亚洲精品成人18久久久久_日韩欧美色_江苏极品身材白嫩少妇自拍_曰本人做爰大片免费观看一老师_久草视频网_最近中文字幕MV高清在线视频

首頁 > 范文大全 > 合同范本 > 買賣合同 > 個人縣城房屋買賣合同書(精選28篇)

個人縣城房屋買賣合同書

發(fā)布時間:2025-02-03

個人縣城房屋買賣合同書(精選28篇)

個人縣城房屋買賣合同書 篇1

  合同編號:____________

  出賣人:_____________________

  法定代表人:_________________________________

  聯(lián)系電話:___________________________________

  注冊地址:___________________________________

  郵政編碼:___________________________________

  營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________

  開戶行:_____________________________________

  帳號:_______________________________________

  委托代理人:_______________

  法定代表人:_________________________________

  聯(lián)系電話:___________________________________

  注冊地址:___________________________________

  郵政編碼:___________________________________

  營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________

  房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機構(gòu)資格證書編號:_________________

  開戶行:_____________________________________

  帳號:_______________________________________

  買受人:_____________________

  國籍/法定代表人:____________________________

  身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼:________________

  地址:_______________________________________

  郵政編碼:___________________________________

  聯(lián)系電話:___________________________________

  委托代理人:________________________________

  國籍/法定代表人:____________________________

  身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼:________________

  地址:_______________________________________

  郵政編碼:___________________________________

  聯(lián)系電話:___________________________________

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房屋權(quán)屬登記條例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下條款:

  第一條商品房情況

  該商品房銷售許可證號:____________________________

  商品房座落:_______區(qū)、縣_______路、道、街______________。設(shè)計用途_______,建筑結(jié)構(gòu)_______,建筑層數(shù)為_______層。建筑面積

  _______平方米,其中:套內(nèi)建筑面積_______平方米,公共部位分?jǐn)偨ㄖ娣e_______平方米。

  商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。

  商品房土地來源為:_______。以出讓方式取得土地使用權(quán)的,土地使用年限為_______年,自_______年_______月_____日至______年_______月_______日止。

  第二條商品房價款

  商品房銷售按建筑面積計算,每平方米價格為_______元,價款為___________________元,計_____________________。

  第三條商品房交付及交付日期

  商品房竣工,經(jīng)驗收合格后,方可交付;未經(jīng)驗收或驗收不合格的,不得交付。

  甲方于_______年_______月_______日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行合同的,按下列第____種方式處理:

  1.變更合同。

  2.解除合同。

  3._____________________

  第四條乙方付款形式及付款時間

  雙方約定,乙方按下列第_______種形式付款:

  1.一次性付款。

  2.分期付款。

  3.其他方式。

  第五條甲方逾期交付商品房的處理

  除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在_______日內(nèi)的,乙方有權(quán)向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。

  如超過上述約定期限的,乙方有權(quán)按照下列第_______種約定,追究甲方違約責(zé)任:

  1.合同繼續(xù)履行。甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)每日按商品房價款的_______‰。向乙方支付違約金。

  解除合同。甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自

  2.同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)每日按商品房價款的_______‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  3._________________________________________________

  第六條乙方逾期付款的處理

  乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,逾期在_______日內(nèi)的,甲方有權(quán)追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。

  如超過上述約定期限的,甲方有權(quán)按照下列第_______種約定,追究乙方違約責(zé)任:

  1.合同繼續(xù)履行。乙方應(yīng)支付逾期付款及其利息,利息自合同約定的應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應(yīng)每日按商品房價款的_______‰。向甲方支付違約金。

  2.解除合同。乙方應(yīng)每日按商品房價款的_______‰。向甲方支付違約金。

  3._________________________________________________

  第七條商品房建筑面積與銷售建筑面積差異的處理

  商品房建筑面積以房屋所有權(quán)證記載面積為法定依據(jù)。商品房建筑面積與甲方銷售建筑面積差異不超過±3%的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建筑面積與銷售建筑面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:

  第八條商品房質(zhì)量及保修責(zé)任

  甲方交付的商品房的質(zhì)量和設(shè)備等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和甲方的承諾,未達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和承諾的,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

  在乙方正常使用情況下,甲方應(yīng)按照《天津市商品住宅質(zhì)量保證書》的規(guī)定履行保修責(zé)任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔(dān)責(zé)任。

  第九條商品房配套設(shè)施運行的約定

  下列配套設(shè)施運行日期約定如下:

  1.上水:_______________________________________________________________

  2.下水:_______________________________________________________________

  3.供電:______________________________________________________________

  4.燃?xì)猓篲________________________________________________

  5.暖氣:_______________________________________________________________

  6._______________________________________________________________

  上述配套設(shè)施未按約定日期運行的,甲方應(yīng)在_______日內(nèi)采取補救措施,并賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應(yīng)賠償損失,并且每項還應(yīng)按商品房價款的'_______%向乙方支付違約金。

  第十條商品房設(shè)計變更的約定

  甲方未征得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設(shè)計和環(huán)境布局。確需變更的,甲方應(yīng)自設(shè)計變更方案確定之日起日內(nèi)與乙方協(xié)商。

  乙方同意變更的,雙方訂立補充合同。

  乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權(quán)解除合同。解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

  第十一條商品房交接

  商品房交付時,甲方應(yīng)書面通知乙方辦理商品房交接手續(xù),提供《天津市商品住宅質(zhì)量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。

  第十二條商品房權(quán)屬登記

  雙方約定,在下列第_______種期限內(nèi),辦結(jié)房屋權(quán)屬登記:

  1.自初始登記完畢之日起_______日。

  2.訂立本合同時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;訂立合同時,房屋已竣工的,自合同訂立之日起90日。

  3._________________________________________________

  由于甲方的原因,未能在上述期限內(nèi)辦結(jié)房屋權(quán)屬登記的,按下列第_______種約定處理:

  1.合同繼續(xù)履行。甲方應(yīng)按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

  2.解除合同。甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

  3.______________________________________________________________________

  第十三條前期物業(yè)管理

  甲方已向乙方明示已經(jīng)備案的《天津市前期物業(yè)管理服務(wù)合同》及《業(yè)主公約》,乙方對該合同及公約相關(guān)內(nèi)容予以書面確認(rèn),并承諾遵守。

  第十四條權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛的約定

  甲方保證在交付商品房時,無權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。如存在權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

  第十五條爭議處理

  本合同發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時,按下列第_______種方式處理:

  1.向______________仲裁委員會申請仲裁;

  2.向人民法院提起訴訟。

  第十六條合同附件

  本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同。

  附件一至附件五均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。

  第十七條合同份數(shù)

  本合同連同附件共_______頁,一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,備案機關(guān)存留一份,其他二份備用,具有同等效力。

  第十八條合同生效

  本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當(dāng)事人另有約定的,從其約定。

  甲方:_____________________乙方:____________________

  _______年_______月_______日_______年_______月______日

  委托代理人:______________委托代理人:______________

  _______年_______月_______日_______年_______月______日

  經(jīng)辦人:___________________

  _______年_______月_______日

個人縣城房屋買賣合同書 篇2

  賣方:_____________身份證號碼:____________________

  買房:______________身份證號碼:____________________

  甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,誠實守信,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下:

  一、甲方自愿將其位于_____縣_________的房屋以人民幣______拾______萬___仟___佰___拾___元整的價款出售給乙方。

  二、房屋的基本情況:

  該房屋建筑面積_____平方米,套內(nèi)建筑面積_____平方米,____室____廳,所在____層,室號______,房屋用途為______。

  三、本合同簽訂后,甲方對該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本協(xié)議簽訂后,甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》。

  四、本協(xié)議簽訂時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應(yīng)無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。本協(xié)議發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。

  五、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。

  六、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?甲方應(yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。

  七、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。

  本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。

  甲方:

  乙方:

  見證人:

  日期:

個人縣城房屋買賣合同書 篇3

  甲方:(賣方) 乙方:(買方)

  根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解,愿意購買該房,特制訂本合同如下:

  一、此房坐落于( ),產(chǎn)權(quán)所有人( ),產(chǎn)權(quán)證號( ),房屋建筑面積( )㎡,使用性質(zhì):( )。

  二、該房價為( )萬元,人民幣大寫:( )

  先交付( )元定金,其余房款在房屋交易公證時結(jié)清,公證時應(yīng)再付剩余房款( )萬元,同時甲方交鑰匙交房,現(xiàn)場交接,房款兩清。

  三、甲方保證在交接前對該房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù),如簽約或交接后,發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,均由甲方負(fù)責(zé)賠償。

  四、室內(nèi)外設(shè)施以看房時為準(zhǔn),不得轉(zhuǎn)移,更換或更改,交接驗收時也應(yīng)該按合同驗收,簽署房屋交接單,并需驗看水表、電表、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負(fù)責(zé)維修。

  五、甲方需結(jié)清交易之日前所欠的一切費用,如:房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業(yè)管理費、有線電視費等。

  六、甲方有義務(wù)協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過戶事宜的相關(guān)手續(xù),辦理過戶手續(xù)所需費用由( )方承擔(dān),未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。

  七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經(jīng)濟(jì)損失,由違約方負(fù)責(zé),乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款

  甲 方: 乙 方:

  聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

  身份證號: 身份證號:

  年 月 日

個人縣城房屋買賣合同書 篇4

  甲方(賣方):

  身份證號:

  乙方(買方):

  身份證號:

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

  第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn),建筑面積為_____平方米。(土地房屋權(quán)證第_______________號)。

  第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為人民幣________元/平方米,總價人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

  第三條 付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以按揭方式付款,并約定自乙方完成產(chǎn)權(quán)登記,取得產(chǎn)權(quán)當(dāng)日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭,并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在銀行放款當(dāng)日將差額一并支付給甲方。

  第四條 甲方義務(wù)

  4.1 甲方應(yīng)于本協(xié)議簽署之日起日內(nèi)將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有權(quán)要求甲方立即交房并承擔(dān)違約責(zé)任。

  4.2 甲方應(yīng)于本協(xié)議簽署之日起盡最大努力協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。包括但不限于協(xié)調(diào)開發(fā)商為乙方開具房屋買,協(xié)調(diào)相關(guān)部門更改備案合同,協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記部門登記等。甲方不積極協(xié)助的除承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任外,乙方有權(quán)單方立即解除合同或要求甲方履行義務(wù)。

  4.3 甲方承諾其出賣的房屋屬于乙方可辦理一手房產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的房屋。如該房屋為乙方無法辦理一手房產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的,乙方有權(quán)立即解除合同并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。如雙方協(xié)商以二手房買賣方式辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記,則由此產(chǎn)生的一切稅費和費用均由甲方承擔(dān)。

  第五條 乙方義務(wù)

  乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定按時足額付款。乙方未按時付款的,對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息,利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。

  第六條 稅費分擔(dān)

  甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅金由_______方承擔(dān),產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費、傭金等由______方承擔(dān)、公證費由______方承擔(dān)。

  第七條 違約責(zé)任

  違約責(zé)任的范圍包括但不限于違約金元,違約方給守約方造成的實際經(jīng)濟(jì)損失,守約方追究違約責(zé)任支出的律師費、訴訟費、交通費等。

  第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。

  第九條 本協(xié)議自雙方簽字之日起成立并生效。本合同一式份。甲方份,乙方份,公證機關(guān)份。

  第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任意一方可向區(qū)人民法院提起訴訟。

  第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

  第十二條 雙方約定的其他事項:

  出賣方(甲方):

  購買方(乙方):

  身份證號碼:

  地 址:

  郵 編:

  電 話:

個人縣城房屋買賣合同書 篇5

  簽訂時間:

  簽訂地點:

  甲方:____________

  乙方:____________

  甲乙雙方就位于的一處農(nóng)村房屋的買賣事項,根據(jù)我國物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)充分、平等協(xié)商,自愿達(dá)成如下一致協(xié)議;

  一、本合同雙方當(dāng)事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。

  二、房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為,建筑面積,北屋,東屋,西屋,南屋,院落面積為,房屋登記在名下或宅地基使用權(quán)證登記在名下。

  三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。

  四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:

  1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利,或已征得其他權(quán)利享有人的同意,擁有處分該房屋的權(quán)利;

  2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權(quán)利;

  3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。

  五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當(dāng)繳付的相關(guān)稅費。

  六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。

  七、房屋交付:乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內(nèi),甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負(fù)責(zé)騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責(zé)任,因乙方未付清房款的原因除外。

  八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的`書面通知后日,甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關(guān)。

  九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設(shè)施)的所有權(quán)益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補償、拆遷補償?shù)?如甲方得到該上述補償款后應(yīng)當(dāng)將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付。

個人縣城房屋買賣合同書 篇6

  出賣人(甲方):____________________

  身份證號碼:____________________

  住址:____________________

  買受人(乙方):____________________

  身份證號碼:____________________

  住址:____________________

  甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。

  一、甲方自愿將其位于_________________________________的房屋(建筑面積____________________平方米,含地下室(煤棚)_____號____________平方米和該房屋內(nèi)部分附屬物,以人民幣____________________元整(¥_________________元)的價款出售給乙方。

  二、乙方支付甲方合同定金____________________元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。

  三、本合同簽定時,甲方應(yīng)向乙方提供購買該房屋時與開發(fā)商所簽訂的所有合同、憑證及收款票據(jù)等。由于此房產(chǎn)權(quán)暫時不能過戶,乙方如要過戶,甲方必須協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。

  四、本合同簽訂后,甲方對該房屋的使用、收益、出租、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。

  五、甲方在搬出該房屋之前應(yīng)保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;甲方保證在交接前對該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù),如簽約或交接后,發(fā)現(xiàn)與有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)糾紛,概由甲方負(fù)責(zé)賠償。甲方出售該房屋時必須得到開發(fā)商的認(rèn)可,本合同簽訂后,甲方要保證以后乙方享有甲方相同的居住權(quán)利,如果出現(xiàn)開發(fā)商不認(rèn)可乙方為該房屋房東的身份,則視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方退還向其支付的所有款項并賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失。

  六、房屋交付

  甲方應(yīng)當(dāng)于交付房屋前一周內(nèi),通知乙方進(jìn)行房屋交接;乙方應(yīng)在收到通知之日起一周內(nèi)對房屋及裝飾、設(shè)備情況進(jìn)行查驗,交付之前發(fā)生的費用及風(fēng)險由甲方承擔(dān);自交付之日起,房屋及配套設(shè)施物品損壞或所發(fā)生的費用及風(fēng)險由乙方自行承擔(dān)。甲方將房屋交付給乙方時,乙方應(yīng)將剩余的貳拾玖萬元人民幣房款一次性支付給甲方。

