網(wǎng)簽版樣品買賣合同(精選31篇)
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇1
甲方:_________ 代表人:_________ 地址:_________ 乙方:_________ 地址:_________ 代表人:_________ 甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據(jù)乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣(詳見附件),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期,以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________..d.(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費用,但總金額包括下列費用:
1._________型氣墊船的價格;
2._________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1.凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費等由甲方負擔(dān)。
2.凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關(guān)稅、運輸、保險、手續(xù)費由乙方負擔(dān)。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進行生產(chǎn),并履行合同規(guī)定的支付進度,乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。
1.本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;
2.本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日前支付總金額_________%的預(yù)付款..d._________(大寫:_________美元);
3.
第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
4.
第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
5.
第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
6.每期付款乙方在二(2)周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1.本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責(zé)。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。
2.本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執(zhí)兩份,并由甲方申請辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時,abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方,此后所發(fā)生的風(fēng)險和費用由乙方負責(zé)。
第六條
1.本合同_________型氣墊船的船體,機電設(shè)備在正常運行和維修保養(yǎng)條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2.在保證期內(nèi),凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷,甲方負責(zé)進行修理,或更換有缺陷部分。
3.甲方對于正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責(zé)任。
第七條
1.雙方有義務(wù)對本合同保密,未經(jīng)對方許可,不得將本合同內(nèi)容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。
2.凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電,應(yīng)采用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機構(gòu)。
第八條
1.在本合同履行期間,雙方對發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。
2.本合同用英文書就正本兩份,各執(zhí)一份。
3.本合同自雙方代表簽字之日起,立即生效。
4.本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。 甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 附件 交船技術(shù)條件
1._________型氣墊船完工文件目錄;
2.艙室名稱對照表;
3.機械部分備件和專用工具供應(yīng)明細表;
4.電器部分備件和專用工具供應(yīng)明細表。_________注:商品的規(guī)格(ecfca)是表示商品質(zhì)量的指標,以此指標作為檢驗商品的標準。有些商品由于結(jié)構(gòu)、性能復(fù)雜,安裝、操作和維修等需要一定的程序,故憑規(guī)格買賣的產(chǎn)品,必須有產(chǎn)品性能說明書、技術(shù)圖表及操作和維修手冊等技術(shù)文件。這些技術(shù)文件作為協(xié)議書的39;附件,具有法律效力。 雖然合同貨物是依商品規(guī)格為檢驗標準,但商品由誰來檢查、驗收,發(fā)放合格證書應(yīng)在協(xié)議書中明確
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇2
甲方:_________ 代表人:_________ 地址:_________
乙方:_________ 地址:_________ 代表人:_________
甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據(jù)乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣(詳見附件),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期,以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費用,但總金額包括下列費用:
1、_________型氣墊船的價格;
2、_________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1、凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費等由甲方負擔(dān)。
2、凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關(guān)稅、運輸、保險、手續(xù)費由乙方負擔(dān)。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進行生產(chǎn),并履行合同規(guī)定的`支付進度,乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。
1、本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;
2、本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日前支付總金額_________%的預(yù)付款、d、_________(大寫:_________美元);
3、
第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);
4、
第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);
5、
第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);
6、每期付款乙方在二(2)周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責(zé)。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。
2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執(zhí)兩份,并由甲方申請辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時,abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方,此后所發(fā)生的風(fēng)險和費用由乙方負責(zé)。
第六條
1、本合同_________型氣墊船的船體,機電設(shè)備在正常運行和維修保養(yǎng)條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2、在保證期內(nèi),凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷,甲方負責(zé)進行修理,或更換有缺陷部分。
3、甲方對于正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責(zé)任。
第七條
1、雙方有義務(wù)對本合同保密,未經(jīng)對方許可,不得將本合同內(nèi)容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。
2、凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電,應(yīng)采用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機構(gòu)。
第八條
1、在本合同履行期間,雙方對發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。
2、本合同用英文書就正本兩份,各執(zhí)一份。
3、本合同自雙方代表簽字之日起,立即生效。
4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。
甲方代表(簽字):_________
乙方代表(簽字):_________ _
_______年____月____日 ________年____月____日 附
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇3
合同編號__________________ (版) 賣
方(甲方)_______________________ 買
方(乙方)_______________________ 根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條
品種、數(shù)量、價款(可另附表) 品種性別數(shù)量(頭)規(guī)
格(公斤頭)單
價(元公斤)單
價(元頭)金
額(元)供
種期
限 公
母
公
母 合計金額: 備注:甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。
第二條
質(zhì)量標準
(一)________________________________________________ 。
(二)________________________________________________ 。
第三條
支付方式 貨款的支付按下列第_______項執(zhí)行:
(一)即時結(jié)清。
(二)合同簽訂后,乙方支付甲方定金_______元,乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額,定金抵作貨款或返還。
(三)其他方式__________________________________ 。
第四條
交貨方式、地點及費用,按下列第________項執(zhí)行:
(一)甲方將種豬送到___________,運輸費用由________方承擔(dān)。
(二)乙方到________________提貨,運輸費用由_______方承擔(dān)。
第五條
違約責(zé)任
(一)甲方延遲供種的,每延遲____日,應(yīng)支付乙方_______元的違約金。
(二)乙方逾期提貨的,每延遲____日,應(yīng)支付甲方________元的違約金。
(三)乙方逾期支付貨款的,每延遲____日,應(yīng)支付甲方______元的違約金。
(四)其他違約責(zé)任____________________________ 。
第六條
其他約定 。
第七條
爭議解決 發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決;也可通過____市生豬業(yè)行業(yè)協(xié)會調(diào)解;或選擇下列第_______項方式解決:
1.上海仲裁委員會提起仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第八條 本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_____份,自甲乙雙方簽字(蓋X)之日起生效。 甲
方_________________________ 乙
方________________________ 法定代表人_________________________ 法定代表人________________________ 委托代理人_________________________ 委托代理人________________________ ____市種豬買賣合同示范文本 地
址_________________________ 地
址________________________ 郵
編_________________________ 郵
編________________________ 電
話_________________________ 電
話________________________ 簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________ 簽約日期___________________________ 簽約日期
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇4
上訴人(原審原告)空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李,董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯x,空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳,董事長。
委托代理人安,x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人空調(diào)工程有限公司(以下簡稱空調(diào)公司)因與被上訴人x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱x房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區(qū)人民法院()豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
