六條?不可抗力
（1）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時(shí)間作相應(yīng)的延長(zhǎng)。
（2）受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時(shí)盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機(jī)構(gòu)出具的事故證明書掛號(hào)航空郵寄給另一方認(rèn)可。
（3）如果不可抗力事故持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號(hào)航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條?_____
（1）凡由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如不能解決，則可訴諸_____。
（2）_____應(yīng)提交中國(guó)北京中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)，按照其程序_____，也可提交雙方同意的第三國(guó)_____機(jī)構(gòu)。
（3）_____機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行。_____費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。_____機(jī)構(gòu)另有裁定者除外。
（4）_____期間，雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭(zhēng)議部分之外的合同其它條款。
第十八條?延期和罰款
如賣方不能按合同規(guī)定及時(shí)交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時(shí)扣除，但?是罰款額不得超過貨物總值的5％。罰金率按每星期0.5％計(jì)算。不足一星期者按一星期計(jì)。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期，買方有權(quán)撤銷合同。盡?管撤銷了合同，賣方仍須向買方立即支付規(guī)定罰款。
此鑒：
本合同由雙方于＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿＿文簽署，原本一式＿＿份，買賣雙方各執(zhí)＿＿份。合同以下述（?）款為生效方式：
（1）立即生效。
（2）合同簽署后＿＿天內(nèi)，由雙方交換確認(rèn)書后生效。
（3）
買方：＿＿＿＿?賣方：＿＿＿＿
簽名：＿＿＿＿?簽名：＿＿＿＿
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇2
買方： 賣方：
買方經(jīng)辦人： 賣方經(jīng)辦人：
買方e-mail： 賣方e-mail：
合同簽定地點(diǎn)： 用戶編碼：
合同簽定時(shí)間： 合同編碼：
買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
1、產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、到貨期、單價(jià)及運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、合同總金額：
2、產(chǎn)品驗(yàn)收
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
對(duì)于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標(biāo)明的原廠家生產(chǎn)或原廠家認(rèn)可的產(chǎn)地制造的產(chǎn)品。均不得有曾使用過的產(chǎn)品、殘次品、不合格產(chǎn)品。
買方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，在收到貨物后____天內(nèi)應(yīng)及時(shí)向賣方反映，并發(fā)給賣方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)疑的書面意見，賣方應(yīng)根據(jù)買方的要求及時(shí)與生產(chǎn)廠方聯(lián)系，并負(fù)責(zé)最終妥善解決。
3、交貨地點(diǎn)：買方填寫 __________________________
4、發(fā)運(yùn)方式及運(yùn)輸、
保險(xiǎn)的價(jià)格計(jì)算：
買方選擇發(fā)運(yùn)方式：
○特快專遞：小于等于200克20元，雜費(fèi)10元，共計(jì)30元(起價(jià))。以后每超過200克再加10元。
○航空快遞：小于等于500克20元，雜費(fèi)10元，共計(jì)30元(起價(jià))。以后每超過500克再加10元。
○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費(fèi)10元，共計(jì)30元(起價(jià))。以后每超過1千克再加10元。
○航空運(yùn)輸：小于等于45千克40元，雜費(fèi)20元，共計(jì)60元(起價(jià))。以后每超過1千克再加10元。
○鐵路快運(yùn)：小于等于5千克40元，雜費(fèi)20元，共計(jì)60元(起價(jià))。以后每超過1千克再加10元。
以下小件產(chǎn)品的參考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不按以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：
每件包裹重量在0.2千克左右的貴重ic：如內(nèi)存，cpu等 40元/個(gè)(塊)
每件包裹重量在0.5千克左右的配件：顯卡，聲卡，硬盤等 60元/個(gè)(塊)
每件包裹重量在1千克左右的配件和小設(shè)備：主板，光驅(qū)，數(shù)碼相機(jī)等 100元/個(gè)(塊)
注意上述收費(fèi)不包括包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險(xiǎn)__________人民幣：元
保險(xiǎn)費(fèi)率按 ○1%(特快專遞) ○0.5%(航空快遞) ○0.3%(平郵包裹，航空運(yùn)輸，鐵路快運(yùn))
5、包裝方式：
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝：小于等于200克貨物包裝費(fèi)20元;
小于等于0.5千克貨物包裝費(fèi)25元;
小于等于1千克貨物包裝費(fèi)30元;
小于等于45千克貨物包裝費(fèi)40元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定制木箱包裝：小于等于200克貨物包裝費(fèi)40元;
小于等于0.5千克貨物包裝費(fèi)50元;
小于等于1千克貨物包裝費(fèi)60元;
小于等于45千克貨物包裝費(fèi)80元。
6、匯款方式：買方選擇：
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○在線支付 ○信用卡支付
(1)銀行電匯： (2)郵局匯款：
單位名稱： 單位名稱：
開戶銀行： 收款人：
銀行帳號(hào)： 詳細(xì)地址：
郵政編碼：
(3)在線支付：
單位名稱： (4)信用卡支付：
開戶銀行： 招商銀行一卡通：
銀行帳號(hào)： 收款人：
7、付款方式：預(yù)付款支付方式：
賣方與生產(chǎn)廠家落實(shí)貨源后，買方按上述合同總金額的50%(即￥×元)在合同簽字后7日內(nèi)(即×年××月××日之前)匯出預(yù)付款給賣方，如買方在合同簽字后7日內(nèi)未發(fā)出預(yù)付款，買方需供方重新確認(rèn)。
所剩余款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款(與下一條款發(fā)貨時(shí)間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對(duì)應(yīng))。
○一次性付清所剩余款時(shí)間：×年××月××日
一次性付清所剩余款金額：￥×元
○分兩次付清所剩余款，第一次交付余款時(shí)間：×年××月××日
第一次交付余款金額：￥×元
第二次交付余款時(shí)間：×年××月××日
第二次交付余款金額：￥×元
8、發(fā)貨時(shí)間：買方選擇： ○賣方在收到買方全部貨款后7個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨。一次全部交貨。
○由于到貨期分散時(shí)間較長(zhǎng)，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時(shí)間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨，交貨內(nèi)容：序號(hào)×數(shù)量、序號(hào)×數(shù)量、……序號(hào)×數(shù)量;
第二次交貨時(shí)間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨，交貨內(nèi)容：序號(hào)×數(shù)量、序號(hào)×數(shù)量、……序號(hào)×數(shù)量。
9、違約責(zé)任：賣方責(zé)任： 買方付清余款后，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認(rèn)為有必要終止采購后應(yīng)無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網(wǎng)上網(wǎng)站因各種無法控制的原因丟失了有關(guān)的信息、記錄等情況發(fā)生時(shí)，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔(dān)違約責(zé)任。除以上情況之外，由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發(fā)生時(shí)，賣方應(yīng)與買方協(xié)商，對(duì)給買方造成的直接損失予與賠償，但對(duì)買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責(zé)任：買方保證按上述付款日期及時(shí)交付貨款，如未能及時(shí)交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發(fā)生，應(yīng)由買方承擔(dān)全部責(zé)任。
如買方未能按照上述時(shí)間付款，經(jīng)賣方多次催交貨款(一般情況下，在各次交款日期前一個(gè)工作日和延誤交款日期后一周，一月，三月，六月，賣方會(huì)向買方發(fā)出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發(fā)出催交貨款通知書，賣方不承擔(dān)違約責(zé)任)，買方仍未及時(shí)付款，至使拖交貨款達(dá)___個(gè)月以上的情況發(fā)生時(shí)，由此而給賣方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由買方承擔(dān)全部責(zé)任。
10、其它條款：合同編碼：。買方匯款時(shí)請(qǐng)注明合同編碼。
合同附件共計(jì)____份，指買方填寫的確認(rèn)回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬后即日生效，至本合同各項(xiàng)條款全部執(zhí)行完畢時(shí)截止。
如合同在執(zhí)行過程中買賣雙方之間發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的方法解決，如協(xié)商未果，按國(guó)家《民法典》有關(guān)條款執(zhí)行。
買 方： 賣 方：
公司注冊(cè)地址： 公司注冊(cè)地址：
郵 編： 郵 編：
聯(lián) 系 地 址： 聯(lián) 系 地 址：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
銀 行 帳 號(hào)： 銀 行 帳 號(hào)：
納稅人登記號(hào)： 納稅人登記號(hào)：
買方代表簽名： 賣方代表簽名：
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇3
甲方：法定代表人：
住所地：傳真：郵編：
乙方：有限公司法定代表人：
住所地：傳真：郵編：
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達(dá)成如下一致：
一、買賣標(biāo)的和數(shù)量：
甲方將下列貨物賣與乙方：
名稱規(guī)格或型號(hào)品牌生產(chǎn)商數(shù)量
二、單價(jià)和貨款總額：
雙方約定的價(jià)格條款是：
本合同總價(jià)款為人民幣萬元
三、交貨時(shí)間和交貨數(shù)量：
交貨時(shí)間為
美批次交貨數(shù)量的限制是：
四、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式和運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)：
雙方確定的交貨地點(diǎn)為上海市路號(hào)
運(yùn)輸方式為：
運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，但是已經(jīng)合并計(jì)算入本合同的貨物單價(jià)中
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款：
雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是：
封樣的方式和保存：
乙方在甲方貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)的當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收。
六、包裝和標(biāo)簽：
雙方確定的包裝材料和方式是：
貨物標(biāo)簽商定為：
七、損失風(fēng)險(xiǎn)：
貨物在送達(dá)交貨地點(diǎn)前的損失風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)，其后的損失風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)
八、貨物所有權(quán)：
在乙方如數(shù)、及時(shí)地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對(duì)出賣貨物的所有權(quán)，乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導(dǎo)致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪。
九、貨款結(jié)算和支付：
結(jié)算和支付期限為：
支付方式為：
十、知識(shí)產(chǎn)權(quán)：
甲方保證對(duì)所出賣的貨物擁有合法、完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款：
有關(guān)本合同的協(xié)商、簽訂和本合同的所有內(nèi)容，以及為履行本合同而知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密，包括但不限于產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、工藝、技術(shù)資料、雙方客戶、文件、圖紙、價(jià)格等，雙方都負(fù)有保密義務(wù)。非經(jīng)對(duì)方或者法定權(quán)利機(jī)構(gòu)的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進(jìn)行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止：
雙方協(xié)商一致并達(dá)成新的條款時(shí)，可以變更本合同
任何一方違約，對(duì)方在追究違約方的違約責(zé)任的同時(shí)，有權(quán)決定是否解除本合同
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時(shí)，本合同得以終止
十三、違約責(zé)任：
交貨遲延的違約責(zé)任
驗(yàn)收遲延的違約責(zé)任：甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔(dān)損失風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)按日支付違約金元
貨款支付遲延的違約責(zé)任
交貨不合格時(shí)的違約責(zé)任：
違反保密條款的違約責(zé)任：支付違約金萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于萬元時(shí)，上述款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)如數(shù)賠償給守約方
十四、合同的生效：本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
十五、爭(zhēng)議的解決：
因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本：
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
十七、文書和意見的送達(dá)地址：
雙方明確本合同注明的聯(lián)絡(luò)方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對(duì)方的聯(lián)系和文書都以上述方式進(jìn)行，除非經(jīng)對(duì)方的書面確認(rèn)才得以變更。
甲方：法定代表人：
乙方：法定代表人：
年月日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇4
甲方(賣方)：________
乙方(買方)：________
一、甲方自愿將車賣給乙方，車輛產(chǎn)權(quán)屬于賣方，內(nèi)容真實(shí)，無產(chǎn)權(quán)糾紛，一旦發(fā)生問題由甲方負(fù)責(zé)。
二、經(jīng)雙方轉(zhuǎn)讓價(jià)格為：_________元，大寫：________元整。
三、此車自__________年________月______日以前與本車發(fā)生的一切有關(guān)事情及問題由甲方負(fù)責(zé)。
四、此車__________年________月______日以后與本車發(fā)生的一切有關(guān)事情及問題由乙方負(fù)責(zé)。
五、過戶由_______方辦理，甲乙雙方出示手續(xù)，一切過戶費(fèi)用由_______方承擔(dān)，期限為10天。
六、因車是二手車，甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機(jī)器問題，如乙方在使用中因車況不良，造成一切事故，由甲方負(fù)責(zé)。
七、汽車質(zhì)量：該車于__________年________月登記，檢驗(yàn)合格期至__________年________月。該車強(qiáng)制保險(xiǎn)繳至__________年________月______日，因雙方交易車輛為舊機(jī)動(dòng)車車輛。
八、權(quán)利義務(wù)：
1、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓車輛時(shí)向買受人提供車輛證件，說明汽車的現(xiàn)狀。
2、乙方在購車時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。并且應(yīng)對(duì)所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。乙方在購買該車后，負(fù)責(zé)車輛的維修以及相關(guān)規(guī)費(fèi)的繳納。
九、雙方簽字協(xié)議生效以后，車輛產(chǎn)權(quán)屬于乙方。
十、本協(xié)議一式兩份，雙方簽字后立即生效。
甲方(賣方)：____________乙方(買方)：____________
____________年________月______日____________年________月______日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇5
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告)：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人：某某 職務(wù)：董事長(zhǎng)。
被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號(hào)111室。
原審被告：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。
負(fù)責(zé)人：某某，經(jīng)理。
上訴請(qǐng)求：
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號(hào)民事判決，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號(hào)民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱：對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒有異議，對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是，對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題，更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
(一)該判決對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定，但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng)，該事實(shí)在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時(shí)間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實(shí)是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實(shí)是，結(jié)算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另：該判決認(rèn)定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房?jī)r(jià)款，至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在，且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù)，該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯(cuò)責(zé)任，更沒有按過錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為，該判決，既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn)，且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時(shí)效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭(zhēng)議不大的簡(jiǎn)易案件，故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí)，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此，上訴人認(rèn)為，原審法院對(duì)本案的判決，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為，對(duì)本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，程序違法的嚴(yán)重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!
