排氣閥買賣合同（精選3篇）

排氣閥買賣合同 篇1

　　甲方 ( 買方 ) ：______________

　　乙方 ( 賣方 ) ：______________

　　甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則，經公平協商簽訂如下買賣合同：

　　第一 條 標的物：

　　產品名稱：________

　　規格型號：________

　　數量 ( 臺套 )：________

　　單價 ( 元 )：________

　　總價 ( 元 )：________

　　總計人民幣金額 ( 大寫 ) ：______________

　　第二 條 付款方式與發票 ：

　　1、合同簽訂后甲方支付給乙方預付款，預付款為合同總額的________%，金額為________元;

　　2、設備出廠前由甲方驗收合格后預付總合同款________%，金額為________元;

　　3、設備運到甲方指定地點并經甲方驗收合格后十日內付總合同款的________%，

　　金額 為 元;

　　4、質保期到期后設備沒有質量問題付總合同款的________%，金額為________元。

　　乙方在收到驗收款后給甲方開具合格有效的全額發票，在甲方有要求時， 乙方應配合甲

　　方提前開具發票或者分期開具發票。

　　第三 條 驗收依據及方法：

　　1、按雙方簽訂的技術協議。

　　2、乙方提供的技術說明書、產品合格證、國家權威部門出具的檢定或校準證書 ( 計量設備需要 ) 。

　　驗收分為兩步，乙方出廠驗收與甲方入所驗收，所產生的驗收費用由乙方承擔。

　　第四 條 包裝要求、運輸方式及費用：貨物到達甲方指定地點前包裝與運輸費用由乙方承擔，運輸過程中的保險及產生的一切風險由乙方承擔。

　　第五 條 交貨地點及時間：地點為甲方指定地 點 ，日期為合同簽訂 后________個月。

　　第六 條 設備安裝及調試：甲方收到設備并具備安裝、調試條件后通知乙方，乙方接到通知后，乙方工作人員3日內應到達甲方指定的地點對設備進行安裝調試，甲方應積極配合乙方進行安裝調試工作。

　　第七 條 設備最終驗收：在甲方現場安裝完畢后，按雙方簽訂的《技術協議》及產品技術說明書以及本合同文件條款進行最終驗收，最終驗收合格雙方簽署《驗收報告》，甲方憑《驗收報告》支付貨款。

　　第八 條 培訓 ：乙方負責對甲方人員進行設備使用、維護、保養的培訓，培訓費用由乙方自行承擔。

　　第九 條 質保期：自《驗收報告》簽訂之日起保 修 年，保修期內，乙方維護或維修，服務及時有效，在接到甲方通知后，24小時內予以響應，48小時內技術服務人員趕到現場解決問題。質保期過后，乙方有義務繼續幫助甲方進行維護維修，所產生費用由甲方承擔。

　　需方：______________ 供方：______________

　　簽約代表：______________簽約代表：______________

　　電話：______________傳真：______________ 電話 ：______________ 傳真：______________

　　日期：________年________月________日

排氣閥買賣合同 篇2

　　上訴人(一審原告)：林，女，略

　　被上訴人(一審被告)：張，女，略

　　原審第三人：福州市房產代理有限公司，略

　　上訴人因房屋買賣經紀合同糾紛一案，不服臺江區人民法院x1年12月19日做出的(x1)臺民初字第號民事判決，現提起上訴。

　　上訴請求

　　一、一審判決認定事實不清，適用法律錯誤，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判;

　　二、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。

　　事實和理由

　　一、(x1)臺民初字第號民事一審判決認定“原告不得轉讓訴爭訴爭房屋”是錯誤的，與事實不符，適用法律錯誤。

　　一審法院依據國務院x5年5月11日轉發的建設部等七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條“禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的，房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續”的規定，認定原告不得轉讓訴爭房屋，該法律適用錯誤。

　　庭審中已查明x0年10月8日，上訴人申請按揭貸款30萬元，付清了訴爭屋全部購房款， x1年4月15日上訴人與開發商福州x房地產開發有限公司辦理了訴爭房的交房手續，，說明上訴人已付清該房屋全部購房款，該訴爭屋已竣工交房，只是尚未辦理房屋產權證書，上訴人的情形并不完全適用七部委的工作意見。

　　即使適用七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條之規定也只說明上訴人在取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續，并未違反法律的強制性規定不能說明原告不得轉讓訴爭房屋更不會因此而影響合同效力。

　　二、(x1)臺民初字第號民事一審判決認定“原被告雙方約定于訴爭屋“甲方名下的《房屋所有權證》辦出后再辦理交易過戶手續，該條款屬附生效條件的條款，且所附條件符合法律規定，因此，應當認定原被告雙方之間的房屋買賣合同時附生效條件的。目前，原告尚未取得訴爭屋的房屋所有權證，條件尚未成就，故雙方之間房屋買賣合同尚未生效。”與法律規定及事實不相符。

　　所謂附條件生效的合同，是指合同雙方當事人在合同中約定某種事實，并以其將來發生或不發生作為合同生效或不生效的限制條件的合同。而結合該條款全部文字內容可以看出該條款只是對于雙方的履行手續和工作日做相應的補充約定,并未對該條件成就與否的法律后果做說明，即沒有約定所附條件如果成就或不成就對協議效力有何影響，因此不能認定是附條件生效的合同。 另外，從房屋買賣合同整體內容來評判，該條款作為補充條款只是就雙方合同的履行責任做進一步具體明確的約定，買賣雙方對于房屋產權及交房責任在第三章違約責任當中已做具體約定，不需再另設限制性條款。