空調(diào)公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,空調(diào)公司同x房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價款為: 21 000元。當時雙方約定:空調(diào)公司送貨到x房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。x房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是x房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令x房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元,并承擔(dān)訴訟費。
x房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:x房地產(chǎn)公司先后付給空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清空調(diào)公司的貨款,空調(diào)公司也給x房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管空調(diào)公司對x房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是空調(diào)公司拿走的。但是,空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求x房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,約定:x房地產(chǎn)公司購買空調(diào)公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設(shè)備到現(xiàn)場后進行安裝,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%,運行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元。XX年底,空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認定:空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成,不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定,應(yīng)認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同,履行合同規(guī)定的義務(wù)。x房地產(chǎn)公司提出“先后付給空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清空調(diào)公司的貨款”的`答辯意見,對于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元,空調(diào)公司予以認可。對于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司16 800元,空調(diào)公司予以否認,且x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明x房地產(chǎn)公司已給付空調(diào)公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定,向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和空調(diào)公司供貨時間,x房地產(chǎn)公司向空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時,空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害,而空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實質(zhì)約定的是空調(diào)公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上,雙方在合同有效期限內(nèi),只存在XX年底空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風(fēng)機這1筆買賣,此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故x房地產(chǎn)公司關(guān)于空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求x房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是x房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應(yīng)從不利于x房地產(chǎn)公司方面解釋。空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
x房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,雙方均應(yīng)依約履行。x房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但空調(diào)公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,x房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間,x房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在XX年4月,空調(diào)公司XX年提起要求x房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質(zhì)是空調(diào)公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在XX年底發(fā)生了1筆空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣,且已安裝完畢。故空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應(yīng)予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當,應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二百八十一元,由空調(diào)工程有限公司負擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元,由空調(diào)工程有限公司負擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇5
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件,甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬 仟 佰元,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。
如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
日期:
日期:
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇6
賣方:________(下稱甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買方:________(下稱乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
茲為設(shè)備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購________設(shè)備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付設(shè)備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條 其他約定事項:
_____________________________。
第十條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______ 買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________ 簽訂地點:_____________________
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇7
出賣人: (以下簡稱甲方)
買受人: (以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購______貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 質(zhì)量標準
乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。
第三條 交貨時間、地點
甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條 收貨與驗貨
乙方指定的收貨人:
收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________;
收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,并向甲方提出書面質(zhì)量異議,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條 付款時間、方式
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除
1.甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應(yīng)交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭議解決
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十一條 合同生效
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇8
出賣人(基地):__________(以下簡稱甲方)簽訂地點:___________
買受人(企業(yè)):__________(以下簡稱乙方)簽訂時間:________年____月____日
甲、乙雙方本著平等自愿,互惠互利的原則,按照常山“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷協(xié)作機制建立產(chǎn)銷協(xié)作關(guān)系,以降低生產(chǎn)成本,提高品質(zhì),有利于企業(yè)組織生產(chǎn),促進銷售,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂合作協(xié)議,具體條款如下:
一、掛聯(lián)基地基本情況:
掛聯(lián)基地名稱:_______________________________;
座落位置:___________________________________;
總面積:______畝;總株數(shù)______株;樹齡________年;
二、掛聯(lián)基地應(yīng)達到的要求:
1、栽培技術(shù)標準:甲方嚴格按照農(nóng)業(yè)部門制定的《常山“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》組織實施,并接受企業(yè)等技術(shù)人員的指導(dǎo),出口基地的則外按照出口基地標準執(zhí)行。
2、甲方在管理形式上,要逐步達到“五個統(tǒng)一”即:統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品,以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規(guī)格。
3、如無自然災(zāi)害等不可抗力原因,________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應(yīng)達到____公斤;二級果以上優(yōu)質(zhì)果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權(quán)利與義務(wù):
1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計劃,為達到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標,根據(jù)基地實際情況雙方共同做好如下事項:
①對基地進行行基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)主要有:____________________________________________________________________________________________.
②對基地進行技術(shù)改造方面主要有:_____________________________________________________________________________________________.
⑨對基地配置生產(chǎn)工具方面主要有:___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關(guān)措施:_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權(quán)制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購標準,但標準不能低于農(nóng)業(yè)部門所制定的生產(chǎn)技術(shù)標準與國家、地方標準,并要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少于4次的實地技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的各項服務(wù)。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產(chǎn),如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優(yōu)惠政策的.補助權(quán)利,其補助要求按照縣有關(guān)文件執(zhí)行。
四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購:
1、按照常山“三聯(lián)三增”協(xié)作機制,乙方對甲方掛聯(lián)基地范圍內(nèi)達到要求的實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購。掛聯(lián)基地收購數(shù)量最少為:______公斤。
2、乙方收購標準及價格:要求果形扁圓或高扁圓,具有本品種固有特征,包澤黃色或淺橙黃色,可溶性固形枷≥10.0.果面光潔,無潰瘍病,基本無影響果面美觀的未愈合的機械傷,特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%~10%),二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中:特級果(φ85∽;95的收購價:_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價:__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價:_______元公斤。
甲乙雙方協(xié)定的標準、價格:______________________________________________________________________________________________.