此致
某某市中級(jí)人民法院
上訴人： 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
20年 月日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇6
買方：__________________________
賣方：__________________________
買方經(jīng)辦人：____________________
賣方經(jīng)辦人：____________________
買方E-Mail：____________________
賣方E-Mail：____________________
合同簽定地點(diǎn)：__________________
用戶編碼：______________________
合同簽定時(shí)間：__________________
合同編碼：______________________
買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
1.產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、到貨期、單價(jià)及運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、合同總金額
序號(hào)
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格
單位
數(shù)量
到貨期
單價(jià)(人民幣￥)(單位：元)
金額(人民幣￥)(單位：元)
1
2
3
4
5
運(yùn)費(fèi)費(fèi)用：
包裝費(fèi)用：
運(yùn)輸貨物保險(xiǎn)費(fèi)用：
合同總金額(大寫)：
合計(jì)(小寫)：
2.產(chǎn)品驗(yàn)收
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
對(duì)于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標(biāo)明的原廠家生產(chǎn)或原廠家認(rèn)可的產(chǎn)地制造的產(chǎn)品。均不得有曾使用過的產(chǎn)品、殘次品、不合格產(chǎn)品。
買方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，在收到貨物后____天內(nèi)應(yīng)及時(shí)向賣方反映，并發(fā)給賣方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)疑的書面意見，賣方應(yīng)根據(jù)買方的要求及時(shí)與生產(chǎn)廠方聯(lián)系，并負(fù)責(zé)最終妥善解決。
3.交貨地點(diǎn)：買方填寫 ____________________________________________________
4.發(fā)運(yùn)方式及運(yùn)輸
保險(xiǎn)的價(jià)格計(jì)算：
買方選擇發(fā)運(yùn)方式：
○特快專遞：小于等于200克20元，雜費(fèi)10元，共計(jì)30元（起價(jià)）。以后每超過200克再加10元。
○航空快遞：小于等于500克20元，雜費(fèi)10元，共計(jì)30元（起價(jià)）。以后每超過500克再加10元。
○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費(fèi)10元，共計(jì)30元（起價(jià)）。以后每超過1千克再加10元。
○航空運(yùn)輸：小于等于45千克40元，雜費(fèi)20元，共計(jì)60元（起價(jià)）。以后每超過1千克再加10元。
○鐵路快運(yùn)：小于等于5千克40元，雜費(fèi)20元，共計(jì)60元（起價(jià)）。以后每超過1千克再加10元。
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇7
甲方：_________公司 代表人：_________ 地址：_________ 乙方：_________公司 地址：_________ 代表人：_________ 甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據(jù)乙方要求，甲方同意按甲方提供的“憑規(guī)格買賣”（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個(gè)月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________..d.（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價(jià)格。即在_________港口的交貨價(jià)。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費(fèi)用，但總金額包括下列費(fèi)用：
1._________型氣墊船的價(jià)格；
2._________型氣墊船的系泊試驗(yàn)費(fèi)，航行試驗(yàn)費(fèi)及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費(fèi)、船塢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。
第三條
1.凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費(fèi)等由甲方負(fù)擔(dān)。
2.凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費(fèi)用及在甲方國(guó)境以外的稅收、關(guān)稅、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、手續(xù)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，并履行合同規(guī)定的支付進(jìn)度，乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。
1.本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時(shí)間和美元金額如下：_________；
2.本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預(yù)付款..d._________（大寫：_________美元）；
3.
第一期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)..d._________（大寫：_________美元）；
4.
第二期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)..d._________（大寫：_________美元）；
5.
第三期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)..d._________（大寫：_________美元）；
6.每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1.本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗(yàn)，由甲方檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)。甲方將提前1個(gè)月通知乙方派代表參加試航驗(yàn)收。如乙方屆時(shí)不能派出代表參加試航，甲方將驗(yàn)收證件交予乙方，驗(yàn)收證件對(duì)雙方均有效。
2.本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗(yàn)收，以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執(zhí)兩份，并由甲方申請(qǐng)辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時(shí)，abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方，此后所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
第六條
1.本合同_________型氣墊船的船體，機(jī)電設(shè)備在正常運(yùn)行和維修保養(yǎng)條件下，保證期為十二（12）個(gè)月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2.在保證期內(nèi)，凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷，甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行修理，或更換有缺陷部分。
3.甲方對(duì)于正常合理磨損和使用不當(dāng)所造成的損壞，均不負(fù)賠償責(zé)任。
第七條
1.雙方有義務(wù)對(duì)本合同保密，未經(jīng)對(duì)方許可，不得將本合同內(nèi)容泄露給
第三國(guó)。乙方保證不向別國(guó)轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。
2.凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電，應(yīng)采用秘密方式，通過住在本國(guó)的39;_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機(jī)構(gòu)。
第八條
1.在本合同履行期間，雙方對(duì)發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。
2.本合同用英文書就正本兩份，各執(zhí)一份。
3.本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。
4.本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。 甲方代表（簽字）：_________
乙方代表（簽字）：_________ ________年____月____日
________年____月____日 附件 交船技術(shù)條件
1._________型氣墊船完工文件目錄；
2.艙室名稱對(duì)照表；
3.機(jī)械部分備件和專用工具供應(yīng)明細(xì)表；
4.電器部分備件和專用工具供應(yīng)明細(xì)表。_________注：商品的規(guī)格（ecfca）是表示商品質(zhì)量的指標(biāo)，以此指標(biāo)作為檢驗(yàn)商品的標(biāo)準(zhǔn)。有些商品由于結(jié)構(gòu)、性能復(fù)雜，安裝、操作和維修等需要一定的程序，故憑規(guī)格買賣的產(chǎn)品，必須有產(chǎn)品性能說明書、技術(shù)圖表及操作和維修手冊(cè)等技術(shù)文件。這些技術(shù)文件作為協(xié)議書的附件，具有法律效力。 雖然合同貨物是依商品規(guī)格為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，但商品由誰來檢查、驗(yàn)收，發(fā)放合格證書應(yīng)在協(xié)議書中明確
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇8
甲方：_______
乙方：_______
根據(jù)的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著，共同發(fā)展的原則經(jīng)甲乙雙方的協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、提賣方式：
1、甲方根據(jù)需求，采用電話、傳真或派人等方式向乙方提出配件;甲方向乙方發(fā)出時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確提供所需配件車型的17位編碼、年款及零部件主要屬性;如：名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、顏色、方向、位置等。乙方在接到后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)出市場(chǎng)優(yōu)惠價(jià)格，鑒于市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，乙方提供的配件價(jià)格必須保證10天有效。
2、所需采購的配件需乙方訂貨時(shí)，甲方必須將訂單以傳真或書面形式轉(zhuǎn)給乙方，乙方應(yīng)按甲方的訂單要求及時(shí)供貨。如需外購訂貨，到貨時(shí)間須向甲方說明，并征得甲方認(rèn)可。出現(xiàn)超期供貨現(xiàn)象，甲方有權(quán)拒收貨物，由此所造成的一切后果。乙方自負(fù)。
3、甲方在接到乙方配件時(shí)，應(yīng)根據(jù)乙方銷貨清單，對(duì)配件的包裝、外觀、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額逐一驗(yàn)收，并在清單上簽字，作為乙方向甲方結(jié)算貨款的依據(jù)。如在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、當(dāng)面解決。如過后有差錯(cuò)，由甲方承擔(dān)。
二、配件退貨及質(zhì)量的問題處理方式：
1、甲方所購乙方配件驗(yàn)收無誤后，如有下列情況之一均不能退貨，甲方不得因此而拖欠或拒付貨款。
a、甲方收到貨之日起超過7天;
b、電器部分零件。
c、包裝破損及零部件已安裝過(零部件本身質(zhì)量除外)。
d、乙方為甲方特殊訂購的零件。
2、甲方在安裝使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)配件有問題應(yīng)及時(shí)通知乙方，質(zhì)量問題最終結(jié)果以質(zhì)量鑒定報(bào)告為準(zhǔn)。如是甲方保管安裝、使用不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，則由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任;如不屬于上述原因則由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、甲方通過訂單或訂貨電話向乙方表達(dá)所需配件的質(zhì)量要求，包括：型號(hào)生產(chǎn)廠商品牌等。乙方必須嚴(yán)格依據(jù)甲方要求供貨。甲方發(fā)現(xiàn)乙方有以假當(dāng)真，以次充好等欺詐行為時(shí)，甲方有權(quán)向乙方就該配件價(jià)值的雙倍金額作為賠償金。
三、結(jié)算方式：
甲方向乙方采購配件采用定期掛帳結(jié)算和限額結(jié)算方式，定期掛帳結(jié)算即每月1日或2日對(duì)上月帳，對(duì)帳無誤后，甲方在當(dāng)月十日內(nèi)結(jié)清乙方貨款。限額結(jié)算即當(dāng)貨款超過一萬元時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)結(jié)算乙方貨款，如甲方到期或超過限額不能結(jié)款時(shí)，甲方應(yīng)向乙方提出書面還款延遲日期。延遲期限內(nèi)仍不能結(jié)款，乙方有權(quán)終止繼續(xù)向甲方供貨，并按每天所欠貨款的千分之三收取甲方違約金。
四、秉著自愿互利原則，發(fā)生下列情況之一，權(quán)益方可單方解除合同：
1、乙方供貨不能保證時(shí)，甲方有權(quán)單方終止合同。
2、當(dāng)甲方不能按規(guī)定結(jié)算，給乙方正常運(yùn)作造成困難時(shí)，乙方有權(quán)單方終止合同。
五、本協(xié)議，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
有效期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
六、本協(xié)議具有法律效力、其中未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
如協(xié)議未果，應(yīng)申請(qǐng)仲裁解決。
甲方：_______
乙方：_______
代表人：_______
代表人：_______
日期：_______年_______月_______日
日期：_______年_______月_______日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇9
甲方(賣方)：合同編號(hào)：簽訂地點(diǎn)：乙方(買方)：簽訂時(shí)間：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，遵照平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，訂立合同如下：
第一條紅木家具基本情況第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合QB/T2385-20__新版《中國(guó)深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條付款方式：定貨時(shí)，甲方收取貨款總額20%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還)，余款提貨或送貨時(shí)付清。
第四條自提貨物。乙方自行提貨，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，繳清全款方可提貨，提貨時(shí)視為當(dāng)日驗(yàn)收合格。
第五條甲方送貨，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收，賣方應(yīng)在交貨時(shí)督促買方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量書》進(jìn)行驗(yàn)收，買方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第六條違約責(zé)任：若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的0。5%向乙方支付違約金。
第七條購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列兩種方式解決：
(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章)：住所：法定代表人：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：帳號(hào)：
乙方(簽章)：住所：法定代表人：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：帳號(hào)：
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇10
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________ 國(guó)籍：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________ 國(guó)籍：____________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議各條款，共同履行：
第一條 貨物名稱：____________________
第二條 產(chǎn)地：____________________
第三條 數(shù)量：____________________
第四條 商標(biāo)：____________________
第五條 價(jià)格：____________________FOB________________
第六條 包裝：____________________
第七條 付款條件：簽訂合同后買方于7個(gè)銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運(yùn)的、無追索權(quán)的信用證。
第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內(nèi)予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時(shí)到達(dá)裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費(fèi)，按總金額____%計(jì)算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條 保 證 金：賣方收到買方信用證的14個(gè)銀行日內(nèi)，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條 應(yīng)附的'單據(jù)：賣方向買方提供：
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3.原產(chǎn)地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________ 所需的其他主要單據(jù)。
第十一條 裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時(shí)間至少14天前用電報(bào)方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計(jì)到達(dá)裝貨港的時(shí)間告知賣方。
第十二條 其他條款：質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗(yàn)可于裝貨港一次進(jìn)行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費(fèi)、領(lǐng)事簽證費(fèi)應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
第十三條 裝船時(shí)間：
第十四條 裝貨效率：每一個(gè)晴天工作日，除星期日、節(jié)假日外，每艙口進(jìn)貨為________ 立方(噸)。
第十五條 延期費(fèi)/慢裝卸罰款：對(duì)于________載重噸船來說，每天________U.S.D.。
第十六條 不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺(tái)風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時(shí)，則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時(shí)間。
第十七條 合同爭(zhēng)議的解決：
第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字生效。
買方：____________________________ 賣方：____________________
代表：____________________________ 代表：____________________
日期：____________________________ 日期：____________________
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇11
出賣人(以下略稱甲方)：身份證號(hào): 聯(lián)系電話: 買受人(以下略稱乙方)：身份證號(hào): 聯(lián)系電話: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合約。
第一條 甲方志愿將其房屋山東XX公司宿舍4號(hào)樓西單元5樓東戶（以下簡(jiǎn)稱該房屋）給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并志愿購買該房屋。現(xiàn)該房屋具體狀況如下： (一)該房屋座落于________區(qū)唐口鎮(zhèn)唐人居小區(qū)東北角，該房屋建筑面積 平方米（含公攤）為93.9平方米，儲(chǔ)藏室 8.66平方米，一共 102.56平方米。該房屋的用途為民用住宅,屬磚混結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)地上6層，地下一層架空層。 （二）該房屋的建筑面積以山東XX公司所出具的建筑面積為準(zhǔn)。 （三）該房屋出售后________年后正式辦理建設(shè)單位出具的購房合同，此房屋沒有房產(chǎn)證。
第二條 計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。總金額(人民幣)壹拾陸萬捌仟零壹拾肆元陸角整（：168014.6）。
第三條 付款時(shí)間及方式乙方應(yīng)于本合約發(fā)生效力之日起____日內(nèi)將該購房合約范本房屋全部?jī)r(jià)款給付甲方。具體付款方式為：現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。
第四條 甲方承諾在建設(shè)方承諾的交房日期當(dāng)天將房屋交給乙方。
第五條 乙方未按本合約的約定支付房?jī)r(jià)款的，按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任： 如在規(guī)定的期限內(nèi)未交清房款甲方有權(quán)解除本合約，將已收房?jī)r(jià)款一次性無息退還乙方，所收定金不予退還；甲方保留要求乙方支付總房?jī)r(jià)款百分之五的違約金。
第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條 本合約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談。增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分。
第八條 本合約自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生效力。
第九條 因本合約或與本合約有關(guān)的不論什么爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交處理____市仲裁委員會(huì)仲裁解決或依法由群眾法院訴訟解決。
第十條 本合約一式貳份。此中甲方乙方雙方各執(zhí)壹份。 甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 法定代表人： 法定代表人： 簽約日期： 簽約日期：
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇12
供方：_______________公司
需方：__________________
簽訂地點(diǎn)：________________
簽訂時(shí)間：__________年_______月______日 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的規(guī)定，經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂本合同，以茲共同信守。
一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間
二、交貨時(shí)間：________年_______月______日前，由于交貨時(shí)間原因產(chǎn)生港雜費(fèi)等費(fèi)用由供方承擔(dān)。
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：_____按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，如因質(zhì)量等問題引起的外商索賠由供方負(fù)責(zé)及承擔(dān)全部損失，以外商出具的索賠書為準(zhǔn)。
四、包裝要求：內(nèi)外包裝必須適合陸運(yùn)和海運(yùn)，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實(shí)際損失。
五、運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由供方運(yùn)送至需方指定港口，費(fèi)用由供方承擔(dān).