  七、違約責(zé)任

  1、甲方在本合同簽訂之日算起,可以在此房屋內(nèi)再居住七個月時間,應(yīng)當(dāng)于公歷__________年______月_______日前交付乙方房屋,同時交付房屋產(chǎn)權(quán)證件及有關(guān)合同收據(jù)等;交付該房屋時應(yīng)將上述房產(chǎn)內(nèi)的水、電、通信網(wǎng)絡(luò)等原有設(shè)施及相關(guān)資料一并交付給乙方,甲方保證在交付乙方房屋時將上述設(shè)施的費用結(jié)清,并須協(xié)議乙方辦理水、電、通信網(wǎng)絡(luò)等過戶手續(xù)。

  2、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋或乙方如不按合同規(guī)定的付款方式付款,違約方每逾期1天需支付100元人民幣的違約金支付給對方。

  3、違約方逾期超過兩個月時,對方有權(quán)解除本合同。如甲方反悔本合同,定金雙倍賠償給乙方;如乙方反悔本合同,定金不退。(注:如解除本合同時,違約方不再向?qū)Ψ浇Y(jié)算逾期1天100元人民幣的違約金)

  4、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,甲方必須無條件配合乙方同開發(fā)商或有關(guān)部門進(jìn)行處理。

  5、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款。

  6、如因規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е掠绊懛课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。

  八、注意事項:

  1、房屋內(nèi)的立式空調(diào)、電視機、電腦、洗衣機、冰箱、家具(含沙發(fā)、茶幾、餐桌、床)歸甲方所有,剩下的如:廚房電熱水器、太陽能熱水器、廚柜、灶具、油煙機及臥室掛式空調(diào)壹臺和所有窗簾等裝修配套施設(shè)用品歸乙方所有。

  2、甲方在簽訂本合同后在房屋內(nèi)居住期間,要保證房子的墻壁、地板、屋頂和其它裝飾物的干凈整潔,如出現(xiàn)弄臟大片墻壁、損壞裝修配套設(shè)施等行為,甲方要賠償乙方房屋維修費用。

  3、甲方在簽訂本合同后在房屋內(nèi)居住期間,如需在墻體打孔等要征得乙方的同意,在搬離該房屋時對于在墻壁上打孔安裝的電器、家具等物品如需拆卸搬走,需征得甲方的同意。

  九、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成可提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁或人民法院處理。

  十、其他約定:本合同自雙方簽字、按指印之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

  十一、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。

  甲方:_______________________

  乙方:_______________________

  __________年______月_______日

個人縣城房屋買賣合同書 篇7

  房屋買賣協(xié)議最新合同

  出賣方(甲方):________________身份證號碼:________________

  買受方(乙方):________________身份證號碼:________________

  甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等、真實、自愿、協(xié)商一致前提下訂立本合同,以昭信守。

  一、甲方自愿將其________村證房位于________________________的房屋(建筑面積________平方米)以人民幣________萬元整(¥________________元)的價款出售給乙方。(含地下室________號________平方米)

  二、乙方于該合同簽訂之日起________日內(nèi)一次性將房款支付給甲方。

  三、本合同簽定時,甲、乙雙方都不具備過戶條件,甲方提供建造本房屋的相關(guān)證明資料,作為交易依據(jù)。乙方如果交易該房屋,若有需要,甲方無條件配合。等具備過戶條件時,甲方應(yīng)無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù),界時發(fā)生的契稅、土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。

  四、本合同簽訂后,甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或其它任何方式的處分。

  五、該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、點、燃?xì)狻⒂芯電視、通訊等相關(guān)雜費,甲方結(jié)清已發(fā)生的費用,甲方已經(jīng)預(yù)繳的費用,其權(quán)益由乙方享有,雙方不再另行結(jié)算。

  六、違約責(zé)任

  1、甲方應(yīng)當(dāng)于乙方付清房款同時交付乙方該房屋。甲方未按時交付房屋,應(yīng)支付按日計算的房價千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方需將已收的房款即時全額退還、支付________萬元違約金作為乙方損失賠償。

  2、乙方未按本合同規(guī)定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應(yīng)加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,甲方將已收房款即時全額退還乙方,扣除________萬元作為甲方損失賠償。

  3、甲方保證本房屋無查封、交易、抵押、通知拆除等現(xiàn)象、保證無隱瞞房屋歷史或其它非善意行為。若有所列情形之一,影響到乙方權(quán)利的行使,甲方則放棄先訴抗辯權(quán),并按所收款項雙倍返還給乙方,以為違約處罰,若有其它損害仍得賠償。

  4、本合同簽訂、房款付清后,任何一方不得擅自變更或解除合同,否則提出變更或解除方需按本房屋屆時市場評估價的雙倍支付給對方。如因重大或不可抗力的客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按本房屋屆時市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。

  5、如因政府規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课莶鸪蚴褂霉δ茏兏模追綉?yīng)當(dāng)通知乙方。如有本房屋的補償款發(fā)放,甲方應(yīng)即時全額支付給乙方。否則應(yīng)支付按日計算的補償款千分之一的違約金給乙方,直至全額支付給乙方日止。

  七、甲方應(yīng)及時將可能影響本合同或該房屋價值的任何事件(包括但不限于公司、法人、通訊方式發(fā)生改變,該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方,由于甲方的過錯造成房屋價值減少的,甲方應(yīng)立即采取措施防止損失擴(kuò)大,并賠償乙方損失。

  八、本合同自各方簽字或蓋章之日起生效,并對雙方都具有約束力,應(yīng)嚴(yán)格履行。本房屋屬企業(yè)用房,國家政策限制,乙方是實際產(chǎn)權(quán)人和實際所有人,而非合法產(chǎn)權(quán)人,故本房屋不滅失,該合同永久有效。

  九、合同履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向合同簽署地人民法院起訴。

  十、附件:甲乙雙方身份證復(fù)印件、該房屋平面設(shè)計圖。

  甲方:________________ 乙方:________________

  聯(lián)系地址:________________ 聯(lián)系地址:________________

  聯(lián)系電話:________________ 聯(lián)系電話:________________

  ________年________月________日 ________年________月________日

個人縣城房屋買賣合同書 篇8

  賣方身份證號:

  買方身份證號:

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買住房,達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施:

  1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為________________,房屋土地使用權(quán)證號為___________

  2、甲方所售房屋位于____區(qū)___路___號,為_____結(jié)構(gòu)

  3、甲方所售房屋建筑面積_____平方米。

  4、甲方所售房屋的附屬設(shè)施為:

  第二條房屋價格及其他費用:

  1、甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為___________元整

  2、甲、乙雙方達(dá)成一致意見,雙方交易稅費由方負(fù)擔(dān)。

  第三條付款方式:

  第四條辦理過房期限

  甲、乙雙方約定此協(xié)議簽定后日內(nèi),在房地產(chǎn)交易所辦理過房登記手續(xù)。

  第五條房屋交付:

  甲、乙雙方在房地產(chǎn)交易所辦理完過房手續(xù)后日內(nèi),甲方將房屋交付乙方。因不可抗因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可以延長日。

  第六條違約責(zé)任

  1.乙方逾期付款的違約責(zé)任:

  乙方未按合同規(guī)定的`付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的_________支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,屆時將由乙方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。

  2、甲方逾期交房的違約責(zé)任:

  甲方未按本合同第五條規(guī)定將房屋及時交付乙方使用,每逾期一日,按照購房總價的2&支付違約金,逾期達(dá)一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方支付房價10%的違約金。

  3、乙方辦理過戶前中途毀約不購的賠償責(zé)任

  若乙方毀約,則所付定金在賠償給甲方。

  4、甲方辦理過戶前中途毀約不售的賠償責(zé)任

  若甲方毀約,則雙倍賠償定金給乙方。

  第七條其它責(zé)任

  甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

  第八條未盡事宜

  本合同款盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

  第九條爭議的解決

  本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙、丙叁方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙、丙叁方同意向武漢仲裁委員會申請仲裁。

  第十條本合同自甲、乙、丙叁方簽字之日起生效。

  第十一條本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

  甲方:

  乙方:

  日期:

個人縣城房屋買賣合同書 篇9

  甲方(收藏方):  (以下簡稱甲方) (以下簡稱乙方)  乙方(合作投資方):  甲、乙雙方協(xié)議如下:  

  一、甲方將自己的藏品,, , 件,價格(市場價估計) 元,實際投資收藏資金 元。  

  二、在合作過程中,以上藏品乙方注入收藏合作資金 元,由甲方出據(jù)借據(jù),作乙方借給甲方資金,在成交后按投資比例參加收入分成。如是仿品賣不出,則按銀行最高利息計算,本利一起歸還乙方。  

  三、藏品由乙方全權(quán)代表甲、乙雙方參加拍賣或私下交易活動,在成交的總收入中提取 元作為乙方車旅費和其他開支。車旅費先由乙方支付。  

  四、收益分配:藏品拍賣或私下出售成交后,出售金額除去交拍賣公司的傭金、國家稅收、圖錄費等開支后,按投資比例甲方得 %,乙方得 %。  

  五、乙方在收到買家匯款后,必須在三天內(nèi)將分配資金打入甲方賬戶。甲方在 銀行的銀行為 。  

  六、其他補充協(xié)議:  

  七、以上合作協(xié)議,甲、乙雙方共同遵守,真誠合作,不得違約。

  八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效,同具法律效力。  甲方(簽字): 乙方(簽字): 身份證號碼: 電話:_______年____月____日  身份證號碼: 電話:  借 據(jù)  今借到現(xiàn)金 元用于合作收藏。藏品成交后,按投資比例分成,若藏品為仿品未成交,則按銀行最高利息計算,本利一起歸還。  此據(jù)  借款人:_______年____月____日

個人縣城房屋買賣合同書 篇10

  填寫說明

  1.合同當(dāng)事人訂立合同前,須認(rèn)真協(xié)商各項條款。合同一經(jīng)簽字或蓋章即生效,任何條款的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽字或蓋章確認(rèn)。

  2.合同空格部分若為空白句,應(yīng)用/劃掉。涂改之處,須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章確認(rèn)。

  3.合同自訂立之日起30日內(nèi),當(dāng)事人應(yīng)到商品房買賣合同登記備案機關(guān)登記備案。合同發(fā)生重大變更、解除及合同文本遺失的,應(yīng)及時到原備案機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.本合同不得翻印。

  合同編號:____________

  出賣人:_____________________

  法定代表人:_________________________________

  聯(lián)系電話:___________________________________

  注冊地址:___________________________________

  郵政編碼:___________________________________

  營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________

  開戶行:_____________________________________

  帳號:_______________________________________

  委托代理人:_______________

  法定代表人:_________________________________

  聯(lián)系電話:___________________________________

  注冊地址:___________________________________

  郵政編碼:___________________________________

  營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________

  房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機構(gòu)資格證書編號:_________________

  開戶行:_____________________________________

  帳號:_______________________________________

  買受人:_____________________

  國籍/法定代表人:____________________________

  身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼:________________

  地址:_______________________________________

  郵政編碼:___________________________________

  聯(lián)系電話:___________________________________

  委托代理人:________________________________

  國籍/法定代表人:____________________________

  身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼:________________

  地址:_______________________________________

  郵政編碼:___________________________________

  聯(lián)系電話:___________________________________

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房屋權(quán)屬登記條例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下條款:

  第一條商品房情況

  該商品房銷售許可證號:____________________________

  商品房座落:_______區(qū)、縣_______路、道、街______________。設(shè)計用途_______,建筑結(jié)構(gòu)_______,建筑層數(shù)為_______層。建筑面積

  _______平方米,其中:套內(nèi)建筑面積_______平方米,公共部位分?jǐn)偨ㄖ娣e_______平方米。

  商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。

  商品房土地來源為:_______。以出讓方式取得土地使用權(quán)的,土地使用年限為_______年,自_______年_______月_____日至______年_______月_______日止。

  第二條商品房價款

  商品房銷售按建筑面積計算,每平方米價格為_______元,價款為___________________元,計_____________________。

  第三條商品房交付及交付日期

  商品房竣工,經(jīng)驗收合格后,方可交付;未經(jīng)驗收或驗收不合格的,不得交付。

  甲方于_______年_______月_______日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行合同的,按下列第____種方式處理:

  1.變更合同。

  2.解除合同。

  3._____________________

  第四條乙方付款形式及付款時間

  雙方約定,乙方按下列第_______種形式付款:

  1.一次性付款。

  2.分期付款。

  3.其他方式。

  第五條甲方逾期交付商品房的處理

  除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在_______日內(nèi)的,乙方有權(quán)向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。

  如超過上述約定期限的,乙方有權(quán)按照下列第_______種約定,追究甲方違約責(zé)任:

  1.合同繼續(xù)履行。甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)每日按商品房價款的_______‰。向乙方支付違約金。

  解除合同。甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自

  2.同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)每日按商品房價款的_______‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  3._________________________________________________

  第六條乙方逾期付款的處理

  乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,逾期在_______日內(nèi)的,甲方有權(quán)追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。

  如超過上述約定期限的,甲方有權(quán)按照下列第_______種約定,追究乙方違約責(zé)任:

  1.合同繼續(xù)履行。乙方應(yīng)支付逾期付款及其利息,利息自合同約定的應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應(yīng)每日按商品房價款的_______‰。向甲方支付違約金。

  2.解除合同。乙方應(yīng)每日按商品房價款的_______‰。向甲方支付違約金。

  3._________________________________________________

  第七條商品房建筑面積與銷售建筑面積差異的處理

  商品房建筑面積以房屋所有權(quán)證記載面積為法定依據(jù)。商品房建筑面積與甲方銷售建筑面積差異不超過±3%的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建筑面積與銷售建筑面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:

  第八條商品房質(zhì)量及保修責(zé)任

  甲方交付的商品房的質(zhì)量和設(shè)備等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和甲方的承諾,未達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和承諾的,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

  在乙方正常使用情況下,甲方應(yīng)按照《天津市商品住宅質(zhì)量保證書》的規(guī)定履行保修責(zé)任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔(dān)責(zé)任。

  第九條商品房配套設(shè)施運行的約定

  下列配套設(shè)施運行日期約定如下:

  1.上水:_______________________________________________________________

  2.下水:_______________________________________________________________

  3.供電:______________________________________________________________

  4.燃?xì)猓篲________________________________________________

  5.暖氣:_______________________________________________________________

  6._______________________________________________________________

  上述配套設(shè)施未按約定日期運行的,甲方應(yīng)在_______日內(nèi)采取補救措施,并賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應(yīng)賠償損失,并且每項還應(yīng)按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

  第十條商品房設(shè)計變更的約定

  甲方未征得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設(shè)計和環(huán)境布局。確需變更的,甲方應(yīng)自設(shè)計變更方案確定之日起日內(nèi)與乙方協(xié)商。

  乙方同意變更的,雙方訂立補充合同。

  乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權(quán)解除合同。解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

  第十一條商品房交接

  商品房交付時,甲方應(yīng)書面通知乙方辦理商品房交接手續(xù),提供《天津市商品住宅質(zhì)量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。

  第十二條商品房權(quán)屬登記

  雙方約定,在下列第_______種期限內(nèi),辦結(jié)房屋權(quán)屬登記:

  1.自初始登記完畢之日起_______日。

  2.訂立本合同時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;訂立合同時,房屋已竣工的,自合同訂立之日起90日。

  3._________________________________________________

  由于甲方的原因,未能在上述期限內(nèi)辦結(jié)房屋權(quán)屬登記的,按下列第_______種約定處理:

  1.合同繼續(xù)履行。甲方應(yīng)按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

  2.解除合同。甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

  3.______________________________________________________________________

  第十三條前期物業(yè)管理

  甲方已向乙方明示已經(jīng)備案的《天津市前期物業(yè)管理服務(wù)合同》及《業(yè)主公約》,乙方對該合同及公約相關(guān)內(nèi)容予以書面確認(rèn),并承諾遵守。

  第十四條權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛的約定

  甲方保證在交付商品房時,無權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。如存在權(quán)屬糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

  第十五條爭議處理

  本合同發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時,按下列第_______種方式處理:

  1.向______________仲裁委員會申請仲裁;

  2.向人民法院提起訴訟。

  第十六條合同附件

  本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同。

  附件一至附件五均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。

  第十七條合同份數(shù)

  本合同連同附件共_______頁,一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,備案機關(guān)存留一份,其他二份備用,具有同等效力。

  第十八條合同生效

  本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當(dāng)事人另有約定的,從其約定。

  甲方:_____________________乙方:____________________

  _______年_______月_______日_______年_______月______日

  委托代理人:______________委托代理人:______________

  _______年_______月_______日_______年_______月______日

  附件一商品房屋平面圖

  附:商品房方位圖;分門分層平面圖,將該商品房圈紅,加蓋騎縫章。

  附件二商品房抵押、租賃等情況

  附件三商品房質(zhì)量、設(shè)備等情況

  附件四商品房房屋設(shè)計、環(huán)境布局等情況

  附件五補充合同

  合同登記備案欄:

  經(jīng)辦人:___________________

  _______年_______月_______日

個人縣城房屋買賣合同書 篇11

  甲方(出售方):身份證號碼:

  乙方(購買方):身份證號碼:

  甲方自愿將其所有的樓房出售給乙方,乙方也已充分了解該樓房具體狀況,并自愿買受該房屋。

  第一條房屋基本情況。房屋具體狀況如下:出售的樓房座落于XX鎮(zhèn)路X號樓單元樓,建筑面積為X平方米,出售房屋的所有權(quán)證號為:

  第二條房屋價格。甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商確定,該房屋按照建設(shè)面積計算,售價為每平方米元,總金額為(人民幣)(大寫)萬元整,(小寫)元。

  第三條付款方式。乙方應(yīng)于本合同簽定時向甲方支付定金人民幣X元整,并于本合同簽定之日起10日內(nèi)將該房屋全部價款一次性支付給甲方。

  第四條交付期限。甲方應(yīng)于本合同簽定之日起10日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)于收到該房屋全部價款之日起5日內(nèi),將該房屋交付給乙方。

  第五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的規(guī)定。在乙方全部交付房款后,甲方協(xié)助乙方向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。

  第六條甲方保證對該房屋具有處分權(quán),保證該房屋所有權(quán)無瑕疵,無抵押,產(chǎn)權(quán)合法;甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索并由此產(chǎn)生責(zé)任和后果由甲方一并承擔(dān)。

  第七條辦理該房屋過戶手續(xù)所產(chǎn)生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費由乙方承擔(dān)。

  第八條其他約定。該房屋正式交付前涉及到的物業(yè)管理費、暖氣費、水電費等相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)繳清。

  第九條該房屋的一切風(fēng)險自交付之日起轉(zhuǎn)由乙方承擔(dān)。乙方接收房屋之前,應(yīng)對房屋進(jìn)行驗收,驗收合格后簽署房屋驗收交接單。在交付房屋時,乙方如對房屋質(zhì)量有異議,應(yīng)具體、詳細(xì)地以書面形式提出,否則,視為乙方無異議。

  第十條本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。

  第十一條甲、乙雙方在履行本協(xié)議中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,向仲裁委員會申請仲裁。

  第十二條本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自甲乙雙方簽字之日起生效。

  甲方(簽字):乙方(簽字):

  簽約日期:xx年x月xx日

  20xx賣房協(xié)議書范本二

  出賣人:_________(以下簡稱甲方)

  買受人:_________(以下簡稱乙方)

  甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。

  一、甲方愿將自有坐落_________市_________路_________號房屋_________間,建筑面積_________平方米售賣給乙方。

  二、甲方出售給乙方的房屋東至_________,南至_________,西至_________,北至_________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備。

  三、上列房屋包括附屬設(shè)備,雙方議定房屋價款人民幣_________元,由甲方售賣給乙方。

  四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣_________元;第二期在交付房屋之日,付人民幣_________元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準(zhǔn)過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。

  五、甲方應(yīng)自本合同簽訂日起_________天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。

  六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。

  七、本合同簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。

  八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額_________‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

  九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日_________‰計算的違約金給與甲方。逾期超過_________個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

  十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無其他項權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負(fù)責(zé)清理,并賠償乙方損失。

  十一、交屋時,乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定的不符,經(jīng)鑒定屬實,甲方應(yīng)于_________個月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達(dá)不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款后,并按本合同第八條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

  十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國家。乙方取得上開房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用權(quán)及其他有關(guān)費用。

  十三、本合同的附件與合同有同等效力。

  十四、本合同一式_________份,甲乙方各執(zhí)_________份,另_________份分別送交房產(chǎn)和土地管理機關(guān)辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。

  甲方(簽字):_________乙方(簽字):_________

  _____年____月____日_______年____月____日

  簽訂地點:_________簽訂地點:_________

個人縣城房屋買賣合同書 篇12

  賣方:__________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________ 買方:__________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________ 擔(dān)保人:_____________(兼公正人) 身份證號碼:_____________________

  根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》 、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。

  第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在渭源縣___________________________擁有的房產(chǎn)(廉租房),建筑面積為___________平方米。

  第二條 上述房產(chǎn)的'交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____________________________元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。

  第三條 付款時間與辦法:

  1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣_____________元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。

  2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣_____________元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于________________________ 付給甲方。

  第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。

  第六條 違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息,返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

  第七條 本合同主體

  1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。

  2.乙方是____________,代表人是____________。

  第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)公證人______________________公證。

  第九條 本合同一式三份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,乙方一份,公證人各一份。

  第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

  第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。第十二條 雙方約定的其他事項:篇二:廉租房轉(zhuǎn)讓合同

個人縣城房屋買賣合同書 篇13

  房屋買賣意向合同

  出賣人(以下簡稱甲方):

  現(xiàn)住址:

  身份證號:

  買受人(以下簡稱乙方):

  現(xiàn)住址:

  身份證號:

  見證方:

  見證人:

  聯(lián)系電話:

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條 乙方購買甲方坐落于

  號樓

  房間私有樓房住宅一處,建筑面積為

  平方米(以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)),產(chǎn)權(quán)證號為

  朝私

  號

  土地使用證號為:

  ,使用面積為

  平方米,使用年限

  年

  月

  日至

  年

  月

  日止。

  此房屋實際售價

  元整(¥

  元)。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。

  第三條 甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件:

  身份證、戶口薄;

  房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;

  房屋共有人同意或委托出賣的證明;

  辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。

  第四條 甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:

  無合法證件的房屋(包括違法建設(shè)的房屋);

  有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋;

  經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;

  經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋;

  市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。

  第五條 乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件:

  身份證、戶口簿;

  辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。

  第六條 上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發(fā)生的費用(取暖費、物業(yè)費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負(fù)責(zé)。分擔(dān)日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準(zhǔn)。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

  第七條 稅費分擔(dān)

  甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項稅費。

  第八條 定金

  在20__年

  月

  日 見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣

  元作為房款

  的一部分。

  第九條 付款方式;

  首付款 :乙方提交材料時將首付款

  元人民幣支付給甲方

  余 款 :過戶完成一次性付清。

  注: 過戶完成首付款和余款當(dāng)日兌現(xiàn)

  第10條 違約責(zé)任

  如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣

  元違約金。

  第十一條 交房日期: 

  第十二條 備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

  第十三條 在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

  第十四條 本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

  第十五條 本合同及其補充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

  第十六條 本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。

  第十七條 此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。

  第十八條 本合同自三方簽字之日起生效。

  第十九條 附帶家具(見家具清單)

  甲方(簽字):

  乙方(簽字):

  見證人(簽字):

  年 月  日

  年 月 日

  年 月 日

個人縣城房屋買賣合同書 篇14

  甲方:(出售方)

  乙方:(購買方)

  經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

  一、乙方自愿購買甲方,含樓下儲藏間一個。

  二、該套房屋含儲藏間,共總價為245000.00元人民幣,(大寫:貳拾肆萬伍仟元人民幣整)。

  三、付款方式:分三次付清:一次交定金20000.00元人民幣(大寫:貳萬元人民幣整)(20xx年10月10日);第二次在20xx年11月10日前交80000.00元人民幣,(大寫:捌萬元人民幣整)前二次共計100000.00元人民幣(大寫:拾萬元人民幣整),交清后隨即辦理二手房貸款手續(xù),余額145000.00元人民幣(大寫:壹拾肆萬伍仟元人民幣整)在二手房貸款辦理終結(jié)時,全部付清。

  四、辦理該套房屋過戶手續(xù)甲方應(yīng)積極提供有效證件,乙方承擔(dān)全部稅費。

  五、全款付清后,甲乙雙方買賣全部終結(jié),該套房屋含儲藏間所有權(quán)完全歸乙方所有。

  六、中介方只做為甲乙雙方的媒介,有做證的義務(wù),不承擔(dān)其他責(zé)任,中介費由甲乙雙方各承擔(dān)1000.00元(大寫:壹仟元整)。

  七、該協(xié)議簽定后,雙方均不得反悔,即反悔無效,本協(xié)議一式三份,甲方、乙方、中介方、簽字即生效。

  甲方:

  乙方:

  中介方:

  年 月 日

個人縣城房屋買賣合同書 篇15

  甲方:__________________________

  乙方:__________________________

  丙方:________房地產(chǎn)服務(wù)有限公司

  甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方購買房屋一事,達(dá)成如下協(xié)議:

  一、房屋概況

  出賣房屋坐落于________市______路______號,建筑面積約______平方米,該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押,在______銀行______市支行辦理了按揭貸款。

  二、甲方現(xiàn)同意將該房屋賣給乙方,轉(zhuǎn)讓價格暫定為______萬元,在甲方做出房產(chǎn)證和契證后,在乙方總出價______萬元(包括轉(zhuǎn)讓價和所有其他費用)的范圍內(nèi)對轉(zhuǎn)讓價作適當(dāng)調(diào)整。

  三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金______萬元。

  四、在甲方辦好產(chǎn)權(quán)證和契證后,三方與______銀行______支行簽定監(jiān)督支付協(xié)議書,乙方按該協(xié)議書的約定,將相應(yīng)款項支付給銀行。

  五、甲方保證在______年______月______日之前辦好土地證。

  六、在甲方辦好土地證后,丙方代為辦理房屋過戶手續(xù),乙方到______銀行______之行辦理房屋轉(zhuǎn)按揭貸款手續(xù)。

  七、在甲方辦好契證和產(chǎn)權(quán)證后,(1)甲、乙雙方辦理房屋交接手續(xù),自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租賃合同押金______元,并向乙方支付已收取的租金(2)甲方將押金______元及已收取的租金______萬元于新租賃合同簽定之日交付給丙方,在雙方結(jié)算后由丙方支付給乙方。

  八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為______萬元,否則,甲方將返還乙方轉(zhuǎn)讓款______萬元。

  九、稅費

  1.該房屋交易的稅費由甲、乙雙方各自承擔(dān)。本協(xié)議簽訂后,甲方預(yù)付代理方稅費______元,乙方預(yù)付代理方稅費______元,交易完成后按實際結(jié)算。

  2.交易完成后,甲方交付代理方______元服務(wù)費。乙方交付代理方______元服務(wù)費。

  十、甲乙雙方及代理方責(zé)任:

  1.甲方確保房源可靠、手續(xù)合法;并提供交易所需的相關(guān)證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優(yōu)先購買權(quán)的書面聲明。

  2.乙方應(yīng)按協(xié)議履行責(zé)任,并提供交易所需的相關(guān)證明資料。

  3.代理方確保在______年______月______日前交付乙方《房屋所有權(quán)證》。土地證在領(lǐng)取房屋所有權(quán)證、契證______個工作日后交付乙方。

  十一、違約責(zé)任:

  1.乙方違約,已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費______元后歸甲方所有。如甲方違約,甲方應(yīng)賠償乙方______元,賠償代理方代理費______元。乙方已交付的定金______元由代理方負(fù)責(zé)退還乙方。

  2.在簽訂房屋轉(zhuǎn)讓合同后出現(xiàn)的違約責(zé)任由違約方承擔(dān)。

  十二、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方和代理方各執(zhí)一份。

  甲方:__________________

  聯(lián)系電話:______________

  ______年______月______日

  丙方:__________________

  聯(lián)系電話:______________

  ______年______月______日

  乙方:__________________

  聯(lián)系電話:______________

  ______年______月______日

個人縣城房屋買賣合同書 篇16

  賣方:______________________________________________________注冊地址:__________________________________________________郵政編碼:___________________________電話:_________________

  法定代表人:________________________________________________□身份證/□護(hù)照號碼:______________________________________

  委托代理人:________________國籍:__________________________□身份證/□護(hù)照號碼:_______________電話:_________________地址:_______________________________郵政編碼:_____________

  委托代理機構(gòu):______________________________________________注冊地址:__________________________________________________郵政編碼:__________________電話:__________________________

  法定代表人:________________________________________________□身份證/□護(hù)照號碼:______________________________________

  買方:______________________國籍:__________________________□身份證/□護(hù)照號碼:______________電話:__________________地址:______________________________郵政編碼:______________

  所占份額:__________________________________________________公司或機構(gòu)名稱:____________________________________________注冊地址:__________________________郵政編碼:______________

  法定代表人:________________電話:__________________________□身份證/□護(hù)照號碼:______________________________________

  委托代理人:________________國籍:__________________________□身份證/□護(hù)照號碼:______________電話:__________________地址:______________________________郵政編碼:______________

  第一條訂約依據(jù)與基礎(chǔ)本合同依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓條例》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由買方、賣方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上共同訂立。

  第二條項目建設(shè)情況賣方與深圳市土地和房產(chǎn)主管部門簽訂深地合字_________號《土地使用權(quán)出讓合同書》及□_________號補充協(xié)議/□_________批復(fù),取得位于深圳市_________區(qū)_________路,宗地編號為_________,土地面積_________平方米的土地使用權(quán)。該地塊土地用途為_________,建筑容積率為_________;土地使用期限自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止。前款所述土地領(lǐng)取的《房地產(chǎn)證》號碼為:_________;賣方經(jīng)批準(zhǔn)在該幅土地上興建商品房,項目名稱為_________;《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》號為:_____________;《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》號為:_____________;《施工許可證》號為:_____________。該房地產(chǎn)項目由_________設(shè)計;由_________承建;由_________監(jiān)理。本房地產(chǎn)項目地價款已繳清,所售房地產(chǎn)未設(shè)抵押,也無其他權(quán)利限制,業(yè)經(jīng)深圳市土地和房產(chǎn)主管部門批準(zhǔn)預(yù)售,《房地產(chǎn)預(yù)售許可證》號為_____________。