3、收購時間:___________________________________________________
交貨地點:___________________________________________________
付款方式:___________________________________________________
4、協(xié)議爭議的解決方式:本協(xié)議在履行過程中,如在收購質(zhì)量標準上發(fā)生糾紛,由雙方當事人協(xié)商解決或向常山“三聯(lián)三增”質(zhì)量協(xié)調(diào)小組提出協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第——種方式解決:
(一)提交_______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責(zé)任:
1、由于甲方未按照乙方生產(chǎn)要求或農(nóng)業(yè)部門提出的生產(chǎn)要求實施,無其它合理原因,造成果品質(zhì)量達不到要求的,乙方有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品并將回收多投入的成本及上級的有關(guān)補助。
2、乙方如未能按照合同價收購,則需賠償甲方市場收購價與合同價差價的兩倍,反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守,協(xié)議未盡事項,由雙方協(xié)商解決。如有一方違約,由違約方賠償損失,本協(xié)議壹式六份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,監(jiān)證單位、工商局、農(nóng)業(yè)局、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦各執(zhí)壹份,雙方簽字后生效。
出賣人
出賣人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
編碼:
買受人
買受人(章):
住所:
法定代表人:
癸托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
編碼:
監(jiān)證單位意見
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇9
供貨方): 購貨方(以下簡稱乙方):
一:水泥管模具(平口)
二:懸輥機
三:門式行車一臺:10噸,跨度16米,有效高度9米,總長24米,軌道總長120米,單價150000元; 四;滾焊機Φ300-Φ1500一臺,單價65000元; 五;立式攪拌機一臺,直徑1800,單價15000元臺; 總金額(人民幣)大寫:肆拾叁萬貳仟元整;
六:交(提)貨地點____市____區(qū)古城營高速出口處東
七:交貨日期:06
八:運輸費用----由 乙 方承擔(dān);
九:合理損耗及計算方法------現(xiàn)場交接,經(jīng)鑒定屬甲方產(chǎn)品質(zhì)量問題,甲方無條件更換。(以產(chǎn)品的完整性和無損壞為標準);
十:結(jié)算方式及期限------預(yù)付總貨款的30%為預(yù)付款。提貨一次結(jié)清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償; 十
一:違約責(zé)任------甲乙雙方嚴格遵守合同,出現(xiàn)不可遇見的問題時,在相互諒解的前題下進行協(xié)商處理。若甲乙雙方協(xié)商無法達成時,由所屬地方法院仲裁裁決,因此所產(chǎn)生的費用均由敗訴方承擔(dān); 十
二:本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)付預(yù)付款起生效,合同中任何文字修改需蓋公章確認。 甲方:乙方:________年____月____日:買賣合同 篇10 甲 方: 乙 方: 上海XX公司 簽訂地點:上海
一、產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量 注:以上數(shù)量為暫定數(shù)量,結(jié)算以實際面積結(jié)算,單價如上。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標準、乙方對質(zhì)量負責(zé)的條件和期限:
1、 本合同產(chǎn)品乙方均按國家標準進行生產(chǎn),甲方要求的產(chǎn)品等級見上表中產(chǎn)品等級,乙方所有產(chǎn)品的質(zhì)量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的產(chǎn)品不符合約定的質(zhì)量要求,乙方應(yīng)負責(zé)及時調(diào)換符合需方質(zhì)量要求的產(chǎn)品并承擔(dān)由此而發(fā)生的相關(guān)費用。
3、本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期為________年,在質(zhì)量保證期內(nèi),乙方對乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。
4、如甲方超出合同數(shù)量,超出部分應(yīng)提前20天通知乙方。
三、交(提)貨地點、方式:____市____區(qū)華____鎮(zhèn)新府中路
四、運輸方式及到達站港和費用負擔(dān):由乙方負責(zé)。
五、合理損耗及計算方法:本合同產(chǎn)品在交貨前的一切損耗及發(fā)生的相關(guān)費用均由乙方負責(zé)。
六、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收:本合同產(chǎn)品在交貨之前或之時均應(yīng)有與之質(zhì)量相符的妥善包裝,且因包裝本合同產(chǎn)品而發(fā)生的相關(guān)費用已包括在本合同價款中。
七、驗收標準、方法及提出異議期限:本合同產(chǎn)品的驗收標準以本合同
第二款
第一條約定的內(nèi)容為準,驗收方法以實現(xiàn)合同目的所采用的通常方法為準。
八、隨即備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)方法: 無
九、結(jié)算方式及期限:
1、 本合同
第一款中約定的工程數(shù)量均為暫估工程數(shù)量,結(jié)算時以甲方的實際采購數(shù)量乘以本合同與之相對應(yīng)的產(chǎn)品單價結(jié)算。
2、 本合同
第一款中約定的暫估工程數(shù)量如少于工程實際使用數(shù)量時,乙方應(yīng)負責(zé)補足實際用量。
3、 付款方式:
(1) 每月____日提交當月形象進度,次月____日審核完畢,次月2____日支付核定進度款的80%,累積支付至合同總價的80%,停止支付。
(2) 在符合預(yù)期質(zhì)量工期目標及竣工資料正確移交后,根據(jù)審價報告,累計付至最終結(jié)算 總金額的95%。預(yù)留5%保修金,(預(yù)留保修金不計利息)。
4、 本工程的質(zhì)量保修期為________年。
5、本工程提供: 工程款 發(fā)票。
十、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件: 無 十
一、違約責(zé)任:按 合 同 法 辦 理 十
二、解決合同糾紛的方式: 雙方協(xié)商,協(xié)商不成,可向合同簽訂地人民法院起訴。 特別約定:甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協(xié)商并已將本合同及對應(yīng)的主合同相關(guān)條款逐條向乙方作了解釋, 現(xiàn)甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當事人的權(quán)利和義務(wù),對簽署該合同所產(chǎn)生的責(zé)任和法律后果也有了充分認識。 依據(jù)甲方與業(yè)主(或總承包商)簽訂的工程承包合同 (簡稱主合同),甲方將主合同內(nèi)部分勞務(wù)工程施工分包給乙方,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致,訂立本合同共同信守,并確認本合同為解決爭議時的依據(jù)。十三﹑工程工期
1. 乙方應(yīng)于合同簽訂后開始進行準備
2. 進場時間發(fā)生延緩時乙方應(yīng)不定期主動與甲方現(xiàn)場代表聯(lián)絡(luò),了解進場時間做好進場施工準備,并應(yīng)于甲方通知開始24小時內(nèi)組織施工人員及機具設(shè)備、設(shè)施進場施工。
3. 乙方應(yīng)根據(jù)甲方的整體工程工期總控計劃及現(xiàn)場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程,無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。
4. 因考慮項目的規(guī)模,乙方必須在承接的所有施工樓面根據(jù)不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙 甲方應(yīng)在分包工作開工1天前,向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套,同 時乙方應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定
1.甲方按業(yè)主(或總承包商)及相關(guān)部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內(nèi)容、施工場地的檢查。
2.甲方按業(yè)主(或總承包商)及相關(guān)部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全
1. 由于乙方違反安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定,或安全措施不力,在接到甲方發(fā)出的通知及警告后,乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)糾正及改正,乙方因任何安全事故的責(zé)任和發(fā)生的費用和損失概由乙方承擔(dān)及賠償。
2. 乙方在施工中發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方及相關(guān)部門,并按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
3. 乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準進行施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消 除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的一切費用, 均由乙方承擔(dān)。
4. 甲方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責(zé)。甲方不得要求 乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩?甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。 十七﹑安全防護 乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品),由乙方提供使用計劃,經(jīng)甲方批準后,由甲方負責(zé)供應(yīng)。 十八﹑工地保險
1.乙方應(yīng)為自身施工現(xiàn)場作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定辦理意外傷害保險,并支付保險費用。
2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時,乙方同意甲方從應(yīng)付乙方的任何款項中直接扣除。 十九﹑工地清潔 乙方所有施工人員均能做到落手清并根據(jù)甲方規(guī)定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作,甲方、業(yè)主(或總承包商)對此等工作不滿意時, 乙方在甲方指令及規(guī)定時間內(nèi)后仍未采取有效措施時,甲方有權(quán)委托
第三方重 新完成,由此產(chǎn)生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔(dān)及賠償。 二十﹑成品保護
1. 乙方有義務(wù)和責(zé)任保護其自身及他人完成的任何工作成果,且有義務(wù)和責(zé)任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業(yè)主(或總承包商)接收為止。
