石材貨物買賣合同書（精選26篇）
石材貨物買賣合同書 篇1
需方(以下簡稱甲方)：
簽約地：
供方(以下簡稱乙方)：
簽約時間：
為了增強甲乙雙方的責任感，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，依據(jù)《中華人民共和國民法典》，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、石材屬天然產(chǎn)品，難免有一些缺陷，乙方保證石材大面積花色基本均勻一致，無明顯缺陷;
2、根據(jù)石材屬性，石材質(zhì)量按國家石材待業(yè)標準執(zhí)行。
三、包裝標準
四、交貨方法
1、甲方在乙方工廠提驗貨物。甲方委托___________在乙方工廠提驗貨，并辦理貨物簽收手續(xù)，甲方若中途變更或增加簽收人，需事前書面通知乙方并重新開具授權(quán)委托書，否則由此造成的一切損失由甲方負責。
五、交貨地點
六、驗收條款
由甲方派人在乙方工廠內(nèi)驗收，驗收標準為國家石材行業(yè)標準，驗收合格后裝車;驗收時間為交貨期限屆滿之日前，由乙方通知甲方。
七、交貨期
石材的交貨時間為乙方收到甲方支付的預付款之日起天內(nèi)。
八、付款日期和方式
1、自合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方向乙方交納定金，計人民幣元整( ￥ 元)，定金在最后批貨款充抵。
2、付款方式為款到發(fā)貨，甲方必須在提貨前結(jié)清該批貨款。
九、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力(如戰(zhàn)爭、地震、海嘯、水災、重大公共疾病等)的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?0天內(nèi)提供主管機關(guān)證明，允許延遲履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可以部分或全部免
予承擔違約責任。
十、合同爭議的解決方式
本合同履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。 十一、其它
本合同自簽訂之日起生效。合同履行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
開戶 銀行：
開 戶 名：
帳號：
電話：
傳真：
日期：
乙方(公章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
開戶 銀行：
開 戶 名：
帳號：
電話：
傳真：
日期：
石材貨物買賣合同書 篇2
訂立合同雙方：
購貨單位：_________，以下簡稱甲方;
供貨單位：_________，以下簡稱乙方。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格：_________。(應注明產(chǎn)品的牌號或 商標)
2.產(chǎn)品的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)，按下列第( )項執(zhí)行：
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)按部頒標準執(zhí)行;
(3)由甲乙雙方商定技術(shù)要求執(zhí)行。
(在合同中必須寫明執(zhí)行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產(chǎn)品，合同中 要明確規(guī)定附件的質(zhì)量要求;對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品， 除主管部門另有規(guī)定外，合同中應具體規(guī)定提出質(zhì)量異議的條件和時間;實行抽
樣檢驗質(zhì)量的產(chǎn)品，合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術(shù) 條件后需要封存樣品的，應當由當事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗的依據(jù)。)
第二條 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
1.產(chǎn)品的數(shù)量：_______。
2.計量單位、計量方法：______。
(國家或主管部門有計量方法規(guī)定的，按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;國家或 主管部門無規(guī)定的，由甲乙雙方商定。對機電設備，必要時應當在合同明確規(guī)定隨 主機的輔機、附件、配套的產(chǎn)品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供
應的產(chǎn)品，應當明確成套供應的范圍，并提出成套供應清單。)
3.產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計算方 法：________。
第三條 產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。
(產(chǎn)品的包裝，國家或業(yè)務主管部門有技術(shù)規(guī)定的，按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行;國家與 業(yè)務主管部門無技術(shù)規(guī)定的，由甲乙雙方商定。產(chǎn)品的包裝物，除國家規(guī)定由甲方 供應的以外，應由乙方負責供應。
第四條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼 頭)
1.產(chǎn)品的交貨單位：________。
2.交貨方法，按下列第( )項執(zhí)行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路 線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：_______。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規(guī)定的交貨期限(月份或季度) 前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的， 應在合同明確規(guī)定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運輸和裝卸，應按有關(guān)規(guī)定與運輸部門辦理
交換手續(xù)，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條 產(chǎn)品的交(提)貨期限
(規(guī)定送貨或代運的產(chǎn)品的交貨日期，以甲方發(fā)運產(chǎn)品時承運部門簽發(fā)的戳記 日期為準，當事人另有約定者，從約定;合同規(guī)定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期，以乙 方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中，應給予甲方必要的途中時
間，實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期，應視為提前或逾期交貨或提 貨。)
第六條 產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算
1.產(chǎn)品的價格，按下列第( )項執(zhí)行：
(1)按甲乙雙方的商定價格;
(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
(執(zhí)行國家定價的，在合同規(guī)定的交貨或提貨期內(nèi)，遇國家調(diào)整價格時，按交 貨時的價格執(zhí)行。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執(zhí)行;遇價格下降時，按新 價執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執(zhí)行;遇價格下降時，
按原價執(zhí)行。由于逾期付款而發(fā)生調(diào)整價格的差價，由甲乙雙方另行結(jié)算，不在原 托收結(jié)算金額中沖抵。執(zhí)行浮動價和協(xié)商定價的，按合同規(guī)定的價格執(zhí)行。)
2.產(chǎn)品貨款的結(jié)算：產(chǎn)品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結(jié)算，按 照中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定辦理。
(用托收承付方式結(jié)算的，合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承 付期限一般為10天，從運輸部門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日起算。凡當事人 在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應當在托收憑證上寫明，銀行從其規(guī)定。)
第七條 驗收方法________。
(合同應明確規(guī)定：1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰 負責驗收和試驗;5.在驗收中發(fā)生糾紛后，由哪一級主管產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu) 執(zhí)行仲裁等等)。
第八條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定， 應一面妥為保管，一面在30天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，甲方 有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩
年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后，應在_______天內(nèi)(另有規(guī)定或當事人另行商定 期限者除外)負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
(甲方提出的書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船號、發(fā)貨和到貨日 期;說明不符合規(guī)定的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證 或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規(guī)定
的產(chǎn)品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條 乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同 意利用，應當按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負 責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返 修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的， 乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)
定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨 部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符 合規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，應當由乙方承擔。
6.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙
方通知后15天內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復的，視為同意發(fā)貨。
第十條 甲方的違約責任
1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
(違約金視為違約的損失賠償，但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失
的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少或者增加)
2.甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應交的技術(shù)資料或包裝物的，除交貨 日期得順延外，應比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按順延交貨部分貨款計 算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的，應比照中國 人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提 貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期 付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰 款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此 所受的損失。
第十一條 不可抗力
甲方：______________
乙方：______________
石材貨物買賣合同書 篇3
中外貨物買賣合同（CFR條款）
合同號：＿＿＿＿?日?期：＿＿＿＿?地?點：＿＿＿＿
買方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
賣方：＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿
電報：＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條?品名、規(guī)格、數(shù)量及單價＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二條?合同總值
第三條?原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條?裝運港
第五條?目的港
第六條?裝運期
分運：
轉(zhuǎn)運：
第七條?包裝
第八條?嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：＿＿＿＿
第九條?_____：裝運后由買方投保。
第十條?付款條件
（1）買方在裝運期前30天，通過中國開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。該信用證在中國＿＿＿＿行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。
a._____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”，空白抬頭，空白背書。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付_____技術(shù)文件的確認書一式兩份。
f.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
（3）中國在收到合同＿＿＿＿中規(guī)定的，由雙方簽署的驗收證明后，在＿＿＿＿天內(nèi)，承付合同金額的百分之＿＿＿＿，金額為＿＿＿＿。
（4）按本合同第15條和第18條，規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
（5）所有發(fā)生在中國境內(nèi)的銀行費用應由買方承擔，所有發(fā)生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。
第十一條?裝運條件
（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。
（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發(fā)貨時間，合同號，發(fā)票金額，發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內(nèi)，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重，發(fā)票金額，船名和啟運日期。
（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運輸。
（5）如果由于賣方未及時按11條第（3）款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失，由賣方承擔。
（6）在目的港卸貨和內(nèi)陸運輸?shù)囊磺匈M用由買方承擔。
第十二條?技術(shù)文件
（1）下述_____英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：
a.基礎(chǔ)設計圖。
b.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
（2）此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款?(?1）中規(guī)定的技術(shù)文件。否則，買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條?保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予＿＿＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達＿＿＿＿起開始計算。
第十四條?檢驗
（1）賣方/制造廠商必須在交貨之前對貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量進行精確全面的檢驗，并簽發(fā)質(zhì)量證明書，證明貨物符合合同規(guī)定。此證明書_____貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商必須將記載檢驗細節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
（2）?在貨物抵達目的地港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和?數(shù)量與合同不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后＿＿＿＿天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方索賠。
（3）如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權(quán)依據(jù)檢驗證書向賣方索賠。
（4）如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期＿＿＿＿天。
第十五條?索賠
（1）如果賣方對貨物與合同規(guī)定不符負有責任，且買方在本合同第13條第14條規(guī)定的檢驗和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監(jiān)管保護所退貨物的一切其它必要費用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質(zhì)期須相應延長。
第十六條?不可抗力
（1）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。
（2）受阻方應在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機構(gòu)出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
（3）如果不可抗力事故持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條?_____
（1）凡由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸_____。
（2）_____應提交中國北京中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會，按照其程序_____。
（3）_____機構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，_____費用由敗訴一方承擔。_____機構(gòu)另有裁定者除外。
（4）_____期間，雙方應繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其它條款。
第十八條?延期和罰款
如?賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不超過貨物總?值的5％，罰金率按每星期0.5％計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期，買方有權(quán)撤銷合同。盡管撤銷了合同，賣方仍須?向買方立即支付規(guī)定罰款。