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，由需方抽驗(yàn)貨。
七、結(jié)算方式及期限：需方在結(jié)匯后憑供方增值稅發(fā)票90天內(nèi)付款
八、違約責(zé)任：按民法典處理。
九、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件：_______。
十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協(xié)商解決，協(xié)商不成，向簽訂地法院提出上訴。
十一、其他約定事項(xiàng)：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時(shí)，應(yīng)雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。以上條款未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十二、本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份。
供 方 需 方
單 位：__________公司 單 位：______________公司
地 址：_______________ 地 址：_________________
法定代表人：__________ 法定代表人：__________
委托代理人：__________ 委托代理人：__________
電 話：_________________ 電 話：_________________
開戶銀行：_____________
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇13
甲方(供應(yīng)商)：_______________________________________
乙方(零售商)：_______________________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就貨物進(jìn)貨購銷事宜協(xié)商訂立本合同。
一、訂購貨物
1、貨物的種類、品名、品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠廠名及廠址、等級(jí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、計(jì)量單位及單價(jià)等詳見本合同《附件一》。
2、甲方在本合同簽訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等自身主體資格的證明，同時(shí)提交有關(guān)貨物生產(chǎn)、代理、批發(fā)或進(jìn)口許可等有關(guān)附隨文件。
3、上述貨物價(jià)格已經(jīng)雙方確認(rèn)，如因原材料價(jià)格、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、市場(chǎng)供求關(guān)系等變化導(dǎo)致合同期內(nèi)貨物價(jià)格變化，要求價(jià)格變動(dòng)一方應(yīng)當(dāng)提前15日通知對(duì)方，經(jīng)對(duì)方書面確認(rèn)后方可調(diào)價(jià)。
價(jià)格變動(dòng)自確認(rèn)之日起生效，適用于確認(rèn)之日后的新訂單。
4、乙方對(duì)本合同中所列貨物特別指定原料或樣式等專門條件時(shí)，需在簽訂本合同的同時(shí)向甲方提交指示說明書或樣式說明書。
5、甲方所提供貨物的外包裝應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，用中文標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名與廠址、規(guī)格、等級(jí)、采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明、使用說明、生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期、警示標(biāo)志及其它說明等。
貨物應(yīng)當(dāng)使用正規(guī)條形碼，以便于pos機(jī)識(shí)別;無條形碼的貨物應(yīng)當(dāng)在《附件一》中說明，同時(shí)向乙方購買內(nèi)部條形碼貼于貨物外包裝上。
6、甲方應(yīng)當(dāng)保證其所提供貨物的質(zhì)量符合本合同或訂單約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);甲方提供有關(guān)貨物質(zhì)量說明的，應(yīng)當(dāng)符合該說明的質(zhì)量要求。
質(zhì)量要求不明確的，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行;無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，按照通常標(biāo)準(zhǔn)或者符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)履行。
二、代理人
1、本合同代理人在其主管的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中所簽署的各種文件、單據(jù)，作為雙方簽訂、履行合同的有效憑證。
2、雙方如變更或撤換代理人，應(yīng)當(dāng)以書面形式提前7日通知對(duì)方，委派和撤換代理人的通知書作為本合同附件。
三、訂貨
1、乙方向甲方訂貨，應(yīng)當(dāng)提前72小時(shí)發(fā)出訂單，雙方約定的訂單形式為：
(1)乙方電子商務(wù)平臺(tái)(2)電子郵件(3)傳真(4)訂貨合同(5)其他____________
2、訂單應(yīng)當(dāng)明確貨物的名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址、規(guī)格、計(jì)量單位、品牌、質(zhì)量、產(chǎn)地、數(shù)量、單價(jià)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等具體內(nèi)容。
3、甲方收到訂單后應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)對(duì)能否接受訂單予以明確答復(fù)，答復(fù)形式同訂單形式一致;不予答復(fù)的，視為不接受訂單。
如答復(fù)中對(duì)訂單具體內(nèi)容有修改的，乙方應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)表示是否接受，乙方不接受則視為訂單無效;乙方不予答復(fù)的，視為接受修改的訂單。
4、訂單及訂單答復(fù)以電子網(wǎng)絡(luò)為傳輸載體的，應(yīng)當(dāng)發(fā)送至本合同指定的網(wǎng)址或電子郵箱;以傳真、訂貨合同等書面文字為載體的，應(yīng)當(dāng)加蓋訂貨單位公章或代理人簽字，方為有效。
四、交貨及驗(yàn)收
1、甲方應(yīng)當(dāng)將訂單列明的貨物，按照約定的時(shí)間、運(yùn)輸方式交付到乙方指定地點(diǎn)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)妥善安排工作人員在到貨后12小時(shí)內(nèi)按照訂單對(duì)貨物的種類、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、包裝等進(jìn)行初步驗(yàn)收，并出具收貨憑證;如貨物不符合本合同及訂單要求的，可以拒絕接收。
對(duì)于特殊情況下無法在12小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢的，應(yīng)當(dāng)出具收貨待驗(yàn)收憑證，同時(shí)告知驗(yàn)收完畢的具體時(shí)間。
3、乙方對(duì)于已經(jīng)驗(yàn)收的貨物發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)在質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)在質(zhì)量保證期內(nèi)提出，無質(zhì)量保證期的在收貨后24個(gè)月內(nèi)提出，否則視為貨物質(zhì)量符合約定。
供應(yīng)商知道或者應(yīng)當(dāng)知道所提供貨物不符合約定的，不受前述提出異議時(shí)間的限制。
質(zhì)量異議應(yīng)當(dāng)以書面形式向甲方提出，甲方應(yīng)當(dāng)在收到異議后的10日內(nèi)予以書面答復(fù)，否則視為認(rèn)可。
五、貨物促銷
1、乙方可以根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略制定貨物促銷計(jì)劃，以加速貨物的周轉(zhuǎn)和銷售。
2、甲方可以根據(jù)自身產(chǎn)品狀況，有選擇地參加促銷活動(dòng)，同時(shí)向乙方支付促銷服務(wù)費(fèi)用或者給予貨物價(jià)格優(yōu)惠。
3、雙方應(yīng)當(dāng)就促銷方式、促銷期間、乙方所提供的服務(wù)內(nèi)容、甲方支付的服務(wù)費(fèi)用及支付辦法等具體事宜，另行簽訂《促銷服務(wù)協(xié)議》。
六、貨物退換
1、雙方在確定貨物價(jià)格時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)貨物退換、損耗問題予以充分考慮。
甲方選擇的退換貨類型為_____：
(1)不接受退換貨(2)可接受全部退換貨(3)有條件的退換貨
(4)在貨物總價(jià)值%損耗范圍內(nèi)可接受退換貨
2、在選擇有條件退換貨的前提下，為了保持乙方合理庫存，且有利于貨物周轉(zhuǎn)，雙方同意：
在第____種條件時(shí)甲方同意更換貨物：
(1)殘、次品(2)季節(jié)性貨物過季時(shí)(3)滯銷貨物(4)其他____
在第____種條件時(shí)，甲方接受乙方退貨：
(1)殘、次品(2)季節(jié)性貨物過季時(shí)(3)滯銷貨物(4)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題(5)其他
對(duì)于存在保質(zhì)期、有效期的貨物，乙方應(yīng)當(dāng)在保質(zhì)期、有效期尚存1/3的期限內(nèi)提出退換貨。
3、乙方退換貨應(yīng)當(dāng)向甲方發(fā)出書面退換貨通知，甲方應(yīng)當(dāng)于收到后5日內(nèi)對(duì)所退換貨物進(jìn)行核實(shí)并書面確認(rèn)，10日內(nèi)負(fù)責(zé)更換或者收回所清退貨物。
逾期不答復(fù)或書面確認(rèn)后未在10日內(nèi)負(fù)責(zé)更換或者收回所清退貨物的，乙方有權(quán)自行處置該貨物，并在對(duì)帳結(jié)算時(shí)予以扣除。
七、對(duì)帳與結(jié)算
1、雙方確認(rèn)的結(jié)算方式為_________：
2、采用第1條第(3)種方式結(jié)算的，雙方應(yīng)當(dāng)在本合同中明確對(duì)帳及結(jié)算周期。
(1)按照貨物的銷售周期，甲乙雙方確認(rèn)的對(duì)帳周期為：每月次，具體對(duì)帳日期為每月日。
對(duì)帳日前3日，甲方應(yīng)當(dāng)按照進(jìn)貨、銷售、退貨等清單載明的數(shù)量及數(shù)額向乙方提供《貨物對(duì)帳單》，乙方持相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后簽字確認(rèn);無故不確認(rèn)的，視為認(rèn)可《貨物對(duì)帳單》的內(nèi)容。
(2)雙方確認(rèn)的結(jié)算周期為：
a10日b15日c30日d45日e其他____
3、如因貨物種類不同，確定的對(duì)帳周期、結(jié)算周期不同，可就具體貨物的對(duì)帳周期、結(jié)算周期或者其他的對(duì)帳、結(jié)算辦法另行制作本協(xié)議附件或在《附件一》中列明。
4、乙方應(yīng)當(dāng)盡力建立順利、便捷、無障礙的結(jié)算機(jī)制。
結(jié)算期滿后，甲方可持《貨物對(duì)帳單》及增值稅發(fā)票要求乙方足額支付貨款。
5、雙方確定的付款方式為：(1)現(xiàn)金(2)轉(zhuǎn)賬支票(3)電匯(4)_______
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)
甲方應(yīng)當(dāng)保證其所提供的貨物不存在任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)的瑕疵。
如因甲方或其供應(yīng)商侵犯第三方的專利權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密或其他權(quán)益產(chǎn)生爭(zhēng)議，給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部責(zé)任并承擔(dān)因此發(fā)生的各種費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、甲乙雙方均應(yīng)當(dāng)全面履行本合同的約定，一方違約給另一方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、甲方未按照已經(jīng)確認(rèn)的訂單內(nèi)容發(fā)貨，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或補(bǔ)足;造成交貨延遲的，每延遲1日應(yīng)當(dāng)支付延遲交貨金額萬分之五的違約金;延遲3日以上的，除支付違約金外，乙方有權(quán)取消該批次訂單;累計(jì)5次遲延交貨的，乙方有權(quán)解除本合同。
3、乙方未按照合同約定的期限結(jié)算的，每延遲1日，應(yīng)當(dāng)按日支付應(yīng)當(dāng)結(jié)算金額萬分之五的違約金;延遲30日以上的，除支付違約金外，甲方有權(quán)解除合同。
4、由于甲方貨物質(zhì)量問題導(dǎo)致消費(fèi)者退貨或者乙方受到有關(guān)政府部門查處，甲方應(yīng)當(dāng)積極參與調(diào)查處理并賠償因此給乙方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失;情節(jié)嚴(yán)重給乙方商譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害的，乙方有權(quán)解除本合同。
十、合同的解除
1、任何一方非因?qū)Ψ竭`約提出解除本合同，均應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知對(duì)方，合同自雙方協(xié)商確定的日期解除。
甲方提出解除合同的，已經(jīng)支付的各種促銷服務(wù)費(fèi)用乙方不予返還;乙方提出解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際履行期的比例向甲方退還已經(jīng)收取的各種促銷服務(wù)費(fèi)用。
2、任何一方出現(xiàn)如下情形時(shí)，另一方有權(quán)無需預(yù)先告知即以書面通知的方式解除本合同，合同自通知送達(dá)之日解除。
乙方提出解除合同的，已經(jīng)收取的各種促銷服務(wù)費(fèi)用不予返還;甲方提出解除合同的，乙方應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際履行期的比例向甲方退還已經(jīng)收取的各種促銷服務(wù)費(fèi)用：
(1)存在本合同第九條第2、3、4款約定的嚴(yán)重違約行為時(shí);
(2)受到政府行政主管部門吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或停業(yè)處分，或其它喪失合法經(jīng)營(yíng)身份或資格的情況發(fā)生時(shí);
(3)申請(qǐng)破產(chǎn)、進(jìn)入清算程序，或陷入無力償付債務(wù)或資不抵債的狀態(tài)，或其它有充分理由可認(rèn)為財(cái)務(wù)狀況惡化或有該可能性時(shí);
(4)未經(jīng)他方同意，把本合同的權(quán)利或義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方的;
(5)增值稅一般納稅人資格被取消時(shí)。
3、合同解除后，雙方仍應(yīng)當(dāng)按照本合同第七條約定的方式進(jìn)行對(duì)帳和結(jié)算。
十一、合同期限
1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。
2、合同期滿前1個(gè)月，如雙方同意繼續(xù)合作，應(yīng)重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同，乙方仍然下達(dá)訂單且甲方接受的，視為原合同自動(dòng)順延1年。
十二、爭(zhēng)議解決方式
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按照以下第___種方式處理：
(1)向___________________人民法院提起訴訟;
(2)向___________________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
十三、其他
(二)驗(yàn)收交接后，雙方應(yīng)當(dāng)簽署車位交接單。
由于買受人原因未能按期辦
1、本合同涉及的通知，應(yīng)當(dāng)以書面形式確認(rèn)，并在通知方通過郵局以掛號(hào)信、特快專遞等形式寄達(dá)本合同約定地址或被通知方工作人員簽收后，視為送達(dá)。
2、本合同附件為合同的有效組成部分，按照雙方約定的解釋順序進(jìn)行解釋。
3、本合同的變更和補(bǔ)充，雙方應(yīng)當(dāng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋單位公章或合同專用章后生效。
5、本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
電話/傳真：電話/傳真：
電子郵件：電子郵件：
開戶銀行/帳號(hào)：開戶銀行/帳號(hào)：
稅號(hào)：稅號(hào)：
蓋章：蓋章：
簽字日期：年月日簽字日期：年月日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇14
甲方：東莞市正同實(shí)業(yè)有限公司 合同編號(hào)：DG20130002A 乙方：杭州新東林食品有限公司 簽訂日期： 20__-3-11根據(jù)供需雙方要求，經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方共同制定以下購銷合同內(nèi)容：
共同遵守下列條款。 此合同內(nèi)容和條款經(jīng)雙方簽定后即具有法律效力。
一、生產(chǎn)要求：1.材料為身，底，蓋，內(nèi)蓋全部為0.23MM馬口鐵;尺寸按照乙方要求的50_50_128MM制作。2.印刷為：罐身，外面白磁+4色+2專+光油(含激凸);外蓋，外面白磁+1色+光油(含激凸);底部分：外面白磁+光油;內(nèi)蓋部分：雙面光油(含激凸);3.大貨松緊度保持一致。4.表面光滑，不可有劃痕，刮花，污漬，生銹，凹凸不平等質(zhì)量問題。5.所有產(chǎn)品的細(xì)節(jié)處需與確認(rèn)的樣板保持一致。