2. 所有施工必須遵守工程施工規(guī)范,且必須被甲方、業(yè)主(或總承包商)及有關(guān)政府部門或機構(gòu)認可。 二十一﹑工程資料 乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責(zé)任 按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴
1.乙方因保留相應(yīng)資料,在甲方根據(jù)主合同向業(yè)主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時,乙方應(yīng)予以積極配合,并出示相應(yīng)資料。
2.在勞務(wù)作業(yè)實施過程中,如乙方遇到不利外部條件等根據(jù)主合同可以索賠的情形時,甲方應(yīng)該采取一切合理步驟,向業(yè)主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當索賠成功后,甲方應(yīng)該將索賠所得的相應(yīng)部分轉(zhuǎn)交給乙方。
3.當本合同的一方向另一方提出索賠時,應(yīng)有正當?shù)乃髻r理由,并有索賠事件發(fā)生時有效的相應(yīng)證據(jù)。
4.甲方未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤,以及應(yīng)由甲方承擔(dān)責(zé)任的其他情況出現(xiàn)時,造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經(jīng)濟損失,乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠:
1)索賠事件發(fā)生后 天內(nèi),向甲方發(fā)出索賠意向通知;
2)發(fā)出索賠意向通知后 報告及有關(guān)資料;
3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關(guān)資料后,于天內(nèi)給予答復(fù),或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù);
4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關(guān)資料后 要求,視為該項索賠已經(jīng)認可;
5)當該項索賠事件持續(xù)進行時,乙方應(yīng)當階段性地向甲方發(fā)出索賠意向,在索賠事件終了后 21 天內(nèi),向甲方送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復(fù)程序與
(3)、
(4)規(guī)定相同。
5.乙方未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤,給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決
1.乙方對本合同勞務(wù)分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責(zé),組織具有相應(yīng)資格證書的熟練工人投入工作;未經(jīng)甲方授權(quán)或允許,不得擅自與業(yè)主(或總承包商)及有關(guān)部門建立工作聯(lián)系;自覺遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。
2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查;接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質(zhì)量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現(xiàn)場其他單位協(xié)調(diào)配合,照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發(fā)生。
3.乙方按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具,按甲方標準化工地要求設(shè)置標牌, 搞好生活區(qū)的管理,做好自身責(zé)____區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
4.乙方按時提交報表、完整的原始技術(shù)經(jīng)濟資料,配合甲方辦理交工驗收。
5.乙方要做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作,因乙方責(zé)任發(fā)生損壞,乙方自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及罰款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其它設(shè)施。
7. 乙方須服從甲方轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令。除非本合同另有約定,乙方應(yīng)對其作業(yè)內(nèi)容的實施、完工負責(zé),乙方應(yīng)承擔(dān)并履行總(分)包合同約定的、與勞務(wù)作業(yè)有關(guān)的所有義務(wù)及工作程序。
8. 在簽定完合同后____日內(nèi),乙方必須提供現(xiàn)場所有施工人員信息,乙方所現(xiàn)場人員身份證復(fù)印件,以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質(zhì)量要求
1. 工程質(zhì)量要求按照設(shè)計施工圖紙及說明、甲方質(zhì)量管理規(guī)范及國家現(xiàn)行的相關(guān)工程施工驗 收規(guī)范和標準,和主合同有關(guān)質(zhì)量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項:
1、 本合同產(chǎn)品采用分批供應(yīng),每批產(chǎn)品的供貨日期、數(shù)量及品種以甲方通知為準,但應(yīng) 給乙方合理的準備時間,乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。
2、 在保修期內(nèi),屬于保修范圍和內(nèi)容的項目,乙方應(yīng)在接到修理通知后3天 內(nèi)派人完成修理,乙方不在約定期限內(nèi)派人修理,甲方可委托其他人員修理,保修費用從有乙方負責(zé)。 3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節(jié)點內(nèi)供貨和施工時,甲方有權(quán)終止本合同并有追索乙方賠償?shù)臋?quán)利 4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案并接受甲方項目部的監(jiān)管。 5﹑乙方供貨到交貨地點時,應(yīng)及時通知甲方對該產(chǎn)品進行驗收,只有經(jīng)甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產(chǎn)品的結(jié)算依據(jù)。 6﹑本合同至雙方簽字蓋章后生效。 7﹑本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,均有同等效力。 合同簽訂日期:年____月日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇10
樣品買賣,又稱貨樣買賣,是指當事人雙方約定一定的樣品,出賣人交付的標的物應(yīng)與樣品具有相同品質(zhì)的買賣。由于樣品買賣是在普通買賣關(guān)系中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質(zhì)標準交付標的物”的擔(dān)保,因此,樣品買賣除適用普通買賣的規(guī)定外,還產(chǎn)生下列效力:
1、當事人應(yīng)當封存樣品,并且可以對樣品質(zhì)量予以說明。出賣人交付的標的物應(yīng)當與樣品及其說明的質(zhì)量相同。
2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物的質(zhì)量仍然應(yīng)當符合同種物的通常標準。
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇11
出賣人:__________________(以下簡稱甲方) 買受人:__________________(以下簡稱乙方) 茲為__________________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。 因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇12
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
特此同意以下商品的銷售:
第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日,甲方將交付與樣品相同類型,相同質(zhì)量的貨物。甲方應(yīng)在____天內(nèi)交付乙方。
第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨,則乙方應(yīng)通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是,如果乙方不同意,則可以終止合同。
因此,如果乙方受損,乙方可以要求賠償,甲方無異議。
第三條:由于自然災(zāi)害或其他不可抗力原因,甲方不能按時交付或不能全額交付的,可以推遲期限。但是,延遲天數(shù)應(yīng)由雙方共同決定。
第四條:約定每次購買應(yīng)支付人民幣_________________________________,同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款,則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時間內(nèi)付款。如果交貨沒有逾期,則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。
第五條乙方預(yù)見到不能在該期限內(nèi)付款的,乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意,乙方可以終止合同。損害對方的,應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此,那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。
第七條貨物價格有變動的,當事人不得主張漲價,跌價或因故終止合同。
第八條____相同的副本,甲,乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。
賣方(甲方):
______年月日
買方(乙方):
______年月日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇13
供方(甲方): 需方(乙方):
通信地址: 通信地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就乙方購買甲方產(chǎn)品,簽訂本合同,內(nèi)容如下:
一、質(zhì)量標準:乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。
二、交貨時間、地點:甲方應(yīng)在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的`送貨地。
三、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名身份證號,聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號,聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,并向甲方提出書面質(zhì)量異議,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無條件退貨。
四、付款時間、方式:乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五、違約責(zé)任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應(yīng)交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
六、爭議解決:甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
甲方(代表): 乙方(代表):
年 月 日 年 月 日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇14
出賣人(以下簡稱甲方):
買受人(以下簡稱乙方):
