買賣合同(通用29篇)
買賣合同 篇1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定,在平等、自愿的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協議:
第一條
甲方訂購及設備規格型號及數量,以及工程概況:
1、設備情況:____________________;
2、安裝工程概況:______________;
3、工程地點:___________________。
4、開工日期:______年______月______日。
5、竣工日期:______年______月______日。
第二條
乙方工程材料進場時,由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的),工程材料的安全由甲乙方共同負責。
第三條
安裝質量標準按國家規范及行業要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知______天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的,雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準。需更改設計方案的,須經雙方協商同意。涉及機型調整的,須經雙方洽商加以確認。
第四條
本合同工程總價款為人民幣¥______元(大寫:______元整)。合同簽訂時,甲方支付乙方工程定金計人民幣¥______元。大寫:______元整(計工程總價款的______%)。
乙方工程材料及設備進場,甲方驗收簽字后支付乙方二期工程款人民幣¥______元,大寫:______元(計工程總價款的______%)。其余款項于設備調試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款(以驗收報告日期為準),甲方未付清全款以前,材料及空調設備權屬為乙方。乙方通知甲方驗收,______日內甲方無故不參加驗收,視作驗收合格。以上價款不含小區物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費用、含設備吊裝費。
第五條
一、乙方責任:
工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作。
除洽商外,如乙方延期交工,應向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達到此限額后仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。乙方無故拖延工期的,每拖延______天,應向甲方支付價款的______‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的協調配合工作。
甲方負責空調內機電源的鋪設及室外機基座的建設。
甲方負責施工期間的水電開支并協助辦理乙方施工人員的出入證明。
甲方中途終止工程,應向乙方償付合同款的______%的違約金。
甲方未能按合同規定時間支付工程款的,每遲______天,甲方應向乙方支付合同款總額的.______‰的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的______%。如甲方在達到此限額后仍不能付款,______個月內,乙方有權終止合同,并追回中央空調設備及附屬材料,且甲方應承擔乙方的經濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。甲方如需調整產品型號,應及時通知乙方,并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
對以下原因造成的竣工日期延誤,經甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第六條
產品質量責任和售后服務條款:
自驗收之日起,工程保修期為:______年(即______個月)。
在質量保證期外由于產品質量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。質保期結束后,乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式,由使用方和乙方另行自愿簽訂合同予以確定。
第七條
因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協商解決。
第八條
解決合同糾紛的方式:執行本合同發生的爭執,由雙方友好協商解決。協商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條
由______方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十一條
本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十二條
本合同正本一式______份,甲乙雙方各執______份。
甲方:
乙方:
買賣合同 篇2
賣方: ________(以下簡稱甲方) 身份證號:______
買方: ________(以下簡稱乙方) 身份證號:______
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為"______ 號",房屋土地使用權證號為"______ 號";
2、甲方所售房屋位于______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;
3、甲方所售房屋建筑面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______ 。
第二條 房屋價格及其他費用:
1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施費用);
2、 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。
第三條 付款方式:
一次性現金付款
第四條 房屋交付:
乙方在付款后 ___ 日內,甲方將房屋交付乙方,逾期不交,甲方承擔賠償責任
第五條 甲方逾期交房的.違約責任:
甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第六條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第七條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第八條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
住址(工作單位):住址(工作單位):
聯系電話: 聯系電話:
_________年____月____
買賣合同 篇3
甲方: 乙方: 甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經友好協商,就甲方訂購乙方產品事宜達成協議如下,雙方共同遵守:
第一條、產品名稱、規格(長215;寬215;高)、用紙、定量,甲方按月通知。
第二條、合同期限:
第三條、交貨地點:甲方單位倉庫(呼市地區)。
第四條、包裝要求:每捆10個紙箱,包裝牢固,運輸途中貨物不得外漏,保證貨物在運抵交貨時無污染、無破損、無變質。
第五條、費用負擔:運輸費、包裝費、保險費、裝卸費由乙方負擔。
第六條、驗收:在甲方指定的收貨單位倉庫驗收。甲乙雙方對貨物的品種、數量、規格、質量按合同要求進行驗收,每批抽檢貨物總量的1%。現場發現品種、規格、數量、質量不符合合同要求的,甲方收貨單位有權拒收,由乙方直接運回;如在使用當中發現質量、規格等不合格問題時,甲方應及時通知乙方,乙方應于接到通知后派員核驗,乙方逾期不派員核驗,視為認可。
第七條、技術指標:
1、紙板尺寸及壓痕尺寸按甲方要求進行。壓痕寬度五層不大于17,三層不大于12,壓線規正,折線居中,尺寸標準,壓痕均勻透實,反折效果好。紙板對角線之差小于3.5,五層紙板厚度大于7,搖蓋180176;反折5次以上面、里紙無裂縫。
2、同規格紙板色差保持一致。紙板面紙應重施膠使其具抗水性能,紙板無翹曲,無脫膠氣泡現象,切邊光滑整齊。紙板強度按國家紙箱2類標準執行。
3、其它執行國家有關規定、標準。
第八條、價格:價格為含稅(17%)價
第九條、結算方式及期限:以轉帳結算,貨款應按月承付。貨到驗收合格后,每月____日前乙方開據當月送貨的增值稅發票,甲方在次月月底前承付本月90%以上貨款(若有特殊清況雙方協商后確定貨款承付日期),其余貨款在下月付清。
第十條、違約責任:
甲方違約責任:
甲方延期承付貨款,按延期付款金額銀行同期活期存款利率,從延期付款之日起計算利息,向乙方賠償違約金。
乙方違約責任:
1、乙方逾期交貨,每逾期____日,按逾期交貨部分貨款的5%,按日向甲方支付違約金,造成甲方停產的,乙方應向甲方支付本批貨款總額的100%的違約金。
2、乙方不能按期交貨時,應于甲方提供月生產、供貨計劃后____日內,書面向甲方聲明,如未按時聲明,每逾期____日,按不能交貨金額的10%向甲方支付違約金。
3、在使用中發現的不合格品,乙方應在下次發貨時先行補足不合格部分,運回不合格產品,所發生的'一切費用均由乙方負擔。
第十一條、其他事項:
1、違約金應在七個工作日內向對方支付,逾期不支付的,按未支付違約金金額銀行同期活期存款利率計算,加付違約金。違約金也可以直接從貨款中扣除,不足部分,按上述約定執行。
2、如遇特大自然災害或發生政策性變化(用箱單位)和人力不可抗拒的因素,雙方可共同協商變更、或者解除合同。
第十二條、乙方如想單方面終止合同,須提前60天以書面形式向甲方提出。
第十三條、本合同在履行中發生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同簽訂地相關部門仲裁或人民法院起訴。
第十四條、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效率。
第十五條、本合同從簽字之日起生效。
甲方: 代表人:________年____月____日 乙方:________年____月____日
買賣合同 篇4
甲方:____________ 乙方:____________
受權代表:(簽字)______受權代表:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。買方:____________ (下稱甲方)賣方:____________ (下稱乙方)
地址:____________ 郵編:_____地址:____________ 郵編:_____
電話:____________ 傳真:_____電話:____________ 傳真:_____
電子郵箱:__________電子郵箱:__________
甲乙雙方經充分協商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格:
____________ (應注明產品的牌號或商標)。
2.質量,按下列第( )項執行:
(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行,具體為:
_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量:________ 。
2.計量單位和方法:__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:
_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時間:_______。
2.交貨地點:_______。
3.運輸方式:_______(注明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移:___________。
第五條 驗收:
1.驗收時間:_______。
2.驗收方式:
______(如采用抽樣檢驗,應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:____________;
貨款的支付方式:____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3.預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法:
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任:
1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________。
第九條 乙方的違約責任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的.差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知后__日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答復的,視為同意乙方發貨。