二、 質(zhì)量要求：甲方應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參考行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和客戶確認(rèn)樣.
三、 包裝要求：每個(gè)罐子入膠袋，平卡分層，再入B=B外箱。100個(gè)/每外箱;
四、付款：確認(rèn)合同后，乙方支付模具費(fèi)13500元和樣板費(fèi)2500元，確認(rèn)樣品后支付大貨(正方罐含內(nèi)蓋)款30%作為定金，退回部分樣板費(fèi)1000元(可從定金中扣除)，大貨(正方罐含內(nèi)蓋)出貨前支付余款。
五、 樣板確認(rèn)以雙方郵件為準(zhǔn)：甲方： 乙方：
六、 貨款收取：乙方將貨款直接銀行轉(zhuǎn)賬至甲方以下指定公司公帳帳號(hào);甲方帳號(hào)如下：
開戶行：東莞農(nóng)村商業(yè)銀行塘廈支行營(yíng)業(yè)部 公司名稱：東莞市正同實(shí)業(yè)有限公司 稅務(wù)識(shí)別號(hào)：基本帳號(hào)：
七, 交期：模具和樣板的交期為在收到模具費(fèi)及樣板費(fèi)日起15天內(nèi)交樣板，剩余訂單交期為收到30%訂金和樣品確認(rèn)后 16天內(nèi)貨送工廠，由于甲方交貨延期或質(zhì)量問題造成的損失由甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
八, 此報(bào)價(jià)為含稅17%的增值稅，所有運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九,保密要求：甲乙雙方不得向任何其它公司或個(gè)人提及此合同涉及的相關(guān)內(nèi)容。甲方擁有對(duì)印刷品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，乙方不得將設(shè)計(jì)內(nèi)容轉(zhuǎn)讓或泄露給第三方，若因乙方原因造成甲方損失，乙方應(yīng)賠償甲方因知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題所造成的一切損失。
十, 合同效力：合同自雙方簽定日起生效，如任何一方要求修改，須提前15個(gè)工作日通知另一方，雙方書面同意后，修改才能生效，合同簽訂后不得隨意取消.經(jīng)雙方約定，若乙方單方面取消訂單，則需支付甲方為訂單已支付的全部相關(guān)費(fèi)用
十一. 執(zhí)行合同若發(fā)生一切爭(zhēng)議應(yīng)通過友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成則按合同法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解決。
十二. 本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，今后在合同執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決。
十三. 因不可抗拒的因素造成甲、乙雙方無法履行各自的合同義務(wù)，造成的損失由雙方協(xié)商解決。
十四. 合同于簽訂之日起生效，合同有效期至20__年 6月 30日
十五. 樣板收貨地址：上海市普陀區(qū)中江路106號(hào)201室;正貨收貨地址：杭州市臨安市龍崗鎮(zhèn)龍都街888號(hào)
請(qǐng)甲方簽字蓋章確認(rèn)請(qǐng)乙方簽字蓋章
甲方簽字&蓋章處_____________ 乙方簽字&蓋章處：_____________
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇15
買方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________國(guó)籍：____________
賣方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________國(guó)籍：____________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議各條款，共同履行：
第一條貨物名稱：____________________
第二條產(chǎn)地：____________________
第三條數(shù)量：____________________
第四條商標(biāo)：____________________
第五條價(jià)格：____________________________________
第六條包裝：____________________
第七條付款條件：簽訂合同后買方于7個(gè)銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運(yùn)的、無追索權(quán)的信用證。
第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內(nèi)予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時(shí)到達(dá)裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費(fèi)，按總金額____%計(jì)算為限。
因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條：賣方收到買方信用證的14個(gè)銀行日內(nèi)，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。
若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條應(yīng)附的單據(jù)：賣方向買方提供：
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3.原產(chǎn)地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________所需的其他主要單據(jù)。
第十一條裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時(shí)間至少14天前用電報(bào)方式將裝船條件告知買方，買方或其人將裝貨船估計(jì)到達(dá)裝貨港的時(shí)間告知賣方。
第十二條其他條款：質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗(yàn)可于裝貨港一次進(jìn)行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費(fèi)、領(lǐng)事費(fèi)應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
第十三條裝船時(shí)間：
第十四條裝貨效率：每一個(gè)晴天工作日，除星期日、外，每艙口進(jìn)貨為________立方(噸)。
第十五條延期費(fèi)/慢裝卸罰款：對(duì)于________載重噸船來說，每天________u.s.d.。
第十六條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺(tái)風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時(shí)，則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時(shí)間。
第十七條合同爭(zhēng)議的解決：
第十八條本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字生效。
買方：____________________________賣方：____________________
代表：____________________________代表：________
日期：____________________________日期：________
簽約日期：____年__月__日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇16
項(xiàng)目名稱：____________________________
采購人(甲方)：______________________
地 址：_____________________________
供應(yīng)商(乙方)：______________________
地 址：_____________________________
簽訂時(shí)間：____________________________
簽訂地點(diǎn)：____________________________
有效期限：____________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方購買乙方__________________事項(xiàng)簽訂本合同。
第一條 合同標(biāo)的
1、乙方根據(jù)甲方需求提供下列貨物，貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量詳見“供貨一覽表”。
格式如下：
注：供貨一覽表需附相關(guān)服務(wù)承諾均作為本合同附件。
2、交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：____________。
第二條 交貨方式：
1、交貨時(shí)間：_______。
2、交貨地點(diǎn)：_______。
3、運(yùn)輸方式：_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān))。
4、保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投
保金額和投保險(xiǎn)種)。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。
第三條 合同總價(jià)款
本合同項(xiàng)下貨物總價(jià)款為(大寫)_________人民幣。
1、在簽訂此合同后的15個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方首次支付合同總價(jià)的_________%，即人民幣_(tái)_______元，大寫_________;余款_________%即人民幣_(tái)_______元，大寫_________，于貨物在_____年____月____日交付驗(yàn)收后的15個(gè)工作日內(nèi)付清。
2、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交完畢下列文件材料，由甲方財(cái)務(wù)處撥付款項(xiàng)：
(1)由國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的正式發(fā)票，包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票和定額發(fā)票;
(2)經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的發(fā)票復(fù)印件;
(3)經(jīng)甲方簽署的驗(yàn)收單或區(qū)縣簽收單。
(4)合同副本。
3、本合同總價(jià)款是貨物設(shè)計(jì)、制造、包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、安裝及驗(yàn)收合格之前及保修期內(nèi)備品備件發(fā)生的所有含稅費(fèi)用。
4、本合同總價(jià)款包含乙方應(yīng)當(dāng)提供的伴隨服務(wù)/售后服務(wù)費(fèi)用。
5、本合同執(zhí)行期間合同總價(jià)款不變。
6、付款采取以下第
(1)現(xiàn)金
(2)支票
(3)付款至指定賬戶
開戶名：_____________________
開戶行：_____________________
賬號(hào)：____________________________
第四條 權(quán)利保證
乙方應(yīng)保證買方在使用該貨物或其任何一部分時(shí)不受第三方提出侵犯其專利權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他權(quán)利的起訴。一旦出現(xiàn)侵權(quán)，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。由此給甲方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)甲方予以賠償。
第五條 質(zhì)量保證
1、乙方所提供的貨物應(yīng)當(dāng)滿足以下質(zhì)量要求質(zhì)量要求，則按國(guó)家有關(guān)部門最新頒布的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范為準(zhǔn)。)
2、乙方應(yīng)保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應(yīng)保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命內(nèi)具有良好的性能。
3、除合同另有規(guī)定外，乙方提供的全部貨物均應(yīng)按國(guó)家或主管部門的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的保護(hù)措施進(jìn)行包裝。如無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，雙方約定的該包裝應(yīng)適應(yīng)于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運(yùn)抵指定地點(diǎn)。由于包裝不善所引起的貨物損失均由
乙方承擔(dān)。每一包裝單元內(nèi)應(yīng)附詳細(xì)的裝箱單。包裝材料及包裝費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
4、因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行鑒定。貨物符合標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由甲方承擔(dān);貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由乙方承擔(dān)。
5、雙方約定的貨物質(zhì)量保證期為內(nèi)，乙方應(yīng)對(duì)由于設(shè)計(jì)、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負(fù)責(zé)，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方同意按照以下方式承擔(dān)責(zé)任：
(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切損失和費(fèi)用，包括利息、銀行手續(xù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、裝卸費(fèi)以及為保護(hù)退回貨物所需的其它必要費(fèi)用。
(2)根據(jù)貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額，經(jīng)買賣雙方商定降低貨物的價(jià)格。
(3)用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件和/或設(shè)備來更換有缺陷的部分和/修補(bǔ)缺陷部分，乙方應(yīng)承擔(dān)一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)并負(fù)擔(dān)買方蒙受的全部直接損失費(fèi)用。同時(shí)，乙方應(yīng)相應(yīng)延長(zhǎng)修補(bǔ)和/或更換件的質(zhì)量保證期。
第六條 驗(yàn)收
1、貨物的到貨驗(yàn)收包括：型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、及貨物包裝是否完好。
2、乙方應(yīng)將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊(cè)、原廠保修卡、隨機(jī)資料)及隨機(jī)工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的，視為未按合同約定交貨，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)齊，因此導(dǎo)致逾期交付的，由乙方承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在到貨后的(_________)個(gè)工作日內(nèi)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收;需要乙方對(duì)貨物或系統(tǒng)進(jìn)行安裝調(diào)試的，甲方應(yīng)在貨物安裝調(diào)試完畢后的(_________)個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，由甲方簽署驗(yàn)收單并加蓋單位公章。
4、甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付合同約定的尾款。
5、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第七條 伴隨服務(wù)/售后服務(wù)
1、乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及合同所附的“服務(wù)承諾”提供服務(wù)。
2、除前款規(guī)定外，乙方還應(yīng)提供下列服務(wù)：
(1)貨物的現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試和/或啟動(dòng)監(jiān)督;
(2)就貨物的安裝、啟動(dòng)、運(yùn)行及維護(hù)等對(duì)甲方人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
第八條 違約責(zé)任
1、甲方在合約同定期內(nèi)無正當(dāng)理由拒收貨物、拒付貨物款的，由甲方向乙方支付違約金，按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計(jì)算 2、乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日千分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
3、乙方所交付的貨物品種、型號(hào)、規(guī)格不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收。甲方拒收的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。換貨、修理后仍不能滿足要求的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)退還甲方已經(jīng)支付的金額， 4、在乙方承諾的或國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)(取兩者中最長(zhǎng)的期限)，如經(jīng)乙方兩次維修或更換，貨物仍不能達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)退回全部貨款，并支付合同總價(jià) %的違約金。