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_____元,共人民幣_____元,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于_____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條 合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑。
出賣人(甲方):
______年_____月____日
買受人(乙方):
______年_____月____日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇15
出賣人:__(以下簡稱甲方)
買受人:__(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件,甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元于甲方,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇16
賣方:________(下稱甲方)買方:________(下稱乙方)
地址:____________________地址:____________________
郵編:____________________郵編:____________________
電話:____________________電話:____________________
傳真:____________________傳真:____________________
電子郵箱:________________電子郵箱:____________________
茲為設(shè)備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的.交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇17
合同編號:(
)購字第號 簽訂時間:________年 ____月 ____日 簽訂地點:____市____區(qū) 甲方(買受人):融資租賃有限公司 法定代表人: 住所地: 乙方(供應(yīng)商): 法定代表人: 住所地: 丙方(承租人): 法定代表人: 住所地: 甲方根據(jù)與丙方簽訂的編號為租賃(
)直字第 號的《融資租賃合同》之約定,并根據(jù)丙方自行指定的供應(yīng)商和租賃物,與乙方簽訂本租賃物買賣合同(以下稱“本合同”)。甲方向乙方購買本合同項下的標的物。
一、合同標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下: 幣種:人民幣 單位:元
2、丙方在此確認:
(1)本合同項下的乙方以及標的物作為融資租賃合同項下的供應(yīng)商及租賃標的物,系丙方自行選定,并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。
(2)供應(yīng)商和指定的標的物規(guī)格、式樣、質(zhì)量、價款等與融資租賃合同規(guī)定完全一致。
(3)標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起 天內(nèi)將本合同所列標的物在
直接向丙方交付,乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附件。
2、乙方應(yīng)向甲方開具全額發(fā)票,并及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙方之時,標的物所有權(quán)自乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個工作日內(nèi),甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
(1)(乙方和)丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續(xù)費等款項;
(2)甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知;
(3)甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名: 賬號: 開戶銀行:
3、在本合同簽訂后,當相關(guān)法律、市場行情等發(fā)生變化,致使各項稅負其他費用增加時,其費用增加部分由乙方承擔(dān),本合同項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時,丙方應(yīng)當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,若對外觀有異議,應(yīng)當場向乙方提出;對其他質(zhì)量問題有異議的,應(yīng)在合理期限內(nèi)提出。
2、標的物的驗收標準為:
(1)乙方向甲方出售的標的物,其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準,并符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求,符合 車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標準。
(2)乙方向甲方出售的標的物,必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權(quán)
1、標的物的保修期限執(zhí)行乙方提供的`保修手冊的規(guī)定。在上述保修期內(nèi),標的物出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng),乙方應(yīng)依約對標的物進行修理和保養(yǎng)。
2、本合同訂立后,國家若出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨的規(guī)定,按國家規(guī)定執(zhí)行。
3、與標的物有關(guān)的瑕疵擔(dān)保、租賃期限內(nèi)的質(zhì)量保證、保修服務(wù)以及其他作為賣方應(yīng)提供的保證或應(yīng)履行的義務(wù),乙方應(yīng)向丙方直接承擔(dān)責(zé)任。
4、當標的物存在質(zhì)量問題或性能不良、規(guī)格或式樣不符及其他瑕疵時,或者非因甲方原因?qū)е聵说奈镞t延交付或者無法交付給丙方時,甲方將索賠權(quán)轉(zhuǎn)給丙方,由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結(jié)果如何,均不得影響丙方按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。
六、違約責(zé)任
1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款,則每延遲一____日,甲方應(yīng)支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝合同規(guī)定的標的物,則每延遲____日,乙方應(yīng)向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙方在合同規(guī)定的時間內(nèi)將標的物投入正常營運,向甲方及丙方賠償由于延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本合同載明或者乙方與丙方特別約定的質(zhì)量條款,甲方應(yīng)承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失、減少價款或退貨的違約責(zé)任。
七、侵權(quán)
1、當標的物侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)時,乙方有義務(wù)且應(yīng)自行承擔(dān)費用,解決糾紛,并賠償給甲方及丙方造成的損失。
2、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定,標的物確實存在設(shè)計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
八、本合同的解除 從標的物訂貨到交付,因非甲方原因?qū)е氯谫Y租賃合同無法簽訂時,或者融 資租賃合同被解除時,甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同,乙方應(yīng)在5個工作日內(nèi)向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風(fēng)險 本合同項下標的物滅失和毀損的風(fēng)險在標的物交付并經(jīng)丙方驗收合格之前由乙方承擔(dān),標的物交付并驗收合格之后由丙方承擔(dān)。
十、不可抗力 由于地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它不可預(yù)見和不能防止和避免的事件,致使一方不能履行合同時,當事方應(yīng)立即將事故情況及時通知對方,并應(yīng)在事發(fā)之日起15天內(nèi),提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度,各方另行協(xié)商決定是否解除合同,或部分免除履行合同的責(zé)任,或延期履行合同。 十
一、特別約定 根據(jù)融資租賃合同的約定,丙方應(yīng)以現(xiàn)金形式向甲方支付保證金元,手續(xù)費 元,首付租金 元,合計元,甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取,以抵扣部分甲方應(yīng)支付給乙方的標的物價款,即甲方還需支付給乙方價款 元后,乙方視作甲方已足額支付標的物價款。 十
四、爭議的解決 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成,則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。 十
五、合同的生效 本合同經(jīng)甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號為租賃(
)直字第 號《融資租賃合同》附件,具有與其同等法律效力。 十
六、其它
1、本合同所稱的標的物即為租賃(
)直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔(dān)本合同項下標的物價款的支付義務(wù)。
3、本合同所列標的物在技術(shù)上有需要補充的事宜,由乙方與丙方另行協(xié)商。
4、本合同一式三份,三方各執(zhí)一份。
(以下無正文) (本頁為簽署頁,無正文) 甲方(蓋章):法定代表人或授權(quán)代表: 乙方(蓋章): 法定代表人或授權(quán)代表: 丙方(蓋章): 法定代表人或授權(quán)代表
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇18
甲方(買受人):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
身份證號碼:
乙方(出賣人):
住所:
郵編:
電話:
甲、乙雙方依據(jù)《民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就買賣汽車事宜,訂立本合同。
經(jīng)雙方協(xié)商,乙方售出如下商品車輛給甲方:
汽車品牌及型號規(guī)格:
生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地:
生產(chǎn)廠名稱:
排氣量:
顏色:
車輛成交單價:元,大寫。(含乙方所在地的交貨價及正式完稅發(fā)票)。數(shù)量: 臺。其他費用: ,由 方承擔(dān)。運費 元,由方承擔(dān)。出庫費 元,由方承擔(dān)。車輛交付后,如甲方需委托乙方代辦上牌等服務(wù)的.,雙方應(yīng)另簽委托書(附件二),有關(guān)費用及付款方式由雙方另行協(xié)商。
付款方式甲方一次性付款并按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
質(zhì)量及相關(guān)要求:
1、乙方向甲方出售的車輛,其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準,并符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車,必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的汽車。
3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料,附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣給甲方的車輛,在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:________年____月____日前。