8.其它:_______________。
第十條 不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
買賣合同 篇5
上訴人:于某,女,x年7月28日生,漢族,##軟件有限公司工程師,住##市##區##鎮6號樓4單元602號
被上訴人:蔡某,男,1x年5月5日生,漢族,北京##醫療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區##鎮##號樓##單元##號
上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案,不服昌平區(x1)昌民初字第##號判決書,現提出上訴。
上訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審
2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節約定。x0年8月21日上訴人通過鑫尊置業居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同,簽訂合同時,上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目,得到肯定的答復是,賣方只有一套房產,并滿五年,不存在個人所得稅,并且居間公司經紀人國紅吉親筆列出清單(證據四),及上訴人對國紅吉做的錄音證據三,以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據足以讓買受人相信,買賣合同中時產生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達,也是買賣雙方關于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關于稅、費相關規定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止合同出現歧義,如果關于“個人所得稅”真的如被上訴人所言,應該有上訴人繳納,那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,上訴人違約日期應該從x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,上訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,x1年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,并借口上廁所,離開過戶大廳,后始終沒有出現,當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國紅吉)解決問題,并曾到中介店找中介協商,中介說賣方應當簽字,不應該產生個稅,另外簽署合同時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方沒有同意支付個人所得稅。x1年11月11日賣方在明知買方已經交付一半購房款,并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實,采取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發矛盾后,賣方不是采取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意,蒙騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思,且沒有認真分析研究合同約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的`草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據不足。
一審法院認定上訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據在案佐證。我們認為,這些證據并不能證明上訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務,并完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩余50%尾款也通過資金監管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,上訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據不足的情況下,對案件事實做出錯誤的認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規定是錯誤的,上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由于被上訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在上訴人。同時關于律師費一節,一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償的律師費不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被上訴人主張的債權是多少,我們在判決書中并沒有看到,實際也不存在有債權的事實,x1年4月8日上午 11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被上訴人的代理人已經明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關系,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被上訴人并沒有發生,是事后補證的,應屬無效證據,這點從一審x1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據。律師費的訴訟,我們認為也是被上訴人和律師合伙串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。
最后,在一審判決書第二頁第二面倒數第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了。可見本該嚴肅的判決書,從認定事實、證據采信、到適用法律到判決書的表述都出現了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄臟了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審,一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
上訴人
年 月 日
買賣合同 篇6
原告:上海實業有限公司
法定代表人:錢,總經理。
聯系方式:代理人曾鏡同律師
被告:南寧紙業有限公司
法定代表人:劉,董事長。
訴訟請求:
一、判決被告支付原告貨款160000元,并按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率標準支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份合同編號為JDX(NZ)1005046(SB)的《購銷合同》,約定原告向被告供應合同總價格為360000元的流量開關、液位開關及轉子流量計等設備。
《購銷合同》約定發生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。
《購銷合同》簽訂后,原告依約履行了合同義務,可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。
經原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西紙業有限公司向原告作出《付款計劃》,內容為“經過三方詳細核對,由南寧紙業有限公司及廣西紙業有限公司欠你公司的貨款分別為260000元及137902.76元,經三方友好協商,現計劃如下的還款計劃,所有貨款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬元,最后一個月還款97902.76元”,可是,在《付款計劃》作出后,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西紙業有限公司并沒有向原告支付過貨款。
依據《中華人民共和國合同法》第八條“依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護。”和《中華人民共和國民法通則》第一百零八條“債務應當清償。暫時無力償還的.,經債權人同意或者人民法院裁決,可以由債務人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強制償還。”等法律之規定,原告特向人民法院提起訴訟,請人民法院公正審理,依法判決,維護原告的合法權益。
此致
橫縣人民法院
原告:上海實業有限公司
法定代表人:
年 月 日
買賣合同 篇7
賣方(售車方):
聯系方式:
地址:
買方(購車方):
聯系方式:
地址:
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規、規章的規定,就貨車的買賣事宜,買、賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同,以資信守。
風險提示:標的物信息
買賣合同中應根據標的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。
數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條:賣方依法出賣具備以下條件的貨車
廠牌型號:
發動機號:
車架號:
風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。
如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
第二條:車款及交驗車
風險提示:價款支付
在實務中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾合同付款方。
1、車款為(不含稅費)_________元;大寫:_________。買方應于_________年_________月_________日同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件,并以_________的方式自驗收審驗無誤之日起___________日內向賣方支付車款的,待辦理完過戶手續后再即時支付剩余車款。
2、賣方應在收到第一筆車款后_________日內交付車輛及相關文件,并協助買方在15個工作日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為:_________。
第三條:雙方權利義務
1、賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處理權,且該車符合國家有關規定,能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2、賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的.陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成分。
第四條:違約責任
風險提示:違約責任
違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。
具體應明確,違反合同的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數字化,以便于向違約方主張。
1、因賣方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
2、買方未按照約定支付剩余車款的,賣方有權要求買方承擔由此造成的一切損失。
第五條:合同爭議的解決辦法
風險提示:爭議解決方式
合同雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第_____種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第六條:其他
本合同一式____份,買方____份,賣方_____份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。