第二十條?本合同雙方簽字后生效。
買方:賣方:
年?月?日
說明:CFR是國際貿(mào)易術(shù)語的一種,即成本加運費,賣方必須支付成本和將貨物運到指定的目的港所需的運費。買方自己購買貨物運輸途中的_____。貨物滅失或損壞的風險及貨物裝船后所產(chǎn)生的任何額外費用，自貨物于裝運港越過船舷時起即從賣方轉(zhuǎn)由買方承擔。
石材貨物買賣合同書 篇4
甲方：
乙方：
一、 由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業(yè)有限公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。
二、 合同簽訂后的組織進貨、供貨、結(jié)算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。
三、 甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據(jù)發(fā)票進行財務掛賬后的十天內(nèi)全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發(fā)票)
四、 供貨的質(zhì)量以及供貨合同的履行過程中產(chǎn)生的一切責任，或者經(jīng)濟損失均由甲方負責，與乙方無關(guān)。
五、 乙方居間活動中產(chǎn)生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。
六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發(fā)生買賣業(yè)務，必須每月向乙方通報業(yè)務金額，否則乙方有權(quán)查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發(fā)生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
石材貨物買賣合同書 篇5
項目名稱：____________________________
采購人(甲方)：______________________
地 址：_____________________________
供應商(乙方)：______________________
地 址：_____________________________
簽訂時間：____________________________
簽訂地點：____________________________
有效期限：____________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方購買乙方__________________事項簽訂本合同。
第一條 合同標的
1、乙方根據(jù)甲方需求提供下列貨物，貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量詳見“供貨一覽表”。
格式如下：
注：供貨一覽表需附相關(guān)服務承諾均作為本合同附件。
2、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：____________。
第二條 交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。
4、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投
保金額和投保險種)。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。
第三條 合同總價款
本合同項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。
1、在簽訂此合同后的15個工作日內(nèi)，甲方向乙方首次支付合同總價的_________%，即人民幣________元，大寫_________;余款_________%即人民幣________元，大寫_________，于貨物在_____年____月____日交付驗收后的15個工作日內(nèi)付清。
2、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個工作日內(nèi)，向甲方提交完畢下列文件材料，由甲方財務處撥付款項：
(1)由國家稅務機關(guān)監(jiān)制的正式發(fā)票，包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票和定額發(fā)票;
(2)經(jīng)甲方蓋章確認的發(fā)票復印件;
(3)經(jīng)甲方簽署的驗收單或區(qū)縣簽收單。
(4)合同副本。
3、本合同總價款是貨物設計、制造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內(nèi)備品備件發(fā)生的所有含稅費用。
4、本合同總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售后服務費用。
5、本合同執(zhí)行期間合同總價款不變。
6、付款采取以下第
(1)現(xiàn)金
(2)支票
(3)付款至指定賬戶
開戶名：_____________________
開戶行：_____________________
賬號：____________________________
第四條 權(quán)利保證
乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權(quán)、版權(quán)、商標權(quán)或其他權(quán)利的起訴。一旦出現(xiàn)侵權(quán)，乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的，應當對甲方予以賠償。
第五條 質(zhì)量保證
1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質(zhì)量要求質(zhì)量要求，則按國家有關(guān)部門最新頒布的標準及規(guī)范為準。)
2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命內(nèi)具有良好的性能。
3、除合同另有規(guī)定外，乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規(guī)定的保護措施進行包裝。如無相關(guān)標準的，雙方約定的該包裝應適應于遠距離運輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運抵指定地點。由于包裝不善所引起的貨物損失均由
乙方承擔。每一包裝單元內(nèi)應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。
4、因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭議的，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)對貨物質(zhì)量進行鑒定。貨物符合標準的，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質(zhì)量標準的，鑒定費由乙方承擔。
5、雙方約定的貨物質(zhì)量保證期為內(nèi)，乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負責，因此給甲方造成損失的，還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任：
(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方，并承擔由此發(fā)生的一切損失和費用，包括利息、銀行手續(xù)費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。
(2)根據(jù)貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額，經(jīng)買賣雙方商定降低貨物的價格。
(3)用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分，乙方應承擔一切費用和風險并負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時，乙方應相應延長修補和/或更換件的質(zhì)量保證期。
第六條 驗收
1、貨物的到貨驗收包括：型號、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、及貨物包裝是否完好。
2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的，視為未按合同約定交貨，乙方負責補齊，因此導致逾期交付的，由乙方承擔相關(guān)的違約責任。
3、甲方應當在到貨后的(_________)個工作日內(nèi)對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統(tǒng)進行安裝調(diào)試的，甲方應在貨物安裝調(diào)試完畢后的(_________)個工作日內(nèi)進行質(zhì)量驗收。驗收合格的，由甲方簽署驗收單并加蓋單位公章。
4、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付合同約定的尾款。
5、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 伴隨服務/售后服務
1、乙方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及合同所附的“服務承諾”提供服務。
2、除前款規(guī)定外，乙方還應提供下列服務：
(1)貨物的現(xiàn)場安裝、調(diào)試和/或啟動監(jiān)督;
(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。
第八條 違約責任
1、甲方在合約同定期內(nèi)無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的，由甲方向乙方支付違約金，按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日千分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
3、乙方所交付的貨物品種、型號、規(guī)格不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收。甲方拒收的，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理后仍不能滿足要求的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當退還甲方已經(jīng)支付的金額， 4、在乙方承諾的或國家規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)(取兩者中最長的期限)，如經(jīng)乙方兩次維修或更換，貨物仍不能達到合同約定的質(zhì)量標準，甲方有權(quán)退貨，乙方應退回全部貨款，并支付合同總價 %的違約金。
5、乙方未按本合同的規(guī)定和“服務承諾”提供伴隨服務/售后服務的，應按合同總價款的_________%向甲方承擔違約責任。
6、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應由乙方承擔。
7、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
8、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的，視為同意乙方發(fā)貨。
9、其它：_______________。
10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任后，仍應繼續(xù)履行合同規(guī)定的義務(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任并不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。
第九條 破產(chǎn)終止合同
如果乙方破產(chǎn)或無清償能力，甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補償。該終止合同將不損害或影響甲方已經(jīng)采取或?qū)⒁扇〉娜魏涡袆踊蜓a救措施的權(quán)力。
第十條 合同的變更、終止和轉(zhuǎn)讓
1、對合同的任何修改和變更，合同一方須向另一方發(fā)出書面通知，并得到另一方的同意。
2、任何對合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協(xié)議。
3、未經(jīng)甲方允許，乙方不得擅自部分或全部轉(zhuǎn)讓其應履行的合同義務。
第十一條 不可抗力條款
1、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結(jié)合同時所不能預見的、并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事件，諸如戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、洪水、臺風、地震、國家政策法規(guī)的變更和修改等。
2、由于不可抗力致使合同無法履行的，受不可抗力影響一方應立即將不能履行本合同的事實書面通知對方，并在不可抗力發(fā)生之日起 15 天內(nèi)提供有關(guān)相關(guān)政府部門或公證機關(guān)出具的證明文件。
3、由于不可抗力的原因，阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同，本合同執(zhí)行時間可根據(jù)中止的時間相應順延，免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責任，但是，雙方應采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因，并且一旦該等原因被消除，則雙方應就合同的履行及后續(xù)問題進行協(xié)商，按照該事件對合同履行的影響程度，決定繼續(xù)履行合同或終止合同。
4、一方遲延履行后發(fā)生不可抗力的，仍應承擔違約責任
第十二條 解決合同糾紛的方式
1、甲、乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的一切爭議，由雙方及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。
2、仲裁費由敗訴方負擔。
3、仲裁期間，除正在進行仲裁部分外，合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時間上的先后關(guān)系。 第十三條 合同生效及其他
1、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件，并作為本合同的附件。
2、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
3、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
4、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，_________份交計生委財務處存檔。
甲方(購買人)：_______ 乙方(供應商)：_______
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
聯(lián) 系 人：_________ 聯(lián) 系 人：_________
電 話：_________ 電 話：_________
開戶銀行：___________
帳號：_______________
石材貨物買賣合同書 篇6
合同號：______________
簽字日期：____________________
賣方：中國________________公司
地址：________________________
電報掛號：____________________
電傳：________________________
買方：______國____________公司
地址：________________________
電報掛號：____________________
電傳：________________________
雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：
1.貨物名稱、規(guī)格包裝及嘜頭
2.數(shù)量3.單價4.總值賣方有權(quán)在____％以內(nèi)多裝或少裝
5.裝運期限：____________________________________
6.裝運口岸：____________________________________
7.目的口岸：____________________________________
8.保險：由賣方按發(fā)票金額110％投保。
9.付款條件：
買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉(zhuǎn)讓和可分割的、允許分批裝運和轉(zhuǎn)船的信用證。該信用證憑裝運單據(jù)在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在______________前開出。信用證有效期為裝船后____天在中國到期。
10.單據(jù)：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸?shù)囊蜒b船提單）、發(fā)票、品質(zhì)證明、數(shù)量/重量鑒定書；如果本合同按cif條件，應再提供可轉(zhuǎn)讓的保險單或保險憑證。
11.裝運條件（cif/c&f）
1.載運船只由賣方安排，允許分批裝運、允許轉(zhuǎn)船、允許集裝箱運輸。
2.賣方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數(shù)量、船名、裝船日期以電報通知買方。
12.品質(zhì)與數(shù)量、質(zhì)量的異議與索賠：貨到目的口岸后，買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質(zhì)及/或數(shù)量/重量與合同規(guī)定不符，除屬于保險公司及/或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構(gòu)出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質(zhì)異議須于貨到目的`口岸之日起30天內(nèi)提出，數(shù)量/重量異議須于貨到目的口岸之日起15天內(nèi)提出。賣方應于收到異議后30天內(nèi)答復買方。
13.人力不可抗拒：由于人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規(guī)定期限內(nèi)交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿(mào)易促進委員會或有關(guān)機構(gòu)出具的發(fā)生事故的證明文件。
14.仲裁：凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項所發(fā)生的一切爭執(zhí)，應由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如果不能達成協(xié)議時，則在被告國家根據(jù)被告國仲裁機構(gòu)的仲裁程序規(guī)則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構(gòu)另有決定外，均由敗訴一方負擔。
15.補充條款：__________________________________________________________
本合同正本共2份，采用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字后正式生效，雙方各執(zhí)1份為憑。
賣方
買方
石材貨物買賣合同書 篇7
甲方：____________________乙方：____________________
地址：____________________地址：____________________
電話：____________________電話：____________________
傳真：____________________傳真：____________________
根據(jù)《合同法》有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，在履行協(xié)議的過程中，甲、乙雙方應嚴格遵守，若有違約應按合同約定賠償對方由此導致的經(jīng)濟損失。
一、合同期限
1、本合同簽署有效期自____年_____月______日至_____年_____月____日，其中前____個月為試銷期。
2、合同到期后，另確定新的經(jīng)銷條件，乙方在同等條件下享有優(yōu)先權(quán)。
二、經(jīng)銷產(chǎn)品及區(qū)域
1、甲方授權(quán)乙方經(jīng)銷甲方_________酒產(chǎn)品。
2、甲方授予乙方______酒產(chǎn)品的銷售區(qū)域僅限.