2、提車方式(在□中打“√”選擇):
□ 甲方自提;
□ 乙方送車上門;
□其他約定: 。
3、交車地點:在乙方的經(jīng)營場所內(nèi),或 。
4、交車時里程表記錄小于(在選取欄打“√”):
(1)100公里 □,
甲方:
乙方:
日期:
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇19
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購_________貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件,甲方應(yīng)于_________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________仟_________佰元,共人民幣_________萬_________仟_________佰元,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。
如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。
甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。
因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇20
范本 出賣人:__________________(以下簡稱甲方) 買受人:__________________(以下簡稱乙方) 茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,于甲方交貨同時悉數(shù)付清。 如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。 甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責(zé)。
第七條 市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或借故解除合同。 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。 出賣人(甲方):__________________ 買受人(乙方):__________________ ________年____月____日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇21
憑樣品買賣合同
合同編號:
出賣人:(以下簡稱甲方) 買受人:(以下簡稱乙方)
住所地: 住所地:
法定代表人: 法定代表人:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方購買甲方產(chǎn)品達成以下買賣合同條款。
第一條 產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量
______________________________________________________
______________________________________________________。
第二條 產(chǎn)品質(zhì)量
1. 產(chǎn)品質(zhì)量的要求:______________________________________________________。
為準確表明產(chǎn)品品質(zhì),乙方在確認訂購前,應(yīng)由甲乙雙方共同確認產(chǎn)品樣品,并將樣品封存,以作為交易標的物的品質(zhì)標準。樣品質(zhì)量說明如下:
______________________________________________________。
2. 產(chǎn)品包裝的特殊要求:______________________________________________________。
3. 乙方對產(chǎn)品質(zhì)量有異議的,應(yīng)當在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書面異議并通知甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的,不受上述期限限制,視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。
第三條 產(chǎn)品價款
1. 產(chǎn)品的單價與總價:單價:_______元/件;總價:_______元。
上述貨物的含稅價為:_______,總價款為:_______。
2. 甲方產(chǎn)品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔(dān):
甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供,包裝費用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的運輸由_______辦理,運輸費用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的保險由_______辦理,保險費用由_______承擔(dān)。
第四條 產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運(注:三選一)。
產(chǎn)品交付地點為_______,交貨時間為合同生效后_______日,若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的,甲方應(yīng)當在乙方提供相關(guān)確認文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨,乙方未能及時提供相應(yīng)文件的,甲方有權(quán)延期交貨。
在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān);產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第五條 價款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元,甲方交付前給付價款_______元,余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。
乙方應(yīng)當以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
第六條 合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權(quán)解除合同,但應(yīng)當及時書面通知對方。
第七條 商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息等)均為甲方的商業(yè)秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的,乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或為履行本合同義務(wù)之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
乙方違反上述約定的,應(yīng)當賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條 違約責(zé)任
本合同簽訂后,任何一方違約,都應(yīng)當承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應(yīng)當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費用等)。
第九條 不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續(xù)履行合同的,由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方,應(yīng)當于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴大的,過錯方應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條 其他約定事項
1. 乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2. 簽訂或履行合同過程中,非經(jīng)甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構(gòu)成乙方對甲方的預(yù)付款或已付款款項。
3. 乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的,應(yīng)當及時通知甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與乙方聯(lián)系的,由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4. 本合同未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。
5. 乙方應(yīng)當在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件,并作為本合同的附件。
6. 簽訂本合同時,雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條 爭議解決
本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條 本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
第十三條 本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
(聲明:僅供參考,不能作為您的決定或行為的支持依據(jù),使用前與律師協(xié)商,對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。)
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇22
賣方:________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買方:________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:
茲為設(shè)備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件,甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人:_______買受人:_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇23
甲方(賣方):乙方(買方): 經(jīng)平等友好協(xié)商,甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協(xié)議如下:
一、裝載機工程機械概況 品牌:柳工裝載機 型號:50C 車輛識別代號:50C
二、轉(zhuǎn)讓價格:20元
三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉(zhuǎn)讓合同范本享有合法的完全的所有權(quán),乙方基于該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權(quán)或他物權(quán)導(dǎo)致乙方經(jīng)濟損失的,乙方有權(quán)向甲方追償。
五、裝載機現(xiàn)狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機,甲方對于裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明,乙方對于該裝載機的現(xiàn)狀以及日后運行可能出現(xiàn)的問題均已了解。
六、裝載機由甲方于____日,在廣漢順興交付給乙方,乙方采取現(xiàn)場驗收的方式進行驗收,乙方對裝載機的運行狀況及設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的,應(yīng)當場以書面形式交由甲方確認并由雙方協(xié)商解決,交付后即視為驗收合格。
七、裝載機交付后,因該裝載機的運輸、運行所產(chǎn)生的任何責(zé)任均由乙方承擔(dān),包括裝載機本身的故障、質(zhì)量問題產(chǎn)生的損失以及對第三人的侵權(quán)所產(chǎn)生的損失,交付后所造成的一切事故和違法事故責(zé)任均全部由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