風險提示:證據保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。
賣方(蓋章):
_____年____月_____日
買方(蓋章):
_____年____月_____日
買賣合同 篇8
賣方(以下簡稱甲方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的._____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
3._______________________________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
代表:_________________代表:_________________
簽約日期:_____________簽約日期:_____________
買賣合同 篇9
供貨方: (以下簡稱甲方)
需貨方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》之規定,甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則,就甲方向乙方供貨事宜達成一致,特簽訂本合同,共同遵守執行。
一、供貨內容:
乙方為滿足本公司工程建筑的進度所以需要于20xx年02月12日起向甲方購買PE給水管件、PVC排水管件PVC電線管及配件。
訂價方式:
每批管材的價格均以廠家報價書下浮30%。
質量標準:
甲方須按國家質量要求提供給排水用管材:
工程需要有特殊要求時,由乙方另行提出后,按甲乙雙方在合同商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。
二、供貨方式:
1、在合同訂立天內乙方需提供甲方工程管材使用計劃有關材料作為甲方擬定管材供貨計劃依據。
2、乙方指定為乙方貨物接收人,負責于甲方的所有到場管材交接工作。管材進場前,乙方需將指定的貨物接收人的身份證復印件(加蓋乙方公章)、貨物接收人簽名樣本和相應的'乙方委托書(加蓋乙方公章)交于甲方。
3、在施工期間,乙方將實際施工所需要的產品名稱、規格、品種和數量詳細給列出需求清單,發貨前 天將需求清單(加蓋乙方公章)以書面形式通知甲方。
4、所供材料到達乙方指定工地現場后2小時內,乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對所到管材的單價、規格、數量和重量子力學進行清點核對,乙方貨物接收人核對時認為有差錯時,應立即通知甲方,甲方派人員現場重新清點核對。
5、所供材料乙方核對無誤后,乙方貨物接收人應當場在甲方的送貨清單上簽字接收,并開該批貨物的出入庫單,入庫單與送貨單作為雙方結算的依據。
三、驗收方法:
1、甲方應按批次管材提供提供相應廠家質量證明有關原件或復印件。
2、管材到場24小時內,乙方必須對到場管材按質量監督有關規定進行抽樣檢測,結果以二次復檢為準;初檢時發現問題應在24小時內通知甲方參與復檢,并對現場管材妥為保管;接到通知后24小時內,甲方未參與復檢,則視為默許乙方提出的異議和正理意見。
3、檢測期限為管材進場后七天;管材進場超過七天且乙方無有效檢測結果和向甲方書面反映質量問題時,該批管材甲方有權視為質量合格。到場管材檢測合格時,乙方應將檢測結果通知甲方。有關檢測費用由乙方自理。檢測不合格時,該次檢測費用由甲方承擔。
4、甲方對于乙方使用、保管、保養管材不善造成的所有質量問題都不承擔任何責任。
四、付款責任:如有銀行承現匯票按市場貼息為準。
每月25日前結清當月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨,如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。
五、有關責任:
1、乙方非質量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金,甲方有權終止合同停止供貨。非質量問題中途退貨或拒絕接貨處理。
2、變更到貨地點時,乙方應在交貨前7天通知甲方,并征得甲方同意。
3、變更接貨人,乙方應在交貨前7天書面通知甲方,交貨前乙方應將新的接貨人的身份證復印件和乙方授權書交于甲方。
4、甲方在合同規定的期限內不能交貨時,應向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。
5、對于復檢不合格的管材,乙方應在檢測期限內將結果通報甲方,如果乙方同意使用則按質論價。
6、乙方逾期付款視為乙方違約,甲方有權終止合同停止供貨。乙方應向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。
六、不可抗力:
任何一方由于不可抗力的影響造成合同無法履行時,應及時向合同另一方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明后,允許延期履行、部分履行或不履行合同,并根據情況可部分或完全免予承擔違約責任。
七、解決合同糾紛的方式:
雙方約定,本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,若雙方確實無法協商一致,可依法向人民法院起訴。
八、按本合同同規定應該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任或終止合同后3天內按銀行規定的結算方法付清,否則按逾期付款處理。
九、其它條款:
用管材大約 萬元。
本合同自簽訂之日起生效,合同執行期間內,任何一方均不得隨意變更解除合同。合同如未盡事宜,需經合同雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本和副本為一式兩份,雙方各執一份。
供貨方:(章) 需貨方:(章)
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽訂日期:20xx年xx月xx日
買賣合同 篇10
合同編號:_________
甲方(賣方):_________
乙方(買方):_________
甲乙雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》及有關法律、法規,經協商一致,簽訂本合同。
第一條 乙方按下表所列要求購買甲方商品:
┌─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│商品名稱 │貨號│規格│質地│顏色│單位│單價│數量│金額│
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│合計金額:│ 萬 仟 佰 拾 元 角 分 (¥:)│
├─────┴───────────────────────┤
│備注:甲方預收乙方定金__元,乙方尚欠甲方貨款__元。│
└─────────────────────────────┘
第二條 質量要求:甲方所出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準,在括號內打√)。
第三條 驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條 違約責任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的.,甲方不能履行合同,雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同,無權要求返還定金。
第五條 爭議解決:本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決,解決不成時,按以下第項處理。
(1)申請青島仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條 其它約定事項:_________
第七條 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(簽字):_________
經辦人:_________身份證:_________
聯系電話:_________ 聯系電話:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
買賣合同 篇11
出賣人:________________________________________ 合同編號:
買受人:________________________________________ 簽訂地點:
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
標的名稱
牌號商標
規格型號
生產廠家
計量單位
數額
時間以及數量
金額
第二條 質量標準:________________________________________________________________
第三條 出賣人對質量負責的條件及期限:
第四條 包裝標準、包裝物的`供應與回收:
第五條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法:
第六條 合理損耗標準及計算方法:
第七條 標的物所有權自____時起轉移,但買受人未履行支付價款義務的,標的物屬于____所有。
第八條 交(提)貨方式、地點:
第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:
第十條 檢驗標準、方法、地點及期限:_______________________________________________
第十一條 成套設備的安裝與調試:__________________________________________________
第十二條 結算方式、時間及地點:
第十三條 擔保方式(也可另立擔保合同):
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 違約責任:
第十六條、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決;(一)提交 __________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十七條、本合同自____________生效。
第十八條、其他約定事項:
出賣人(章): 買受人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日 年 月 日
買賣合同 篇12
申辦房屋買賣合同公證,當事人應當提交以下證明材料:
1、申請人的居民身份證件及復印件;委托代理人代辦的,代理人應提交身份證件和授權委托書;
2、賣方要提供房屋所有權證書及復印件;
3、出賣共有房屋,賣方應提交其他共有人同意出賣的書面意見;
4、房屋買賣合同文本;當事人可以請公證機關代為草擬;
5、單位購買私房的,買方應當提交房屋管理部門批準買房的批準文件;
6、公證機關認為需要提供的其他證明材料,如房屋藍圖、房屋管理部門對房屋的估價報告等;
房屋買賣合同應當包括以下內容:
1、當事人的基本情況;
2、房屋的坐落、種類、間數、結構、質量、面積、附屬設備等;
3、房屋價款數額、計價標準等,有國家統一價格的.,應執行國家法定價格,沒有統一價格的,由買賣雙方參照評估價格自行議定;
4、付款的時間方式等;
5、房屋騰清及交付的日期;
6、辦理房屋產權過戶、登記及其他手續的有關規定;
7、違約責任;
8、其他當事人約定的事宜,如合同生效的條件,對不可抗拒事件的處理等;
9、合同的簽訂日期、地點、簽字人等。
買賣合同 篇13
買賣合同 (建材類)
甲方(買方):
法定代表人:
乙方(賣方):
法定代表人:
根據《民法典》及其他相關法律法規,雙方本著平等互利、等價有償的原則,經過協商一致,自愿訂立本合同。
第1條標的物
貨物名稱: 。
規格型號: 。
制造商: 。
商標: 。
第2條數量
2.1數量: 。
2.2賣方向買方所交付的貨物數量誤差不得超過總量的 %。
第3條質量
3.1質量標準: 。
3.2質量保證: 。
(1)貨物的質量保證期限為貨到驗收合格之日起 個月。
(2)賣方同意以貨款總額的 %,即人民幣 元作為產品質量保證金。質量保證期內,貨物質量不符合約定,賣方不能及時更換或采取其他補救措施,保證金不再返還。
第4條價款及支付
4.1合同價款:
小寫: 。
大寫: 。
4.2合同價款構成:含17%增值稅價款、運保費。
4.3價款支付方式和時間:貨到驗收合格后支付95%,質保期滿后支付5%。
第5條交付
5.1交付方式:賣方送貨
5.2交付時間和內容: 。
5.3交付地點: 。
5.4賣方應提供的單證和資料: 產品合格證、供貨清單、原產地證明、安全技術說明書。
第6條包裝
6.1包裝標準: 。
6.2包裝物及標識的具體要求: 。
6.3包裝費用由賣方承擔,雙方另有約定除外。
6.4包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣方承擔相應責任。
第7條運輸
7.1運輸方式: 。
發貨地點: 。