5、乙方未按本合同的規(guī)定和“服務(wù)承諾”提供伴隨服務(wù)/售后服務(wù)的，應(yīng)按合同總價(jià)款的_________%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
7、貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
8、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
9、其它：_______________。
10、乙方在承擔(dān)上述一項(xiàng)或多項(xiàng)違約責(zé)任后，仍應(yīng)繼續(xù)履行合同規(guī)定的義務(wù)(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時(shí)追究乙方的任何一項(xiàng)違約責(zé)任并不表明甲方放棄追究乙方該項(xiàng)或其他違約責(zé)任。
第九條 破產(chǎn)終止合同
如果乙方破產(chǎn)或無清償能力，甲方可在任何時(shí)候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補(bǔ)償。該終止合同將不損害或影響甲方已經(jīng)采取或?qū)⒁扇〉娜魏涡袆?dòng)或補(bǔ)救措施的權(quán)力。
第十條 合同的變更、終止和轉(zhuǎn)讓
1、對(duì)合同的任何修改和變更，合同一方須向另一方發(fā)出書面通知，并得到另一方的同意。
2、任何對(duì)合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。
3、未經(jīng)甲方允許，乙方不得擅自部分或全部轉(zhuǎn)讓其應(yīng)履行的合同義務(wù)。
第十一條 不可抗力條款
1、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結(jié)合同時(shí)所不能預(yù)見的、并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事件，諸如戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震、國(guó)家政策法規(guī)的變更和修改等。
2、由于不可抗力致使合同無法履行的，受不可抗力影響一方應(yīng)立即將不能履行本合同的事實(shí)書面通知對(duì)方，并在不可抗力發(fā)生之日起 15 天內(nèi)提供有關(guān)相關(guān)政府部門或公證機(jī)關(guān)出具的證明文件。
3、由于不可抗力的原因，阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同，本合同執(zhí)行時(shí)間可根據(jù)中止的時(shí)間相應(yīng)順延，免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責(zé)任，但是，雙方應(yīng)采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因，并且一旦該等原因被消除，則雙方應(yīng)就合同的履行及后續(xù)問題進(jìn)行協(xié)商，按照該事件對(duì)合同履行的影響程度，決定繼續(xù)履行合同或終止合同。
4、一方遲延履行后發(fā)生不可抗力的，仍應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任
第十二條 解決合同糾紛的方式
1、甲、乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議，由雙方及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方同意由北京仲裁委員會(huì)仲裁。
2、仲裁費(fèi)由敗訴方負(fù)擔(dān)。
3、仲裁期間，除正在進(jìn)行仲裁部分外，合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時(shí)間上的先后關(guān)系。 第十三條 合同生效及其他
1、乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營(yíng)的證明文件，并作為本合同的附件。
2、簽訂本合同時(shí)，雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
3、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
4、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，_________份交計(jì)生委財(cái)務(wù)處存檔。
甲方(購買人)：_______ 乙方(供應(yīng)商)：_______
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
聯(lián) 系 人：_________ 聯(lián) 系 人：_________
電 話：_________ 電 話：_________
開戶銀行：___________
帳號(hào)：_______________
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇17
中外貨物買賣合同（CFR條款）
合同號(hào)：＿＿＿＿?日?期：＿＿＿＿?地?點(diǎn)：＿＿＿＿
買方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報(bào)：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
賣方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報(bào)：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
本合同由買方和賣方商訂。在合同項(xiàng)下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條?品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二條?合同總值
第三條?原產(chǎn)國(guó)別及制造廠商
第四條?裝運(yùn)港
第五條?目的港
第六條?裝運(yùn)期
分運(yùn)：
轉(zhuǎn)運(yùn)：
第七條?包裝
第八條?嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號(hào)、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：＿＿＿＿
第九條?_____：裝運(yùn)后由買方投保。
第十條?付款條件
（1）買方在裝運(yùn)期前30天，通過中國(guó)開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計(jì)＿＿＿＿。該信用證在中國(guó)＿＿＿＿行收到下列單證并核對(duì)無誤后承付（在分運(yùn)情況下，則按分運(yùn)比例承付）。
a._____可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩份副本，注明“運(yùn)費(fèi)已付”，空白抬頭，空白背書。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號(hào)，信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付_____技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運(yùn)后即刻發(fā)給買方的已裝運(yùn)通知電報(bào)/電傳附本一份。
（3）中國(guó)在收到合同＿＿＿＿中規(guī)定的，由雙方簽署的驗(yàn)收證明后，在＿＿＿＿天內(nèi)，承付合同金額的百分之＿＿＿＿，金額為＿＿＿＿。
（4）按本合同第15條和第18條，規(guī)定買方在付款時(shí)有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
（5）所有發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)的銀行費(fèi)用應(yīng)由買方承擔(dān)，所有發(fā)生在中國(guó)境外的銀行費(fèi)用應(yīng)由賣方承擔(dān)。
第十一條?裝運(yùn)條件
（1）賣方必須在裝運(yùn)前四十天向買方通知預(yù)訂的船名及其運(yùn)輸路線，供買方確認(rèn)。
（2）賣方必須在裝運(yùn)前二十天通知買方預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間，合同號(hào)，發(fā)票金額，發(fā)運(yùn)件數(shù)及每件的重量和尺碼。
（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時(shí)內(nèi)，以電報(bào)/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重，發(fā)票金額，船名和啟運(yùn)日期。
（4）如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過20噸，長(zhǎng)12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙，注明詳細(xì)的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運(yùn)輸。
（5）如果由于賣方未及時(shí)按11條第（3）款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時(shí)_____而造成的一切損失，由賣方承擔(dān)。
（6）在目的港卸貨和內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)囊磺匈M(fèi)用由買方承擔(dān)。
第十二條?技術(shù)文件
（1）下述_____英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運(yùn)：
a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
b.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
（2）此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號(hào)航空郵寄本條款?(?1）中規(guī)定的技術(shù)文件。否則，買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條?保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對(duì)合同貨物的正常使用給予＿＿＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)＿＿＿＿起開始計(jì)算。
第十四條?檢驗(yàn)
（1）賣方/制造廠商必須在交貨之前對(duì)貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量進(jìn)行精確全面的檢驗(yàn)，并簽發(fā)質(zhì)量證明書，證明貨物符合合同規(guī)定。此證明書_____貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商必須將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報(bào)告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
（2）?在貨物抵達(dá)目的地港之后，買方須申請(qǐng)中國(guó)商品檢驗(yàn)局（以下稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)，并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和?數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由_____公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物抵達(dá)目的港后＿＿＿＿天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方索賠。
（3）如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料，買方將安排商檢局檢驗(yàn)，并有權(quán)依據(jù)檢驗(yàn)證書向賣方索賠。
（4）如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書不及辦妥，買方須電告賣方延長(zhǎng)商檢期＿＿＿＿天。
第十五條?索賠
（1）如果賣方對(duì)貨物與合同規(guī)定不符負(fù)有責(zé)任，且買方在本合同第13條第14條規(guī)定的檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時(shí)，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費(fèi)用，包括：利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、_____費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲(chǔ)、碼頭裝卸費(fèi)以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其它必要費(fèi)用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失及費(fèi)用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長(zhǎng)。
第十六條?不可抗力
（1）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時(shí)間作相應(yīng)延長(zhǎng)。
（2）受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時(shí)盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機(jī)構(gòu)出具的事故證明書掛號(hào)航空郵寄給另一方認(rèn)可。
（3）如果不可抗力事故持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號(hào)航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條?_____
（1）凡由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸_____。
（2）_____應(yīng)提交中國(guó)北京中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)，按照其程序_____。
（3）_____機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行，_____費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。_____機(jī)構(gòu)另有裁定者除外。
（4）_____期間，雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭(zhēng)議部分之外的合同其它條款。
第十八條?延期和罰款
如?賣方不能按合同規(guī)定及時(shí)交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時(shí)扣除，但是罰款額不超過貨物總?值的5％，罰金率按每星期0.5％計(jì)算。不足一星期者按一星期計(jì)。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期，買方有權(quán)撤銷合同。盡管撤銷了合同，賣方仍須?向買方立即支付規(guī)定罰款。
第二十條?本合同雙方簽字后生效。
買方:賣方:
年?月?日
說明:CFR是國(guó)際貿(mào)易術(shù)語的一種,即成本加運(yùn)費(fèi),賣方必須支付成本和將貨物運(yùn)到指定的目的港所需的運(yùn)費(fèi)。買方自己購買貨物運(yùn)輸途中的_____。貨物滅失或損壞的風(fēng)險(xiǎn)及貨物裝船后所產(chǎn)生的任何額外費(fèi)用，自貨物于裝運(yùn)港越過船舷時(shí)起即從賣方轉(zhuǎn)由買方承擔(dān)。
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇18
買方：___________________________
地址：___________________________
傳真：___________________________
賣方：___________________________
地址：___________________________
傳真：___________________________
本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項(xiàng)條款。
1.描述
項(xiàng)目
商品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
1
工廠交貨價(jià)：
2.原產(chǎn)國(guó)和制造商名稱
____________________________________
3.包裝
包裝在結(jié)實(shí)的新木箱或紙箱里，適合遠(yuǎn)距離的海運(yùn)/包裹郵遞/空運(yùn)和氣候的變化，能防護(hù)野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動(dòng)和冷凍。
買方將對(duì)由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費(fèi)用負(fù)責(zé);也對(duì)由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護(hù)措施所引起的銹蝕負(fù)責(zé)。隨箱應(yīng)裝運(yùn)一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個(gè)外包裝的四周寫上箱號(hào)、毛重、凈重、尺寸、合同號(hào)、目的港、收貨人編號(hào)和下列文字：“防止潮濕 ”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：
5.交貨期
____________________________________________
6.裝貨港
____________________________________________
7.目的港
____________________________________________
8.保險(xiǎn)