三、產(chǎn)品價格
1、價格按全國統(tǒng)一價執(zhí)行(價格表附合同).
2、乙方嚴格執(zhí)行合同約定產(chǎn)品銷售價格體系，不能低于或高于合同約定價格銷售。否則，甲方不予兌現(xiàn)銷售獎勵。
3、甲方保留統(tǒng)一調(diào)整產(chǎn)品價格的權(quán)力，調(diào)價提前______天通知乙方。
四、結(jié)算方式
1、經(jīng)甲方財務部門確認，乙方貨款到帳后，甲方組織發(fā)貨。
2、如甲方更改帳號，以甲方財務部簽章后的書面通知為準。
3、在未得到甲方財務部簽章的書面通知，乙方不得將貨款(或借款)交給或借給甲方業(yè)務人員或匯入其他帳戶，否則，乙方承擔責任。
五、合作保證
1、乙方首批貨款在本合同簽定之日起_____日內(nèi)全額匯入甲方指定帳戶。否則，視乙方違約，本合同自行失效。
2、甲乙雙方簽定合同時，乙方向甲方交納______萬元的合同保證金，否則視乙方自動放棄合同。合同保證金利息按照銀行同期活期存款利率計算。
六、市場操作要求
1、乙方應建立起本區(qū)域完整的銷售網(wǎng)絡，保證經(jīng)銷甲方的產(chǎn)品在經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)終端鋪貨達到：商超家，酒店______家，酒樓______家(附終端明細目錄)，產(chǎn)品進入所有終端網(wǎng)點鋪貨覆蓋率第一個月應達到______%，第二個月以后保持在_____%以上，每月建設堆頭、端架的商超數(shù)量應保持在商超總數(shù)量的_____%以上，經(jīng)甲方確認。
2、乙方在經(jīng)銷期內(nèi)必須完成銷售任務_____萬元人民幣(按實際回款額計算)，其中首批回款_____萬元，月度銷售比例及任務如下：
_________________________
(單位：萬元)
3、經(jīng)銷期(包括試銷期和正式經(jīng)銷期)內(nèi)乙方保證完成月度銷售任務，按合同約定完成終端鋪貨，建設商超堆頭、端架。若在合約期內(nèi)乙方連續(xù)累計無法完成兩個月度銷售任務，或不能按合同約定完成終端鋪貨數(shù)量和商超堆頭、端架建設數(shù)量，甲方有權(quán)取消經(jīng)銷商資格。
4、在試銷期內(nèi)，乙方完成合同約定的月度任務、終端鋪貨率、商超堆頭建設數(shù)量，則轉(zhuǎn)為正式經(jīng)銷商，甲方發(fā)經(jīng)銷商確認通知函。
5、乙方保證合同指定產(chǎn)品均在限定區(qū)域內(nèi)銷售，如竄區(qū)域銷售，甲方不予兌現(xiàn)銷售獎勵，并根據(jù)數(shù)量乙方支付甲方_____元/件——_______元/件的違約金，或甲方有權(quán)取消經(jīng)銷商資格。
6、乙方做好售后服務并積極維護品牌形象，同時負責做好產(chǎn)品包裝物的回收處理工作。
7、乙方不得經(jīng)銷與甲方產(chǎn)品名稱、包裝、風格相近的仿冒品或同類產(chǎn)品。否則，甲方視乙方違約，終止與乙方的合作。
七、甲方責任
1、甲方負責監(jiān)督并杜絕竄貨現(xiàn)象的發(fā)生，以確保乙方在銷售區(qū)域內(nèi)的合法權(quán)益。
2、乙方在銷售甲方產(chǎn)品過程中所發(fā)生的廣告媒體宣傳、宣傳品、促銷品、推廣活動等事宜，乙方應提出計劃方案，經(jīng)甲方審核同意后，乙方即可安排實施。
3、甲方協(xié)助乙方做好產(chǎn)品的售前、售中、售后服務。
4、保證提供乙方所需的貨源，負責做好市場的管理、指導工作;負責提供電視、軟性文章等宣傳媒體資料及終端培訓。
5、及時兌現(xiàn)合同約定的政策支持。
6、負責將產(chǎn)品運至乙方市場，運費由甲方承擔。
八、產(chǎn)品驗貨約定
甲方貨到乙方市場當日清點核實品種、規(guī)格、數(shù)量，由乙方法人代表在貨運回執(zhí)單上簽字并加蓋公章后產(chǎn)品驗收生效，運送的產(chǎn)品、宣傳品、促銷品等物品如出現(xiàn)短缺或破損，乙方應在貨運回執(zhí)單上注明。否則，出現(xiàn)的一切損失由乙方負責。
九、獎勵政策
參與公司經(jīng)銷商級別評定，兌現(xiàn)獎勵。
十、產(chǎn)品調(diào)劑約定
本合同產(chǎn)品在發(fā)貨_____個月內(nèi)如滯銷可提出調(diào)劑，調(diào)劑產(chǎn)品的來回運費，運送損失及內(nèi)外包裝材料損失費均由乙方承擔，乙方所有調(diào)換產(chǎn)品必須保證包裝無開封、臟、損現(xiàn)象，不影響二次銷售，否則不予退換。
十一、雙方合作前特別約定
1、乙方嚴格遵守國家工商、稅務等有關(guān)政策、法令、法規(guī)進行商業(yè)活動，如有違反，屬乙方個人行為，概與甲方無關(guān)，因此衍生的一切后果，由乙方負責。
2、乙方向甲方匯報每月庫存、銷貨情況及下期要貨計劃、市場信息，乙方每次上貨金額應在_____萬元以上。
3、甲方每月對乙方的考核截止日為當月的_____日。
4、乙方必須向甲方提供完整、準確、真實的終端明細目錄，由乙方簽字并加蓋公章。如出現(xiàn)虛報、錯報、漏報現(xiàn)象，經(jīng)甲方核實后，乙方支付甲方_____元/家的違約金。
5、屬甲方投入進店費的終端網(wǎng)點，進店所有權(quán)應歸甲方。
十二、解約手續(xù)
1、在合同生效期，如乙方未能達到雙方合同約定條款其中一條，甲方有權(quán)單方終止合同，以甲方經(jīng)銷商確認通知函為準。
2、在解約時乙方應將經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)的銷售網(wǎng)點無條件交由甲方接管。
3、若雙方解約，乙方市場完好無損仍有銷售價值的產(chǎn)品，甲方按乙方進貨價____%的價格回收，與甲方有關(guān)并由甲方提供的資料，乙方應無條件交回甲方。
4、解約手續(xù)辦理完畢，甲方退還乙方合同保證金。
十三、本合同未盡事宜由雙方協(xié)議補充，出現(xiàn)爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。
十四、其它
______________________________
甲方附：
1、《經(jīng)銷商級別評定標準》
2、《經(jīng)銷商調(diào)查表》
乙方附：
1、酒類營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證復印件。(乙方簽章)
2、法人授權(quán)委托書
3、終端明細目錄
甲方：__________________乙方：__________________
代表人：________________代表人：________________
日期：______年____月___日日期：______年____月___日
石材貨物買賣合同書 篇8
出賣人：________________簽訂地點：________________
買受人：________________簽訂時間：____年____月__日
一、收貨人名稱、發(fā)到站、品種規(guī)格、質(zhì)量、交(提)貨時間、數(shù)量
收貨人名稱
發(fā)站
到站
品種規(guī)格
質(zhì)量
交(提)貨時間、數(shù)量(噸)
全年合計
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(注：空格如不夠用，可以另接)
二、交(提)貨方式：________________________________________________
三、質(zhì)量和數(shù)量驗收標準及方法：______________________________________
四、煤炭單價及執(zhí)行期：______________________________________________
五、貨款、運雜費結(jié)算方式及結(jié)算期限：________________________________
六、違約責任：______________________________________________________
七、解決合同爭議的方式：____________________________________________
八、其他約定事項：__________________________________________________
出賣人
買受人
鑒(公)證意見：
鑒(公)證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人：
年月日
(注：除國家另有規(guī)定處，鑒(公)證實行自愿原則)
出賣人名稱(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
賬號：
納稅人登記號：
郵政編號：
買受人名稱(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
電報掛號：
開戶銀行：
賬號：
納稅人登記號：
郵政編碼：
監(jiān)制部門：國家工商行政管理局
石材貨物買賣合同書 篇9
合同編號：
簽訂地點：
需方(甲方)：
供方(乙方)：
由于施工需要,甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就木材買賣達成協(xié)議如下，并雙方一致同意，本合同項下所有權(quán)利義務不得轉(zhuǎn)讓：
第一條材料名稱、規(guī)格型號、廠家、數(shù)量、單價及金額:
1、表中數(shù)量為雙方結(jié)算的基本依據(jù),甲方可根據(jù)現(xiàn)場實際需要，依據(jù)工程進度提前向乙方發(fā)出變更通知，按實際需要對合同約定數(shù)量進行調(diào)整，乙方應予執(zhí)行。但數(shù)量的調(diào)整幅度不得大于合同約定總數(shù)的%(建議不超過合同約定數(shù)額的10%)，超過合同總數(shù)10%的數(shù)量變更，雙方必須簽訂補充合同。
2、表中單價均為到交貨地點的落地價，包括必要的貨價、運輸費、裝卸費(除貨到現(xiàn)場的卸車費由甲方承擔外)、包裝保護費、檢疫費、稅金以及修復缺陷所需要的全部費用，未列明的，甲方認為已包括在單價內(nèi)。
3、合同期內(nèi)，單價不作調(diào)整。
第二條質(zhì)量要求、技術(shù)標準：
1、木材實際尺寸誤差不得超過合同約定尺寸的-5%。
2、其他約定：。
第三條交貨方式、地點、時間：
1、乙方送貨到甲方施工現(xiàn)場指定地點，具體地址為。
2、甲方指定收貨人為。
3、交貨時間：。
第四條數(shù)量、質(zhì)量驗收：
1、貨到現(xiàn)場甲方在現(xiàn)場驗收，如不合格，甲方可要求乙方退貨或按約定數(shù)量結(jié)算。
2、具體驗收方法為：。
第五條結(jié)算與支付：
1、本合同有/無預付款,預付款金額為萬元(如無預付款此處劃斜杠)，預付款金額不超過合同暫定金額的30%。
2、貨到現(xiàn)場驗收合格，按以下第種方式結(jié)算：
(1)每月末25日前進行結(jié)算。
(2)供應數(shù)量每達到m3時結(jié)算一次。
(3)貨到驗收合格后結(jié)算。
3、結(jié)算后乙方提供國家規(guī)定稅務發(fā)票，甲方按結(jié)算金額%付款，付款方式為
4、另總金額%的余款待供貨結(jié)束個月后付清。
第六條違約責任：
1、如乙方提供的產(chǎn)品尺寸誤差超過合同約定誤差，甲方可按實際尺寸結(jié)算。如因其他質(zhì)量不合格給甲方造成了相關(guān)損失，均由乙方予以賠償。
2、甲方需用木材時應提前兩天向乙方提報書面計劃，乙方應確保供應，不能按時送達現(xiàn)場的，乙方承擔20_元/次的賠償金。
3、乙方必須保證所提供的發(fā)票真實，如因提供 發(fā)票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。
4、如甲方未能按時結(jié)算貨款，乙方可以停止供貨，但必須提前三十天書面通知甲方。
5、如甲方未能按合同約定比例按時支付已結(jié)算的貨款，乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金，甲方每延期一天付款，應向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金，違約金不超過合同總額的%(5%為上限)。
第七條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成或不愿協(xié)商的，約定采取以下第種方式解決：
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向甲方法人注冊所在地人民法院提起訴訟。
3、向法院提起訴訟。(選擇有利于我方的管轄法院)
第八條本合同一式份，乙方份，甲方份，雙方簽字蓋章后生效。
第九條其他約定事項:。
甲方(章)乙方：(章)
住所：住所：
法定代表人(簽名)：法定代表人(簽名)：(或)(或)
委托代理人(簽名)：委托代理人(簽名)：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
年月日年月日
石材貨物買賣合同書 篇10
銷方：(以下稱甲方)____________
購方：(以下稱乙方)____________
根據(jù)《合同法》有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利，長期合作的原則，現(xiàn)就甲乙雙方購銷原煤相關(guān)事宜進行協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、煤炭品種：
原煤。
2、煤炭數(shù)量：
8000萬噸。
3、煤炭質(zhì)量標準：
所銷售品種標的發(fā)熱量不小于5000大卡。
4、計量方式及價格
計量以甲方過磅為準，價格為400元/噸。
5、總價款：
零零叁佰貳拾萬元整(￥3200000.00元)。
6、付款及結(jié)算方式：
乙方以付款的形式將貨款提前打入甲方賬號，甲方按乙方預付款金額付給相應數(shù)量的煤炭結(jié)算提貨單，乙方拉運完后，甲方開具17%的增值稅票。
7、提貨方式及雜費結(jié)算
乙方自行派車到甲方指定煤礦提煤，運輸途中所遇風險等運雜費全部由乙方承擔。
8、其它：
1)煤炭價格隨行就市，并另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與此同具有同等法律效力。
2)合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。
3)甲方的原煤中石頭量不能超過15%。
4)甲方的所有原煤必須全部賣給乙方，如有違約甲方必須付給乙方違約金50萬元整。
9、合同生效日
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
_____年____月____日至______年____月____日
石材貨物買賣合同書 篇11
買方：____________________________________