八、如甲方在裝載機交付后承擔(dān)了上述責(zé)任,甲方有權(quán)向乙方追償。
九、因履行裝載機轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議所產(chǎn)生的任何爭議,由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉(zhuǎn)讓合同范本協(xié)議自簽訂之日起,雙方簽字生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。 甲方: 乙方: ____日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇24
甲方:(賣方) 身份證: 乙方:(買方) 身份證: 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經(jīng)協(xié)商一致,就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜,簽訂本協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容如下:
一、乙方已經(jīng)了解甲方所屬該房屋相關(guān)情況如下:
(1) 該房屋產(chǎn)權(quán)證號為 _________ ;
(2) 該房屋地址為: ;面積為: ,該房屋用途為: ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ,自簽定本協(xié)議當日,甲方將上述房屋的預(yù)售合同及相關(guān)發(fā)票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫:人民幣 元整)。
四、乙方于簽約后次日,于中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權(quán)利限制及查封狀況,且甲方將相關(guān)交易資料交至中介方后,直接支付甲方定金人民幣 元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產(chǎn)買賣合同》生效后自動轉(zhuǎn)為購房款。
五、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個工作日內(nèi)辦妥授權(quán)委托中介方辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證及出售該房屋的一切相關(guān)手續(xù)的委托公證書。
六、甲乙雙方協(xié)商一致,待雙方簽定買賣合同時的具體付款方式如下:
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇25
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
風(fēng)險提示:標的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清,而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價款要明確,包括數(shù)額的計量單位,大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購______貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
風(fēng)險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔(dān),而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。
如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如“一個月內(nèi)履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條質(zhì)量標準
乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。
第三條交貨時間、地點
風(fēng)險提示:交貨地點
對于“交貨地點”應(yīng)當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風(fēng)險承擔(dān)問題。一一般情況下,標的'物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移,風(fēng)險承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如:在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風(fēng)險則轉(zhuǎn)移到買方處,因此,在簽訂合同時,對于交貨地點的選擇上,應(yīng)慎重對待。
甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗貨
乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,并向甲方提出書面質(zhì)量異議,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條付款時間、方式
風(fēng)險提示:價款支付
在實務(wù)中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任,有效督促或威懾合同付款方。
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
第六條違約責(zé)任與合同解除
風(fēng)險提示:違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時,能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統(tǒng),實務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確,違反合同的哪條約定,應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任,如:質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應(yīng)交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條爭議解決
風(fēng)險提示:爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議,協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第九條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十一條合同生效
風(fēng)險提示:證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇26
甲方(賣方):合同編號:G-0502 乙方(買方):簽訂地點:上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內(nèi)容請在驗收后填寫)簽訂時間:________年____月____日
第二條 質(zhì)量標準:每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱,產(chǎn)品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內(nèi)付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗貨簽收,甲方應(yīng)在交貨時督促乙方對家具的商標、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進行驗收,乙方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當場提出,并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第五條 違約責(zé)任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天內(nèi)修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當事 人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。 甲方(簽章):乙方(簽章): 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號:賬號: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇27
出賣人:________(以下簡稱甲方)
買受人:________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定協(xié)議如下:
第一條 乙方向甲方訂購________貨物,并于___日由雙方共同確認、封存樣品(雙方各一份)。甲方應(yīng)于____日內(nèi)將與樣品基本相同的貨物交付乙方。
第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付,應(yīng)于____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因不可抗力,致使甲方不能如期交貨或不能全數(shù)交付,可延長交貨期,但具體期限應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元,共計人民幣____元,于甲方交貨同時悉數(shù)付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責(zé)。
第七條 市場價格如有浮動,各方不得主張增、減貨物或價款,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):________
買受人(乙方):________
簽約時間:________
簽約地點:________
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇28
甲方:aaaaaaaa 乙方:ccccccc
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,參照《建筑工程施工合同》文本,根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要,為確保工程質(zhì)量,加快工程進度,在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責(zé)任和義務(wù),經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。
一、 工程概況:(詳見勞務(wù)承包合同) 二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價:
1、承包形式:本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算,建筑面積計算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價包干范圍:
(1)工程所需周轉(zhuǎn)材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協(xié)議》。
(2)現(xiàn)場所有發(fā)生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現(xiàn)場需要臨時設(shè)施的多次搭拆,根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負責(zé)搭建的臨時用房人工費。
(包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè),除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè))。 (3)安全文明施工:施工現(xiàn)場及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人,負責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進出沖洗,并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負責(zé)材料進出場上下車、轉(zhuǎn)運、堆碼整齊、標化工地的`創(chuàng)建等全部工作,所發(fā)生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。