  第三條標(biāo)的房地產(chǎn)情況買方購買前條所規(guī)定房地產(chǎn)項目中的第_________棟_________單元_________層_________號房,是為本合同標(biāo)的房地產(chǎn)。其用途為□公寓/□住宅/□別墅/□辦公/□商業(yè)/□廠房/□__________________,建筑層高_(dá)________米;建筑面積_________平方米,其中:套內(nèi)建筑面積_________平方米,分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e_________平方米。

個人縣城房屋買賣合同書 篇17

  委托方(以下簡稱甲方):

  代理方(以下簡稱乙方):

  身份證號碼:

  甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方自有產(chǎn)權(quán)的不動產(chǎn),交由乙方房地產(chǎn)中介機構(gòu)負(fù)責(zé)代理銷售事宜達(dá)成如下協(xié)議:

  一、不動產(chǎn)基本情況:

  甲方自有產(chǎn)權(quán)的不動產(chǎn)位于衡陽市衡南縣。 該房位于該樓第層(車庫門面為第一層),共 (套),建筑面積_____平方米;房屋所有權(quán)證號: ,國土使用證號:

  二、銷售價格與收款方式:

  1、甲方確認(rèn)本合同指定的房屋所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的稅費均由方負(fù)責(zé)交納,銷售單價為 元/平方米,總價_________元人民幣,乙方可視市場情況高于該定價銷售。若銷售價低于甲方該定價,須征得甲方書面認(rèn)可或短信通知。

  2、甲方確認(rèn)由乙方代收購房押金或房款。

  三、甲方同意乙方客戶以_____種付款方式:

  1、現(xiàn)金支付方式:甲方委托乙方與購房客戶簽訂房屋買賣合同并收取適當(dāng)購房押金,余下的房款在甲方及甲方產(chǎn)權(quán)共有人到相關(guān)職能部門配合購房客戶核實本合同指定的房屋產(chǎn)權(quán)合法,并做好面簽及交房后,由購房客戶一次性支付給甲方。

  2、按揭貸款的支付方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產(chǎn)證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。

  四、代理期限及代理權(quán)限:

  1、本合同代理期限為____個月,自______年____月___日起至_____年____月___日止。合同到期后,本合同自行終止。

  2、甲方全權(quán)委托乙方在不低于甲方售房定價的情況下與客戶簽訂房屋買賣合同,并代甲方收取購房押金及房款。

  3、在本合同有效代理期內(nèi),甲方不得指定其他人或中介機構(gòu)銷售該不動產(chǎn)。同時甲方保證不與乙方客戶私下聯(lián)系,包括互留聯(lián)系電話、地址等,否則視甲方有故意逃避代理擁金行為。

  4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權(quán)乙方可在委托底價內(nèi)下浮____%出售。

  五、代理費的收取

  1、乙方的代理費為本合同所售不動產(chǎn),在出售成功后按成交總額的___%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得___%,乙方得___%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款或代收押金中扣除。

  2、甲方上述房產(chǎn)銷售底價為總價 元人民幣,高于底價部分歸乙方所有,甲方不另行向乙方支付代理費。

  3、甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。

  六、雙方權(quán)利義務(wù):

  1、甲方向乙方提交如下房屋產(chǎn)權(quán)證明資料,并保證其真實、準(zhǔn)確性。 ①《土地使用權(quán)證》、《房屋所有權(quán)證》、房主身份證等有效證件的復(fù)印件及原件,乙方核對原件無誤后將原件交還甲方。

  ②已婚夫婦,房屋所有權(quán)在一方名下,而配偶方因故未能在該代理合同上簽字所引起的交易糾紛,造成相關(guān)違約責(zé)任由甲方承擔(dān)。

  ③原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應(yīng)提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)。

  ④房屋平面結(jié)構(gòu)圖及附屬設(shè)施說明清單、鑰匙等。

  ⑤房屋是否設(shè)定擔(dān)保等債權(quán)、債務(wù)的書面聲明。有委托人代辦的,應(yīng)出具經(jīng)公證的房主授權(quán)委托書原件及受托人身份證明。

  2、甲方保證該不動產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生與之有關(guān)的權(quán)屬糾紛及債權(quán)、債務(wù)糾紛概由甲方負(fù)責(zé)清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方必須負(fù)責(zé)賠償。

  3、若甲方按本合同第五款第1條之規(guī)定支付乙方的代理費,則乙方在與客戶簽訂房屋買賣合同后,甲方應(yīng)在得到乙方通知后三天內(nèi)來乙方處簽署銷售確認(rèn)書,并與乙方客戶面簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負(fù)責(zé)。甲方聯(lián)系電話及地址以本合同所載的地址為準(zhǔn),經(jīng)交郵即為送達(dá)。

  4、若甲方按本合同第五款第2條之規(guī)定委托乙方代理銷售上述房產(chǎn),則甲方只按底價收取房款,整個交易由乙方全權(quán)負(fù)責(zé),乙方在與購房客戶簽訂買賣合同并將收取的購房押金轉(zhuǎn)交甲方后,甲方應(yīng)按乙方和購房客戶約定的交款日期及時配合購房客戶完成交易。否則,視甲方為違約

  5、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產(chǎn)證的過戶手續(xù),應(yīng)支付代辦費。

  6、房產(chǎn)證辦理過戶完畢,甲乙雙方結(jié)清房款,則本代理合同指定的不動產(chǎn)代理義務(wù)即告完成。

  7、甲方應(yīng)在購房客戶房款付清后,即將上述房產(chǎn)交付給購房客戶。房屋交付使用之前的有關(guān)費用包括水、電、氣、物業(yè)等費用由甲方承擔(dān)。

  8、乙方系房地產(chǎn)的中介機構(gòu),依法承擔(dān)中介機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)。

  七、違約責(zé)任:

  1、乙方在委托代理期間,將委托不動產(chǎn)出售,并與購房客戶簽訂房屋買賣合同,如購房客戶未履行房屋買賣合同所規(guī)定條款,乙方有權(quán)終止房屋買賣合同,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂房屋買賣合同后甲方反悔的,甲方應(yīng)支付違約金,違約金的數(shù)額為乙方客戶繳納給乙方的定金。

  2、甲方不得將該不動產(chǎn)委托乙方之外的任何中介機構(gòu)和個人銷售,否則視為違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如甲方自行售出委托物業(yè),應(yīng)以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。

  八、乙方必須嚴(yán)守誠實、信譽、高效的服務(wù)原則,積極、主動、熱情地為甲方進(jìn)行代理服務(wù),乙方必須嚴(yán)守甲方有關(guān)商業(yè)機密不能外泄。

  九、雙方一致同意本合同如發(fā)生爭議由_________仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。

  十、本合同一式兩份共3頁,雙方各執(zhí)一份為憑,本合同附件為主合同不可分割的一部分。本合同自雙方簽字蓋章后生效。

  十一、如有其它事宜,可簽訂補充協(xié)議。

  甲方(蓋章):

  代表(簽字):

  聯(lián)系地址:

  聯(lián)系電話:

  乙方(蓋章):

  代表(簽字):

  聯(lián)系地址:

  聯(lián)系電話:

個人縣城房屋買賣合同書 篇18

  出賣人:__________

  身份證號:__________

  法定代表人或負(fù)責(zé)人:__________

  委托代理人:__________身份證號:__________

  買受人:__________

  營業(yè)執(zhí)照:__________

  法定代表人或負(fù)責(zé)人:__________

  委托代理人:__________身份證號:__________

  根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就存量房買賣事宜達(dá)成如下協(xié)議:

  一、房屋權(quán)屬情況

  1、甲方自愿將坐落在____________________________,建筑面積為:_____________㎡,《房屋所有權(quán)證》證號:__________________,房屋性質(zhì)為________的自有房屋出售給乙方。

  2、房屋租賃情況:__________無租賃【√】買受人為該房屋承租人【_】。

  二、成交價格、付款方式

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為人民幣元________元整。買受人在簽訂本合同的同時支付定金人民幣伍萬元整。

  買受人采取第2種方式付款。

  1、自愿委托太太市房地產(chǎn)交易市場辦理資金托管。

  2、自原放棄托管,自行交割,責(zé)任自負(fù)。乙方于____年____月____日前壹次付清給甲方,購房定金在最后一次付時沖抵。付款方式:__________現(xiàn)金

  三、甲乙雙方同意于________年____月____日由甲方將上述房地產(chǎn)正式交給乙方甲方應(yīng)當(dāng)將該房屋建筑范圍內(nèi)的土地使用權(quán)、附屬設(shè)施及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。附屬設(shè)施情況:__________

  四、違約責(zé)任:__________乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金甲方中途悔約,甲方應(yīng)在悔約之日起/日內(nèi)將定金退還給乙方,另給付乙方相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。乙方不能按期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房地產(chǎn),每逾期一日,由違約方向?qū)Ψ浇o付相當(dāng)于上述房地產(chǎn)價款千分之/違約金。

  五、本合同在履行中如發(fā)生爭議,甲乙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成時,雙方約定選擇下列第2種方式解決糾紛。

  1、提交太原市仲裁委員會仲裁。

  2、各有管轄權(quán)的人民法院起訴。

  六、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的稅費,由甲乙雙方按規(guī)定各自承擔(dān)

  七、房屋已交存住宅專項維修資金的,出賣人同意其交存的該房屋住宅專項維修資金賬面余額過戶給買受人名下房屋住宅專項維修資金未交存或余額不足的,由買受人直接交存。

  八、為保障買賣雙方的權(quán)益,通過房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機構(gòu)成交的存量房買賣,填寫以下內(nèi)容:__________房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機構(gòu):__________太原市杏花嶺區(qū)欣榮天緣房屋經(jīng)濟(jì)服務(wù)部經(jīng)紀(jì)機構(gòu)備案證明編號:__________房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)執(zhí)業(yè)人員姓名:__________郭聰芳聯(lián)系電話:__________

  九、雙方約定的其它事項:__________

  十、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

  十一、本合同一式叁份甲乙雙方各執(zhí)壹份,登記機關(guān)壹份。

  甲方:__________乙方:__________

  共有人:__________共有人:__________

  委托代理人:__________委托代理人:__________

個人縣城房屋買賣合同書 篇19

  案情介紹

  本案訟爭房屋是第一被告甲和第二被告乙兩夫婦共同共有房屋。20xx年8月甲、乙委托本市某房地產(chǎn)中介公司上市出售該屋,同月29日下午原告丙經(jīng)中介公司經(jīng)紀(jì)丁介紹并帶至訟爭房屋察看,并于次日下午與甲簽訂《協(xié)議書》。該《協(xié)議書》訂明:甲、丙商定成交甲之房屋(即訟爭房屋),價額為30萬元人民幣;20xx年9月5日去房屋交易所及丁處交易,丙于20xx年9月22日前把房款30萬元交齊;20xx年8月30日下午二時成交,甲不得將房屋再賣給別人。《協(xié)議書》簽訂后,丙沒有依約于20xx年9月5日到中介公司丁處及交易所交易,亦沒有交納中介費。20xx年9月6日兩被告經(jīng)丁介紹與他人簽訂了該房屋的買賣協(xié)議,并于同月18日到房管局登記備案。

  審判結(jié)果一審法院認(rèn)為,甲出賣房屋的行為,雖未經(jīng)乙同意,但相對人丙有理由相信甲有代理權(quán),因此構(gòu)成表見代理,《協(xié)議書》有效。由于原告沒有依約于20xx年9月5日到房屋交易所及中介公司與兩被告進(jìn)行交易,兩被告因此而繼續(xù)委托中介公司出售房屋,兩被告的行為是在原告履行不當(dāng)時拒絕自己的履行,屬于行使同時履行抗辯權(quán),應(yīng)予支持。原告認(rèn)為兩被告沒有依約將房屋售予,應(yīng)承擔(dān)違約賠償責(zé)任的請求不予支持,由于違約首先在于原告,兩被告行使同時履行抗辯權(quán),即使原告有損失,也應(yīng)由其自行承擔(dān)。為此,判決駁回原告的訴訟請求。

  二審法院認(rèn)為,甲出賣與乙之共有房屋,未經(jīng)乙書面同意,其合同依法應(yīng)為無效。為此,判決駁回上訴,維持原判。

  評析關(guān)于本案的一、二審判決,在理論上都有一些瑕疵。本文試作探討。

  一、《協(xié)議書》的性質(zhì)

  本案的《協(xié)議書》是房屋買賣合同,其簽訂即意味著在當(dāng)事人之間完成了要約、承諾的合同程序,故應(yīng)為成立。《合同法》第12條第1款規(guī)定:“合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定,一般包括以下條款:(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所;(二)標(biāo)的;(三)數(shù)量;(四)質(zhì)量;(五)價款或者報酬;(六)履行期限、地點和方式;(七)違約責(zé)任;(八)解決爭議的方法。”這里規(guī)定的是合同的一般條款,并不意味著合同必須具備的“主要條款”。“主要條款”說曾被規(guī)定在《經(jīng)濟(jì)合同法》第12條第1款,在實踐中一些地方的法院也會據(jù)此認(rèn)定不具備上述條款的合同為無效合同,這種觀點并不正確。我國現(xiàn)行法,究其實旨,系采國際通行作法,將無效合同限定在損害國家利益和違反法律、行政法規(guī)禁止性規(guī)定的范圍之內(nèi)。

  筆者認(rèn)為,關(guān)于合同條款的討論,主要是針對合同是否成立的問題。從上述“主要條款”的角度出發(fā),合同是否應(yīng)當(dāng)有一個“必備條款”的問題呢?這是有的。當(dāng)事人、標(biāo)的及其數(shù)量是合同的必備條款。否則,連誰是交易人都不清楚,就無法確定權(quán)利的享受和義務(wù)的承擔(dān),發(fā)生糾紛也難以解決;沒有標(biāo)的和數(shù)量,合同根本不可能成立。其他的條款則均僅為一般條款,不是合同的必備條款。從合同成立的角度,只是合同程序,其事項作如何約定,并不涉及到條款的實質(zhì)內(nèi)容,因而也不決定合同效力。如果已經(jīng)具備必備條款,則應(yīng)認(rèn)定其為合同,而非預(yù)約;此點為兩者的基本區(qū)別。在本案中,《協(xié)議書》的內(nèi)容,可逐項分析如下:

  第一,當(dāng)事人是否具備。買、賣雙方分別為丙和甲。由于只是合同程序,套用訴訟法上的用語,是“程序上適格”,而不管出賣人甲是否有處分權(quán)或者買受人丙是否有民事行為能力,即不涉及其實質(zhì)內(nèi)容。因此,《協(xié)議書》的當(dāng)事人已經(jīng)具備。

