文化版費買賣合同書（精選3篇）

文化版費買賣合同書 篇1

　　承攬方：委托方：

　　合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《民法典》及其有關規定，特訂立本合同。

　　一、承攬標準

　　二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。

　　三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城__公司大版制作，版費由委托方預付      萬元，每單款包裝累計達到貨值      萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

　　四、貨款結算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。

　　五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

　　六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

　　七、加工承攬地：承攬方所在地。

　　八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

　　九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。

　　十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

　　十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。

　　十二、知識產權：委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業執照復印件，條碼證，證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任

　　十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件，證，印刷執照復印件，第三方檢測報告。

　　十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委托方方有權取消本合同。

　　十五、違約責任：1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任;經過調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金;未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。

　　十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。

　　十七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規定執行。

　　十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

　　十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

　　本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

文化版費買賣合同書 篇2

　　甲方：身份證號：

　　乙方：身份證號：

　　本次轉讓按照雙方商議，公平自愿的原則進行。簽訂本合同后，甲乙雙方及認定本合同各項內容均無其它異議。

　　一、甲方向乙方轉讓移動手機號碼，特簽訂此合同。

　　二、在此聲明，轉讓的手機號碼為：，轉讓內容為此號碼的所有權和使用權。乙方于年月日，乙方按照約定的轉讓費給甲方后，由乙方全權負責此手機號碼的所有費用、民事及刑事責任。甲方不在負責此手機號碼的費用、民事及刑事責任，不再擁有此號碼的使用權和所有權。

　　三、經雙方友好協商，此手機號碼的轉讓費為：人民幣。

　　四、在此號碼轉讓時，甲方必須保證此號碼無欠費、無其它民事及刑事責任，手機號碼剩余話費，根據移動公司話費查詢系統的查詢結果，由乙方按照同等數額支付給甲方。

　　五、甲方在簽訂合同后，不得在以傳真、電話以及其他方式向移動公司再次索取此號碼在交易后的使用權及相關信息記錄。乙方也不得向移動公司索取此號碼在交易前的所有信息記錄。如果甲乙雙方由于相關信息泄露而發生糾紛和損失，由信息泄漏方承擔全部責任。

　　六、雙方交易完成后，乙方不得使用此手機號碼對甲方以前使用此號碼注冊的各類信息進行修改、查詢、泄漏以及從事一切犯罪違法活動。由此給甲方造成的損失由乙方全部承擔。

　　七、雙方交易完成后，由于甲方以前通訊記錄及社會關系都由此號碼聯絡，如果發生有第三方通過此號碼尋找甲方，乙方必須告知第三方甲方的聯系方式或者通知甲方第三方的聯系方式。

　　八、雙方交易前，甲方須告知交易前此號碼的服務密碼。雙方交易完成后，乙方必須修改此賬號的服務密碼。如果由乙方不修改新密碼等相關信息而造成的損失，由乙方全部承擔。

　　九、本合同自簽訂之日起生效，甲方在收取轉讓費后需另立收據給乙方。

　　十、本合同一式份。由甲、乙雙方各執份。

　　簽署時間：年月日甲方：聯系人：聯系方式：地址：乙方：聯系人：聯系方式：地址：

文化版費買賣合同書 篇3

　　出賣方(以下簡稱甲方)：_________________

　　購買方(以下簡稱乙方)：_________________

　　雙方根據《民法典》等相關法律法規規定，經友好協商，簽訂本合同后信守下列條款，共同嚴格履行。甲方向乙方銷售如下產品

　　第一條合同必須填寫工整，不得涂改，并經甲、乙雙方指定有關負責人簽字蓋章后方可生效，否則合同無效。

　　第二條交貨時間：_________________

　　交貨地點：_________________

　　第三條付款方式：_________________

　　第四條質量保證與驗收：甲方所代理貨物保證原廠正貨，原廠包裝及未使用過的新貨，享受廠家承諾保修，否則乙方無條件退貨。乙方在驗收中如發現產品品種、型號、規格、數量、質量與本合同規定條件不符，須在產品到貨后七日內提出書面異議和處理意見，否則視為驗收合格。

　　第五條保修：_________________.

　　第六條違約責任約定：_________________

　　第七條解決合同糾紛的方式：_________________雙方協商或調解不成由提起訴訟方所在地的法院裁決。

　　第八條本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，交一份。雙方簽字生效。

　　甲方(蓋章)乙方(蓋章)

　　代表人(簽字)代表人(簽字)

　　電話：_________________電話：_________________

　　簽約日期：________________