到達地點: 。
收貨人: 。
7.2運費及相關費用承擔: 。
7.3賣方交由承運人運輸的在途貨物,毀損滅失的風險由賣方承擔。
7.4賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的,由此產生的費用和風險由買方承擔。
第8條驗收
8.1買方應在貨到 7 日內進行驗收。如發現貨物不符合本合同約定,應在 日內書面通知賣方。賣方應在接到通知后 2日天內答復,如逾期沒有答復,以買方驗收結果為準。
8.2如果未能就驗收結果達成一致,雙方同意以 產品質量和技術監督機構出具的鑒定結論作為驗收依據。
第9條不可抗力
9.1不可抗力定義:指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
9.2不可抗力的后果:
(1) 如果發生不可抗力事件,影響一方履行其在本協議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
(2)宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
(3)如果發生不可抗力事件,各方應立即互相協商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
(4)金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
(5)遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第10條合同變更和終止
10.1雙方協商一致,可變更或終止合同。變更或終止合同應采用書面形式。
10.2發生下列情形之一的,一方可以終止合同:
(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現。
(2)賣方未按合同約定期限交貨,經催告后10日內仍未交貨。
(3)貨物質量不符合約定,且賣方未按買方要求采取必要補救措施的,買方可以單方終止合同,有關損失由賣方承擔。
(4)買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方可以終止合同。
(5)合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
第11條違約責任
11.1賣方未按期交付,每逾期一天,應向買方支付遲延交付部分貨款金額 %的違約金,同時負責賠償給買方造成損失。
11.2買方未按期付款,每逾期一天,應向對方支付未付貨款金額0.03%的違約金。
11.3如發生10.2.3情形,應向買方支付 % 違約金,并負責賠償買方由此產生損失。
11.4發生其它違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
第12條爭議解決方式
12.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
12.2 因關聯交易合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,提交雙方上級領導機構裁決。
第13條效力及其它
13.1本合同經雙方法定代表人(負責人)或其授權代表簽字并加蓋合同專用章(或公章)后生效。
13.2本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。
13.3合同附件及補充協議是合同組成部分,具有與本合同同等的法律效力。如附件與本文不一致,以本文為準;如補充協議與本文不一致,以補充協議為準。
13.4本合同一式 份,買方執 份,賣方執 份。
買方(蓋章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
組織機構代碼:
納稅人識別碼:
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
時間: 年 月 日
賣方(蓋章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
組織機構代碼:
納稅人識別碼:
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
時間: 年 月 日
買賣合同 篇14
為正確審理買賣合同糾紛案件,根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定,結合審判實踐,制定本解釋。
一、買賣合同的成立及效力
第一條 當事人之間沒有書面合同,一方以送貨單、收貨單、結算單、發票等主張存在買賣合同關系的,人民法院應當結合當事人之間的交易方式、交易習慣以及其他相關證據,對買賣合同是否成立作出認定。
對賬確認函、債權確認書等函件、憑證沒有記載債權人名稱,買賣合同當事人一方以此證明存在買賣合同關系的,人民法院應予支持,但有相反證據足以推翻的除外。
第二條 當事人簽訂認購書、訂購書、預訂書、意向書、備忘錄等預約合同,約定在將來一定期限內訂立買賣合同,一方不履行訂立買賣合同的義務,對方請求其承擔預約合同違約責任或者要求解除預約合同并主張損害賠償的,人民法院應予支持。
第三條 當事人一方以出賣人在締約時對標的物沒有所有權或者處分權為由主張合同無效的,人民法院不予支持。
出賣人因未取得所有權或者處分權致使標的物所有權不能轉移,買受人要求出賣人承擔違約責任或者要求解除合同并主張損害賠償的,人民法院應予支持。
第四條 人民法院在按照合同法的規定認定電子交易合同的成立及效力的同時,還應當適用電子簽名法的相關規定。
二、標的物交付和所有權轉移
第五條 標的物為無需以有形載體交付的電子信息產品,當事人對交付方式約定不明確,且依照合同法第六十一條的規定仍不能確定的,買受人收到約定的電子信息產品或者權利憑證即為交付。
第六條 根據合同法第一百六十二條的規定,買受人拒絕接收多交部分標的物的,可以代為保管多交部分標的物。買受人主張出賣人負擔代為保管期間的合理費用的,人民法院應予支持。
買受人主張出賣人承擔代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失的,人民法院應予支持。
第七條 合同法第一百三十六條規定的“提取標的物單證以外的有關單證和資料”,主要應當包括保險單、保修單、普通發票、增值稅專用發票、產品合格證、質量保證書、質量鑒定書、品質檢驗證書、產品進出口檢疫書、原產地證明書、使用說明書、裝箱單等。
第八條 出賣人僅以增值稅專用發票及稅款抵扣資料證明其已履行交付標的物義務,買受人不認可的,出賣人應當提供其他證據證明交付標的物的事實。
合同約定或者當事人之間習慣以普通發票作為付款憑證,買受人以普通發票證明已經履行付款義務的,人民法院應予支持,但有相反證據足以推翻的除外。
第九條 出賣人就同一普通動產訂立多重買賣合同,在買賣合同均有效的情況下,買受人均要求實際履行合同的,應當按照以下情形分別處理:
(一)先行受領交付的買受人請求確認所有權已經轉移的,人民法院應予支持;
(二)均未受領交付,先行支付價款的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的,人民法院應予支持;
(三)均未受領交付,也未支付價款,依法成立在先合同的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的,人民法院應予支持。
第十條 出賣人就同一船舶、航空器、機動車等特殊動產訂立多重買賣合同,在買賣合同均有效的情況下,買受人均要求實際履行合同的,應當按照以下情形分別處理:
(一)先行受領交付的買受人請求出賣人履行辦理所有權轉移登記手續等合同義務的,人民法院應予支持;
(二)均未受領交付,先行辦理所有權轉移登記手續的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的,人民法院應予支持;
(三)均未受領交付,也未辦理所有權轉移登記手續,依法成立在先合同的買受人請求出賣人履行交付標的物和辦理所有權轉移登記手續等合同義務的,人民法院應予支持;
(四)出賣人將標的物交付給買受人之一,又為其他買受人辦理所有權轉移登記,已受領交付的買受人請求將標的物所有權登記在自己名下的,人民法院應予支持。
三、標的物風險負擔
第十一條 合同法第一百四十一條第二款第(一)項規定的“標的'物需要運輸的”,是指標的物由出賣人負責辦理托運,承運人系獨立于買賣合同當事人之外的運輸業者的情形。標的物毀損、滅失的風險負擔,按照合同法第一百四十五條的規定處理。
第十二條 出賣人根據合同約定將標的物運送至買受人指定地點并交付給承運人后,標的物毀損、滅失的風險由買受人負擔,但當事人另有約定的除外。
第十三條 出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物,在合同成立時知道或者應當知道標的物已經毀損、滅失卻未告知買受人,買受人主張出賣人負擔標的物毀損、滅失的風險的,人民法院應予支持。
第十四條 當事人對風險負擔沒有約定,標的物為種類物,出賣人未以裝運單據、加蓋標記、通知買受人等可識別的方式清楚地將標的物特定于買賣合同,買受人主張不負擔標的物毀損、滅失的風險的,人民法院應予支持。
買賣合同 篇15
甲方: 身份證號碼:
乙方: 身份證號碼:
甲乙雙方就甲方購買乙方名義(乙方提供包括:身份證正反面照片、手持身份證的照相、個人半身照、個人手勢照片、戶口本照片)注冊淘寶一事,經協商一致達成如下協議:
一、買賣情況
1、乙方愿意出售給甲方使用自己的名義于 年月日在淘寶申請注冊,店名為 ,注冊店鋪地址: 。
2、簽訂本協議起3日內,而甲方一次性支付乙方上述店鋪賬戶購買費2500元,那其中已經包括店鋪押金1000元,乙方不得在要求其他費用。
3、乙方收到全額轉讓費用后,把賬戶及密碼等相關信息交給甲方。
二、店鋪所有權歸屬。
甲方支付完上述購買費用后,以乙方名義上述淘寶店鋪的所有權歸甲方所有。
三、甲、乙雙方權利與義務。
1、該店鋪雖以乙方名義所注冊,但實際乙方已經出售甲方,甲方對店鋪享有所有權、使用權、受益及處分的`權利。
2、甲方保證按照相關法律法規經營店鋪,如因出現其他經濟糾紛,亦要由甲方負責或自行處理,與乙方無關。
3、在甲方有意愿轉讓至其他人名下時,乙方應無條件協助甲方辦理相關轉讓手續,轉讓費用由甲方承擔。
4、網店后期安全升級等需要補充個人開店信息,乙方需配合甲方處理補充開店信息。
買賣合同 篇16
甲方:
乙方:酒樓
甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用、互惠互利的原則,就甲方供應商品給乙方銷售的合作事宜,經雙方友好協商達成以下協議:
一、甲方愿在合同規定期限內為乙方提供產品入場。
二、甲方派人到乙方店進行專場促銷,甲方付給乙方專場促銷費用為人民幣每月元整(小寫:元),每年元正(小寫:元);在合同期限內乙方不得接納任何白酒在場內進行任何形式的`促銷活動。付款方式:按年付款。
三、甲方必須保證所供產品質量,并保證超過或未超過保質期限產品的退換工作。若屬自身質量與國家標準及食品衛生法不符合造成的經濟損失和連帶經濟損失及法律責任由甲方全部承擔。
四、甲方必須向乙方提供所供產品的營業執照、質檢證明書、衛檢證明、生產許可證等加蓋甲方公章的復印件、價格表等資料。
五、乙方缺貨時應及時通知甲方,甲方保證及時送貨上門。甲方業務員了解產品銷售情況,必須在營業時間以外。
六、甲方負責將產品送至乙方指定地點。甲乙雙方應指定專人當面驗收甲方所供產品,由乙方出示收貨憑證。甲方憑乙方的收貨憑證結帳。
七、甲乙雙方同意結款方式為。
八、合作期間,乙方如有營業執照變更、店面轉讓等相關事宜應事先通知甲方并辦理好相關手續。
九、合同期內甲方所提供的產品必須保證北京批發市場上價格最低,乙方不得以相同價格尋找其它供
貨渠道。若乙方發現甲方所提供的產品價格高于北京批發市場上價格,甲方應向乙方補足價格差額。
十、乙方服務員有義務向客人推薦甲方產品。
十一、本合同為年期限合同,從年月日起至年月日止。
十二、合同期滿前15天,根據雙方意愿商討續約合同。
十三、本合同未盡事宜,雙方友好協商解決。
十四、本合同一式貳份,雙方各執一份,經雙方簽章后生效。
甲方簽章:乙方簽章:
代表簽章:代表簽章:
聯系電話:聯系電話:
簽定時間:年月日
買賣合同 篇17
甲方:
乙方:臺州市金屬有限公司
鑒于甲方系環保部門批準允許進口廢舊物資的企業,乙方長期從事廢舊金屬的拆解工作,有良好的業務渠道,甲乙雙方經平等協商,就甲方向乙方出售廢舊金屬以進行拆解事宜,達成如下協議:
一、甲方同意優先向乙方出售其進口的廢舊金屬,銷售價格為甲方進口價的 %,且最高不應超過市場均價。具體價格由雙方在每票貨物進口前商定。
二、考慮到甲方資金不足,且甲方承諾優先供貨給乙方,乙方同意如甲方需要,乙方可先行代甲方向外方支付進口費用。甲方應出具書面委托手續,委托乙方代為付款,乙方應及時支付。如甲方未出具書面委托書,乙方無須代為付款。乙方應及時支付余款。
三、甲方承諾如進口貨物系委托乙方代為付款,甲方在貨物到岸后未依約出售給乙方的,甲方應按每噸 元向乙方支付違約金。
四、如乙方在一段時間內不愿購買某批貨物或不愿為甲方代付,必須在甲方該批貨物進口合同簽訂之前或作出付款委托書之前向甲方書面通知。乙方如未及時通知而拒絕購買的,甲方可要求實際履行或要求乙方按每噸 元支付違約金。