  第二,標(biāo)的和數(shù)量是否明確。標(biāo)的約定為訟爭房屋。因此,《協(xié)議書》的標(biāo)的和數(shù)量均已明確。基于此二點,房屋買賣合同已經(jīng)成立。有觀點認(rèn)為其不具備地方規(guī)章中規(guī)定采用的格式合同形式,因而不能認(rèn)為是房屋買賣合同,筆者認(rèn)為這種觀點拘泥于合同形式,并據(jù)此否定當(dāng)事人的意思表示,違反私法自治原則,因而是不正確的。

  第三,除上述必備條款外,《協(xié)議書》還約定有下列條款:交易價款為30萬元人民幣,由買受人丙于20xx年9月22日前把房款30萬元交齊;出賣人甲不得將該房屋再賣給別人;具體交易時間為20xx年9月5日。這些條款均不影響房屋買賣合同的成立。

  二、《協(xié)議書》的效力

  合同效力的取得,不是來源于當(dāng)事人的約定,而是由法律所賦予的,反映出法律對該約定的價值判斷。所謂合同的生效,是指只要合同具備一定的要件后,便能產(chǎn)生法律上之效力。《合同法》第44條第1款規(guī)定:“依法成立的合同,自成立時生效。”該規(guī)定至少在概念上區(qū)分了合同的成立與合同的生效。合同的成立必須具備成立要件,前已述及;但合同成立后,能否發(fā)生法律上之效力,能否產(chǎn)生當(dāng)事人所預(yù)期的法律效果,則非合同當(dāng)事人意志所能決定。只有符合生效條件的合同,才能受到法律的保護(hù)。《合同法》第8條和第44條第1款中所稱為“依法成立的合同”,應(yīng)當(dāng)理解為既具備成立要件、又具備生效要件的合同。

  《民法通則》第55條規(guī)定:“民事法律行為應(yīng)當(dāng)具備下列條件:(一)行為人具有相應(yīng)的民事行為能力;(二)意思表示真實;(三)不違反法律或者社會公共利益。”這里規(guī)定的是民事法律行為的一般生效要件。在本案中,就前二項而言,《協(xié)議書》均已具備;就第三項而言,《協(xié)議書》是否屬于具有違法性的合同,其可能影響的因素,主要有如下兩個方面:

  第一,是否經(jīng)登記。《合同法》第44條第2款規(guī)定:“法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的,依照其規(guī)定。”根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》第60條第3款前段規(guī)定:“房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或者變更時,應(yīng)當(dāng)向縣級以上地方人房產(chǎn)管理部門申請房產(chǎn)變更登記”。因此,房屋買賣合同必須經(jīng)過登記才能生效,如未登記的,即不生效力(區(qū)別于無效)。這也是為什么要求房屋買賣合同必須具備地方規(guī)章中規(guī)定采用的格式合同形式的原因,也是為什么雙方約定其具體交易時間的原因。但是,對于未以格式合同形式出現(xiàn)的、又未經(jīng)法定登記手續(xù)的、由當(dāng)事人“草簽”的合同,在當(dāng)事人之間是否生其效力,法律并沒有為我們指示出來。這里說的是一般合同程序?qū)贤ЯΦ挠绊懙膯栴}。

  第二,共有人是否同意。《城市房地產(chǎn)管理法》第60條規(guī)定:“下列房地產(chǎn),不得轉(zhuǎn)讓:……(四)共有房地產(chǎn),未經(jīng)其他共有人書面同意的”。二審判決理由即據(jù)此認(rèn)為《協(xié)議書》為無效合同。但是,同樣從這個角度

  出發(fā),甲單方處分其與乙共同共有的房屋,應(yīng)屬無權(quán)處分;無權(quán)處分所訂立的合同并非當(dāng)然無效,如《合同法》第51條規(guī)定:“無處分權(quán)的人處分他人財產(chǎn),經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的,該合同有效。”由此可見,未經(jīng)其他共有人書面同意的房屋買賣合同,并非當(dāng)然無效,實屬效力未定的合同。從二審判決理由中,并未體現(xiàn)出對此點的關(guān)注,知其考慮未及周詳。這里說的是特殊合同程序?qū)贤ЯΦ挠绊懙膯栴}。

  在第一個問題上,《合同法》第44條第2款所規(guī)定的“應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的”合同,類型繁多,不一而足。其中,有的合同從其形式上的確需要辦理上述手續(xù)方可生效的,是其合同程序的一個內(nèi)容,例如《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》和《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》規(guī)定,中外合資經(jīng)營合同、中外合作經(jīng)營合同必須經(jīng)過有關(guān)部門審批后,才具有法律效力。有的合同則是將產(chǎn)生物權(quán)變動的登記要件視同為合同的生效要件,例如,《擔(dān)保法》第41條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)辦理抵押物登記的,抵押合同自登記之日起生效,其中的“抵押物登記”,學(xué)理上稱之為抵押權(quán)登記。房地產(chǎn)買賣合同的登記手續(xù)。亦同此理。

  在第二種情況下,如果合同訂立后僅僅未經(jīng)登記,是否產(chǎn)生拘束當(dāng)事人的效力呢?從上述規(guī)定來看,應(yīng)采否定說,即合同應(yīng)在當(dāng)事人之間為不生效。如就本案而言

  ,《協(xié)議書》不生效(區(qū)別于無效)。但是這樣一來,實踐中很多已經(jīng)成立的“草簽”合同,即因不能拘束當(dāng)事人而造成應(yīng)受保護(hù)的利益未獲保護(hù),必定會助長不誠實交易的風(fēng)氣,對社會造成的損失(包括經(jīng)濟(jì)損失和文化損失)將無法估計。在采否定說的前提下,只有締約過失責(zé)任制度可以救濟(jì)受損失方,這是不能全面保護(hù)其利益的。因此,應(yīng)采肯定說,在此情況下的合同不以物權(quán)變動的登記為生效要件。由梁慧星先生主持起草的《物權(quán)法草案建議稿》第7條規(guī)定:“以發(fā)生物權(quán)變動為目的的原因行為,自合法成立之時生效。在不能發(fā)生物權(quán)變動的結(jié)果時,有過錯的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。”1故對本案的《協(xié)議書》效力的決定,應(yīng)以此為依據(jù)。一、二審的判決理由避開了這個問題,不知道是否有意識的。

  對第二個問題的探討,則牽涉到對案情的進(jìn)一步分析,尤其是對當(dāng)事人行為的解釋。這是一、二審判決理由的主要分歧所在。一審判決理由認(rèn)為,甲的行為構(gòu)成表見代理,故《協(xié)議書》應(yīng)為有效合同。首先,兩被告一起到從事房屋買賣的中介公司掛牌,對其共同共有的訟爭房屋進(jìn)行出售。其次,作為第一被告甲是第二被告乙的丈夫,兩被告均是訟爭房屋產(chǎn)權(quán)登記人;再次,《協(xié)議書》的訂立是在兩被告家中進(jìn)行的。上述三點足以使丙認(rèn)為可以甲以其自己的名義并代理乙處分訟爭房屋。因此,雖然乙沒有在《協(xié)議書》上簽名或者提出書面同意,但甲的表見代理成立,故《協(xié)議書》應(yīng)為有效合同。二審判決理由則徑以甲未取得乙的書面同意,認(rèn)定《協(xié)議書》無效。

  筆者認(rèn)為,在本案中,并不是甲的行為構(gòu)成表見代理,而是乙的.行為構(gòu)成“視為同意”。關(guān)于“視為同意”是否屬于表見代理的爭論,在我國由來已久。筆者采區(qū)別說,認(rèn)為表見代理為擬制之有權(quán)代理,“視為同意”為推定之有權(quán)代理之間。在表見代理,《合同法》第49條規(guī)定:“行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的,該代理行為有效。”在“視為同意”,《民法通則》第66條第1款第3句規(guī)定:“本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認(rèn)表示的,視為同意。”兩者的區(qū)別主要在于其中之價值判斷不同,表見代理系以善意第三人的值得保護(hù)、保障交易安全出發(fā),“擬制”出拘束被代理人的交易效果,并不考慮被代理人的過失情況:“視為同意”則系以被代理人的不值得保護(hù)出發(fā),“推定”出拘束被代理人的交易效果,必須考慮被代理人的過失情況,而不考慮相對人的過失情況。

  在本案中,一審判決一方面確認(rèn),乙系與甲一起到中介公司將其二人共同共有的房屋掛牌出售的;而且丙與甲商議買賣事宜時,乙也在場。因此,乙對訟爭房屋的出售給丙,是處于明知的狀態(tài)。另一方面又認(rèn)為,乙所辯稱之《協(xié)議書》訂立時其表示堅決反對,但沒有提供有關(guān)證據(jù)予以證明;即認(rèn)定乙對甲與丙訂立《協(xié)議書》,當(dāng)時并無實行任何明示阻止的行為,因而不存在其明知而表示反對的事實。由此最直接推出的結(jié)論只能是:乙明知其與甲共同共有的房屋出賣給丙而不表示反對,應(yīng)當(dāng)視為同意。二審判決理由并不考慮上述本案的實際交易情況,徑以甲未取得乙的書面同意,認(rèn)定《協(xié)議書》無效——“一棍子打死”;這在對案情的理解上略嫌簡單化,對條文的解釋亦略嫌僵化。綜上所述,盡管《協(xié)議書》上只有甲和丙的簽名,但仍然應(yīng)當(dāng)認(rèn)其為有效,可以拘束甲和乙、丙。

  三、《協(xié)議書》的處理

  平時,我們談無效合同的處理比較多,直接談有效合同的處理比較少。就有效合同的處理而言,多在違約損害賠償責(zé)任的追究上,對其他責(zé)任形式的追究乃至合同的最終處理,往往欠缺周詳?shù)目紤]。在本案中,一審判決理由認(rèn)為,《協(xié)議書》有效;由于丙沒有依約于20xx年9月5日到房屋交易所及中介公司與兩被告進(jìn)行交易,兩被告因此而繼續(xù)委托中介公司出售房屋,兩被告的行為是在丙履行不當(dāng)時拒絕自己的履行,屬于行使同時履行抗辨權(quán),應(yīng)予支持。從本案事實可知,訟爭房屋的確于20xx年9月6日由兩被告售予他人。但是,抗辯權(quán)的行使,能否導(dǎo)致合同拘束當(dāng)事人的效力消滅,即發(fā)生終止合同權(quán)利義務(wù)的效果呢?這里面牽涉到我們對抗辯權(quán)的性質(zhì)如何認(rèn)識的問題。

  依一方當(dāng)事人的行為產(chǎn)生消滅合同效力的權(quán)利,屬于形成權(quán)。而所謂抗辯權(quán),則是指權(quán)利人用以對抗相對人之請求權(quán)的權(quán)利。在學(xué)理上,有認(rèn)為抗辯權(quán)為形成權(quán)之一種的。但是,抗辯權(quán)原則上只有停止請求權(quán)行使之效力,其作用在于防御,而不在于攻擊;因此,抗辯權(quán)之行使也必須待相對人之請求,無相對人之請求即無抗辯權(quán)之行使。而形成權(quán)之行使,不以相對人的意思為轉(zhuǎn)移,其作用在于攻擊。因此,抗辯權(quán)不屬于形成權(quán)。在本案中,于合同約定的交易日期20xx年9月5日,丙并未前往交易,于此后,兩被告拒絕與其續(xù)行交易,并非行使同時履行抗辯權(quán);因為,兩被告的“拒絕抗辯”,并不會發(fā)生消滅有效合同對雙方當(dāng)事人拘束力的形成效力。因此,兩被告拒絕與丙續(xù)行交易并將論爭房屋售予他人,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為系行使形成權(quán),即消滅有效合同對雙方當(dāng)事人的拘束力。從一審判決理由來看,其并沒有涉及到有效合同的最終處理問題,并不妥當(dāng)。

  從消滅有效合同對雙方當(dāng)事人的拘束力的問題意識點出發(fā),筆者認(rèn)為兩被告是行使合同解除權(quán)。這里不是從《合同法》第94條第4項所規(guī)定的“違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的”的法定解除權(quán)加以考慮,而是從交易本身加以考慮的。由于兩被告是在中介公司掛牌出售訟爭房屋的,使其交易具有公開性與急切性;因此,雙

  方當(dāng)事人所約定的交易日期條款,應(yīng)當(dāng)視為合同的根本條款,如有違反即構(gòu)成根本違約;雙方當(dāng)事人于此默示的合同效果為,如果丙不于該交易日期前往交易的,即為自動放棄交易,該合同可視為當(dāng)然解除,唯其結(jié)果應(yīng)依出賣人的意思決定。兩被告于約定交易日期之次日將訟爭房屋售予他人,可視為行使該合同所默示的解除權(quán)。由于丙是自動放棄交易,且合同之當(dāng)然解除已為默示,故兩被告于此并無通知其合同已經(jīng)解除之義務(wù)。在寫作判決理由時,可將上述意思予以明確,以示法官并非機械適用法律條文之“工具”,實有其意義重大之“能動”所在。

  注釋:

  1在最高人民法院的司法解釋中,有直接采此觀點的,如《關(guān)于審理房地產(chǎn)管理法施行前房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營案件若干問題的解答》第12條規(guī)定:“轉(zhuǎn)讓合同簽訂后,雙方當(dāng)事人應(yīng)按合同約定和法律規(guī)定,到有關(guān)主管部門辦理土地使用權(quán)變更登記手續(xù),一方拖延不辦,并以未辦理土地使用權(quán)變更登記手續(xù)為由主張合同無效的,人民法院不予支持,應(yīng)責(zé)令當(dāng)事人依法辦理土地使用權(quán)變更登記手續(xù)。”第13條規(guī)定:“土地使用者與他人簽訂土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后,未辦理土地使用權(quán)變更登記手續(xù)之前,又另與他人就同一土地使用權(quán)簽訂轉(zhuǎn)讓合同,并依法辦理了土地使用權(quán)變更登記手續(xù)的,土地使用權(quán)應(yīng)由辦理土地使用權(quán)變更登記手續(xù)的受讓方取得。轉(zhuǎn)讓方給前一合同的受讓方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。”顯然,其中之合同對當(dāng)事人之拘束力,并非以物權(quán)變動的發(fā)生為其要件的。從最高人民法院最近公布的案件來看,亦采此種觀點,見于存庫訴董成斌、董成珍房屋買賣糾紛案,載《最高人民法院公報》,20xx年第4期。但是,盡管如此,在具體條文的適用中還是有爭議的。