賣方：____________________________________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達成本協(xié)議各條：款，共同履行：
第一條：貨物名稱：____________________
第二條：產(chǎn)地：____________________
第三條：數(shù)量：____________________
第四條：商標：____________________
第五條：價格：____________________
第六條：包裝：____________________
第七條：付款條：件：簽訂合同后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的信用證。
第八條：裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內(nèi)予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條：保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內(nèi)，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條：應附的單據(jù)：賣方向買方提供：
1、全套清潔提貨單;
2、一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3、原產(chǎn)地證明書;
4、裝箱單;
5、為出口________所需的其他主要單據(jù)。
第十一條：裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條：件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的`時間告知賣方。
第十二條：其他
條：款：質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應由買方負擔。
第十三條：裝船時間：
第十四條：裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節(jié)假日外，每艙口進貨為________立方(噸)。
第十五條：延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________。
第十六條：不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。
第十七條：合同爭議的解決：
第十八條：本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字生效。
買方：____________________________賣方：____________________
代表：____________________________代表：____________________
石材貨物買賣合同書 篇12
甲方(購買方)：
乙方(供應方)：
根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著自愿平等、誠信互利的原則，就甲方自乙方處購買五糧液年份酒、飛天茅臺、茅臺年份酒、進口紅酒、進口威士忌等相關(guān)產(chǎn)品(詳見:產(chǎn)品報價清單)，協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
第一條、合同標的物名稱、價格
1、乙方根據(jù)本協(xié)議約定價格向甲方提供下列產(chǎn)品：(詳見:產(chǎn)品報價清單)
2、協(xié)議中訂購產(chǎn)品為實時報價，乙方有義務將最新的價格調(diào)整、促銷活動等信息第一時間通知甲方。
第二條、產(chǎn)品質(zhì)量
1、乙方有義務保證所提供的產(chǎn)品質(zhì)量應符合國家及行業(yè)相關(guān)標準。
2、乙方提供產(chǎn)品如出現(xiàn)假冒，以三倍金額賠償甲方。
3、甲方對產(chǎn)品質(zhì)量的任何異議應在收貨之日起72內(nèi)向乙方提出，乙方負責予以調(diào)換。
4、非因產(chǎn)品本身的質(zhì)量原因(如甲方儲運不善等)產(chǎn)生的問題，乙方不予調(diào)換，也不承擔任何責任。
第三條、產(chǎn)品包裝
1、產(chǎn)品的包裝應符合國家規(guī)定和甲乙雙方約定，并且達到產(chǎn)品的安全和衛(wèi)生條件。
2、產(chǎn)品的包裝符合國家對條碼、標簽的有關(guān)規(guī)定。
第四條、產(chǎn)品的交付
1、乙方或乙方委托的貨運代理人將產(chǎn)品運至雙方指定地點時，甲方或甲方指定的收貨人應即時對貨物數(shù)量、編碼、外觀、包裝、質(zhì)量等情況進行檢驗，如有任何異議，應在24小時內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收合格。驗收完畢后，甲方或甲方指定的收貨人應在送貨單上簽字蓋章。
2、甲方需將計劃用量逐月提交乙方，乙方將按照甲方的計劃進行每月備貨，不能備齊的貨品應在乙方提出計劃的24小時內(nèi)反饋。甲方臨時需要貨物(月計劃內(nèi))，乙方應在2小時內(nèi)送至甲方營業(yè)地點、4小時內(nèi)送至成都市區(qū)3環(huán)內(nèi)指定地點。月計劃外的產(chǎn)品使用，甲方需提前5天向乙方確定，以便于乙方臨時備貨。
3、對于甲方自提的產(chǎn)品，乙方在其門店將產(chǎn)品交付提貨人時，即為產(chǎn)品交付完成。
4、除因產(chǎn)品不符合本協(xié)議約定質(zhì)量標準外，甲方不得拒收。5、乙方產(chǎn)品的所有權(quán)在產(chǎn)品交付時轉(zhuǎn)移至甲方，貨物風險隨之轉(zhuǎn)移。
6、產(chǎn)品交付后，如發(fā)生包裝物破損，甲方需要委托乙方采購新包裝物的，甲方應在發(fā)貨前向乙方全額支付包裝物貨款。
第五條、貨款的結(jié)算
1、甲乙雙方約定付款方式為貨到付款。甲方應在收到貨物的5日內(nèi)，將貨款匯入乙方指定賬戶。
2、無論任何費用，甲方均不得在應支付貨款中自行扣除。
第六條、知識產(chǎn)權(quán)及保密條款
1、乙方是“華致”、“華致酒行”等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的合法所有人，未經(jīng)乙方書面許可，
甲方不得擅自使用乙方商標標識以及任何相關(guān)的文字和圖片資料。
2、甲乙雙方對于本協(xié)議內(nèi)容、以及在簽訂和履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方情況、產(chǎn)品信息、客戶資料、營銷計劃、管理方式等任何信息均負有保密義務;未經(jīng)對方事先書面同意，不得以任何方式向第三方透露。
3、甲乙雙方應保證其雇員、管理人員、代理人等接受本保密條款約束。
4、本協(xié)議因任何原因終止或解除后，本保密條款持續(xù)有效。
第七條、違約責任
1、本協(xié)議簽訂后，雙方應遵循平等誠信的原則，全面履行各自在本協(xié)議項下的義務，任何一方不履行本協(xié)議或者履行本協(xié)議所約定的義務不符合約定，應當承擔違約責任，并賠償守約方因此遭受的全部損失。
2、甲乙雙方中的任何一方因違反國家相關(guān)法律、法規(guī)或本協(xié)議約定而給第三方造成損失時，違約方應自行向第三方承擔全部法律責任。
3、因不可抗力導致任何一方未能履行或未能全部履行本協(xié)議項下義務的，遇到不可抗力的一方應及時通知對方，并出具權(quán)威部門出具的書面證明;則在不可抗力影響的范圍內(nèi)，可免除責任或延期履行本協(xié)議項下義務。
第八條、協(xié)議的解除
1、甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。
2、發(fā)生下列情況之一的，守約方有權(quán)通知違約方解除協(xié)議，并要求違約方賠償其因此遭受的全部經(jīng)濟損失：
(1)一方明確聲明或以實際行動表示其將不履行本協(xié)議約定的主要義務;
(2)一方違反本協(xié)議項下約定的義務，并在接到對方書面通知后10日內(nèi)仍不糾正其違約行為的;
(3)一方嚴重違反本協(xié)議項下義務，導致本協(xié)議目的無法實現(xiàn)的。
第九條、爭議的解決
凡因本協(xié)議引起的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決，如不能協(xié)商一致，任何一方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
第十條、附則
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議有同等法律效力。
2、本協(xié)議一式貳份，甲方乙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
石材貨物買賣合同書 篇13
拍賣人：______________(甲方)
競買人：______________(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國拍賣法》、《 省合同監(jiān)督條例》及其它相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方平等協(xié)商，達成如下協(xié)議。
一、拍賣標的
乙方根據(jù)甲方在______年______月______日《____________》上發(fā)布的《______》，了解了以下內(nèi)容并愿意作為競買人參加競買。
1.拍賣標的名稱：____________
2.拍賣標的物展示時間及地點：____________
3.拍賣標的物現(xiàn)狀：____________
二、標的瑕疵
甲方應當向乙方說明拍賣標的物的瑕疵。
乙方有權(quán)了解拍賣標的物的瑕疵，有權(quán)查驗拍賣標的物及查閱標的物的相關(guān)材料。乙方一旦進人拍賣會現(xiàn)場，即表明已經(jīng)查驗或了解拍賣標的物，并愿意承擔相應責任。
三、競買保證金
乙方應于______年______月______日前將競買保證金人民幣______萬元存入甲方指定賬戶，乙方未足額存人保證金的，不得參加競買。
乙方支付了竟買保證金，參加了競買，但未成為買受人的，甲方在拍賣會結(jié)束后 ______日內(nèi)將保證金如數(shù)退還乙方。
保證金不是定金，保證金只用于《拍賣法》第三十九條第二款規(guī)定的情況出現(xiàn)時。
四、拍賣方式
拍賣師應在拍賣會開始之前宣布本次拍賣會的拍賣方式，并告知競買人，拍賣師可根據(jù)現(xiàn)場競價情況調(diào)整競價階梯。
乙方的最高應價經(jīng)拍賣師落槌后即表示拍賣成交，雙方不得反悔。
乙方成為買受人后，應與甲方當場簽署《拍賣成交確認書》，拒不簽署的，甲方除不退還競買保證金外，還將依據(jù)《拍賣法》追索乙方因此給拍賣委托人和甲方造成的經(jīng)濟損失。
五、拍賣傭金的支付
乙方成為買受人后，應在拍賣成交當日按拍賣成交價的______%向甲方支付拍賣傭金。拍賣傭金可以直接從競買保證金中扣除。
六、拍賣成交款支付及拍賣標的物移交
(一)動產(chǎn)類
乙方成為買受人后，競買保證金扣除甲方拍賣傭金后的余額自動轉(zhuǎn)為拍賣標的價款，應付價款不足部分應在______日內(nèi)______次付清。買受人每逾期付款一天，按拍賣成交價每天的比例向甲方支付違約金。買受人逾期付款達天
時，視為無故單方終止本協(xié)議。
在約定的拍賣價款付清后，本標的由______在______按拍賣標的清單向乙方移交。雙方在移交清單上簽字或蓋章交付始為成立。標的物拍賣成交時至買受人領(lǐng)受標的物時的保管費用由______承擔。標的物移交后的保管費用由乙方負責。
(二)不動產(chǎn)類
乙方成為買受人后，競買保證金扣除甲方拍賣傭金后的余額自動轉(zhuǎn)為拍賣標的價款。買受人須在拍賣成交之日起日內(nèi)，支付拍賣成交價款的______%;剩余成交款在______至乙方名下之日起______日內(nèi)付清。買受人每逾期付款一天，按拍賣成交價每天的比例向甲方支付違約金。買受人逾期付款達天時，視為無故單方終止本協(xié)議。
乙方在約定的成交款付清之日起日內(nèi)，本標的由在拍賣標的所在地向乙方移交。拍賣標的權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)由向有關(guān)部門辦理。相關(guān)各項費、稅支出
(三)債權(quán)類
乙方成為買受人后，競買保證金扣除甲方拍賣傭金后自動轉(zhuǎn)為拍賣標的價款。乙方在拍賣成交當日算起的日內(nèi)次付清拍賣標的價款。乙方支付拍賣標的價款每逾期一天，按拍賣成交價每天%的比例向甲方支付違約金。乙方逾期付款達______天時，視為單方面無故終止本協(xié)議。
在乙方全部拍賣價款付清后日內(nèi)，由債權(quán)人會同乙方共同通知債務人，乙方開始行使債權(quán)人權(quán)利。
(四)其它類
七、其它約定
甲方和其他競買人、拍賣委托人不得惡意串通。
乙方和其他競買人、拍賣委托人不得惡意串通。
八、違約責任
1.甲方未說明拍賣標的物瑕疵，給乙方造成損失的，應賠償乙方相應損失。
2.甲方和其他競買人、拍賣委托人惡意串通損害乙方利益的，應承擔法律責任，并賠償乙方經(jīng)濟損失。
3.甲方不能按照約定交付拍賣標的物的，乙方有權(quán)退回標的，并要求甲方賠償經(jīng)濟損失。
4.乙方無故單方終止本協(xié)議時，甲方征得委托人同意可再行拍賣。再行拍賣時，原買受人應當支付第一次拍賣中本人及委托人應當支付的傭金。再行拍賣的價款低于原拍賣價款的，原買受人應當補足差額。
5.乙方和其他竟買人、拍賣委托人惡意串通損害甲方利益的，應承擔法律責任，并賠償甲方經(jīng)濟損失。
6.__________________________________________
九、本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，由下列種方式解決。
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.依法向______人民法院提起訴訟。
本協(xié)議一式兩份，自乙方交納保證金且甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方：______________ 乙方：____________
聯(lián)系電話：__________ 聯(lián)系電話：________
地址：______________ 地址：____________
代理人：____________ 代理人：__________
聯(lián)系電話：__________ 聯(lián)系電話：________
地址：______________ 地址：____________
______年____月____日
石材貨物買賣合同書 篇14
合同編號：