(4)凡需文明施工用工性質(zhì),均包括在文明施工費內(nèi),不另計算。 (5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責(zé)解決(包括修建臨設(shè)的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。
(7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔(dān)50%。
(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構(gòu)成工程實體的所有易耗材料,包括塑料導(dǎo)管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng))。
(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜,地下室采用36V以下的低壓線路,采用三相五線制。 (10)自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數(shù)量×租賃單價×停工天數(shù)計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作,盡量減少損失。
(11)構(gòu)造柱、墻拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價:
按建筑面積包干單價執(zhí)行,總價: 元/m2。
4、付款方式:
三、勞務(wù)公司每次收取費用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票(材料費可開材料發(fā)票、機械費可開機械發(fā)票)。
四、其它事項詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方委托代理人: 乙方法定代表人(或委托代理人):
甲方駐現(xiàn)場負責(zé)人: 乙方指定收料人員:
乙方現(xiàn)場負責(zé)人:
20__年月
日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇29
出賣人:(以下簡稱甲方)買受人:(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:風(fēng)險提示:標的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清,而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價款要明確,包括數(shù)額的計量單位,大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購______貨物,合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品(雙方各持一份)風(fēng)險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔(dān),而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。
如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如一個月內(nèi)履行完畢,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條 質(zhì)量標準乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。
第三條 交貨時間、地點風(fēng)險提示: 交貨地點
對于交貨地點應(yīng)當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風(fēng)險承擔(dān)問題。一般情況下,標的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移,風(fēng)險承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如:在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風(fēng)險則轉(zhuǎn)移到買方處,因此,在簽訂合同時,對于交貨地點的選擇上,應(yīng)慎重對待。甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,并向甲方提出書面質(zhì)量異議,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,乙方應(yīng)對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格,乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條 付款時間、方式風(fēng)險提示:價款支付
在實務(wù)中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任,有效督促或威懾合同付款方。 乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)賬的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除風(fēng)險提示: 違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時,能有效執(zhí)行,避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定,支付違約金10萬元,這個約定就太過籠統(tǒng),實務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確,違反合同的哪條約定,應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任,如:質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期____日,按應(yīng)交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期____日,按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭議解決風(fēng)險提示:爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議,協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。 甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十一條 合同生效風(fēng)險提示:證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。(以下無正文)出賣人(甲方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日買受人(乙方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇30
賣方:__________________(以下簡稱甲方)
買方:__________________(以下簡稱乙方)
為了訂購要出售的商品,雙方達成的協(xié)議如下:
第一條乙方和甲方定購_______貨物,甲方應(yīng)在_____天內(nèi)將貨物交付乙方。
第二條甲方如不能按時交貨或僅按時交貨,乙方應(yīng)通知乙方在____天前推遲交貨;如果乙方不同意,則可以取消合同。
第三條甲方由于自然災(zāi)害或其他不可抗力,不能按時交貨或不能全額交貨的,可以延長交貨期限。但是,延期天數(shù)由雙方共同決定。
第四條采購價格協(xié)商為_______________________________________________________款金額,共計?___________________________________________款款百元人民幣,A款交付時應(yīng)全額支付。
如果乙方無法付款,則甲方可以停止交貨直到合同終止。
甲方因此遭受的損失應(yīng)予賠償。
第五條乙方預(yù)見到不能在該期限內(nèi)付款的,甲方可以通知甲方在____天之前推遲交貨日期。如果甲方不同意,乙方可以解除合同,但對甲方造成損害的,應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售合同,由甲方承擔(dān)給乙方造成的損失。
第七條市場價格發(fā)生變動的,當事人不得主張增加,減少貨物或者因故解除合同。
本合同分為兩份,由甲乙雙方共同持有。
賣方(甲方):__________________
買方(乙方):__________________
_____年月日
網(wǎng)簽版樣品買賣合同 篇31
發(fā)包人(甲方):_____ 委 托 代 理 人:_____ 電 話:_____
工 程 設(shè) 計 師:_____
電話:_____
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:___________
第2條、工程內(nèi)容及做法
(詳見工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-8%以內(nèi)。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。
:___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
_____________元,由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內(nèi))。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等),并承擔(dān)相關(guān)費用;
第4條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
第2條、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的,發(fā)包人應(yīng)作好密封標志,并交由現(xiàn)場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第三條,所提供材料保證_____年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標準
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,
認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)隱蔽工程驗收;
(2)水電工程完工;
(3)中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計決算;
(4)ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為_____月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為______月。
第5條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準,不應(yīng)出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價(根據(jù)附工程報價單)。
嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
地磚、地板工程出現(xiàn)5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外); 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程款。每項工程增加項目結(jié)算應(yīng)在每次付款時結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責(zé)。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責(zé)。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
(1)從竣工驗收之日計算,保修期為______年。
(2)保修期內(nèi)由于承包人施工不當造成質(zhì)量問題,承包人無條件地進行維修,并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進行賠償;
(3)保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。
(4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字:_____
承包人簽字(蓋章):_____
日期:_____年_____月_____日