在FOB和CFR條款下，保險(xiǎn)由買方在裝船后負(fù)責(zé)辦理。
9.付款
在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內(nèi)，將開出一個(gè)由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發(fā)票金額的100%)以及在條款10中所列裝運(yùn)文件時(shí)即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時(shí)通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效。
10.文件
(1)提單/空運(yùn)單：
A)在海運(yùn)條件下：
3份原始海運(yùn)提單，注明：“運(yùn)費(fèi)到付(FOB)”、合同號(hào)、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號(hào)碼以通知買方。
B)在空運(yùn)條件下：
一份原始和一份復(fù)印的空運(yùn)單，注明“運(yùn)費(fèi)到付(FOB)”、合同號(hào)、嘜頭，指定給買方。
(2)5份正本發(fā)票，注明：合同號(hào)、嘜頭(在多于一個(gè)嘜頭時(shí)，發(fā)票應(yīng)分開打印)，按照相關(guān)合同寫出明細(xì)。
(3)由廠商/供貨商確認(rèn)的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。
(4)2份由廠商/供貨商確認(rèn)的質(zhì)量、數(shù)量說明書。
(5)1份發(fā)給買方通知發(fā)貨詳情的傳真的復(fù)印件。除此之外，賣方將在發(fā)貨后7天內(nèi)，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。
(6)如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復(fù)印件。
(7)一份正本、兩份復(fù)印的原產(chǎn)地證明。
(8)文件的數(shù)量和內(nèi)容一定是完整和正確的。如果由于賣方?jīng)]有提供上述的文件造成買方不能及時(shí)清關(guān)和提貨，全部損失由賣方負(fù)擔(dān)。買方的姓名和完整的地址和電話號(hào)碼必須打印在提單或空運(yùn)單上，否則，賣方將負(fù)擔(dān)由此造成的損失。
以上所有文件的拷貝件要寄給喀*穆和北京辦公室。
11.裝運(yùn)：
在FOB條款下：
A.賣方將用傳真通知買方如條款12(1)的事項(xiàng)以便買方定船。
B.定船由買方或其代理辦理。
C.買方或其代理將在預(yù)計(jì)船只到達(dá)裝船港10天前通知賣方船名、預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)運(yùn)日期、合同號(hào)，以便賣方安排。賣方一定要與買方保持密切聯(lián)系。當(dāng)有必要更改船只或其到達(dá)時(shí)間不得不提前或推遲，買方及其代理應(yīng)及時(shí)通知賣方。如果買方的船只在其通知的到達(dá)日后30天之內(nèi)不能到達(dá)裝運(yùn)港口。買方將從第31天起承擔(dān)倉儲(chǔ)和保險(xiǎn)費(fèi)用。
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇19
買方：___________賣方：___________
地址：___________地址：___________
電話：___________電話___________
傳真：___________傳真：___________
郵政編碼：___________郵政編碼：___________
一、合同概述
1、買賣雙方以《中華人民共和國(guó)合同法》為依據(jù)，經(jīng)友好協(xié)商，就買方購買賣方___________產(chǎn)品事宜，簽訂本合同，以資共同遵守。
2、買方同意購買由賣方銷售的本合同中詳述的___________(以下簡(jiǎn)稱“___________”)。
3、買賣雙方同意，本合同由各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。
4、買賣雙方不得在未得到對(duì)方同意的情況下將本合同轉(zhuǎn)讓給第三方。
5、合同簽約地：___________。
6、合同正本壹式陸份，雙方各執(zhí)叁份。
7、合同設(shè)備的生產(chǎn)廠商為___________。
8、在合同履行過程中，雙方之間所有信函應(yīng)通過傳真或ems發(fā)送。當(dāng)一方要求書面正式函件時(shí)，確認(rèn)文件應(yīng)通過ems快遞。
二、貨物名稱、數(shù)量、價(jià)款
貨物名稱：____________
型號(hào)：____________
數(shù)量：____________
價(jià)款：____________
三、結(jié)算方式
貨款的支付本合同雙方之間所發(fā)生的一切費(fèi)用均以人民幣結(jié)算及支付。雙方的結(jié)算方式采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式進(jìn)行，當(dāng)賣方收到買方全額貨款后發(fā)貨給買方。
四、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)
1、賣方發(fā)運(yùn)的___________應(yīng)牢固包裝，使其適宜長(zhǎng)途運(yùn)輸、多次操作和裝卸。應(yīng)采取措施，使其防潮、防雨、防凍、防銹，確保在正常作業(yè)和裝卸條件下安全無損地到達(dá)指定地點(diǎn)。
2、賣方應(yīng)在適宜的位置，以醒目的方式，用中文印刷體書寫以下內(nèi)容：裝運(yùn)標(biāo)記、收貨人、目的地、件數(shù)、毛重/凈重、尺寸(長(zhǎng)、寬高)及設(shè)備名。
3、根據(jù)___________的特點(diǎn)和對(duì)運(yùn)輸裝卸的不同要求，所有包裝上以醒目的方式用中文和其他國(guó)際通用的標(biāo)記注明“小心輕放”“向上”“防潮”等。
4、收貨標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)外包裝盒完好無損，無擠壓、無受潮。
(2)___________及相關(guān)配件外觀完好、無損壞、無短缺。
五、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1、合同生效后，賣方應(yīng)在______日內(nèi)把貨物運(yùn)至買方指定的地點(diǎn)。
2、開箱檢驗(yàn)時(shí)雙方應(yīng)做好記錄并簽字，以作為雙方確定責(zé)任的根據(jù)。若賣方由于自身原因不能按雙方同意的日期參加檢驗(yàn)，或委托買方檢驗(yàn)，買方有
權(quán)單方開箱進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果與雙方在場(chǎng)時(shí)同樣有效。貨到7天內(nèi)買方未提出質(zhì)量異議則視為產(chǎn)品驗(yàn)收交貨完畢：數(shù)量屬實(shí)、質(zhì)量合格。
如發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)設(shè)備部件和技術(shù)資料短缺或損壞，且屬賣方責(zé)任，則由賣方負(fù)責(zé)及時(shí)補(bǔ)足或更換，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
3、貨物的所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移以貨物到達(dá)買方指定的地點(diǎn)并驗(yàn)收合格為分界點(diǎn)。即驗(yàn)收前貨物所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)歸賣方，驗(yàn)收后歸買方。
買方聯(lián)系人及驗(yàn)貨人：______聯(lián)系電話：______
賣方聯(lián)系人及驗(yàn)貨人：______聯(lián)系電話：______
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修條款
1、賣方提供的______，必須符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;
2、賣方提供的______“三包”有效期為一年(自最終用戶開具發(fā)票之日起十二個(gè)月內(nèi))。
3、賣方提供的______三包有效期為六個(gè)月(自最終用戶開具發(fā)票之日起六個(gè)月內(nèi)如在三個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)無法解決的故障，由賣方負(fù)責(zé)包換(自最終用戶開具發(fā)票之日起三個(gè)月內(nèi))。
4、賣方所提供產(chǎn)品由______公司全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)工作。返修、送修地址：______
收貨人：______
電話：______
郵政郵碼：______
七、不可抗力
1、如發(fā)生不可抗力事件，不能履行本合同，經(jīng)雙方商定，可視情順延完成本合同的時(shí)間或終止執(zhí)行。
2、受不可抗力影響的一方，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后7天內(nèi)，盡快以電傳或電報(bào)的方式通知另一方，并用ems郵寄由有權(quán)機(jī)構(gòu)出具的證明，以便另一方審查、確認(rèn)。
3、不可抗力：地震、戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、翻船、空難及雙方共同認(rèn)可的其它不可抗力。
八、違約責(zé)任
1、買方若未按合同約定的期限向賣方支付貨款，每逾期一天須按應(yīng)付貨款的______‰作為違約金補(bǔ)償賣方，此項(xiàng)違約金總額不超過本合同本金的______%。
2、賣方若未能按合同約定的時(shí)間交付貨物，每逾期一天按本合同總貨款的_____‰作為違約金補(bǔ)償買方。此項(xiàng)違約金總額不超過本合同本金的______%。
3、由于賣方自身原因錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)、收貨單位及收貨人，賣方應(yīng)承擔(dān)錯(cuò)發(fā)期間貨物毀損和遺失的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)立即采取補(bǔ)救措施，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用。
4、若因買方原因錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)、收貨單位及收貨人，買方應(yīng)承擔(dān)錯(cuò)發(fā)期間的貨物毀損和遺失風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)立即采取補(bǔ)救措施，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用。
九、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密
1、賣方保證：向買方所提供的各種技術(shù)資料是清晰、完整、正確的，所提供產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有合法性，若第三方對(duì)其提出異議，由賣方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
2、買方對(duì)賣方所提供產(chǎn)品的宣傳資料和技術(shù)資料只享有非獨(dú)占使用權(quán)。非賣方同意，不得對(duì)其進(jìn)行任何修改。
3、買方不得將賣方提供的商業(yè)秘密泄露給任何第三方。
十、其它約定事項(xiàng)
1、本合同的所有附件為本合同不可分割的部分，與本合同正文具有同等效力但若附件與主合同發(fā)生沖突時(shí)，以主合同為準(zhǔn);
2、________________________________。
十一、章爭(zhēng)議解決
若對(duì)本合同有關(guān)事宜引起爭(zhēng)議，合同雙方應(yīng)首先力求以友好協(xié)商的方式予以解決。如果協(xié)商后爭(zhēng)議仍未解決，雙方同意訴于______人民法院裁決。
買方：____________賣方：____________
法定代表人：__________法定代表人：__________
授權(quán)代表____________授權(quán)代表____________
日期：__________日期：__________
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇20
甲方(買方)：__________________________ 乙方(賣方)：__________________________ 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律的規(guī)定，甲乙雙方協(xié)商簽訂如下合同：
第一條合同標(biāo)的要求
1.甲方同意從乙方購買，乙方同意出售附件所列 系統(tǒng)設(shè)備。
2.產(chǎn)地：詳見附件。
3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
(1)按原廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即以說明書為準(zhǔn)。
(2) 其他：____________
4.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 乙方提供的設(shè)備為原廠行貨，符合原廠行貨的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
5.其他要求：________________________
第二條合同價(jià)款及支付方式
1.本合同所列各項(xiàng)目的總價(jià)款為人民幣：
__________________
2.支付方式：
(1)雙方約定按以下第 ______種方式支付：
① 甲方在貨到并安裝驗(yàn)收合格后______個(gè)工作日內(nèi)一次性支付所有款項(xiàng)。
②
第一期付款：合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的______% 。
第二期付款：貨到驗(yàn)收合格后______個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的______% 。
第三期付款：________________________
③ 其他：______________________________
(2) 付款信息 乙方單位名稱：________________________ 開戶銀行：______________________________ 帳號(hào)： ______________________________ 乙方負(fù)責(zé)開具相關(guān)發(fā)票。
第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)和包裝
1.交貨時(shí)間：按以下第______種方式確定交貨時(shí)間
(1)自合同簽訂之日起 ____日內(nèi)。
(2)于________年____月____日內(nèi)。
(3)其他方式
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇21
賣方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)_________
買方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)_________
乙方因生產(chǎn)的需要，向甲方購買沙石，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方平等友好協(xié)商，訂立以下條款。
1、甲方向乙方提供的生產(chǎn)所需的沙石質(zhì)量、數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合并滿足乙方生產(chǎn)需要，否則乙方有權(quán)解除合同。
2、乙方根據(jù)生產(chǎn)需要，分期分批向甲方購進(jìn)所需沙石，乙方每次需貨時(shí)，應(yīng)提前三天通知甲方所需沙石的種類、型量、經(jīng)甲方確認(rèn)后，甲方應(yīng)在日內(nèi)將該沙石送到乙方指定地點(diǎn)。
3、由于沙石市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)頻繁，該貨物的價(jià)格以固定價(jià)格_________元/m為準(zhǔn)。
4、沙石接收驗(yàn)收方式：乙方收到貨物后應(yīng)先進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可使用，如有質(zhì)量問題應(yīng)在收到貨物之日起。
5、在合同履行期間甲方無質(zhì)量問題及違約責(zé)任，該沙石款在雙方終止協(xié)議后一月內(nèi)由乙方向甲方付清。
6、乙方付款實(shí)行滾動(dòng)付款，月底結(jié)算。乙方并在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。
7、乙方在收到甲方的沙石后應(yīng)當(dāng)就方量進(jìn)行簽收確認(rèn)，乙方指定專人出具的簽收單作為結(jié)算依據(jù)。
8、雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭(zhēng)議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交人民法院裁決。
9、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇22
出賣人：__________________
買受人：__________________
茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長(zhǎng)交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣價(jià)款議定每件人民幣_(tái)___仟____佰元，共人民幣_(tái)___萬____仟____佰元，于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí)，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第七條市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng)，各方不得主張?jiān)鰷p貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人：__________________
買受人：__________________
_____年____月____日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇23
甲方：_________