買方：__________________________ 賣方：__________________________
買方經(jīng)辦人：____________________ 賣方經(jīng)辦人：____________________
買方E-Mail：____________________ 賣方E-Mail：____________________
合同簽定地點：__________________ 用戶編碼：______________________
合同簽定時間：__________________ 合同編碼：______________________
買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額
2.產(chǎn)品驗收
質(zhì)量標準：產(chǎn)品驗收質(zhì)量標準按生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標準執(zhí)行。
對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產(chǎn)或原廠家認可的產(chǎn)地制造的產(chǎn)品。均不得有曾使用過的產(chǎn)品、殘次品、不合格產(chǎn)品。
買方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，在收到貨物后____天內(nèi)應及時向賣方反映，并發(fā)給賣方對產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)疑的書面意見，賣方應根據(jù)買方的.要求及時與生產(chǎn)廠方聯(lián)系，并負責最終妥善解決。
3.交貨地點：買方填寫 ____________________________________________________
4.發(fā)運方式及運輸。
保險的價格計算：
買方選擇發(fā)運方式：
○特快專遞：小于等于_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以后每超過_____克再加_____元。
○航空快遞：小于等于_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以后每超過_____克再加_____元。
○平郵包裹：小于等于_____千克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
○航空運輸：小于等于_____千克_____元，雜費_____，共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
○鐵路快運：小于等于_____千克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
以下小件產(chǎn)品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC：如_____，_____等 _____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件：_____，_____，_____等 _____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設備：_____板，_____，_____等 _____元/個(塊)
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按 ○_____%(特快專遞) ○_____%(航空快遞) ○_____%(平郵包裹，航空運輸，鐵路快運)
5.包裝方式。
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝：小于等于_____克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定制木箱包裝：小于等于_____克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元。
6.匯款方式。
買方選擇：
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○在線支付 ○信用卡支付。
(1)銀行電匯： (2)郵局匯款：
單位名稱：__________________ 單位名稱：_____________________
開戶銀行：__________________ 收款人：_______________________
銀行帳號：__________________ 詳細地址：_____________________
郵政編碼：__________________
(3)在線支付：
單位名稱：__________________ (4)信用卡支付：______________
開戶銀行：__________________ 招商銀行一卡通：_______________
銀行帳號：__________________ 收款人：_______________________
7.付款方式
預付款支付方式：
賣方與生產(chǎn)廠家落實貨源后，買方按上述合同總金額的_____%(即￥____________元)在合同簽字后_____日內(nèi)(即_____年____月____日之前)匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字后7日內(nèi)未發(fā)出預付款，買方需供方重新確認。
所剩余款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款(與下一條款發(fā)貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。
○一次性付清所剩余款時間：____________年______月______日
一次性付清所剩余款金額：￥____________________元
○分兩次付清所剩余款，第一次交付余款時間：________年______月______日
第一次交付余款金額：￥__________________元
第二次交付余款時間：______年_____月_____日
第二次交付余款金額：￥__________________元
8.發(fā)貨時間
買方選擇：○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內(nèi)發(fā)貨。一次全部交貨。
○由于到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內(nèi)發(fā)貨，交貨內(nèi)容：序號___數(shù)量、序號___數(shù)量、…序號___數(shù)量;
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內(nèi)發(fā)貨，交貨內(nèi)容：序號___數(shù)量、序號___數(shù)量、…序號___數(shù)量。
9.違約責任
賣方責任：買方付清余款后，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止采購后應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網(wǎng)上網(wǎng)站因各種無法控制的原因丟失了有關(guān)的信息、記錄等情況發(fā)生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發(fā)生時，賣方應與買方協(xié)商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發(fā)生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經(jīng)賣方多次催交貨款(一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期后一周，一月，三月，六月，賣方會向買方發(fā)出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發(fā)出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任)，買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發(fā)生時，由此而給賣方造成的直接經(jīng)濟損失，應由買方承擔全部責任。
10.其它條款
合同編碼：______________________________。買方匯款時請注明合同編碼。
合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬后即日生效，至本合同各項條款全部執(zhí)行完畢時截止。
如合同在執(zhí)行過程中買賣雙方之間發(fā)生糾紛，雙方應本著友好協(xié)商的方法解決，如協(xié)商未果，按國家《合同法》有關(guān)條款執(zhí)行。
買方：____________________________
公司注冊地址：____________________
郵編：____________________________
聯(lián)系地址：________________________
郵編：____________________________
電話： ___________________________
傳真：____________________________
開戶銀行：________________________
銀行帳號：________________________
納稅人登記號：____________________
買方代表簽名：____________________
賣方：____________________________
公司注冊地址：____________________
郵編：____________________________
聯(lián)系地址：________________________
郵編：____________________________
電話： ___________________________
傳真：____________________________
開戶銀行：________________________
銀行帳號：________________________
納稅人登記號：____________________
買方代表簽名：____________________
石材貨物買賣合同書 篇15
______________市(縣)________________區(qū)蔬菜公司，以下簡稱甲方
__________市(縣)_______鄉(xiāng)_______村_______蔬菜戶，以下簡稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方權(quán)利義務，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
第一條承包蔬菜交售品種、數(shù)量、質(zhì)量及辦法
1.根據(jù)蔬菜供應計劃，乙方必須向甲方交售蔬菜__________斤，交售蔬菜的品種、數(shù)量、日期詳見后表。
2.蔬菜品種的等級規(guī)格，按規(guī)定執(zhí)行。乙方應分等級交售，甲方抽樣驗級。
3.價格：日常收購按物價部門規(guī)定執(zhí)行。
4.蔬菜每月交售時間為_____天以上。日常由甲方聯(lián)絡員與乙方負責人協(xié)商，銜接次日應交售的品種、數(shù)量，開出蔬菜預約通知單，乙方憑條辦菜交售。其交售與預約量允許上下浮動20%左右。
第二條本合同內(nèi)的品種、數(shù)量要求
在正常情況下，按分月所訂品種、數(shù)量交售、收購，所訂品種完成90%以上者，均按執(zhí)行了合同對待。
第三條獎勵措施
乙方按季(月)完成蔬菜交售任務后，糧食局根據(jù)菜農(nóng)的人數(shù)、口糧標準供應其平價糧。乙方每交售一萬斤蔬菜，甲方提供____斤化肥指標。
第四條合同期限
合同期限為一年，即從__________年元月一日起至__________年十二月三十一日止。
第五條甲方的權(quán)利義務
1.甲方對乙方交售的蔬菜必須及時驗收，通過銀行賬戶(或現(xiàn)金)及時承付菜款，最遲不超過_____天。
2.甲方評定蔬菜等級要嚴格按照國家規(guī)定的質(zhì)量標準，不得任意壓級壓價。
3.甲方應按季(月)按乙方交售蔬菜任務撥付給乙方化肥供應指標。
4.甲方對乙方交售的不合規(guī)格的蔬菜，有權(quán)拒收，但必須對乙方認真說明理由。
5.乙方如未完成交售蔬菜任務，甲方有權(quán)通知糧食局根據(jù)其欠交數(shù)量按比例扣售平價糧。
第六條乙方的權(quán)利義務
1.乙方在完成交售任務前，不得私自出售蔬菜。
2.為確保人民身體健康，乙方必須按照蔬菜用藥規(guī)定施用農(nóng)藥，嚴禁在蔬菜地使用劇毒農(nóng)藥。對藥性、肥氣未脫的蔬菜嚴禁出土上市。
3.乙方交售給甲方的蔬菜，要求一級菜達到_____%，二級萊達到_____%，三級菜不多于_____%，不得交售等外菜。
4.乙方必須保證按合同規(guī)定的面積和品種種植蔬菜，未完成合同規(guī)定的任務前不得種植其他農(nóng)作物。
5.乙方的蔬菜生產(chǎn)如受氣候條件的影響，允許在減產(chǎn)_____%的幅度內(nèi)不以違約論。
6.乙方完成向甲方交售蔬菜的任務后，有權(quán)自行銷售。
第七條甲方的違約責任
1.在正常或預約的臨時收購時間內(nèi)，甲方無故不收購，造成蔬.菜變質(zhì)和運輸?shù)葥p失，或故意壓級壓價，除應賠償乙方的損失外，應向乙方償付該批蔬菜總金額_____%的違約金。
2.甲方如拖延支付乙方菜款的時間，應按銀行關(guān)于拖延付款的罰款規(guī)定，向乙方償付違約金。
3.甲方如不按乙方交售蔬菜的比例向乙方提供化肥供應指標，每百斤化肥指標拖延一天，應向乙方償付__________元違約金。
第八條乙方的違約責任
1.乙方非因自然災害未完成當月合同總數(shù)量的90%者，除應按比例扣出平價糧指標外，應根據(jù)所欠蔬菜價款，比照銀行拖延付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
2.乙方如在未完成交售任務前擅自出售蔬菜，每出售一百斤，應向甲方償付違約金。
3.乙方如交售使用劇毒農(nóng)藥噴灑以及藥性、肥氣未脫的蔬菜，應按每百斤_____元向甲方償付違約金。如果因此造成人身傷亡，乙方應承擔一切責任。
第九條不可抗力
如因不可抗力的自然災害造成蔬菜生產(chǎn)的損失，不以乙方違約論，甲方應據(jù)實減少乙方所承擔的交售任務。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：
(一)提交__________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十一條其他