五、如乙方欲進口的貨物因故未成交的,乙方根據《付款委托書》交納的款項應全額退還甲方。
六、在必要時,甲方可委托乙方代為辦理進口過程中的部分事項。
七、甲乙雙方應及時對貨款進行結算。
八、甲乙雙方應遵循國家對廢舊物品行業的'管理規定。
九、本協議有效期 年,期滿可協議延長。
十、因履行本協議產生的糾紛,雙方應協商解決,協商不成的,采取以下第 種方式解決:
1、 向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
2、提交臺州仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁。
十一、本協議一式兩份,雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
買賣合同 篇18
甲方:_____
乙方:_____
根據買賣自愿原則及《合同法》相關規定,甲乙雙方經過協商,甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自愿賣給乙方,并達成如下協議:
一、合同內容
甲方將所擁有的車號為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。
二、買賣時間
_____年_____月_____日。
三、買賣金額及付款方式
每輛車_____元整(¥_____元),總計_____元整(¥_____元)。乙方將于_____年_____月_____日一次付清。
四、雙方責任
1、甲方應將車輛所用證件交與乙方;
2、甲方負責解除所有車輛的銀行抵押;
3、甲方應將在_____年_____月_____日前所有車輛的違章記錄消除;
4、甲方應提供所有車輛正常過戶手續;
5、乙方承當所有車輛的正常過戶費用;
6、乙方應當面驗車,接車后車輛再出現任何機械故障,甲方概不負責;
7、乙方應盡快辦理過戶手續,如不及時辦理過戶手續,在此期間,出現任何事故,全部由乙方承擔,甲方概不負責;
此協議自簽字之日起生效,一式三份,甲方執兩份,乙方執一份。
甲方(簽章):_____
乙方(簽章):_____
身份證證號碼:_____
身份證號碼:_____
時間:____年_____月_____日
時間:____年_____月_____日
買賣合同 篇19
委托方:
首都師范大學第二附屬中學食堂(以下簡稱甲方)
受托方:
(以下簡稱乙方)
根據國家有關的有關法律、法規政策,在自愿、平等、協商一致的基礎上,甲方就食堂(食品)供應項目,委托乙方實行專業、規范、安全、高質量的供貨服務,特訂立本合同。
第一條 項目基本情況:首都師范大學第二附屬中學食堂(食品)供貨服務
第二條 項目委托方:首都師范大學第二附屬中學食堂為甲方,服務提供方為乙方。
第三條 供應期限
供貨期限為一年,自20_年9月1日至20_年8月31日止。在此期間未履行合同、不遵守承諾或達不到甲方要求,甲方有權解除合同,其一切責任由乙方負責,不得以任何理由向甲方提出任何索賠要求。
第四條 甲方的權利和義務
1、為代表和維護學校、師生的合法權益,對供貨單位的管理、質量、價格與服務等方面進行綜合評價,甲方有權選擇管理到位,性價比高、服務優秀的.單位多供貨或全供貨。
2、審定乙方制定的食品配送流程和相關管理制度,并監督遵守;3、甲方的有關部門對乙方的管理實施監督檢查,每學期進行1次全面的考核評定,并在此基礎上作出年度考核。
3、如因乙方管理不善,造成重大經濟損失或嚴重管理失誤或重大責任事故,甲方有權終止本合同,并追究乙方的經濟和法律責任;
4、甲方有權核查食品原料供應原始憑證等情況。
第五條 乙方的權利和義務。
1、嚴格遵守國家相關法律法規,具備有效經營資質、獨立法人資格進行合法經營,為首都師范大學第二附屬中學食堂提供專業、規范、安全、高質量的商品配送;
2、接受學校有關部門的指導、監督。
3、乙方必須保證在每天上午7:00前將甲方所需商品送到指定地點。
4、乙方供應的商品或原料必須確保進貨渠道正規,對商品質量負責。如果供應的食品需要提供各類合格票據與檢疫證明的,供應單位必須按有關部門的要求及時向甲方提供各類票據。
5、乙方應按學校的采購數量與規格供應,杜絕短斤缺兩與規格不符現象。無過期商品、假冒偽劣產品、無以次充好現象。如果發現供應商提供的商品短斤缺兩,甲方有權責令其在規定的時間內送到,并扣除其缺少數量的金額,如發生以次充好現象一次,扣除差價2倍以上金額,并停送一個月,兩次以上學校有權終止合同。
6、乙方提供的商品價格如發生與市場相應價格不符即價格偏高現象,甲方有權要求其降價,按最低價結算,并有權終止其供貨。
7、乙方必須按甲方原料的規格要求進行供貨,如果乙方供應的原料與甲方要求的規格不符,上下超過總量的3%,甲方有權扣除超出部分的金額
8、由于食品質量問題而引起的食物中毒事件,乙方承擔所有責任。
第六條服務質量
除前述的標準外,乙方可根據甲方委托的服務要求制定出本項目管理分項標準和專職聯系
人,經甲方同意后作為本合同的必備附件。
1、甲方對于乙方出現的服務時效以及食品安全等問題將逐一記錄在案,并根據情況發放整改意見書,并作出相關處理。
2、乙方一年的服務綜合質量將作為本校下一輪采購的重要依據,將有權決定是否續訂下一年度采購合同。
第七條 違約責任
1因乙方原因,造成甲方未完成規定管理目標或直接造成甲方經濟損失的,乙方應給予甲方相應補償,,并有權終止合同;
第八條 爭議的解決
1、凡與本合同有關的一切爭議,甲乙雙方應首先通過友好協商解決,如經協商后仍不能達成協議時,任何一方可以向法院提起訴訟。
2、本合同的訴訟管轄地為北京市海淀區有管轄權的法院。在法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續履行。
3、本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
第九條其他事項
1、甲、乙方對本合同未盡事宜,可根據實際情況另行簽訂補充協議。補充協議和本合同的附件(各類承諾書)與本合同具有同等效力;
2、本合同執行期間,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,雙方應按有關法律法規及時協商處理;
3、本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成的,可以向當地人民法院起訴。 第十三條 本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,
學校檔案室保存一份,均具有同等效力,本合同簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
時間:20_年 月日 時間:20_年月日
買賣合同 篇20
(合同編號: )
合同雙方當事人:
出賣人:
注冊地址: 湖南南庭投資有限公司 . 長沙市環保大道與圭白路交匯處東南角營業執照注冊號: 機構代碼證: 法定代表人:
買受人:
證件類型:
國籍:
聯系地址:
共有情況: 代理人: 國籍: 戴明煒 聯系電話: 晏澤英 身份證 證件號碼: 中國 聯系電話: 湖南省湘潭市岳塘區新一村23棟30號聯系電話: 代理人聯系地址:
根據《中華人民共和國物權法》《中華人民共和國合同法》、《中華人民
共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 項目建設依據
出賣人以____出讓_____方式取得位于__長沙市環保大道與圭白路交匯
處東南角_ ________ _,編號為_____長房售許字(20xx)第0131號____ ___的地塊的土地使用權。土地面積為___27525.18_________平方米,土地使用起
始日期為20xx.4.6 ,其中非商業用地終止日期為20xx.4.5 商業用地終止日期為20xx.4.5 。
出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,項目名稱_____南庭城果___ 。
該項目的建設用地規劃許可證為 ,
建設工程規劃許可證號為___________________,規劃用途為商住 ,施工許可證號為____________ 。
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房為預售商品房。預售商品房批準機關為長沙市房屋產權管理局,商品房預售許可證號為__________ ___。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一)為本合同第一條規定的項目中的:
第___2_[幢]____16_ [層]_____4____號房。該商品房的用途為___住宅___ _,屬 ___磚混_______結構,該幢房屋建筑層數地上_33__層,地下____3_層。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共__84.04_____平方米。
第四條 計價方式及價款
出賣人與買受人約定按下述第1 種方式計算該商品房價款:
1.按建筑面積計算,該商品房單位為(人民幣)每平方米_4020_.00 __元,總金額(_ 337840.80 _元)
2.按套內建筑面積計算,該商品房單價為(人民幣)每平方米___ ___元,總金額(__元)
第五條 付款方式及期限
買受人按下列第 2 種方式按期付款:
1. 一次性付款
首付款(含定金) 元于本合同簽訂之日一次性支付。
2.銀行按揭付款
首付款(含定金) 117840 .40 元于2月1日支付。剩余房款采用銀行按揭方式支付。
因買受人的原因導致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數額的,出賣人同意買受人在 45日內,以自有資金或其他方式支付,并不承擔本合同第七條約定的.違約責任。
因出賣人的過錯導致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數額的,買受人可以選擇以下第1 種方式:
(1)合同繼續履行,具體付款方式和付款期限另行協商,并簽訂補充協議。
(2)買受人解除本合同。
因非歸責于雙方的原因,導致買受人未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數額的,買賣雙方應就具體付款方式另行協商,并簽訂補充協議;協商不成的,買受人可以單方解除合同,但應書面通知出賣人。出賣人應當在收到買受人書面通知 7 日內將房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還給買受人。
3.其他方式
首付款(含定金) 元于本合同簽訂之日支付。合同簽訂之后三十日內應付元。剩余房款的支付 。
第六條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第1 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 3 日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全
額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 五的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過____日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受 人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 (該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第七條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以 合同單價(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第 2 種方式進行處理:
1.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按銀行同期 利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小于合同登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=-------------×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第八條 房屋室內層高
買受人所購該房屋的室內層高為__3米,本合同所述房屋室內層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。
第九條 交付期限及條件
出賣人應當在___ 20xx年8月31日_ _前,依照國家和地方的有關規定,將具備下列第2 種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1).遭遇不可抗力,且出賣人在事實發生之日起 3 日內告知買受人的;
2).