法定代表人：_________傳真：_________
地址：_________郵編：_________
乙方：_________
負(fù)責(zé)人：_________傳真：_________
地址：_________郵編：_________
丙方：_________公司：_________
法定代表人：_________傳真：_________
地址：_________
甲、乙、丙三方本著自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
1、根據(jù)甲、丙雙方簽訂的《____合作協(xié)議___產(chǎn)品政策條款》，乙方愿意為甲方和丙方之間的付款訂貨和貨款結(jié)算提供服務(wù)，接受甲方申請(qǐng)開出以丙方為收款人的銀行承兌匯票，甲方在乙方開立結(jié)算賬戶，帳號(hào)：_________，甲方所有銷售款項(xiàng)均應(yīng)通過該賬戶結(jié)算。
2、本協(xié)議書經(jīng)甲、乙、丙三方簽章生效后，甲方簽發(fā)經(jīng)乙方承兌并由乙方寄出的銀行承兌匯票，丙方收票后向乙方開出相應(yīng)金額的《商品金額證明書》并加蓋公章和預(yù)留授權(quán)人簽名，然后將該《商品金額證明書》原件郵寄給乙方，乙方以此作為向丙方簽發(fā)《提貨通知書》的依據(jù);或者丙方將該《商品金額證明書》傳真給乙方，同時(shí)從指定郵址發(fā)電子郵件通知乙方對(duì)該傳真件內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，隨后仍應(yīng)將該《商品金額證明書》原件郵寄給乙方，乙方經(jīng)核對(duì)該傳真件與電子郵件內(nèi)容一致后，可以先以該傳真件和電子郵件通知作為向丙方簽發(fā)《提貨通知書》的依據(jù)，丙方必須保證乙方收到的《商品金額證明書》傳真件與原件內(nèi)容一致。《商品金額證明書》為丙方向乙方簽發(fā)的不可撤銷的提貨權(quán)憑證，原件交由乙方占管。
3、甲方每次申請(qǐng)開出收款人為丙方的銀行承兌匯票時(shí)，承兌保證金的交存可選擇如下幾種方式之一：
□甲方按乙方的要求提供乙方認(rèn)可的擔(dān)保方式。
□甲方交存不低于銀行承兌匯票金額的%的承兌保證金。
□甲方交存不低于銀行承兌匯票金額的%的承兌保證金，在每次提貨時(shí)追加至相當(dāng)于每次提貨金額%的保證金。
4、在該協(xié)議項(xiàng)下簽發(fā)的銀行承兌匯票額度內(nèi)，甲方每次提貨應(yīng)提前一天向乙方和丙方提出申請(qǐng)，乙方據(jù)此審簽同意發(fā)貨的《提貨通知書》，并將該《提貨通知書》原件郵寄給丙方，丙方以此作為向甲方發(fā)貨的依據(jù)，或者乙方先將該《提貨通知書》傳真給丙方，同時(shí)從指定郵址發(fā)電子郵件通知丙方對(duì)該傳真件內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并在隨后將該《提貨通知書》原件郵寄給丙方，丙方經(jīng)核對(duì)該傳真件與電子郵件內(nèi)容一致后，可以先以該傳真件和電子郵件的通知作為向甲方發(fā)貨的依據(jù)，但乙方必須保證丙方收到的《提貨通知書》傳真件與原件內(nèi)容一致。《提貨通知書》為乙方向丙方簽發(fā)的不可撤消的行使提貨權(quán)的憑證，原件由丙方占管，丙方應(yīng)將乙方審簽后的同意甲方提貨的《提貨通知書》專夾保管作為對(duì)帳依據(jù)。憑乙方簽發(fā)的《提貨通知書》，甲方可向丙方提貨。
5、未經(jīng)乙方審簽《提貨通知書》確認(rèn)，丙方向甲方供貨，不計(jì)入丙方提供給乙方占管的《商品金額證明書》金額之內(nèi)。乙方《提貨通知書》審簽方式為：乙方在同意甲方提貨的通知單上由乙方指定專人簽字并加蓋“銀行”印章。
6、對(duì)乙方審簽的《提貨通知書》，在提貨前丙方應(yīng)及時(shí)與乙方所留簽字式樣及印鑒進(jìn)行核實(shí)，未經(jīng)核實(shí)造成的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任;印鑒核對(duì)不符而予以提貨，按第5條未經(jīng)乙方審簽《提貨通知書》的情況處理。
7、乙方對(duì)甲方使用《提貨通知書》提貨的情況有權(quán)與丙方核對(duì)。丙方與乙方至少每月應(yīng)核對(duì)金額一次。
8、銀行承兌匯票到期前十日內(nèi)，甲方不得向乙方提出提貨申請(qǐng)，乙、丙雙方核對(duì)《提貨通知書》累計(jì)金額。若《商品金額證明書》金額大于《提貨通知書》累計(jì)金額，則此差額由丙方向乙方支付，乙方應(yīng)在匯票到期前八日時(shí)將載明此差額的《付款通知書》送達(dá)丙方。丙方將在兩個(gè)工作日內(nèi)以“《付款通知書》回執(zhí)”給予乙方書面回復(fù)。丙方在匯票到期日前將此差額款項(xiàng)匯至乙方指定的賬戶。丙方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定支付逾期利息。若因乙方原因造成丙方逾期付款的，丙方將不支付逾期利息。款項(xiàng)結(jié)清后，乙方將《商品金額證明書》退還給丙方。
9、除第8條約定的付款責(zé)任外，丙方不承擔(dān)其他付款責(zé)任。
10、三方必須嚴(yán)格履行本協(xié)議，本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的任何約定義務(wù)給守約方造成損失，應(yīng)賠償守約方的損失及索賠的費(fèi)用。
11、在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭(zhēng)議，首先由三方協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，則以訴訟方式解決。
12、本協(xié)議書有效期限為__年_____月_____日至__年_____月_____日止。在此期間《商品金額證明書》累計(jì)金額與《提貨通知書》項(xiàng)下甲方實(shí)際提貨金額的差額不得超過萬元。若出現(xiàn)第8條約定的丙方付款責(zé)任，丙方在履行完相應(yīng)付款責(zé)任后有權(quán)決定是否終止本協(xié)議。
13、本協(xié)議一式五份，自三方均簽章時(shí)生效，甲方執(zhí)壹份，乙、丙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
14、除甲方那份不包括附屬文件一外，本協(xié)議所附的附屬文件一、二、三、四、五為本協(xié)議不可缺少的組成部分。
15、三方在此聲明并保證如下：三方均為依法成立并合法存在的企業(yè)法人或金融機(jī)構(gòu)，有權(quán)以自身名義，權(quán)利和權(quán)限從事本合同項(xiàng)下的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并以自身名義簽署和履行本協(xié)議。
甲方：__________乙方：__________丙方：__________
法定代表人：_____負(fù)責(zé)人：_____法定代表人：_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日_____年_____月_____日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇24
買方：_______________________
地址：_______________________
傳真：_______________________ 電話：_______________________
賣方：_______________________
地址：_______________________
傳真：_______________________ 電話：_______________________
本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項(xiàng)條款。
1.描述
項(xiàng)目
商品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
1
具體技術(shù)細(xì)節(jié)見附件“A”
2
包裝
3
保險(xiǎn)和貨物重量
港(AIRPORT) 到岸價(jià)總金額：
2.原產(chǎn)國(guó)和制造商名稱
________________________________________
3.包裝
包裝在結(jié)實(shí)的新木箱或紙箱里，適合遠(yuǎn)距離的海運(yùn)/包裹郵遞/空運(yùn)和氣候的變化，能防護(hù)野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動(dòng)和冷凍。
買方將對(duì)由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費(fèi)用負(fù)責(zé)；也對(duì)由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護(hù)措施所引起的銹蝕負(fù)責(zé)。隨箱應(yīng)裝運(yùn)一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個(gè)外包裝的四周寫上箱號(hào)、毛重、凈重、尺寸、合同號(hào)、目的港、收貨人編號(hào)和下列文字：“防止潮濕”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：_______________________
5.裝船時(shí)間
_________________________________________
6.裝貨港
_________________________________________
7.目的港
_________________________________________
8.保險(xiǎn)
在CIF條款下，由賣方辦理以買方為受益人的保險(xiǎn)額為發(fā)票金額110％的一切險(xiǎn)。
9.付款
在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內(nèi)，將開出一個(gè)由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票（金額為發(fā)票金額的100％）以及在條款10中所列裝運(yùn)文件時(shí)即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時(shí)通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效。
10.文件
（1）提單/空運(yùn)單：
A）在海運(yùn)條件下：
3份原始海運(yùn)提單，注明：“運(yùn)費(fèi)先付（CIF和C＆F）”、合同號(hào)、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號(hào)碼以通知買方。
B）在空運(yùn)條件下：
一份原始和一份復(fù)印的空運(yùn)單，注明“運(yùn)費(fèi)先付（CIF和C＆F）”、合同號(hào)、嘜頭，指定給買方。
（2）5份正本發(fā)票，注明：合同號(hào)、嘜頭（在多于一個(gè)嘜頭時(shí)，發(fā)票應(yīng)分開打印），按照相關(guān)合同寫出明細(xì)。
（3）由廠商/供貨商確認(rèn)的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。
（4）2份由廠商/供貨商確認(rèn)的質(zhì)量、數(shù)量說明書。
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇25
甲方(需方)：
乙方(供方)：
合同編號(hào)：NC
甲方購置乙方廚房設(shè)備，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，在平等互利自愿的基礎(chǔ)上，簽訂合同如下：
一、合同總價(jià)及付款方式：
1、合同總價(jià)為人民幣(大寫)。總價(jià)包括設(shè)備成本、包裝、運(yùn)輸、上下力、安裝調(diào)試、保險(xiǎn)、利潤(rùn)、稅金、政策性規(guī)費(fèi)以及所有風(fēng)險(xiǎn)。
2、付款方式：合同簽訂起預(yù)付總合同款的%，調(diào)試驗(yàn)收完畢后一周內(nèi)支付合同款的%。
二、設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及技術(shù)規(guī)范要求：
1、設(shè)備清單
2、乙方按合同所制定的清單列明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等為甲方制作廚房設(shè)備。
3、乙方制作的廚房設(shè)備用料必須按合同中規(guī)定的規(guī)格、產(chǎn)地質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等制作。
三、運(yùn)輸：
1、乙方按照甲方的要求，按期將甲方訂購的廚房設(shè)備運(yùn)至甲方指定的工地，負(fù)責(zé)卸貨及就位。
2、乙方必須遵守甲方工地的規(guī)章制度，并與施工單位密切配合，文明施工，以確保工程進(jìn)度及質(zhì)量。
四、供貨質(zhì)量、交貨時(shí)間及交貨地點(diǎn)：
1、供貨質(zhì)量：
(1)乙方提供的設(shè)備必須符合國(guó)家安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及甲方本合同約定的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)為約定標(biāo)準(zhǔn)。
(2)乙方提供的設(shè)備(含零配件、隨機(jī)工具等)必須是全新的，表面和內(nèi)部均無瑕疵的原廠正品。
(3)所供設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)三包(包修、包換、包退)并承擔(dān)所有費(fèi)用。
2、交貨時(shí)間：
3、交貨地點(diǎn)：
五、安裝調(diào)試：
1、甲方委托乙方對(duì)定制的廚具及訂購配套設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，費(fèi)用含在合同總價(jià)內(nèi)，不另計(jì)費(fèi)用。
2、乙方必須按照合同的要求將設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試，乙方須保證將優(yōu)質(zhì)全新的產(chǎn)品交付甲方。
3、甲方必須派負(fù)責(zé)人(技術(shù)人員)對(duì)乙方按合同提供的廚房設(shè)備進(jìn)行規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，初驗(yàn)合格后，乙方開始安裝。
4、乙方的安裝調(diào)試應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：
1、工程驗(yàn)收：
(1)甲方在乙方產(chǎn)品安裝、調(diào)試結(jié)束后五日內(nèi)，必須組織人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，如有異議須在五日內(nèi)以書面形式通知乙方，逾期視為工程驗(yàn)收合格。
(2)乙方必須在五日內(nèi)作出書面應(yīng)答，逾期視為驗(yàn)收不合格。由乙方承擔(dān)甲方一切經(jīng)濟(jì)損失。
七、雙方責(zé)任：
1、供方的責(zé)任：
(1)從設(shè)備交付之日起，乙方必須安排壹名技術(shù)全面的工程人員，進(jìn)駐甲方現(xiàn)場(chǎng)壹周，負(fù)責(zé)廚房設(shè)備調(diào)試及保養(yǎng)，以保證設(shè)備達(dá)到的運(yùn)行狀況，乙方駐甲方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
(2)逾期交貨的，按合同總價(jià)的5%每天向甲方償付逾期交貨的違約金。
(3)在甲方正常使用、維護(hù)的條件下，產(chǎn)品保修十二個(gè)月(從安裝驗(yàn)收合格之日起計(jì)算)，易損件及人為造成的損壞不屬保修范圍。
(4)在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的損壞，乙方在接到甲方的報(bào)修通知后，必須在12小時(shí)內(nèi)趕到維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修，否則由此造成的一切損失均由乙方承擔(dān)(不可抗力除外)。
(5)供方保證長(zhǎng)期為甲方優(yōu)惠供應(yīng)零配件及易損件，協(xié)助甲方維護(hù)好該設(shè)備。
6)如乙方提供的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、材料未達(dá)到合同要求，影響甲方的使用，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)全額賠償，另甲方保有法律追究的權(quán)力。
2、需方的責(zé)任：
(1)供方在工程安裝過程中，提出的關(guān)于影響安裝的問題，需要需方解決的，需方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)、并提出解決方法。
(2)需方必須按供方提供的水、電、氣位接駁圖將管線接駁口預(yù)留在離設(shè)備壹米范圍之內(nèi)。
八、對(duì)本合同條款的任何變更、修改或增減，須經(jīng)雙方協(xié)商同意后授權(quán)代表簽署書面文件，作為本合同的組成部分并具有同等的法律效力。
九、解決合同的糾紛方式：
1、協(xié)商解決;
2、協(xié)商不成，可向原告方法律管轄區(qū)內(nèi)法院起訴。
十、本合同自雙方簽字、蓋章后生效，合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
需方：
法定代表人：
經(jīng)辦人：
電話：
開戶銀行：
銀行帳號(hào)：
供方：
法定代表人：
經(jīng)辦人：
電話：
開戶銀行：
銀行帳號(hào)：
開戶銀行：開戶銀行：
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇26
立契約書人_________________實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）__________陶瓷有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、?買賣標(biāo)的：____________________。（樣式、規(guī)格另行列表）
二、?價(jià)金：__________組人民幣_(tái)_________?元整，__________每組__________元整，合計(jì)__________?元整。
三、?送貨地點(diǎn)：甲方公司所在地或其所指定的地點(diǎn)。
四、?送貨日期：乙方應(yīng)于訂約后一個(gè)月內(nèi)按甲方指定的地點(diǎn)、組數(shù)如期送達(dá)。如有遲延，應(yīng)依遲交部分的貨款每按千分之二計(jì)罰違約金，乙方不得有異議。
