解除商品買賣合同起訴書(精選3篇)
解除商品買賣合同起訴書 篇1
原告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
被告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:_________________
1、請法院依法解除_____________年_____月_____日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、請求法院判決被告支付違約金__________元;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:_________________
原告根據合同約定向法院起訴,要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同,并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟,請求法院判如所請。
此致
__________人民法院
具狀人:______________
_____年_____月_____日
解除商品買賣合同起訴書 篇2
甲方(購貨方):_________ 乙方(供貨方):_________
甲乙雙方本著公平、自愿、互惠互利的原則,根據《中華人民共和國民法典》,經協商一致簽訂本協議。
一、協議的簽訂與公證方式
1.本協議中的網上公證平臺特指由_________公證處運行、管理和維護的網上公證平臺,甲乙雙方共同遵守該公證處制定的有關規定與要求。
2.本協議及其相關聯的合同等法律文件由甲乙雙方通過國際計算機互聯網(以下簡稱互聯網)各自使用由_________市公證處審核發放的電子證書(用以表明和確定各方身份),在網上直接簽訂。
3._________市公證處的網上公證平臺,通過對簽約雙方或多方使用電子證書的驗證,對各方的簽約行為進行實時公證——核發公證編號,并將公證編號及簽約內容存儲備案;同時將公證編號通過互聯網實時反饋給各簽約方。
4._________市公證處的互聯網網址(URL)為:_________.
二、本協議的基本內容
1.甲方通過其經營的_________網站將乙方合法商品對外進行出口銷售。
2.乙方通過互聯網經網上公證平臺公證向甲方提交在_________網中銷售的合法商品信息,確定本協議的年交易規模(年度交易總金額上限),確定單項商品的年度交易總量。
3.甲方基于本協議接受乙方使用電子證書提交并經過公證的《商品報價單》的全部內容和對已經提交給甲方的商品信息的修改內容,甲方在使用或公布該內容時,不能對乙方提交內容進行任何修改加工(甲方只使用乙方提交的最新內容)。
4.乙方通過互聯網對已經提交給甲方的商品信息進行修改,并對修改結果使用電子證書加以確認。
5.乙方在簽署《新商品出口商品購貨協議》時,以確認書的方式作出承諾,對甲方基于本協議及乙方《商品報價單》產生的《購貨商品訂單》以下簡稱《訂單》和《購貨商品訂單生效書》以下簡稱《生效書》予以全部接受,并出具《購貨商品訂單確認書》以下簡稱《確認書》(該確認書隨本協議統一簽名公證生效,不再單獨簽名公證)。
6.《新商品出口商品購貨協議》文本部分、《購貨商品訂單》、《商品報價單》、《購貨商品訂單確認書》、《購貨商品訂單生效書》共同構成本協議,上述文件不可分割并具有同等的法律效力。
7.甲、乙雙方只執行由《生效書》確認生效的《購貨商品訂單》。
三、擔保條款
1.甲方委托_________(以下簡稱_________公司)為甲方向乙方提供供貨方交易保證金擔保,由_________公司向乙方出具《新商品出口商品交易履約交易保證金擔保單》。
2.甲方委托_________公司為甲方向乙方提供付款擔保,由_________公司向乙方出具《新商品出口商品交易履約付款擔保單》。
3._________公司僅對《購貨商品訂單》項下批量采購提供付款擔保,對樣品采購不提供擔保。
4._________公司對《購貨商品訂單》項下商品的質量及質量問題引起的付款糾紛不予擔保。
5._________公司《_________網出口商品交易履約交易保證金、付款擔保條款》作為本協議附件隨本協議統一由乙方簽名公證,不再單獨簽名公證。
四、產品質量責任條款
1.乙方在_________網中銷售的出口商品質量必須是符合質量標準(國家標準)的合法商品(產品)。
2.乙方承諾承擔由于其產品質量出現問題時給甲方所造成的全部損失。
五、貨物交割方式及公路貨物運輸保險
1.甲乙雙方約定:乙方按《訂單》將甲方購買的商品委托當地中遠國際貨運有限公司(以下簡稱中貨公司)完成商檢、出口報關手續后進行出口運輸。乙方將貨物交中貨公司后,填寫《新商品出口貨物發運交割單》(簡稱《交割單》)并簽章,乙方對《交割單》上所載明的商品數量和品種等信息的真實性負責。
2.上述出口報關費用、商檢費用、運雜費等費用由乙方承擔。
3.乙方將對本合同所售貨物進行適當完全的包裝,以適于長距離的遠洋或內陸運輸,能夠很好地保護貨物,防止潮濕、濕氣、震動、生銹、粗暴處理。乙方對由于其不適當或不良的包裝所導致的任何破壞和損失負責。
4.乙方須用不褪色的油漆在每個運輸包裝物上標明本合同的合同編號,并標出包裝號碼、尺寸、毛重、凈重,以及本面向上、小心輕放、切勿受潮等裝運標志。
5.乙方在裝運期限前以傳真方式告知甲方運輸包裝的尺寸、毛重、凈重、包裝材質等信息。
6.乙方同意由中國人民保險公司_________市分公司為乙方出口的貨物提供從乙方工廠或貨物所在地至貨物出口啟運港口的公路貨物運輸保險(保險條款按中國人民保險公司現行條款執行),該保險受益人為乙方,甲方為投保人,保險費由甲方承擔,保險單自乙方將出口貨物交給當地中貨公司后5個工作日內由甲方郵寄給乙方。
六、退稅條款
1.本協議中的退稅款是指出口商品符合我國現行出口退稅政策規定,由甲方在_________市國家稅務局辦理退稅事宜,并已取得的退稅款。
2.甲方在取得退稅款前不向乙方墊支退稅款。