第十一條 房屋交接及違約責任
商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。買受人應在書面通知送達之日起15 天內對該房屋進行驗收并與出賣人辦理交接手續,雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第十條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
買賣合同 篇21
甲 方(采購方):
乙 方(供應商):
為確保甲乙雙方利益得到保護和責任得到履行,依據《中華人民共和國合同法》規定之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買LED照明燈具達成如下協議:
第一條、合同標的(名稱、規格、型號、單價等)
乙方根據甲方需求提供下列貨物:(詳見甲方每次具體的貨物采購定單)
第二條:合同價格
本合同為非固定總價合同,甲方采購價格是指乙方出售的現場交貨價格,具體包括原材料費、加工費、包裝費、運費、稅率和可能出現的保險費、知識產權費。乙方提供的貨物的運輸人員費用、郵資費用以及隨貨物品工具、配件材料費用包含在本合同甲乙雙方商定的價格之內,甲方無需另行支付乙方費用。本合同價格還包括乙方應當提供的伴隨服務/售后服務費用。本合同具體價格以甲乙雙方每次交易確認的甲方物品采購定單為準。乙方必須提供出售給甲方的貨物合格證明、質量保質保修證明、貨物使用說明書、貨物自檢報告書、有效發票;
第四條:質量保證
1.乙方承諾其出售給甲方的貨物質量保證期為 24 月,自甲方工程驗收合格之日起計算;
2.乙方應保證所提供的貨物的質量和技術規格應與甲方采購定單中所提出的質量要求和技術規格相一致;若甲方對貨物質量技術性性能無特殊說明的,則乙方貨物質量應達到國家有關部門最新頒布的國家標準或行業標準規范。
3.質保期滿,在乙方不存在違約情形時,甲方應返回質保金或扣除雙方確認的質保金后將剩余質保金返還給乙方,質保金不計利息。
4.甲方有權要求乙方免費更換不符合甲方要求的貨物,甲方有權要求乙方賠償甲方由此所造成的實際損失,乙方賠償甲方所產生的實際損失后,仍需繼續履行本合同義務。
第七條、貨物的結算與支付
1、暫定總合同價人民幣 (¥ 元)(含稅),按實際安裝數量計算。
2.支付方式:
a合同簽訂生效后,甲方先向乙方支付合同款的 %做為合同定金,即 元。 b貨到達甲方指定的地點并驗收合格后即付合同的 % ,即 元。
c所有產品安裝調試完成,經過項目方驗收合格后, 日之內即付清合同款剩余的 %,即 元
d 質保金為 ,在甲方驗收合格后 個月內的 個工作日內付清。
第八條、保修方式
1.自貨品經過雙方驗收合格之日起,因產品本身質量引起故障,免費保修服務期限為 2 年。
2.保修期內,甲方如在安裝使用過程中出現非人為的質量問題,乙方在收到甲方反饋的信息后,由乙方按破損數量、型號全部換新,換貨產生的所有費用由乙方承擔。保質期內發生的非人為的所有質量問題,如果乙方在甲方通知之日起48小時以內未處理,甲方有權交第三方處理,所發生的費用由乙方全額負擔。
第九條、違約責任
1.乙方不能按期按約交貨或部分交貨的,甲方有權不予支付乙方貨款和解除合同,乙方并應向甲方償付相當于不能交貨部分貨款的10%的違約金;
2.乙方所交付的物品品種、數量、規格、質量不符合國家法律法規和本合同規定的,由乙方負責保修、包換或退貨,并承擔由此而支付的實際費用;
3.乙方違反本合同相關約定的,除應承擔違約責任外,因乙方違約導致甲方的其它相關損失的,乙方應當賠償甲方因此所產生的損失。
4.甲方違反本合同規定無故拒絕接貨的,應當承擔由此對乙方所造成的損失。
5.乙方不得擅自解除本合同,因乙方擅自解除合同或不履行合同義務致使甲方產生損失的,甲方有權要求乙方承擔雙方交易金額 30%的違約責任,甲方因此還造成其它損失的,乙方還應賠償甲方的其它相關經濟損失。
第十條、本合同一式兩份,雙方各執一份。合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權利義務履行完畢后,合同終止。
甲 方: (蓋章) 乙 方:(蓋章)
法定代表人(簽字) 法定代表人(簽字)
電 話 電 話
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
買賣合同 篇22
賣方:
買方:
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車:
車主名稱:
號牌號碼:
廠牌型號:
初次登記日期:
發動機號:
車架號:
養路費繳付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。
最近一次年檢時間:x年x月。
行駛公里數:萬公里。
車輛使用性質:(/ )客運、( /)貨運、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營運、(/ )其它。
第二條 車款及交驗車
車款為(不含稅費)123萬元;大寫 壹佰貳拾叁萬元整 。
買方應于x年x月x日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件,并以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。
賣方應在收到車款后當天內交付車輛及相關文件,并協助買方在允許辦理車輛過戶時30日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為: 全部由買方負擔。
相關文件包括:機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。
第三條 雙方權利義務
1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權,且該車符合國家有關規定,能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件,并按照約定支付車款。
4.賣方收取車款后,應開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
6.車輛交付后,因車輛使用發生的問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。
第四條 違約責任
1.第三人對車輛主張權力并有確實證據的,賣方應承擔由此給買方造成的`一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的,應每日按車款 2 %的標準支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的,買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的,賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
第五條 合同爭議的解決辦法
此協議未盡事宜雙方友好協商,協商未果,任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。
第六條 買賣雙方其他約定事項
車輛自交付之日起,車輛的全部產權歸買方所有。
此協議一式兩份,買賣雙方各執一份,蓋章、簽字后即生效。
賣方(章) 買方(章):
地址: 地址:
農副產品買賣合同范本
甲方(購方):____________________________________
地址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
乙方(銷方):____________________________________
地址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
為了促進農副產品生產的發展,溝通城鄉流通渠道,為城鎮人民和對外貿易提供豐富的農副產品,經甲、乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 交售日期、數量及價格
1.乙方必須在____年____月以前(或____月____旬內),向甲方交售____(農副產品)____斤(擔)。
2.甲方應按照物價主管部門規定的價格(國家允許議價的,價格由甲、乙雙方協商議定),向乙方計付貨款。
3.甲、乙雙方的任何一方如需提前或延期交貨與提貨,均應事先通知對方,達成協議后按協議執行。
第二條 品種、等級、質量及包裝
1.____ (農副產品)的品種、等級和質量,按下列第( )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)按地區標準執行;
(4)由甲、乙雙方協商確定。
2.____ (農副產品)的包裝,按下列第( )項辦理:
(1)按國家或部門規定的辦法執行;
(2)由甲、乙雙方協商包裝辦法。
包裝物由乙(甲)方供應,包裝物的回收辦法另訂附件。
第三條 交(提)貨方式
1.交(提)貨方式按下列第( )項辦理:
(1)送貨,乙方應按合同規定的時間送往____(接收地點),交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準;
(2)提貨,乙方應按合同規定的時間通知甲方提貨,以發出通知之日作為通知提貨時間;
(3)代運,乙方應按甲方的要求,選擇合理的運輸路線和運輸工具,向運輸部門提報運輸計劃,辦理托運手續。交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準。
第四條 農副產品的驗收地點
(實行乙方送貨或乙方委托運輸部門代運的,以接收地點為驗收地點;實行甲方提貨的,以提貨地點為驗收地點。)
第五條 驗收辦法
(合同應明確規定:(1)驗收期限;(2)驗收手續;(3)驗收標準;(4)由誰負責驗收;(5)在驗收中對產量質量發生爭議,應按《中華人民共和國標準化法》的規定,交質量監督檢驗機構裁決。)
第六條 貨款結算辦法
乙方交售的____(農副產品)經驗收合格后,甲方應在____天之內,通過銀行轉帳(或按銀行的規定以現金)向乙方支付貨款。
買賣合同 篇23
甲方:__________________
乙方:__________________
根據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律法規,甲乙雙方本著公平、自愿的原則,經協商一致,達成房屋買賣合同,條款如下:
第一條房屋基本情況
甲方所賣房屋是住宅樓__________________棟(______樓______間),磚混結構,坐落在__________________大道,土地面積為__________方米(土地證號為:__________________國地土(__________________)第______號),建筑面積為___________________方米。
第二條房屋權屬情況
該房屋所有權證(總證)_________________房權證__________________縣字第(_______)_______號,現還在_______縣信用社抵押貸款,房屋租給高鐵民工住宿,于_________年____月____日到期。
第三條房屋成交價款及付款方式
房屋成交價款為______________萬__元。
付款方式:
(1)于_________年____月____日,先預付定金______________萬__元;
(2)_________年____月____日付______________萬__元;
(3)_________年____月____日付______________萬__元(春節前付清)。
第四條房屋產權和其他具體狀況的'承諾
1、甲方應當保證該房屋產權糾紛,因甲方原因造成房屋不能辦理產權過戶登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。