五、?清償費(fèi)用：原則上運(yùn)送費(fèi)、包裝費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。惟甲方所指定送貨地點(diǎn)不在__________市__________縣兩界內(nèi)，按實(shí)際里程數(shù)每公里__________元酌收運(yùn)送費(fèi)用。
六、?甲方或其指定受領(lǐng)之人世間于受領(lǐng)第一條的茶具后，應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收。____________________如有瑕疵，應(yīng)于受領(lǐng)后七天內(nèi)以書面通知乙方更換，逾期乙方不負(fù)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
七、?甲方應(yīng)憑乙方所開出的統(tǒng)一發(fā)票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、?本契約一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
買方（甲方）：________________
公司地址：____________________
代表人：______________________
住址：________________________
身份證統(tǒng)一號(hào)碼：______________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：________________
賣方（乙方）：________________
公司地址：____________________
代表人：______________________
住址：________________________
身份證統(tǒng)一號(hào)碼：______________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：________________
__________年_______月_______日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇27
甲方：電話：地址：乙方：電話：地址：
甲、乙雙方本著平等、自愿原則，在共同遵守國(guó)家相關(guān)法律的前提下簽訂本合同。具體內(nèi)容如下：
1、交貨日期：_____年____月____日前。
2、交貨地點(diǎn)：按照約定的時(shí)間，運(yùn)輸方式交付到買方指定地點(diǎn)。
3、技術(shù)條款：按國(guó)家指定的同行業(yè)的技術(shù)要求執(zhí)行，技術(shù)抽樣達(dá)到同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)即退貨。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方收，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的當(dāng)場(chǎng)退貨。合格的即入庫。
5、包裝條款：乙方所提供商品的外包裝應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，用中文標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名與廠址、規(guī)格、等級(jí)、采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明、其它說明等。
6、付款方式：貨到驗(yàn)收合格之后，____個(gè)工作日內(nèi)付款。
7、違約責(zé)任：如果產(chǎn)品達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)即退貨，甲方承擔(dān)所有運(yùn)費(fèi)及其他費(fèi)用，如果要貨請(qǐng)?zhí)?0天通知對(duì)方，甲方必須按乙方的要求供貨，如有違約按____%賠償違約金。
8、本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任一方可向_____人民法院起訴。
9、本合同自簽定之日起生效，本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，同具法律效力。
甲方：_____年____月____日
乙方：_____年____月____日
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇28
甲方：(需方) 乙方：(供方) 甲乙雙方依據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商就鋁型材供應(yīng)達(dá)成以下協(xié)議，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、產(chǎn)品內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品名稱：堅(jiān)美牌鋁材
（2）表面處理： 素材、粉末噴涂、氟碳噴涂
（4）合金狀態(tài)： 6063-5 ,高精級(jí)；6063-6,高精級(jí)。
（5）訂單數(shù)量：約400噸
（6）工程名：
二、產(chǎn)品價(jià)格、結(jié)算方式
（1）素材門窗型材：按訂單當(dāng)天南海定價(jià)元噸；粉末噴門窗型材（國(guó)內(nèi)知名品牌常規(guī)色）：按訂單當(dāng)天南海定價(jià)元噸；氟碳三涂型材：按訂單當(dāng)天南海定價(jià)元噸；
（2）包裝方式：按廠統(tǒng)一紙包裝，重量約60177;5G
（3）交貨地點(diǎn)：甲方生產(chǎn)工廠
（4）計(jì)算重量方式：實(shí)磅計(jì)重。
（5）以上報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi)，合金狀態(tài)為6063-5，6063-6價(jià)格在原價(jià)基礎(chǔ)上另加500元噸，特殊金屬和特殊表面處理價(jià)格面議。
三、交貨時(shí)間：
（1） 合同簽訂后，收到甲方第一批訂貨單后在現(xiàn)有模具情況下約15天交貨，（法定的不可抗力情況除外），后批的訂單約20天交貨。
（2）如果乙方原因不能按期交貨，乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方的相應(yīng)損失。
（3）如果乙方不能按期交貨，是甲方貨款不到位的原因，乙方不負(fù)責(zé)任。
四、付款方式：
（1）合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20％定金，訂單完成后，每車（12噸內(nèi)）貨到工地后十五天內(nèi)支付該車貨款，訂金在最后一車貨款中扣除，甲方不按照約定付款，乙方有權(quán)停止發(fā)貨。
（2）付款方式：電匯或支票。
五、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 產(chǎn)品按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB5237-20或有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（具體詳見雙方確認(rèn)的訂單）。
六、相關(guān)事宜：
（1）乙方按甲方的訂貨單進(jìn)行生產(chǎn)（訂單甲方必須以書面形式通知乙方）乙方不得擅自改動(dòng)，否則由乙方負(fù)責(zé)。由于甲方原因下錯(cuò)單，或其它原因，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如需退貨的，須經(jīng)乙方同意，退貨價(jià)格按回收當(dāng)天“南海靈通”A00相應(yīng)鋁錠的七折執(zhí)行（不含包裝物）。
（2）如果乙方未按甲方訂單和產(chǎn)品型號(hào)、長(zhǎng)度、厚度生產(chǎn)則由乙方負(fù)責(zé)（尤其是壁厚，不得超過國(guó)家規(guī)定誤差要求，否則由此造成甲方的損失，全部由乙方負(fù)責(zé)；
（3）在有模具情況下，若乙方超出25天仍未能完成交貨，乙方需按該批貨的貨款的3‰天的罰金付予甲方。
（4）訂單完成后，乙方須書面通知甲方提貨，若甲方在20天內(nèi)不提貨，甲方需按該批貨貨款的3‰天的滯納金付予乙方，甲方在50天內(nèi)不提貨，視為放棄提貨，按六
（1）項(xiàng)退貨價(jià)格處理。
（5）甲方如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題，需在收到貨后三天內(nèi)反饋給乙方，乙方對(duì)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品包退、包換和賠償有關(guān)損失。
（6）對(duì)甲方委托乙方加工生產(chǎn)的任何模具和產(chǎn)品，如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛等與乙方無關(guān)，由甲方自行處理，并承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，同時(shí)賠償由此帶來乙方的各項(xiàng)損失。
七、鋁材運(yùn)輸、貯存、使用及保養(yǎng)注意事項(xiàng)：
1、鋁材運(yùn)輸、貯存、使用過程中應(yīng)在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放，避免碰、撞上鋁材。
2、貯存時(shí)應(yīng)注意存放在、干燥的室內(nèi)，需露天堆放的，必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪，應(yīng)立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。
3、安裝使用時(shí)，鋁材連墻處應(yīng)進(jìn)行防腐處理，須避免被石灰、水泥、沙漿等強(qiáng)酸、強(qiáng)堿材料污染；不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材，以免腐蝕鋁材表面。
4、清洗鋁材時(shí)，請(qǐng)使用柔布，用自來水或5%的中性肥皂水擦洗，禁止使用強(qiáng)腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項(xiàng)，造成本乙方品出現(xiàn)表面質(zhì)量問題（包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等）均不屬于乙方承諾的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任范圍。
八、其它：
（1）本合同生效后，雙方必須嚴(yán)格履行，如其中一方出現(xiàn)違約情況，另一方有權(quán)終止合同，所造成的損失由違約方承擔(dān)。
（2）本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，也可簽定補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
（3）本合同有效期至。
（4）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方兩份，具有同等法律效力，簽字或蓋章后生效。 甲方： 乙方： 簽名：簽名：____日期：日期
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇29
甲方(采購方)：
乙方(供應(yīng)商)：
為確保甲乙雙方利益得到保護(hù)和責(zé)任得到履行，依據(jù)《合同法》規(guī)定之內(nèi)容，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方購買LED照明燈具達(dá)成如下協(xié)議：
第一條、合同標(biāo)的(名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)等)
第二條：合同價(jià)格
本合同為非固定總價(jià)合同，甲方采購價(jià)格是指乙方出售的現(xiàn)場(chǎng)炕貨價(jià)格，具體包括原材料費(fèi)、加工費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、稅率和可能出現(xiàn)的保險(xiǎn)費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)。乙方提供的貨物的運(yùn)輸人員費(fèi)用、郵資費(fèi)用以及隨貨物品工具、配件材料費(fèi)用包含在本合同甲乙雙方商定的價(jià)格之內(nèi)，甲方無需另行支付乙方費(fèi)用。
第三條：質(zhì)量保證
1.乙方其出售給甲方的貨物質(zhì)量保證期為月，自甲方驗(yàn)收合格之日起計(jì)算;
2.乙方應(yīng)保證所提供的貨物的質(zhì)量和技術(shù)規(guī)格應(yīng)與甲方采購定單中所提出的質(zhì)量要求和技術(shù)規(guī)格相一致;若甲方對(duì)貨物質(zhì)量技術(shù)性性能無特殊說明的，則乙方貨物質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家有關(guān)部門最新頒布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
3.質(zhì)保期滿，在乙方不存在違約情形時(shí)，甲方應(yīng)返回質(zhì)保金或扣除雙方確認(rèn)的質(zhì)保金后將剩余質(zhì)保金返還給乙方，質(zhì)保金不計(jì)利息。
第四條、貨物的結(jié)算與支付
1、甲乙雙方確認(rèn)的貨物結(jié)算依據(jù)為：采購合同書復(fù)印峻、甲方采購定單(傳真件、掃描件有效)、乙方開具的有效發(fā)票，甲方按質(zhì)量合格貨物數(shù)量支付乙方貨款。如因乙方缺少結(jié)算依據(jù)而導(dǎo)致甲方不能按合同約定期限付款，甲方不承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。
2、總合同價(jià)人民幣(￥元)按實(shí)際安裝數(shù)量計(jì)算。
3.支付方式：
a合同簽訂生效后，甲方先向乙方支付合同款的%做為合同定金，即元。
b貨到達(dá)甲方指定的地點(diǎn)并驗(yàn)收合格后即付合同的%，即元。
c所有產(chǎn)品安裝調(diào)試完成，經(jīng)過項(xiàng)目方驗(yàn)收合格后，日之內(nèi)即付清合同款剩余的%，即元
第五條、違約責(zé)任
1.乙方不能按期按約交貨或部分交貨的，甲方有權(quán)不予支付乙方貨款和解除合同，乙方并應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于不能交貨部分貨款的10%的違約金;
2.乙方所交付的物品品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合國(guó)家法律法規(guī)和本合同規(guī)定的，由乙方負(fù)責(zé)保修、包換或退貨，并承擔(dān)由此而支付的實(shí)際費(fèi)用;
3.乙方違反本合同相關(guān)約定的，除應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任外，因乙方違約導(dǎo)致甲方的其它相關(guān)損失的，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此所產(chǎn)生的損失。
4.乙方逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款計(jì)算，向甲方償付每日千分之五的違約金，并承當(dāng)甲方因此所造成的損失。
第六條、不可抗力
1.不可抗力是指合同生效后，發(fā)生不能預(yù)見并且對(duì)其發(fā)生和后果不能防止或避免的事件，如地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、磁電串入等，致使直接影響本合同的履行或不能按約定的條件履行。
2.如發(fā)生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并且在不可抗力發(fā)生之日起十日內(nèi)取得公證機(jī)關(guān)不能履行或不能全面履行合同的證明送交給對(duì)方。雙方同意，可據(jù)此免除部分或全部責(zé)任。一方不能證明不能履行合同是不可抗力的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本合同約定的違約和賠償責(zé)任。
第七條、合同變更未盡事宜，雙方協(xié)商解決;合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意，以書面形式變更。
第八條、爭(zhēng)議解決方式雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成，甲乙雙方均有權(quán)向合同簽約地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第九條、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后，合同終止。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
法定代表人(簽字)法定代表人(簽字)代理人：代理人：電話:電話:開戶銀行：開戶銀行：賬號(hào)：賬號(hào)：簽約日期：簽約日期：
中外貨物買賣合同（Ｃ＆Ｆ或ＣＩＦ） 篇30
甲方(出售方)：________，身份證號(hào)：________
乙方(購買方)：________，身份證號(hào)：________
甲方現(xiàn)有一輛______色______車。車牌號(hào)________：發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)______________車架號(hào)碼________________登記日期___________乙方已現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)一致。于_____年_____月_____日_______時(shí)，有償轉(zhuǎn)讓給乙方，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，雙方自愿協(xié)商一致簽訂本合同。
一、本車價(jià)款為人民幣小寫___________元(大寫：__________)成交，甲方向乙方提供一切過戶手續(xù)后，乙方將車款一次性付清，過戶所需的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、甲方需對(duì)本車的真實(shí)性、合法有效性負(fù)全部責(zé)任，如因來路不明或被抵壓查封等其它因素給乙方帶來的直接經(jīng)濟(jì)損由甲方承擔(dān)。
三、本車甲方不做任何質(zhì)量保證，由乙方現(xiàn)場(chǎng)鑒定認(rèn)可購買，成交后雙方不得有任何異議。
四、自簽字成交前與此車有關(guān)的一切事宜(交通違章、事故債務(wù)糾紛等)由甲方負(fù)責(zé)。簽字成交后，一切事宜(交通違章、事故、債務(wù)糾紛等)由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
六、如簽字后有一方違約，由法院判決。
甲方(簽字)：__________
乙方(簽字)：__________
__________年________月______日