3.甲方不承擔因國家出口退稅政策變更導致的無法取得退稅款責任。
4.出口業務取得的每筆出口退稅款項,由甲方扣收該款10%部分后將所剩款項匯入乙方賬戶。
七、交易保證金條款
1.為保證本協議的執行,乙方按其確定總交易額的4%交納交易保證金。
2.該保證金匯款時必需在銀行單據上注明本協議編號,否則視為無效匯款。
3.該保證金使用期限和本協議有效期限相同,期間產生的銀行利息(企業活期存款利息)歸乙方所有,本協議自然結束或提前終止后隨同交易保證金余額(本協議有效期限內乙方發生違約,甲方將扣罰相應的交易保證金)一次退還乙方。
4.乙方交易保證金循環使用,可根據業務需求追加交易保證金。
5.本協議簽訂后2個工作日內,乙方應將交易保證金匯至由_________有限公司提供擔保的交易保證金賬戶。
八、交易費用、貨款條款
1.乙方同意向甲方支付《購貨商品訂單》貨款總額5%的金額作為交易費用。
2.甲方在規定時間內為符合第九條付款及付款期限條款約定的付款條件的《購貨商品訂單》向乙方支付該《訂單》貨款總額95%的貨款(扣除5%的交易費用;如乙方發生違約按違約處理條款處理)。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
解除商品買賣合同起訴書 篇3
發包人(甲方): 承包人(乙方): 根據有關法律法規和標準規范,結合本工程實際情況,遵守平等、自原、公平 和誠實信用原則,經雙方協商達成如下協議:
1、工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包內容:本合同附件《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內容:
1.4 承包方式: □包工包料; □包工和部分包料; □包工不包料;
1.5 工期: 開工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 總日歷工期天數:天
1.6 工程質量:
1.7 合同價款(人民幣大寫): (含稅)
1.8 對甲方要求購買預防裝修污染的產品,乙方需積極配合。
1.9 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。室內環境質量驗收應在工程竣工至少7天以后、工程交付使用前進行。甲方自接到驗收通知____日內組織參與施工的各方進行驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
1.10 室內環境質量可以選擇有資質的檢測機構進行檢測,檢測費用由承擔。
1.11 室內環境質量驗收檢測不合格,甲乙雙方應采取措施,經整改后,另行驗收,整改費用由責任方承擔。屬甲方責任,工期順延;屬乙方責任,工期不順延。 工程竣工后,室內環境質量未經驗收雙方已辦理移交手續,不影響甲方對因乙方原因造成的室內環境質量不合格的索賠。 在室內環境質量驗收后,雙方應辦理驗收、移交手續。
2、工程價款及結算
2.1 雙方商定本合同價采用下列第種方式確定:
(1)固定總價合同,即承包范圍內價格一次包死,結算時除變更工程外不做任何調整。變更工程價款的確定。
(2)固定單價合同,即工程結算時,工程量根據雙方預算書中確認的計量方式按實結算,承包范圍內的項目單價按照雙方確定的預算單價不作任何調整。變更工程價款的確定。
2.2 雙方約定甲方按下表分尾款即工程缺陷保修款應在工程竣工驗收合格之日后 天內支付,尾款數額為合同價款的5%。
2.3 工程竣工驗收、室內環境質量驗收后,乙方提交工程結算書并將有關資料送交甲方,甲方自接到上述資料 天內審查完畢。到期未提出異議,視為同意,并在 天內結清除尾款外的結算款。甲方未按約定組織室內環境質量驗收,甲方應在工程竣工驗收合格后 天內結清除尾款外的結算款。
2.4 結算尾款后,乙方按工程結算款額開具發票。
3、附則 本合同正本兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執 份,乙方執 份。均具同等效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日買賣合同 篇10 買方:____________ (下稱甲方) 賣方:____________ (下稱乙方) 地址:____________ 郵編:_____ 地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________ 傳真:_____電話:____________ 傳真:_____ 電子郵箱:__________ 電子郵箱:__________ 甲乙雙方經充分協商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應在____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。 有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知后____日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答復的,視為同意乙方發貨。
8.其它:_______________。 額的計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自________年____月____日起生效,合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更后的____日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執___份;合同副本一式__份,分送______等單位。 甲方:____________ 乙方:____________ 受權代表:(簽字)______受權代表:(簽字)_______ 委托代理人:(簽字)_____ 本合同于________年____月____日訂立于____(地點)。