2、該棟房屋原來的水電立戶及設施屬于乙方所有。
3、房屋交付時間于_________年____月____日前,甲方將房屋、房產證和土地使用證全部交給乙方。
4、乙方得證后,若乙方沒有過戶,拿我原房產證、土地使用證去貸款或作其他用,甲方概不負責。
5、房屋賣給乙方后屬于乙方資產,由乙方隨時轉讓或改造,甲方無權干涉,不論房屋改造或轉讓,過戶、甲方要配合乙方到相關部門辦理手續。
6、土地房屋轉讓的各項稅費全部由乙方承擔。
第五條除國家政策,天災人禍,不可抗力的,乙方不按期付清甲方房屋款,每天承擔滯納金200__元,甲方未按期交房,同上交納乙方滯納金。
第六條未盡事宜,雙方共同商量解決。
此合同從簽字之日起生效,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
買賣合同 篇24
甲方(賣方):____
乙方(買方):_____
簽訂地點:_____
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收后填寫。)
簽訂時間:__________________年_____________月_______日
第二條 質量標準:_____每件紅木家具應符合新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質量。
第三條 付款方式:_____定貨時,甲方收取貨款總額_______%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還,甲方違約定金雙倍返還),余款提貨或送貨時付清。
第四條 自提貨物。乙方自行提貨,現場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第五條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收,買方發現問題應當場提出,并由雙方協商達成解決方案。
第六條 違約責任:_____若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的_______%向乙方支付違約金。
第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條 其他約定事項:_____
第九條 合同爭議的解決方式:_____本合同在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:_____
(一)提交______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):___________________ 乙方(簽章):___________________
住所:_____ 住所:_____
法定代表人:___________________ 法定代表人:___________________
委托代理人:___________________ 委托代理人:___________________
電話:_____ 電話:_____
傳真:_____ 傳真:_____
開戶銀行:___________________ 開戶銀行:___________________
帳號:_____ 帳號:_____
主辦單位(簽章):___________________
買賣合同 篇25
甲方:_____________________
乙方:_____________________
上列雙方就買賣下列設備的有關事宜,經自愿協商訂立下列條款,以便共同履行:
1.甲方向乙方購買垂直發泡機組壹臺,設備單價金額為現金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整
2.設備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環攪拌)小料罐三個,聚醚攪粉罐一個.(水冷機,空壓機甲方自備).
3.主機尺寸:長4.5米___寬4米___9米.內直徑為1600MM
4.甲方要負責完成基礎的澆灌,包括2個地下成孔的施工.
5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬,機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.
6.機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節放假期間,初定完工日期為農歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,
7.機臺運送由甲方負責車費,乙方裝車,甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.
8.甲方負責整套設備的安裝,調試.經調試后設備正常運轉交付乙方使用.
9.乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的`故障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內.
10.因本合同引起的或本合同有關的任何爭議,應提交莆田仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.
11.本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
買賣合同 篇26
售車方(甲方):
購車方(乙方):
甲方現將中華車轉讓給乙方。該車車牌號碼為: 發動機號為: 車架號為: 特簽訂本合同。
第一條汽車質量
該車于20xx年03月08日登記,檢驗合格期至20xx年03月08日
因雙方交易車輛為舊機動車車輛,故雙方簽訂協議時對車身及發動機工作狀況等車輛質量均表示認同。
第二條汽車價格
雙方商定該車的轉讓價為人民幣¥4800元。(肆萬捌元整)
第三條權利義務
1甲方轉讓車輛時向乙方提供該車輛的各種證件、手續,包括: 。
2乙方應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全。并且對所購車輛的`功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后,負責車輛的維修以及相關規費的繳納。
第四條車輛過戶
車輛必須過戶,過戶所需一切費用由乙方承擔。雙方共同到車管所辦理車輛過戶手續。
第五條結算方式及期限
乙方將車輛驗收合格后,先付¥25000元(貳萬伍千元整)定金給甲方,待過戶手續辦理完畢后將余款¥2300元(貳萬叁千元整)一次性付給甲方。
第六條違約責任
第七條爭議解決
因本合同發生糾紛,雙方協商解決。協商不成,可向仲裁委員會申請仲裁(或向人民法院起訴)。
第八條
本合同經雙方簽訂后生效。第九條本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方(簽名)
乙方(簽名)
身份證號碼
聯系電話
年 月 日
身份證號碼
聯系電話
年 月 日
買賣合同 篇27
甲方:大連筑成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部
乙方: 山東濰坊中鼎鋼結構有限公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方就采購乙方生產、安裝的彩鋼板房事宜協商一致,訂立本協議。
一、工程概況:
工程名稱:東平縣圖書大廈
工程地點:東平縣西山路24#
工程內容:一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料,并符合安全生產的管理規定和國家標準。
二、承包范圍
承包范圍:彩鋼板房所需要的所有材料的供應、安裝。
三、價格及面積
1、彩鋼板房面積約566平方米(最終結算面積以實際測量面積為準)。
2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算(本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網、窗簾)門窗型號見第五條6。
○2、防盜窗安裝(含材料、人工費)100元/個(防盜窗按實際安裝數量計算,不單獨面積)。
○3、石膏板吊頂(含材料、人工費)20元/平方米(按實際施工面積計算)。
○4、局部衛生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板,(含材料、人工費)90元/平方(按實際施工面積計算)。
上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。
3、 計算面積: 一層房計算:長×寬 =總面積
二層房計算:一層長×寬+二層長×寬+(走道長×寬+雨篷長×寬)÷2 +樓梯4.5平方米(每個)=總面積
4、從聊城拆活動房到東平安裝,按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。
四、工期
合同工期總工作日歷天數(15)天.如遇以下原因并經甲方書面簽證造成工期延誤,工期可適當順延。
1、因連續停電超過8小時、刮8級以上大風、連續下雨超過48小時。
2、重大設計變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。
五、產品質量:
1、墻板:巖棉板雙面白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。
2、頂板:巖棉板上藍下白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。
3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm,噴藍色。
4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆,C型鋼8×4,全用1.8mm。
5、二層地面用多層木板1.5cm厚。
6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗,辦公樓、職工宿舍樓用防盜門,以上設施已包括在單價內,不再單獨計取費用。
7、樓板支架為40cm一道,樓梯板寬度為0.2m,走廊欄桿采用1.5mm厚方管。
8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應滿足甲方與業主簽訂的建設工程施工合同中約定的總工期的要求,并至少能夠保證甲方在合同總工期內及工期結束后的二年時間持續使用,且每項材料的進場均需經過甲方指定人員的驗收合格后方可使用。
六、乙方承諾:
1、乙方保證本合同項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設計、施工、使用的需要;
2、一層和二層骨架房全部螺絲固定,無一電焊
3、乙方保證向甲方出具普通正規發票,否則甲方有權拒絕支付合同價款。
七、甲方權利義務
1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建,相鄰關系等。
2、工程完工后,乙方向甲方出具書面驗收申請后七日內甲方組織驗收(如拖延驗收視為合格)。經甲方驗收合格,由甲方出具書面驗收合格證明;否則,乙方應按本合同要求承擔更換、修復等責任,如經甲方通知,乙方無故拒絕或遲延在限期內承擔更換、修復等責任,甲方有權另行選擇施工人,不支付合同價款、不承擔任何違約責任,如因此影響甲方使用的,乙方應賠償甲方全部經濟損失;并按日根據本合同約定的.總價款的千分之一計算違約金。
3、本工程未驗收合格前甲方不得入住,如入住則視為驗收合格。并支付完工程款。
4、甲方指定 為本合同項下的驗收人,負責對實測面積進行核實及驗收。
5、甲方有權對乙方施工過程中的行為進行監督,杜絕不符合安全生產行為的發生。
八、乙方權利義務