  第一,《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈民法通則〉若干問題的意見(試行)》第85條后段規(guī)定:“財產(chǎn)所有權(quán)尚未按原協(xié)議轉(zhuǎn)移,一方翻悔并無正當(dāng)理由,協(xié)議又能夠履行的,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行:如果協(xié)義不能履行,給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任。”《關(guān)于適用〈擔(dān)保法〉若干問題的解釋》第56條第2款規(guī)定:“法律規(guī)定登記生效的抵押合同簽訂后,抵押入違背誠實信用原則拒絕辦理抵押登記致使債權(quán)人受到損失的,抵押人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。”有觀點認(rèn)為這是締約過失責(zé)任的規(guī)定,筆者則傾向于將其解釋為違約責(zé)任。在抵押合同中,抵押的權(quán)登記僅生對抗善意第三人的效力,不登記不影響抵押合同本身的效力:雙方于此所生的責(zé)任分配,可依其對于“登記”的合同義務(wù)大小決定。

  第二,《關(guān)于適用〈合同法〉若干問題的解釋(一)》第9條第1款規(guī)定:“依照合同法第44條第2款的規(guī)定,法律、行政法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)手續(xù),或者辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)才生效,在一審法庭辯論終結(jié)前當(dāng)事人仍未辦理批準(zhǔn)手續(xù)的。或者仍未辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該合同未生效;法律、行政法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理登記手續(xù),但未規(guī)定登記后生效的,當(dāng)事人未辦理登記手續(xù)不影響合同的效力,合同標(biāo)的物所有權(quán)及其他物權(quán)不能轉(zhuǎn)移。”其中明顯意識到了問題,惜其僵化于所據(jù)條文之表面文義,既不考慮這此條文本身可能的不合時宜(包括觀感上的落后和機能上的滯后)。也不考慮實踐中出現(xiàn)的種種問題。

  綜上所述,在針對有關(guān)問題進(jìn)行法律適用時,法官應(yīng)審度時宜,充分利用法律解釋方法,規(guī)避僵化條文,實現(xiàn)實體公正。

個人縣城房屋買賣合同書 篇20

  出賣人:_________________(甲方)身份證號碼:_________________

  買受人:_________________(乙方)身份證號碼:_________________

  身份證號碼:_________________

  甲乙雙方就宅基地以及房屋買賣事項在平等自愿、協(xié)商一致前提下簽訂本合同,以資共同遵守:_________________

  1、甲方同意將坐落于________________土地面積為___________平方米的宅基地使用權(quán)以及上蓋樓房(總面積約__________平米)全部轉(zhuǎn)讓給乙方。

  2、該房屋所有權(quán)以及土地使用權(quán)由甲方保證為本人所有,經(jīng)家人同意,具有真實性。

  雙方確認(rèn):_________________標(biāo)的房屋土地使用權(quán)系甲方修建并報批獲得,其妻杜沖娣其子徐桂鋒其女徐少華均書面表示放棄繼承權(quán)。

  3、經(jīng)雙方協(xié)商,土地使用權(quán)和上蓋建筑物總價款為人民幣__________萬元[大寫:_________________整],乙方在本合同前已支付款項(含定金、意向金)人民幣______萬元,本合同簽署后乙方支付余款人民幣__________元。

  雙方確認(rèn)甲方收款賬戶為:_________________

  戶名:_________________

  開戶行:_________________

  賬號:_________________

  四、乙方付清款項后,甲方將房屋所有權(quán)、使用權(quán)連同土地權(quán)利憑證一并交付給甲方,并就出讓的事宜向原承租人作一一說明。甲方確認(rèn)并保證房屋和土地交付前的外欠款、民工工資等款項均由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。

  五、乙方作為購買者擁有對房屋以及土地不可分割的權(quán)利,即:_________________占有、使用、改造、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、繼承等所有權(quán)和處置權(quán),也包含了土地或宅基地被征用后的補償權(quán)。

  六、如發(fā)生標(biāo)的房屋因拆遷等原因產(chǎn)生政府或者其他部門的拆遷補償款,此筆款項全部歸乙方所有,如拆遷部門將土地補償款支付給甲方,則乙方有追償?shù)臋?quán)利。

  七、如出現(xiàn)有關(guān)法律法規(guī)允許該房產(chǎn)和土地辦理過戶手續(xù)時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù),所需費用(以國家政府機關(guān)所有的.必要費用)由乙方承擔(dān)。

  八、違約責(zé)任:_________________

  1、本合同簽訂后,甲方不得將土地使用權(quán)和房屋轉(zhuǎn)讓給第三人,甲方確認(rèn):_________________乙方在接手房屋和土地后產(chǎn)生必要的支出費用,如甲方在合同簽訂后要求退還房屋和解除合同,則甲方必須退還乙方先前支付的資金___________萬元并支付乙方利息。

  九、本合同在履行中發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方一致將爭議提交廣州仲裁委員會通過仲裁解決。

  十、本合同一式四份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字并按捺后生效。

  甲方:_________________乙方:_________________

  放棄繼承權(quán)利人:_________________

  簽署日期:_________________

個人縣城房屋買賣合同書 篇21

  合同雙方當(dāng)事人:

  出賣人:

  身份證號碼:

  通訊地址:

  郵政編碼:

  聯(lián)系電話:

  法定代表人:

  業(yè)務(wù)代理人:

  代辦人身份證號/執(zhí)業(yè)證號:

  郵政編碼:

  聯(lián)系電話:

  通訊地址:

  統(tǒng)一社會信用代碼:

  經(jīng)紀(jì)機構(gòu)備案證明號:

  買受人:

  身份證號碼:

  通訊地址:

  郵政編碼:

  聯(lián)系電話:

  委托代理人:

  證件類型:【居民身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照】,

  證件號:

  通訊地址:

  郵政編碼:

  聯(lián)系電話:

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《經(jīng)濟(jì)適用住房管理辦法》及其它法律、法規(guī)之規(guī)定,依據(jù)地區(qū)關(guān)于保障性住房上市交易轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定:,甲方所購保障性住房業(yè)已具備上市出售條件。買受人和出賣人在平等、自愿的原則下,達(dá)成如下條款,望共同遵守。

  第一條標(biāo)的房屋1、權(quán)屬與坐落

  于竣工,建筑面積共平方米,出售給乙方。該房產(chǎn)建筑面積的計算以土地房屋權(quán)屬證書記載為準(zhǔn)。

  2、房屋權(quán)利狀況承諾

  出賣人對該出賣房屋享有合法權(quán)利

  該房屋沒有出售給除本合同買受人以外的其他人

  出賣人對標(biāo)的房屋未抵押、未出租。

  該房屋沒有司法查封或其他限制轉(zhuǎn)讓的情況

  甲方承諾所出售的保障性住房,其購買期限已滿年,符合地區(qū)關(guān)于保障性住房上市交易的資格條件,房屋出售后所需另行向政府部門補交的土地收益金等費用,由甲方承擔(dān)。

  房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人特別承諾,就本合同交易標(biāo)的房屋,已征求地區(qū)房屋管理部門意見,已取得經(jīng)紀(jì)該房屋的同意。

  乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,愿意購買上述房屋。

  款,并自買受人付款之日起,按照%計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付以下第種方式的賠償金:

  已付房價款一倍;

  買受人全部損失。第二條計價方式、價款

  出賣人與買受人按照下列第種方式計算該房地產(chǎn)價款:

  按照套內(nèi)建筑面積計算,該房地產(chǎn)單價為每平方米人民幣

  元,總價款為人民幣。

  按照建筑面積計算,該房地產(chǎn)房單價為每平方米人民幣

  元,總價款為人民幣。

  按照套計算,該房地產(chǎn)總價款為:人民幣

  。

  按照計算,該房地產(chǎn)總價款為。第三條付款方式及期限

  1、簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金人民幣,該定金于【本合同簽訂】【交付首付款】

  時【抵作】房屋價款。

  2、買受人采取下列第種方式付款:

  一次性付款。買受人應(yīng)當(dāng)在年月日前支付該房屋全部價款。

  分期付款。買受人應(yīng)當(dāng)在年月日前分期支付該房屋全部價款;首期房價款人民幣,應(yīng)當(dāng)于年月日前支付;以后各期分別于每月日支付該期款項

  元。

  貸款方式付款:【公積金貸款】【商業(yè)貸款】。買受人應(yīng)當(dāng)于年月日前支付首期房價款人民幣

  ,占全部房價款的%。余款人民幣向申請貸款支付。

  其他方式:。

  3、雙方約定全部房價款存入以下賬戶:

  賬戶名稱為:;

  賬號為:。

  第四條房屋交付期限

  1、甲方應(yīng)于接收到第期購房款后日內(nèi),將房屋交付給乙方。

  2、甲方在交付乙方房屋時,如建筑面積發(fā)生變化,按國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,實行長退短補。

  第五條費用結(jié)算與維修基金

  1、甲、乙雙方同意,在房屋實際交付之日前,根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)交付的與房屋有關(guān)的費用由甲方負(fù)責(zé)繳付;若甲方未按約定繳付所產(chǎn)生的后果由甲方負(fù)責(zé),與乙方無關(guān)。

  2、雙方一致同意,房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及共用部位維修基金本息隨本買賣合同之主物一并轉(zhuǎn)移給乙方。買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備。住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備的維修按《住宅專項維修資金管理辦法》執(zhí)行。

  第六條產(chǎn)權(quán)登記及稅費承擔(dān)

  后的日內(nèi),協(xié)助乙方辦理不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記。產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費用

  由乙方負(fù)擔(dān)。但依照本協(xié)議第一條房屋出售后所需另行向政府部門補交的土地收益金等費用,由甲方承擔(dān)。因出賣人原因,致使買受人不能取得房屋轉(zhuǎn)移登記的,買受人有權(quán)通知出賣人解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照%計算給付利息。買受人不解除合同的,自買受人應(yīng)當(dāng)完成房屋所有權(quán)登記的期限屆滿之次日起至實際完成房屋所有權(quán)登記之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之的違約金。

  2、甲、乙雙方在辦理上述房屋買賣交易過戶手續(xù)時所需交納的稅費,由甲乙雙方按本地房產(chǎn)管理部門的規(guī)定承擔(dān)。

  第七條違約責(zé)任

  本合同簽訂后,甲乙雙方應(yīng)忠實履行合同義務(wù),遵守相關(guān)國家法律和法規(guī)規(guī)定。違反合同約定的一方,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本合同及《民法典》相關(guān)規(guī)定,承擔(dān)包括但不限于繼續(xù)履行或解除合同、定金罰則、違約金責(zé)任、賠償損失等相關(guān)違約責(zé)任。

  權(quán)通知對方解除合同,并按照合同交易價款的30%向違約方主張違

  約金,并依法主張相應(yīng)的損失賠償責(zé)任。出賣人不解除合同的,買受人按日計算向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金。

  第八條風(fēng)險負(fù)擔(dān)

  本合同生效之日起,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)等,由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事責(zé)任,由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由甲方負(fù)責(zé)賠償。乙方取得合同標(biāo)的房屋登記過戶前,甲方不得以該房屋另行轉(zhuǎn)讓或設(shè)定財產(chǎn)抵押,甲方因涉及司法強制執(zhí)行,標(biāo)的房產(chǎn)被查封、凍結(jié)、拍賣的,乙方依據(jù)本合同和相應(yīng)付款憑證,自取得交付之日起,依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定,取得物權(quán)期待權(quán),甲方應(yīng)予積極配合。

  第九條買賣雙方應(yīng)共同遵守市保障性住房上市交易的有關(guān)政策及規(guī)定,雙方如在合同履行中發(fā)生爭議,應(yīng)本著友好精神,協(xié)商不成,選定下列種方式解決

  向仲裁委員會申請仲裁。

  向該房屋所在地人民法院起訴。

  第十一條其他事項:

  第十二條本合同及補充條款經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。本合同

  甲方:乙方:

  年月日年月日

  甲方代理人:乙方代理人:

  年月日年月日

個人縣城房屋買賣合同書 篇22

  出賣人(以下簡稱甲方):

  身份證號:

  聯(lián)系電話:

  買受人(以下簡稱乙方):

  身份證號:

  聯(lián)系電話:

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:

個人縣城房屋買賣合同書 篇23

  房屋買賣協(xié)議

  出賣人(以下簡稱甲方):天津某設(shè)備廠

  住所:天津市河?xùn)|區(qū)路號

  法定代表人:

  買受人(以下簡稱乙方):天津市某有限公司

  住所:天津市河?xùn)|區(qū)路號

  法定代表人:

  保證人(以下簡稱丙方):天津開發(fā)區(qū)某有限公司

  住所:天津開發(fā)區(qū)第二大街捷達(dá)路號門

  法定代表人:

  鑒于:甲方已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)改制,原國有投資全部退出,為盤活有效資產(chǎn),甲方?jīng)Q定將擁有產(chǎn)權(quán)的坐落于天津市河?xùn)|區(qū)路號大樓0-5層房屋(總建筑面積6320.52平方米,房屋結(jié)構(gòu)為框架,詳見本協(xié)議附件1《房屋產(chǎn)權(quán)證書》)依法轉(zhuǎn)讓給乙方;乙方為公司業(yè)務(wù)拓展的需要,有意購買甲方擁有產(chǎn)權(quán)的上述房屋;丙方為甲方的實際控制人及大股東,就甲乙雙方前述房屋買賣行為,愿意作為甲方的保證人,向買受人乙方承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

  為此,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、誠實信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,于20__年12月 日于中國天津達(dá)成如下協(xié)議,以資各方共同遵守。

  第一條 房屋基本情況

  1. 乙方購買甲方坐落于天津市河?xùn)|區(qū)路號的大樓0-5層房屋,經(jīng)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)測定的建筑面積為6320.52平方米。房屋結(jié)構(gòu)為鋼混。詳見本協(xié)議附件1。

  2. 該房屋所有權(quán)證號為房權(quán)證河?xùn)|字第號。土地使用權(quán)方式為劃撥,土地使用權(quán)證號為東單國用(20__)自第號,土地使用權(quán)面積為849平方米。

  3. 該房屋四至界限:東至 南至 西至 北至 。

  4. 隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計、裝飾及施工圖等資料(見本協(xié)議附件2)。

  5. 房屋目前使用情況:

  第二條 房屋轉(zhuǎn)讓價格

  該房屋整體轉(zhuǎn)讓價格為人民幣

  萬元(大寫

  人民幣)。該價格不包括辦理房屋及土地過戶交易手續(xù)所需的各種費用,該房屋轉(zhuǎn)讓過戶交易發(fā)生的各項稅費(含土地變性需要繳納的土地出讓金)由甲、乙雙方平均分擔(dān),但甲方對本協(xié)議項下的房屋與其他廠房分戶手續(xù)的辦理費用由甲方自行承擔(dān)。

  第三條 付款方式

  1、甲乙雙方將辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的手續(xù)遞交相關(guān)部門并被依法受理,且根據(jù)甲方指定的第三人與乙方簽訂的《房屋抵押合同》(詳見附件8)之約定在甲方指定的第三人辦理完畢房產(chǎn)抵押登記手續(xù)、乙方取得《房屋他項權(quán)證》后,乙方向甲方支付買賣房屋的定金人民幣 420萬元(占總房款的20%,可以折為購房款),同時,乙方另行支付甲方購房款420萬元,即總房款的20%;