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，甲乙雙方任何一方不得擅自修改或解除合同，如雙方代表人發(fā)生變更，不得變更合同。本合同內(nèi)如有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
合同期滿甲乙雙方可根據(jù)對下一年蔬菜供求的預測重新簽訂蔬菜訂購合同。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_____份，交縣糧食局、銀行、鄉(xiāng)政府(如經(jīng)公證簽證，則應交公證或簽證機關(guān))等單位各留存一份。
甲方：(公章)_______________乙方：(公章)_______________
代表人：(章)_______________代表人：(章)_______________
銀行帳號：___________________銀行帳號：___________________
________年_______月______日訂
石材貨物買賣合同書 篇16
買方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________國籍：____________
賣方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________國籍：____________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達成本協(xié)議各條款，共同履行：
第一條貨物名稱：____________________
第二條產(chǎn)地：____________________
第三條數(shù)量：____________________
第四條商標：____________________
第五條價格：____________________________________
第六條包裝：____________________
第七條付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的信用證。
第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內(nèi)予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。
因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條：賣方收到買方信用證的14個銀行日內(nèi)，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。
若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條應附的單據(jù)：賣方向買方提供：
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3.原產(chǎn)地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________所需的其他主要單據(jù)。
第十一條裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條其他條款：質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事費應由買方負擔。
第十三條裝船時間：
第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、外，每艙口進貨為________立方(噸)。
第十五條延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________u.s.d.。
第十六條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。
第十七條合同爭議的解決：
第十八條本合同于____年__月__日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字生效。
買方：____________________________賣方：____________________
代表：____________________________代表：________
日期：____________________________日期：________
簽約日期：____年__月__日
石材貨物買賣合同書 篇17
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
________分運：
________轉(zhuǎn)運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。第八條 嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持干燥"等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110%發(fā)票金額投保。
在CFR條款下：裝運后由買方投保。
第十條 付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計____。該信用證在____銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明"運費已付"、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付全套技術(shù)文件的確認書一式兩份。
f.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發(fā)票金額110%投保____ 的保險費。
2.賣方在裝運后10天內(nèi)，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。
3.銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內(nèi)，承付合同金額的百分之________，金額為____ 。
4.按本合同第15條和18條，規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發(fā)生在買方國境內(nèi)的銀行費用應由____方承擔。所有發(fā)生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條 裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發(fā)貨時間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內(nèi)，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸，長 米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運輸。
5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
第十二條 技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：
a.基礎(chǔ)設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規(guī)定的技術(shù)文件，否則，買方有權(quán)拒開信用證或付貨款。
第十三條 保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。
第十四條 檢驗
1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證明書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量說明書內(nèi)。
2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權(quán)依據(jù)檢驗證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____ 天。
第十五條 索賠
1.若賣方對貨物與合同規(guī)定不符，且買方在本合同第13條、第14條規(guī)定的檢驗和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質(zhì)期須相應延長。
2.若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內(nèi)未予答復，則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。
2.受阻方應在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機構(gòu)出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.不可抗力事件持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條 仲裁
由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應通過友好協(xié)商解決，如果不能解決，按下述第( )項仲裁：
1.提交中國北京中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其程序仲裁。
2.提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu)仲裁。
仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構(gòu)另有裁定者除外。仲裁期間，雙方應繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其他條款。
第十八條 延期和罰款
如賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10星期，買方有權(quán)撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規(guī)定罰款。
第十九條 附加條款
本合同由雙方于____年__月__日在________國________市用____ 文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執(zhí)__份，合同以下述款為生效方式：
1.立即生效。
2.合同簽署后____ 天內(nèi)，由雙方交換確認書后生效。
買方：____________ 賣方：____________
簽名：____________ 簽名：____________
簽署日期：____年__月__日
石材貨物買賣合同書 篇18
甲方：__________________________________乙方：__________________________________
為保護供需雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《__________》，經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量標準、包裝要求、計量單位、數(shù)量、單價、金額、供貨時間及數(shù)量品名規(guī)格、型號、牌號、商標產(chǎn)地或廠家質(zhì)量標準包裝要求計量單位數(shù)量單價總金額交(提)貨時間及數(shù)量備注執(zhí)行記錄
合計人民幣(大寫)
二、供方對質(zhì)量負責的條件和期限：____
三、交(提)貨方式及地點：____________
四、運輸方式到達
站(港)及收貨單位：______________
五、運輸費用負擔：________________
六、合理損耗計算及負擔：____________
七、包裝費用負擔：________________
八、驗收方法及提出異議的期限：____
九、結(jié)算方式及期限：________________
十、違約責任：____________________
十一、合同附件：____________________
十二、其他約定事項：
1、合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。有效期限自__________年____月____日至__________年____月____日。
甲方：(蓋章)____________________乙方：(蓋章)_____________________
___________年_______月________日___________年_______月________日
石材貨物買賣合同書 篇19
_______________實業(yè)有限公司(以下簡稱甲方)
_______________陶瓷有限公司(以下簡稱乙方)，
雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、 買賣標的：仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規(guī)格另行列表)
二、 價金：精品每組人民幣______ 元整，次級品每組______元整，合計______元整。
三、 送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、 送貨日期：乙方應于訂約后一個月內(nèi)按甲方指定的地點、組數(shù)如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。
五、 清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在______市______縣兩界內(nèi)，按實際里程數(shù)每公里x元酌收運送費用。
六、 甲方或其指定受領(lǐng)之人世間于受領(lǐng)第一條的茶具后，應即時驗收。茶具如有瑕疵，應于受領(lǐng)后七天內(nèi)以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、 甲方應憑乙方所開出的統(tǒng)一發(fā)票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、 本契約一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
立契約書人：__________________
買方(甲方)：____________實業(yè)有限公司
公司地址：________________________
代表人：________________________
身份證統(tǒng)一號碼：__________________