1、乙方安排的所有安裝人員均應按照施工需要持證上崗,并將有關的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規程施工,如在施工過程中發生人身傷亡事故與甲方無關。
2、服從甲方的安排、指導、監督。
3、嚴格按照約定的材料規格施工。
九、付款方式
本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下:
1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現場安裝完畢,并經甲方驗收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經甲方驗收合格后支付工程款100% 。
2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。
3、剩余10%的工程款作為質保金,在質保期滿,并經甲方書面確認無違約、無質量問題情形后支付,但乙方須出具全額發票。
十、保修期限及范圍:
保修期一年,,自甲方驗收合格并出具書面驗收記錄時起算,保修期內因施工質量和材料出現任何問題由乙方無償維修,人為損壞和自然災害造成的損壞除外。
十一、本協議一式四份甲方三份乙方一份,經甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。
十二、本協議甲乙雙方必須遵守,任何一方違反本合同約定,違約方應賠償守約方一切經濟損失,包括但不限于直接和間接損失,并按本合同的有關條款及本條的約定分別承擔本合同價款的3%的違約金。
十三、本協議未盡事宜雙方協商解決,協商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
負責人:
負責人:
電話:
電話:
日期:
日期:
買賣合同 篇28
甲方:_________________________
乙方:_________________________
根據_________招標編號為_________的招標文件及該文件的投標文件和中標通知書,甲乙雙方就以下_________地區飛蟲綜合治理的中標事宜,簽訂本合同書。
一、合同內容
1.綜合治理范圍:_________地區具體包括_________以北,_________以東,_________以南,_________以西,_________河道以及_________范圍內的綠地、河流、湖泊、道路等飛蟲治理。
2.治理期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
二、下列文件為本合同不可分割部分
1.中標通知書;
2.乙方中標的投標書;
3.招標文件;
4.乙方在招投標過程中所作的其它承諾、聲明、書面澄清等。
三、飛蟲綜合治理標準
1.控制區范圍:早晨及傍晚飛蟲群舞現象明顯減少,一視野2處以內。
2.草坪:飛蟲數平均每平方米控制在_________只左右。
3.水域幼蟲指標(按全國愛衛會除四害標準),用500ml收集勺采集沿湖、沿河水體中蚊幼蟲或蛹陽性率不超過3%,陽性勺內幼蟲或蛹平均數不超過_________只。
四、飛蟲綜合治理基本要求
1.為確保生態環境不遭受破壞,乙方必須采用環保、安全藥劑并積極采用物理、生物方法治理。
2.乙方治理過程中,必須采取周密的安全措施,以避免對工作人員、公眾和他人財產的損害,因乙方操作不當及治理不當造成行人及其他財產損失,由乙自行承擔。
3.乙方應針對各類飛蟲的特性及實際情況制定相應的治理方案。
4.消殺時間安排:
(1)制定整體飛蟲控制方案,確保每天有至少_________名消殺人員在現場;
(2)制定飛蟲活動季節常規消殺方案;
(3)有重要活動或特殊情況時,相應增加消殺次數以盡量降低飛蟲密度。
5.乙方應聘請有關農業植保、林業方面的專家共同探討、研究長期治理方案。
五、飛蟲綜合治理考核措施
_______年______月______日至______月______日(每7天考核一次)由雙方共同考核飛蟲數量,每平方米控制在_______只以內為達標;檢測飛蟲數量每超過一只扣人民幣_________元整(rmb_________元);連續三次檢測結果超過_______只飛蟲以上,甲方有權解除合同,并由乙方承擔違約責任。
六、甲方權利和義務
1.根據甲方治理要求及乙方投標文件中的承諾,對乙方提供的服務及履行本合同情況實行驗收考核。
2.因突發事件及重大活動,甲方需調動乙方人員、設備時,乙方應無條件服從安排予以配合。
3.每月對乙方的治理的質量進行考核,視考核結果經甲方同意后由財政部門支付養護費用。
4.對于乙方治理期間由于治理工作不能及時完成,且造成較大影響的,甲方有權安排第三方進行治理,所發生的費用從乙方治理費中扣除。
七、乙方權利和義務
1.乙方根據甲方招標文件的要求及投標文件所作的承諾,積極主動保質保量地完成飛蟲治理工作。
2.接受并主動配合甲方及行業管理部門的.檢查。
3.養護范圍之外的突擊性、突發性工作,乙方須服從甲方的安排,不得無故拖延。
4.綜合治理區內所有設施設備及花木的應保持完好,因乙方治理不善而損壞的設施設備和花木應負責修復和移植或照價賠償。
5.乙方在每月經驗收考核后,按月從財政部門領取養護費用。
八、價格與支付
1.合同價格按此次中標價格執行,合同總金額為人民幣_________元。
2.合同價款的支付及付款方式:
(1)合同金額的10%作為質量保證金。
(2)每月支付的合同價款=中標價×90%/8-當月考核未達標扣款。
(3)按上述公式折算的合同價款由財政部門次月直接向中標單位支付。
3.付款方式:銀行轉帳。
4.根據國家現行稅法對甲方征收的與本合同有關的稅費均由甲方承擔;根據國家現行稅法對乙方征收的與本合同有關的一切稅費均由乙方承擔。
九、不可抗力
(1)因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任。但合同一方遲延履行后發生嚴重后果的,不能免除責任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。
十、合同的解除和轉讓
1.甲方和乙方協商一致,可以解除合同。并報政府采購監管部門審查備案。
2.有下列情形之一,合同一方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能實現合同目的,未受不可抗力影響的一方有權解除合同;
(2)因合同一方違約導致合同不能履行,另一方有權解除合同。
(3)有權解除合同的一方,應當在違約事實或不可抗力發生之后三十天內書面通知對方以主張解除合同,合同在書面通知到達對方時解除。
十一、合同的生效
本合同在雙方簽字蓋章并在招標方收到乙方提交的履約保證金或履約保函后,經政府采購管理機構備案后即生效。
十二、爭議解決
甲乙雙方因合同發生爭議,簽約雙方應友好協商解決。協商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起訴。
十三、附則
1.合同份數。本合同一式四份,甲乙雙方各執一份,招標代理機構一份,政府采購管理部門一份。
2.未盡事宜。本合同未盡事宜應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》以及其同相關法律、法規之規定解釋。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):______________
住所:_______________________
住所:______________________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):________
電話:_______________________
電話:______________________
傳真:_______________________
傳真:______________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:__________________
賬號:_______________________
賬號:______________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:__________________
_________年_______月_______日
_________年_______月______日
簽訂地點:___________________
簽訂地點:__________________
買賣合同 篇29
賣方(以下簡稱甲方): ___________
買方(以下簡稱乙方): ___________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本合同,以資共同遵守執行。
第一條 甲方同意出售甲方所有的`位于_······路__··_號···樓··_單元··戶的房產(住宅)給乙方。房屋 □建筑面積_···平方米,使用面積 為__________平方米。房地產權證號為______________。
甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售,其書面同意文件作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力(附:書面同意文件)。同時物業交接前需付清甲方產生的物業管理費、水電、有線、通訊費及________費用。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,愿意購買上述房屋。
第二條 甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣··萬元(大寫:···萬元整)。
本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 ···萬元(大寫:··萬元整)作為購房預付款。
購房付款將在最后一次付款時沖抵房價。
第三條 付款時間及方式(設立第三方監管賬戶的,可由甲乙雙方與第三方另行簽訂協議,明確三方權利義務,該協議為本合同附件,與本合同具有同等法律效力)
甲、乙雙方同意,按照第_1_種方式付房款:
1、甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款
甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起_15日內支付首付款(不含定金/預付款)人民幣_··萬元(大寫:··萬元整)給甲方,剩余房款人民幣··萬元(大寫:··萬元整)于房屋交付當日辦結房屋過戶手續當日付給甲方。
甲、乙雙方約定由__________(律師事務所)設立第三方監管賬戶,自本合同簽定之日起_______日內,由乙方將購房總價款人民幣____________元(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)匯入第三方監管帳戶,甲方將房產證交給第三方代為保管。第三方在收到購房款當日/______日內,通知甲、乙雙方辦理過戶手續,并于 □房屋交付當日 □辦結房屋過戶手續當日,根據乙方出具的書面付款確認通知將房款匯入甲方賬戶。
2、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在合同簽訂之日起____日內支付首付款,即人民幣________元(大寫: __元整)給甲方,剩余房款人民幣____元整(大寫: ____元整)申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在辦結銀行按揭手續當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日直接付給甲方。
甲方應協助乙方辦理銀行按揭手續,并各自準備好辦理按揭手續所需資料。