  2、在甲乙雙方辦理完畢本協(xié)議項下房屋及土地的過戶變更登記手續(xù),乙方依法取得房屋的產(chǎn)權(quán)證和土地使用證(該兩證根據(jù)房管部門的規(guī)定可能合一,下同)等房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)后,3日內(nèi)向甲方支付房款人民幣 840萬元,即總房款的

  %;

  3、乙方在取得上述房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)并在雙方實際辦理完畢全部房屋交接手續(xù)后3日內(nèi),乙方向甲方支付房款人民幣 萬元,即總房款的15%;

  4、剩余總房款的5%為乙方暫扣的甲方保證金,在乙方進(jìn)住本協(xié)議項下的房屋 年\\月后,如果房屋無嚴(yán)重的建筑質(zhì)量問題及房屋權(quán)屬瑕疵等問題,乙方一次性支付給甲方。

  第四條 交房方式

  自本協(xié)議簽訂之日起 40 日內(nèi)(該時間越短越有利于買方利益的保護(hù),畢竟占據(jù)房子會掌握主動,因此,建議將此時間盡量縮短,最好在第一次付款后就能進(jìn)駐),甲方將本協(xié)議項下的房屋騰空并交付給乙方占有并使用,甲方應(yīng)同時將本協(xié)議附件2記載的該房屋的附屬設(shè)備、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計、裝飾、消防及施工等圖紙資料一并交付給乙方。

  第五條 甲方承諾條款

  1、 甲方承諾:對于本協(xié)議項下房屋的房屋具有所有權(quán),并沒

  有任何出租,也沒有任何其他的共有權(quán)人,同時,對于該房屋的出售,沒有任何享有優(yōu)先購買權(quán)的人,該房屋之上沒有設(shè)定任何諸如抵押等他項權(quán)利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權(quán)利處分受到限制的情況,否則,甲方將承擔(dān)全部責(zé)任。

  2、甲方承諾:對于本協(xié)議項下房屋(含所屬土地)過戶手續(xù)辦理完畢之日前的氣、水、電、電話、有線電視、網(wǎng)絡(luò)使用費、衛(wèi)生費等實際發(fā)生的費用及物業(yè)費用等應(yīng)該由甲方承擔(dān)的費用由甲方承擔(dān)。甲方承諾在過戶手續(xù)辦理完畢之日與乙方辦理前述費用的確認(rèn)及相關(guān)繳費權(quán)證的交接手續(xù),并根據(jù)前述承諾承擔(dān)交接之日前的費用。

  3、 甲方承諾:由于土地紅線距離本協(xié)議項下房屋太近,甲方

  同意在該房屋周邊劃出約300平方米土地提供給乙方永久使用,甲方不收取任何費用,但乙方應(yīng)承擔(dān)國家規(guī)定的有關(guān)稅費,如遇國家征地等土地的收益權(quán)屬甲方;對劃出歸乙方使用的該部分土地,乙方可以采用砌制圍墻、架設(shè)欄杠、柵欄等方式對該部分土地與甲方的其他土地進(jìn)行分割,并對該土地享有相對獨立的使用權(quán)。甲方如果以后處置其他房屋及土地,應(yīng)該與受讓人講清楚關(guān)于前述土地的使用情況并保證受讓人也同意乙方繼續(xù)使用。

  對于前述范圍的土地,甲乙雙方將對現(xiàn)場進(jìn)行丈量后做出補充協(xié)議,并作為本協(xié)議的附件。

  第六條 甲方的違約責(zé)任

  1、甲方?jīng)]有及時根據(jù)本協(xié)議第四條的約定及時將房屋騰空并交付乙方,或者沒有一并轉(zhuǎn)移或者房屋的附屬設(shè)備、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計、裝飾、消防及施工等圖紙資料的,甲方應(yīng)雙倍返還乙方定金,并應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

  2、在本協(xié)議生效后,甲方應(yīng)配合乙方及時向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。在本協(xié)議履行過程中,如果有可歸責(zé)于甲方的原因?qū)е卤緟f(xié)議項下房屋(含土地)的過戶變更登記手續(xù)不能及時辦理完畢的,甲方應(yīng)該雙倍返還乙方定金,并賠償遲延辦理過戶手續(xù)期間乙方已經(jīng)支付房款的利息,按照日萬分之二點一的標(biāo)準(zhǔn)計付,并應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

  3、在協(xié)議履行過程中,如果甲方出現(xiàn)惡意違約,不再履行本協(xié)議,或者明示毀約,甲方應(yīng)雙方返還乙方定金,并承擔(dān)乙方已經(jīng)支付房款的利息,該房款按照日萬分之二點一的標(biāo)準(zhǔn)計付,此外,甲方還應(yīng)該賠償乙方的可得利益損失,該損失包括但不限于甲方違約時該房屋之市場價與雙方約定的協(xié)議價之差價部分。

  4、 如果出現(xiàn)本條第1款、第2款的情況,乙方可以給予甲方

  一定的寬限期,超過寬限期甲方仍然不履行相應(yīng)義務(wù)的,視為甲方根本違約,乙方可以單方解除本協(xié)議,并根據(jù)本條第3款的規(guī)定追究甲方的違約責(zé)任。

個人縣城房屋買賣合同書 篇24

  二手房賣方(甲方):

  二手房買方(乙方):

  根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本合同,以資共同遵守。

  第一條甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給乙方。房地產(chǎn)具體狀況如下:

  (一)房地產(chǎn)座落在上海市______[區(qū)][縣](部位:______)房屋類型______結(jié)構(gòu):;

  (二)房屋建筑面積______平方米,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)[面積][分?jǐn)偯娣e]______平方米。

  (三)房地產(chǎn)四至范圍

  (四)該房地產(chǎn)土地所有權(quán)性質(zhì)為[國有][集體所有]土地;土地使用權(quán)以[出讓][劃撥]方式獲得;

  (五)房屋平面布局及附屬設(shè)施狀況、套內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)

  (六)甲方依法取得房地產(chǎn)權(quán)證號:______;乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況已充分了解,自愿買受上述房地產(chǎn)。

  第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述二手房買賣轉(zhuǎn)讓價格為(幣)計______元。(大寫):千百拾萬千百拾遠(yuǎn)整。甲、乙雙方同意,在本合同自簽訂之日起的______天內(nèi),乙方將上述二手房買賣轉(zhuǎn)讓價款分__付與甲方,具體付款方式、期限另立付款協(xié)議。乙方交付的房價款,甲方應(yīng)開具收款憑證。

  第三條甲方裝讓的房地產(chǎn)為[出讓方式][劃撥方式]取得國有土地使用權(quán)的,供下列第[一][二]款辦理。

  一、甲方取得國有土地使用權(quán)的使用年限為年(從______年______月起至______年______月______日止),其中乙方按本合同約定受讓上述房地產(chǎn),擁有國有土地使用權(quán)的年限為_____年(從______年______月______日至______年______月______日止),為乙方依法使用國有土地使用權(quán)的有效期限。甲方將上述二手房買賣轉(zhuǎn)讓給乙方后,出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。

  二、按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,[應(yīng)辦理][可以不辦理]土地使用權(quán)出讓手續(xù)的,應(yīng)由[甲方][乙方]按規(guī)定[辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金][將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家]。

  第四條甲、乙雙方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于______年______月______日將上訴房地產(chǎn)交付(轉(zhuǎn)移占有)乙方。交付標(biāo)志:______。

  第五條除房地產(chǎn)交易管理機構(gòu)依法作出不予過戶決定外,上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機構(gòu)受理該二手房買賣轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準(zhǔn)。

  第六條上述房地產(chǎn)風(fēng)險責(zé)任自該房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

  第七條本合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)按國家及本市有關(guān)規(guī)定繳納稅、費。在上述房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]前未支付的使用該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣、電訊費等其他費用,按本合同附件四約定支付。自[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]后該房地產(chǎn)所發(fā)生的費用,按本合同附件四約定支付。

  第八條甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的房地產(chǎn)根據(jù)原房地產(chǎn)權(quán)證記載的屬[居住][非居住]房屋,其相關(guān)關(guān)系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見附件五,業(yè)主公約見附件六。

  乙方在使用期間不得擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),乙方對該房地產(chǎn)有關(guān)聯(lián)的公共部位、通道和設(shè)施使用享有相應(yīng)的權(quán)益承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),并應(yīng)維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。乙方確認(rèn)上述受讓房地產(chǎn)的業(yè)主公約,享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

  上述房地產(chǎn)在辦理轉(zhuǎn)讓過戶變更登記后,甲、乙雙方共同到物業(yè)管理單位辦理該二手房買賣轉(zhuǎn)讓后變更使用、維修管理戶名及有關(guān)手續(xù)。

  第九條甲方保證在上述轉(zhuǎn)讓的.房地產(chǎn)交接時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛。如上述二手房買賣轉(zhuǎn)讓交接后發(fā)生交接前即存在的產(chǎn)權(quán)或財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

  第十條乙方未按本合同約定期限付款的,應(yīng)按逾期未付款向甲方支付利息,利息自應(yīng)付款之日起第二天至實際付款之日止,利息按計算。逾期______天后,甲、乙雙方同意按下列[一][二]款內(nèi)容處理。

  一、乙方除應(yīng)支付利息外,還應(yīng)按逾期未付款的______%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。

  二、甲方有權(quán)通知乙方單方解除合同,甲方從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款______%的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應(yīng)在接到書面通知之日起日向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,甲方實際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方應(yīng)支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實賠償。

  第十一條除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方的,應(yīng)按已收款向乙方支付利息,利息自約定交付之日起第二天至實際交付之日止,利息按計算。逾期______天后,甲、乙雙方同意按下列第[一][二]款內(nèi)容處理。

  一、甲方除應(yīng)支付利息外,還應(yīng)按已收款的______%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。

  二、乙方有權(quán)通知甲方單方解除合同,甲方除應(yīng)在接到書面通知之日起日內(nèi)向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應(yīng)按已支付房款的______%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的,乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實賠償。

  第十二條甲、乙雙方協(xié)商一致,本合同未盡事宜,在不違反本合同原則的前提下,可訂立補充條款或補充協(xié)議,甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協(xié)議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。

  第十三條本合同由甲、乙[雙方簽定][公證處公證]之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時,具有完全民事行為能力,對各自的權(quán)利,義務(wù)清楚明白,并按本合同規(guī)定履行。

  第十四條本合同使用于中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在旅行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,選定下列一種方式解決:(不選定的劃除)

  (一)提交仲裁委員會仲裁;

  (二)依法向上海人民法院起訴。

  第十五條本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)份,上海市[區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機構(gòu)一份,上海市[區(qū)][縣]房地產(chǎn)登記機構(gòu)一份(本合同經(jīng)公證的公證部門留存一份)。

  甲方:

  乙方:

  見證人:

  ________年_____月_______日

個人縣城房屋買賣合同書 篇25

  小區(qū)房屋買賣合同

  甲方(賣方):

  住所:

  電話:

  證件類型:

  證件號碼:

  乙方(買方):

  住所:

  電話:

  證件類型:

  證件號碼:

  甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:

  第一條 甲方自愿將坐落于 市 小區(qū) 幢 室房屋出賣給乙方,(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。

  第二條 雙方商定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫 元,小寫 。

  第三條 乙方在簽署本合同時向甲方支付合同價款人民幣 元。

  第四條 甲方保證擁有該房產(chǎn)完全、合法的產(chǎn)權(quán),同時權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。

  第五條 從甲方名下直接辦理房產(chǎn)證到乙方名下的手續(xù)所產(chǎn)生有關(guān)稅費甲、乙雙方各自負(fù)擔(dān)。

  第六條 乙方支付首付款后,甲方應(yīng)在國家限制的交易期結(jié)束后 天內(nèi)積極配合乙方辦理有關(guān)房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款余額 元。

  第七條 本合同簽訂后甲方應(yīng)保證該房產(chǎn)至甲、乙交易結(jié)束(產(chǎn)權(quán)過戶)期間無任何擔(dān)保、抵押、戶口及房屋質(zhì)量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業(yè)管理費、入網(wǎng)費、有線電視費等所有費用均由甲方承擔(dān)。

  第八條 本合同簽訂后,甲方未在國家規(guī)定的交易限制期結(jié)束后 天內(nèi)積極配合乙方辦理過戶手續(xù)則視為違約。同時應(yīng)向甲方支付違約時房屋總價款的 %即 元作為違約金。

  第九條 交付該房產(chǎn)時甲方應(yīng)當(dāng)將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權(quán)一并轉(zhuǎn)為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。

  第十條 本合同一期款人民幣 元,已在合同簽訂時當(dāng)場支付給甲方,同時甲方應(yīng)于合同簽訂之日起 之內(nèi)將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照合同總價款的 %支付違約金。

  第十一條 甲、乙雙方均認(rèn)真閱讀本合同條款并承諾自愿遵守本合同。

  第十二條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第 種方式解決:(第1項和第2項只能選擇一種)

  1.提交 仲裁委員會仲裁。

  2.依法向 人民法院起訴。

  3.           。

  第十三條 本協(xié)議一式 份, 執(zhí) 份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,待交易限制期結(jié)束后,甲方積極配合乙方完成產(chǎn)權(quán)過戶。

  甲方(賣方):

  乙方(買方):

  簽訂時間:

  簽訂時間:

  簽訂地點:

  簽訂地點:

  附件:房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖

個人縣城房屋買賣合同書 篇26

  甲方:___________,身份證號碼:__________________________________

  ___________,身份證號碼:__________________________________

  身份證地址:_____________________________________________________

  現(xiàn)住址:_________________________________________________________

  家庭電話:______________手機:______________

  乙方:___________,身份證號碼:__________________________________

  身份證地址:_____________________________________________________

  現(xiàn)住址:_________________________________________________________

  家庭電話:______________手機:______________

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋買賣事宜達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條房屋基本情況

  甲方所售房屋坐落為:____小區(qū)____號____單元___室。該房屋建筑面積共____平方米。

  甲方承諾房屋內(nèi)裝飾裝修保持原狀,廚房和衛(wèi)生間的固定設(shè)施、家具、家電等一并包含在總房價款之內(nèi),在甲方將房屋交付乙方時一并轉(zhuǎn)移和交付。隨該房屋同時轉(zhuǎn)讓的房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況見附件一。

  甲方所售車庫坐落為:__小區(qū)_________號車庫,該車庫所在位置為_________,建筑面積共___________平方米。

  鑒于甲方暫時尚未取得交易房屋的所有權(quán)證書,如出現(xiàn)房屋產(chǎn)權(quán)證書下發(fā)前甲乙雙方簽署的合同中所記載的房屋地址、面積等信息與房屋產(chǎn)權(quán)證書記載不一致的情況,甲乙雙方一致同意以此合同約定為準(zhǔn)放棄異議的權(quán)利,不因此追究他方的任何責(zé)任。