營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________
賣方(乙方)：________________________陶瓷有限公司
公司地址：__________________
代表人：__________________
身份證統(tǒng)一號碼：__________________
營業(yè)執(zhí)照號碼：__________________
______年______月______日
石材貨物買賣合同書 篇20
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達成如下協(xié)議，共同信守。
第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
________分運：
________轉(zhuǎn)運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險
裝運后由買方投保。
第十條 付款條件
1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的____％，計___________. ____________行收到下列單證經(jīng)核對無誤后，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸________ 運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝物數(shù)量，毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認書一式兩份。
2.賣方在裝船后10天內(nèi)，須掛號航空郵寄三套上述文件，一份寄買方，兩份寄目的港________ 運輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的____％，金額為________ .
4.買方在付款時，有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由____方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。
第十一條 裝運條款
1.賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸，長____米，寬____米，高____米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內(nèi)到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發(fā)生的一切倉儲和保險費由買方承擔。
4.船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。
石材貨物買賣合同書 篇21
甲方：__________
乙方：__________
經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下?lián)f(xié)議：
一、被保證的主債權(quán)種類
乙方自愿為丙方(債務人)與甲方__________________________買賣業(yè)務中所產(chǎn)生的債務提供擔保。乙方擔保的債務為每批貨款到期時未付的貨款，在丙方支付甲方該批貨款后，擔保責任自動轉(zhuǎn)至下批未付貨款。
二、擔保方式
連帶責任保證擔保，即丙方在購銷合同(主合同)規(guī)定的貨款履行期屆滿沒有履行債務的，甲方可以要求丙方履行債務，也可以要求乙方在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任。
三、擔保范圍
乙方應當就丙方與甲方業(yè)務中的全部債務承擔保證責任，包括逾期未付貨款及利息、違約金、損害賠償金和甲方為實現(xiàn)該債權(quán)的費用支付等。
四、擔保期間：甲方與丙方業(yè)務中未付貨款償還期限屆滿之日起二年，即___________年______月______日起至___________年______月______日止。
五、其它約定
1、擔保期間，如果甲方需要轉(zhuǎn)讓擔保債權(quán)或?qū)忎N合同(主合同)進行概括轉(zhuǎn)讓(權(quán)利義務整體轉(zhuǎn)讓)，應當及時通知乙方，乙方的擔保責任不因甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)讓或部分轉(zhuǎn)讓或購銷合同概括轉(zhuǎn)讓而解除，乙方仍需對新的債權(quán)人承擔擔保責任。
2、甲方與丙方在業(yè)務過程中，對購銷合同(主合同)數(shù)量、價款、合同履行期限(包括貨款的支付時間)等內(nèi)容的變更，無論是否經(jīng)過乙方同意，也不論是否減輕或加重乙方的擔保責任，乙方均應對變更后的購銷合同(主合同)產(chǎn)生的債權(quán)按照本合同第四條的規(guī)定承擔全部擔保責任。
3、因本合同產(chǎn)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向法院提起訴訟，訴訟管轄地依據(jù)購銷合同(主合同)確定。
4、本合同一式三份，甲乙丙各持一份。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
石材貨物買賣合同書 篇22
買方：________________(下稱甲方)賣方：________________(下稱乙方)
地址：________________郵編：_____________地址：________________郵編：_____________
電話：________________傳真：_____________電話：________________傳真：_____________
電子郵箱：__________________電子郵箱：__________________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格：_________________
________________(應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。
2.質(zhì)量，按下列第項執(zhí)行：_________________
(1)按照________________標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：_________________
_________________(應具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條數(shù)量和計量單位、計量方法
1.數(shù)量：______________。
2.計量單位和方法：__________________。
3.交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：________________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：_________________
_____________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條交貨方式：
1.交貨時間：_____________。
2.交貨地點：_____________。
3.運輸方式：_____________(注明由誰負責代辦運輸)。
4.保險：_____________(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：________________。
第五條驗收：
1.驗收時間：_____________。
2.驗收方式：_________________
_______________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議，由______檢驗機構(gòu)按______檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1.單價：_________________;總價：_________________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：_________________
貨款的支付時間：________________;
貨款的支付方式：________________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________________。
3.預付貨款：______________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后__________日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在___________日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金;如__________日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之__________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之__________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應按質(zhì)論價;甲方不能利用的，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之__________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后_____日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的，視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它：_________________。
第十條不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結(jié)束后______日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條附加條款：
1.________________。
2.________________。
3.________________。
第十三條其它事項：
1.按本合同規(guī)定應付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后_____日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自______年_____月_____日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以______方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的______日內(nèi)書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6.本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份;合同副本一式_____份，分送_______________等單位。
甲方：________________乙方：________________
受權(quán)代表：_________________(簽字)_______________受權(quán)代表：_________________(簽字)________________
委托代理人：_________________(簽字)___________
本合同于__________年__________月__________日訂立于__________(地點)。
以上是關(guān)于貨物買賣合同范本大全的解答。
石材貨物買賣合同書 篇23
買方：____________________________________
地址：____________________________________
郵碼：____________________________________
電話：____________________________________
法定代表人：______________________________
賣方：____________________________________
地址：____________________________________
郵碼：____________________________________
電話：____________________________________
法定代表人：______________________________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達成本合同各條款，共同履行：
第一條 貨物名稱：____________________
第二條 產(chǎn)地：____________________
第三條 數(shù)量：____________________
第四條 商標：____________________
第五條 價格：____________________
第六條 包裝：____________________
第七條 付款方式：______________________________(以時間為條件)
第八條 運輸：________________________________________(是否要保險)
第九條 定金：________________________________________(不得超過總金額的20%)
第十條 應附的單據(jù)
賣方向買方提供：
1.提貨單;
2.發(fā)票(vat);
3.使用說明書;
4.保修單;
5.其他單據(jù)。
第十一條 裝運通知：__________________________________________________(用傳真方式?)
第十二條 其他條款：__________________________________________________(保密?)
第十三條 供貨時間：______________________________(與付款聯(lián)系?)
第十四條 違約金：________________________________________( 延期費?)
第十六條 不可抗力：________________________________________(水災地區(qū)?)
第十七條 合同爭議的解決：______________________________(約定法院管轄?)