  第二條房屋權(quán)屬情況

  該房屋性質(zhì)為商品房。

  該房屋的抵押情況為未設(shè)定抵押。

  該房屋的租賃情況為甲方未將該房屋出租。

  該房屋為__人共有,所有人姓名分別為_____________,_____________。

  第三條成交價格和付款方式

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,該房屋和車庫成交價格為:人民幣___元,____元整。

  上述房屋價格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。

  乙方付款方式如下:

  1、本合同簽訂后__日內(nèi),乙方向甲方支付第一批房款部分___元,_____元整。此款項包含已付定金___元,_____元整。

  2、該房屋驗收交接完成后__日內(nèi),乙方向甲方支付第二批房款部分____元,____元整。

  3、該房屋過戶到乙方名下后__日內(nèi),乙方向甲方支付最后一批房款部分___元,_____元整。

  第四條權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記

  甲方應(yīng)于取得房產(chǎn)證后3個工作日內(nèi)通知乙方。

  雙方同意,自甲方獲得房屋所有權(quán)證書之日起__日內(nèi),雙方共同向房屋權(quán)屬登記部門申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。

  如甲方不能將房屋所有權(quán)證書過戶到乙方名下,乙方有權(quán)退房,甲方應(yīng)當(dāng)自收到退房通知之日起10日內(nèi)退還乙方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。

  第五條房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的承諾

  甲方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,甲方應(yīng)支付房價總款5%的違約金,并承擔(dān)其他賠償責(zé)任。

  甲方保證已如實陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系,附件一所列的該房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。

  甲方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修保持良好的狀況。

  在房屋交付日以前發(fā)生的物業(yè)管理費、供暖、水、電、燃?xì)狻⒂芯電視、電信等相關(guān)費用由甲方承擔(dān),交付日以后發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。甲方同意將其繳納的該房屋專項維修資金的賬面余額在房屋過戶后15日轉(zhuǎn)移給乙方。如甲方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,甲方應(yīng)支付已交付房價款萬分之五的違約金。

  第六條房屋的交付和驗收

  甲方應(yīng)當(dāng)在乙方向其支付第一批房款部分后日內(nèi)將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應(yīng)當(dāng)履行下列各項手續(xù):

  1、甲方與乙方共同對該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并交接附件一中所列物品

  2、買賣雙方在房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字

  3、移交該房屋房門鑰匙

  4、本合同規(guī)定的相關(guān)費用的支付和房屋專項維修資金的過戶

  5、本合同規(guī)定的其他應(yīng)完成的事項。

  本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。

  第七條本合同簽訂后,甲方再將該房屋出賣給第三人,導(dǎo)致乙方不能取得房屋所有權(quán)證的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方應(yīng)當(dāng)自收到解除通知之日起3日內(nèi)退還乙方全部已付款,并一次性支付給乙方違約金20萬元。

  第八條稅、費相關(guān)規(guī)定

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,在交易中產(chǎn)生的全部稅費由乙方承擔(dān),由乙方直接向主管機關(guān)繳納。

  第九條違約責(zé)任

  一、逾期交房責(zé)任

  除不可抗力外,甲方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規(guī)定處理。

  1、逾期在15日之內(nèi),自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,甲方應(yīng)按日計算向乙方支付已交付房價款萬分之五的違約金,并于該房屋實際交付之日起3日內(nèi)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行

  2、逾期超過15日后,乙方有權(quán)退房。乙方退房的,甲方應(yīng)當(dāng)自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,并按照乙方全部已付款的5%向乙方支付違約金。

  二、逾期付款責(zé)任

  乙方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:

  1、逾期在15日之內(nèi),自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日計算向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之五的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起3日內(nèi)向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行

  2、逾期超過15日后,甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起3日內(nèi)按照逾期應(yīng)付款的5%向甲方支付違約金,并由甲方退還乙方全部已付款。

  第十條不可抗力

  因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起10日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責(zé)任自該房屋驗收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

  第十一條爭議解決方式

  本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。

  第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進(jìn)行變更或補充。對本合同的解除,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  見證人:

  年月日年月日

  附件一房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況

  房屋附屬設(shè)施設(shè)備:

  1、供水:【自來水】【礦泉水】【熱水】【中水】:___________

  2、供電:【220】【380】【可負(fù)荷_________】:____________

  3、供燃?xì)猓骸咎烊細(xì)狻俊久簹狻浚篲________________________________

  4、外供暖氣:【汽暖】【水暖】【供暖周期】:_________________

  5、自備采暖:【電暖】【燃?xì)獠膳俊救济翰膳浚篲________________

  6、空調(diào):【中央空調(diào)】【自裝柜機_______臺】【自裝掛機_______臺】:_________________

  7、電視饋線:【無線】【有線】:_________________

  8、電話:【外線號碼_________________】【內(nèi)線號碼_________________】:_________________

  9、互聯(lián)網(wǎng)接入方式:【撥號】【寬帶】:_________________

  10、其他:

  房屋家具、電器、用品情況

  1、雙人床:

  2、單人床:

  3、床頭柜:

  4、梳妝臺:

  5、衣柜:

  6、書柜:

  7、寫字臺:

  8、沙發(fā):

  9、茶幾:

  10、椅子:

  11、餐桌:

  12、電視柜:

  13、電視:

  14、冰箱:

  15、洗衣機:

  16、熱水器:

  17、空調(diào):

  18、燃?xì)庠睿?/p>

  19、排油煙機:

  20、飲水機:

  21、電話機:

  22、窗簾:

  23、壁櫥:

  24、其他:

  房屋配套物品

  1、【房屋鑰匙】【單元門鑰匙】【信箱鑰匙】【水門鑰匙】【電門鑰匙】【暖門鑰匙】【燃?xì)忾T鑰匙】

  2、【《住宅使用說明書》及《住宅質(zhì)量保證書》】、【《家裝裝修施工合同》及裝修材料的發(fā)票】

  3、【水卡】【電卡】【氣卡】

  4、【有線電視交費憑證】【電話交費憑證】【交費憑證】

個人縣城房屋買賣合同書 篇27

  甲方(出售方):

  身份證號:

  乙方(購買方):

  身份證號:

  房屋概況:

  房屋坐落在大慶市讓胡路區(qū)未來城19號樓一單元1202門,房屋產(chǎn)權(quán)面積為97.35平方米,以房產(chǎn)證上的.面積為主,房屋毛坯,房屋使用年限 年。

  1、經(jīng)雙方商定,甲方在證明產(chǎn)權(quán)真實性前提下乙方支付甲方一萬元定金,該房屋以總價伍拾壹萬元進(jìn)行成交,甲方過戶給乙方的同時,乙方向甲方交付房款總價的60%,其余房屋總價的40%由乙方住房公積金貸款支付給甲方,約定時限一個月之內(nèi),如不能公積金貸款乙方將在7日內(nèi)一次性以現(xiàn)金方式支付剩余購房余額。

  2、甲乙雙方約定過戶時間為甲方取得房屋產(chǎn)權(quán)五年整為過戶時限。

  3、如乙方違約所交房屋買賣定金甲方不予返還。如甲方違約將按照房屋全款定金雙倍返還給乙方。

  4、該房屋過戶所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔(dān)。

  5、該房屋在租賃期間和交房之前由甲方承擔(dān)各項費用(物業(yè)費,采暖費水,電,閉路,通訊費等費用)。

  本協(xié)議一式叁份,簽訂當(dāng)日起生效,同時具有法律效力,任何一方違約均可以提起法律訴訟(不動產(chǎn)所在讓胡路區(qū)人民法院受理)。

  甲方簽字:

  _________年____月____日

  乙方簽字:

  _________年____月____日

個人縣城房屋買賣合同書 篇28

  售房人(下稱甲方):

  身份證號碼:

  購房人(下稱乙方):

  身份證號碼:

  甲、乙雙方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及宜昌市相關(guān)地方性法規(guī)的規(guī)定,就房屋買賣一事,在合法、平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。

  第一條 甲方自愿將坐落于 的房屋(一下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自愿購買該房屋。

  第二條 房屋基本情況 (此房屋面積為原房產(chǎn)證面積,新產(chǎn)權(quán)證面積以房管實際測量為準(zhǔn))。

  第三條 甲乙雙方同意該房屋成交價為人民幣: 元整(小寫:,該房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)費用由過戶費用按照相關(guān)部門核算為準(zhǔn))。

  第四條 付款方式:

  1、一次性付款:乙方于過戶當(dāng)日支付房款人民幣元整(小寫: 元整)。

  2、按揭付款:乙方于簽署按揭合同時支付首付房款人民幣,貸款人民幣

  第五條 甲方承諾于收齊全款將房屋交付給乙方。甲方逾期交付房屋,甲方向乙方支付違約金,違約金數(shù)額為成交總房價款的2%,若因不可抗力造成逾期交付房屋,須提供有關(guān)部門出具的確認(rèn)不可抗力的證明方可免除前款責(zé)任。

  第六條 甲方須保證該房屋權(quán)屬無爭議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)屬糾紛或債務(wù)糾紛,有甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切后果及違約責(zé)任。

  第七條 如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,均由違約方向另一方支付違約金,違約金數(shù)額為成交總房價款的10%。實際損失超過違約金總額的,責(zé)任方應(yīng)據(jù)實賠償。

  第八條 本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

  第九條 對于未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。

  第十條 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,一式六份,甲、乙雙方各持一份,其余四份用作辦理過戶手續(xù)。各種手續(xù)辦理完畢,本合同終止。

  甲方(簽字):

  簽約日期: 年 月 日

  乙方(簽字):

  簽約日期: 年 月 日

個人縣城房屋買賣合同書(精選28篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 二手精裝房屋買賣合同書(精選7篇)

    售方:(簡稱甲方)身份證號:買方:(簡稱乙方)身份證號:居間方:(簡稱丙方)甲,乙,丙根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律的規(guī)定,在合法,平等,自愿,相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。...

  • 安置房屋買賣協(xié)議(精選31篇)

    甲方 (買方) ___________________乙方 (賣方) ___________________根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙 雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。...

  • 鄉(xiāng)村房屋買賣合同模板(精選33篇)

    出賣人:買受人:出賣人:地址:身份證號碼:聯(lián)系電話:買受人:地址:身份證號碼:聯(lián)系電話:甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方位于農(nóng)村的房屋事宜,達(dá)成如下協(xié)議:第一條 甲方所售房屋基本情況1、 甲方所售房屋(...

  • 共有產(chǎn)權(quán)房屋買賣協(xié)議(精選33篇)

    合同雙方當(dāng)事人:出賣人:_______________身份證號碼:_________________________________________身份證號碼__________________________________________以上______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。...

  • 房屋買賣解除協(xié)議書(精選33篇)

    甲方:_________________乙方:_________________甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議一、乙方將_____________年_________月_________日購買的_____________公寓______...

  • 房屋買賣返傭協(xié)議(精選28篇)

    青海產(chǎn)權(quán)交易市場”的經(jīng)紀(jì)類會員;現(xiàn)雙方就引薦傭金作如下約定;以下協(xié)議內(nèi)容,由甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成,甲乙雙方須共同遵守。一、乙方自行承擔(dān)因開展引薦或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)費用。...

  • 2025年簡單房屋買賣合同范本(精選28篇)

    賣方(以下簡稱甲方): 身份證號碼:買方(以下簡稱乙方): 身份證號碼:第一條 房屋的基本情況:甲方房屋坐落于 ,房屋結(jié)構(gòu)為__,房產(chǎn)證登記面積___ _平方米,面積 平方,房屋權(quán)屬證書號為 。...

  • 房屋買賣合同老版(通用31篇)

    賣方(甲方):__________________買方(乙方):__________________身份證號:____________________身份證號:___________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買...

  • 武漢市房屋買賣合約(精選33篇)

    賣方(以下簡稱甲方):__________________________________買方(以下簡稱乙方):__________________________________經(jīng)紀(jì)代理方(以下簡稱丙方):_______________________________合同簽署地:___________________________________________...

  • 新房屋買賣合同書(通用29篇)

    賣方(以下簡稱甲方):(本人)(法定代表人)姓名:國籍:(身份證)郵政編碼:聯(lián)系電話:買方(以下簡稱乙方):(本人)(法定代表人)姓名:國籍:(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):地址:郵政編碼:聯(lián)系電話:第一條房屋的基本情況。...

  • 簽署房屋買賣簡單合同范本(通用32篇)

    甲方(賣 方): 身份證號:乙方(買 方): 身份證號:根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,共同信守。...

  • 貸款房屋買賣合同標(biāo)準(zhǔn)模板(通用3篇)

    賣方:(以下簡稱甲方) 石奎山買方:(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北 京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》、及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在 平等、自愿、 公平、 協(xié)商一致的基...

  • 縣城二手安置房屋買賣合同書(通用25篇)

    買方:____________賣方:____________身份證號碼:___________________一、甲方自愿將位于________市________區(qū)________街道________小區(qū)拆遷安置房________棟________室的房屋以人民幣______________元整的價款出售給乙方。...

  • 房屋買賣無責(zé)解約合同(精選29篇)

    甲方:_________________乙方:_________________丙方:_________________鑒于甲方通過丙方居間向乙方出售坐落于之房屋,三方分別或共同簽署了相關(guān)法律文件(文件名稱及編號:_________________),現(xiàn)經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:...

  • 標(biāo)準(zhǔn)房屋買賣合同范本(精選30篇)

    甲方(賣方):身份證號碼:乙方(買方):身份證號碼:電話:電話:甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:一、甲方自愿將坐落在...房屋買賣合同編號:( )出賣人(以下簡稱甲方)姓名(或名稱):__________________________身份證件號...

  • 買賣合同
主站蜘蛛池模板: 日韩在线免费视频观看 | 黄页在线观看免费 | 国产69精品久久久久按摩 | 18禁美女裸体网站无遮挡 | 秋霞av国产精品一区 | 亚洲码国产精品高潮在线 | 一区二区精品在线观看 | 国内精品久久久久久久久久清纯 | 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷 | 国产精品十八禁一区二区三区 | 亚洲最大在线 | 少妇高清一区二区免费看 | 国产欧美在线视频 | 精品国产高清自在线一区二区 | 精品九九| 色欲综合视频天天天 | 日韩视频网站在线观看 | 第一136av福利资源导航 | 久久99久久精品 | 久久精品666 | 大陆极品少妇内射aaaaa | 国产伦精品 | 日韩中文字幕一区二区高清99 | 亚洲日本va中文字幕 | Chinese国产高清Av | 亚洲视频中文字幕在线 | 亚洲s色大片 | 影音先锋男人AV橹橹色 | 老头玩小嫩奶陈晴晴老刘 | 狂猛欧美激情性XXXX大豆行情 | 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 午夜精品久久久久久久 | 国产精品女人久久久 | 欧美成人二区 | 国产在线看片无码不卡 | 日韩精品人妻中文字幕有码 | 99草在线| 一级片欧美日韩 | 人妻中文av无码。久久 | 国产日韩乱码精品一区二区 | 亚洲一区二区三区写真 |