第十八條本合同于_______年_____月_____日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。
買方：_____________________
代理人：___________________
賣方：_____________________
代理人：___________________
簽約日期：_____年___月___日
石材貨物買賣合同書 篇24
本合同當事人：
委托人(甲方)：______________
居間人(乙方)：______________
依據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，委托人與居間人在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就房屋租賃居間的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條委托事項
甲方委托乙方在委托期限內(nèi)為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內(nèi)劃鉤，參考條件請劃圈，未選條件請劃斜線)并協(xié)助促成其與出租人簽訂房屋租賃合同：
坐落：______口;樓房為______室______廳______衛(wèi)口;平房為______間口;無裝修口;一般裝修口;精裝修口;防盜門口;有線電視接口口;空調(diào)口;天然氣口;煤氣口;集中供暖口;土暖氣口;熱水器口;電話口;電視機口;電冰箱口;洗衣機口;上下水口;家具口_____口;樓層：_____口;結(jié)構(gòu)：_____口;朝向：_____口;建筑面積：______平方米口;月租金標準：_________元口;租期：______口;房屋用途：______口;
房屋權(quán)屬：____________
其他條件：____________
乙方還應提供以下服務：____________
第二條委托期限
自______年______月______日至______年______月______日。超過以上期限仍需要居間服務的，雙方另行簽訂居間合同或以書面形式將本合同委托期限延長。
第三條現(xiàn)場看房
乙方應陪同甲方到房屋現(xiàn)場看房。
乙方應當制作看房的書面記錄，列明房屋的具體地址、看房時間及其他事項。看房記錄需經(jīng)甲方簽字確認，由雙方各執(zhí)一份。
乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件或者甲方不滿足出租人提出的特別條件要求的，甲方有權(quán)拒絕簽字并拒絕支付看房費。
第四條甲方義務
(一)應出示身份證____________等真實的身份資格證明;
(二)應對乙方的居間活動提供必要的協(xié)助與配合;
(三)應對乙方提供的房屋資料保守秘密;
(四)不得在委托期限內(nèi)及期限屆滿后_____日內(nèi)與乙方介紹的出租人進行私下交易。
第五條乙方義務
(一)應出示營業(yè)執(zhí)照、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)資質(zhì)證書等合法的經(jīng)營資格證明;
(二)應盡力完成甲方的委托事項，按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋，將處理情況及時向甲方如實匯報，為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務，并促成甲方與出租人的房屋租賃合同成立;
(三)應保證為甲方提供的房屋資料已經(jīng)事先核實，并且甲方滿足出租人提出的特別條件要求;
(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益;
(五)對甲方的經(jīng)濟情況、個人信息、商業(yè)秘密等保守秘密;
(六)應保證為甲方介紹的出租人具有房屋所有權(quán)證書或?qū)Τ鲎夥课菀婪ㄏ碛谐鲎鈾?quán)利的其他證明及身份證、營業(yè)執(zhí)照等身份資格證明;保證出租房屋產(chǎn)權(quán)明晰，不存在所有權(quán)糾紛或者其他權(quán)利糾紛;
(七)收取看房費、傭金、居間活動費用的，應向甲方開具合法、規(guī)范的收費票據(jù);
(八)本合同簽訂后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。
第六條委托事項的完成
完成委托事項是指完成本合同第一條所列全部委托事項。甲方與出租人未簽訂書面租賃合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方看房并與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
第七條費用與傭金
(一)看房費
看房費是指乙方陪同甲方到房屋現(xiàn)場看房實際發(fā)生的費用。
看房費用由甲方承擔。看房費用為：每次______元。甲方可以一次性交納看房費用______元，可看房______次。
乙方完成委托事項的，甲方支付的看房費用費抵作傭金。
(二)傭金
傭金是指乙方完成委托事項后應得的報酬。
乙方完成委托事項的，甲方應按照實際月租金的______%向乙方支付傭金。
傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后______日內(nèi)支付。
傭金的支付方式：現(xiàn)金口;支票口;______。
委托事項未完成或未在委托期限內(nèi)完成的，乙方不得要求支付傭金。
(三)居間活動費用
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用(不包括看房費、傭金)。
乙方完成委托事項的，居間活動費用由乙方承擔。
非因乙方故意或過失導致委托事項未完成或未在委托期限內(nèi)完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居間活動費用。乙方要求甲力支付下述費用的，應當如實列明，并出具相關(guān)票據(jù)，做出合理解釋。
除看房費、傭金和居間活動費用外。乙方不得向甲方收取其他任何費用(押金、信息費等);
第八條轉(zhuǎn)委托
乙方將委托事項全部或部分轉(zhuǎn)委托給第三人處理，應當事先征得甲方的同意。
第九條本合同解除的條件
雙方可以以書面形式協(xié)商解除合同。
第十條違約責任
(一)甲方違反保密義務的，應按照______標準支付違約金;
(二)在合同第四條約定的期限內(nèi)，甲方與乙方介紹的出租人私下成交的，應按照______的標準支付違約金，乙方仍有權(quán)取得約定的傭金;
(三)甲方未如約支付看房費、傭金、居間活動費用的，應按照____的標準支付違約金;
(四)乙方違反保密義務的，應按照______標準支付違約金;
(五)乙方怠于履行盡力義務的，不得向甲方要求支付看房費、傭金、居間活動費用;
(六)乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的，除退還已收取的看房費、傭金、居間活動費用外，應按照______標準支付違約金。甲方除按約定支付違約金外，還應付超出違約金以外的損失進行賠償。
(七)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權(quán)證書或?qū)Τ鲎夥课菀婪ㄏ碛谐鲎鈾?quán)利的其他證明或身份資格證明，或所介紹房屋存在所有權(quán)糾紛或者其他任何權(quán)利瑕疵的。除退還已收取的看房費、傭余、居間活動費用外，應按照______標準支付違約金，甲方除按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
第十一條合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商或申請調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十二條其他約定事項_________
第十三條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方經(jīng)蓋章后生效。
第十四條合同一經(jīng)生效，即對雙方具有法律約束力。雙方經(jīng)協(xié)商一致可以對合同內(nèi)容進行變更或?qū)ξ幢M事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式，與本合同具有同等效力。
第十五條本合同相關(guān)條款的約定是在不違背國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)的前提下做出的，如果國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)對委托人、居間人及出租人的資質(zhì)、資格及其他有關(guān)方面有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。
委托人(甲方)：______________
居間人(乙方)：______________
簽訂時間：_____年__月__日
石材貨物買賣合同書 篇25
賣方(甲方)
買方(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方權(quán)利義務，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。
第一條品種、數(shù)量及價格(可另附表)
品種規(guī)格產(chǎn)地商標交貨期限數(shù)量
(公斤)單價
(元/公斤)金額(元)
年月日—年月日
年月日—年月日
年月日—年月日
年月日—年月日
年月日—年月日
年月日—年月日
合計金額(大寫)：
第二條質(zhì)量要求
蔬菜的產(chǎn)品質(zhì)量按下列第項標準執(zhí)行：
(一)有機食品標準。
(二)綠色食品標準。
(三)上海市安全衛(wèi)生優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品地方標準。
(四)無公害食品標準。
(五)約定標準。
第三條包裝要求
(一)包裝方式及要求。
(二)包裝物由方提供，費用由方承擔。
第四條交付和貨款支付
(一)交付的方式按下列第項執(zhí)行：
1.實行送貨的，甲方應按合同約定的時間段送至。
2.實行提貨的，乙方應按合同約定的時間段至提貨。
(二)貨款的支付按下列第項執(zhí)行：
1.即時結(jié)清。
2.乙方應于蔬菜交付之日起日內(nèi)支付貨款。
3.合同簽訂后，乙方支付甲方定金元;甲方交付蔬菜后，乙方應于蔬菜交付之日起日內(nèi)支付貨款，定金抵作貨款或返還。
4.其他方式。
第五條驗收
(一)乙方應在蔬菜交付當日對蔬菜進行驗收(農(nóng)藥殘留的檢測除外)并將驗收結(jié)果書面通知甲方。
(二)乙方對蔬菜農(nóng)藥殘留進行抽檢，檢測結(jié)果不合格，且甲方無異議的，乙方可予以銷毀。甲方對檢測結(jié)果有異議，以權(quán)威檢測機構(gòu)出具的檢驗結(jié)果為準。
第六條合同的變更
(一)當市場聚格高于或低于合同約定價格的%時，雙方可對蔬菜價格進行重新協(xié)商。
(二)因氣候等因素造成無法按合同約定的時間交貨的，雙方可另行協(xié)商。
第七條違約責任
(一)交付的蔬菜品種、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量不符合合同約定的，乙方有權(quán)要求甲方調(diào)換，交付蔬菜的數(shù)量不符合合同約定的，乙方有權(quán)要求甲方補齊，給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
(二)甲方遲延交貨的，每遲延一日，應支付乙方約定批次價款額%的違約金;乙方逾期提貨的，每遲延一日，應支付甲方約定批次價款額%的違約金。
(三)乙方逾期支付貨款的，每遲延一日，應支付甲方遲延貨款額%的違約金。
(四)因包裝物質(zhì)量不符合要求造成損失的，由包裝物提供方承擔相應損失。
(五)其他。
第八條其他約定事項
第九條爭議的解決
發(fā)生爭議的，由雙方協(xié)商解決或申請調(diào)解，也可按下列第種方式解決：
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十條合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方乙方
住所住所
法定代表人法定代表人
聯(lián)系方式聯(lián)系方式
簽約地點簽約地點
簽約日期簽約日期
石材貨物買賣合同書 篇26
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負責人：某某，經(jīng)理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結(jié)算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認為，未經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證和法院認證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù)，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經(jīng)濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應當主持調(diào)解，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日