　　即使該房屋買賣經紀合同依照一審法院所認定的.為附生效條件的合同，依照合同法第四十五條之規定當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就;不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。被上訴人在房屋買賣經紀合同簽訂當天交納定金1萬元以后未按合同約定的x1年6月21日18：00前再履行付款義務，第三人遂于x1年7月2日、7月11日、7月19日發函通知被上訴人履行義務，但被上訴人沒有支付定金，該事實已得到一審法院確認。合同不履行屬于被上訴人的過錯，屬于為自己的利益不正當地阻止條件成就，因此，應認定合同條件成就、合同有效，被上訴人應當承擔違約責任。

　　該房屋買賣經紀合同符合物權法第十五條之規定當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權登記的，不影響合同效力。雙方之間的房屋買賣經紀合同依法成立有效。

　　三、(x1)臺民初字第號民事判決一審判決認為“認定被告構成違約，要求被告承擔違約責任，則于法無據。”與法律規定及事實不相符。

　　上訴人與被上訴人雙方在房屋買賣經紀合同第十八條中明確約定，本合同簽訂后乙方擅自變更或解除合同的，應支付甲方等同于定金數額的違約金，甲方擅自變更或解除合同的應支付給乙方等同于定金數額的違約金。被上訴人在交付1萬元定金后不再履行付款義務，說明被上訴人擅自變更合同，應當承擔合同約定的違約責任。雙方簽訂的合同中約定定金數額為51萬元，違約金的數額等于定金數額也應為51萬元。定金數額僅作為雙方確認違約金額的一種計算方式應適用合同約定的定金數額而非適用定金有關法律規定所確認的實際定金數額1萬元。

　　依據合同法第一百一十三條之規定當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。即使按照一審法院認定的違約金數額按照實際交付定金數額1萬元來賠償也是無法補償給上訴人造成的實際損失。

　　一審法院即沒有考慮上訴人合同履行后可以獲得的利益也未考慮因被上訴人遲延不履行合同近半年的時間福州房價打折降價而給上訴人造成的房價下跌損失。被上訴人在明知上訴人預期獲利情況下仍拒絕履行合同，給原告造成巨大經濟損失，因此上訴人要求被上訴人按照購房總價103萬元的20%支付206000元的違約金完全符合法律的規定及給當事人造成的實際損失。

　　依照雙方買賣經紀合同中二十條之規定，被上訴人自x1年6月22日起逾期未付款直至上訴人x1年9月19日書面通知被上訴人解除合同時止應按成交價款每日萬分之三向上訴人支付滯納金27810元。

　　為維護上訴人的合法權益，根據國家法律法規和事實，特上訴來貴院，請依法裁判。

　　上訴人：

　　x1年 月 日

排氣閥買賣合同 篇3

　　買方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：___蛋皮很癢_________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：___蛋皮很癢_________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協商并達成如下協議，共同信守。

　　第一條品名、規格、數量及單位

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　第二條合同總值

　　第三條原產國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目的港

　　第六條裝運期

　　________分運：

　　________轉運：

　　第七條包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

　　第八條嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：

　　第九條保險

　　裝運后由買方投保。

　　第十條付款條件

　　1、買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，蛋皮很癢開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的____%，計___________。____________行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項：

　　a、全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套蛋皮很癢副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸________運輸公司。

　　b、商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c、裝箱單一式四份，注明每包裝物數量，毛重和凈重。

　　d、由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。

　　e、提供全套技術文件的確認書一式兩份。

　　2、賣方在裝船后10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件，一份寄買方，兩份寄目的港________運輸公司。

　　3、____銀行收到合同中規定的，經雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的____%，金額為________。

　　4、買方在付款時，有權按合同第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

　　5、一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。

　　第十一條裝運條款

　　1、賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　　2、如果貨物任一包裝達到或超過重____噸，長____米，寬____米，高____米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

　　3、買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。

　　4、船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

　　5、在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。

　　6、賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

　　第十二條技術文件

　　1、下述全套英文本技術文件應隨貨物發運：

　　a、基礎設計圖。

　　b、接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。

　　c、易磨損件制造圖紙和說明書。

　　d、零備件目錄。

　　e、安裝、操作和維修說明書。

　　2、賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達____起開始計算。

　　第十四條檢驗條款

　　1、賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　2、在貨物抵達目的港之后，買方須申請____國商品檢驗局就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗并簽發檢驗證明書，如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港____天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。

　　3、如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在合同第十三條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在的缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據商檢證書向賣方索賠。

　　4、如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限____天。

　　第十五條索賠

　　1、賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第十三條和第十四條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：

　　a、同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。

　　b、按照貨物的質量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

　　c、用符合合同規定、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2、賣方在收到買方索賠書后一個月之內不予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條不可抗力

　　1、簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

　　2、受阻方應在不可抗力發生或終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3、如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條仲裁

　　雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決，如果不能解決，按項仲裁。

　　提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程序進行仲裁。

　　提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。

　　仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其他條款。

　　第十八條延期和罰款

　　如果賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0、5%計算，少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10個星期時，買方有權取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。

　　第十九條附加條款

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　________________________________________________________________。

　　本合同由雙方于____年__月__日在____市用____文簽署。正本一式____份，買賣雙方各執__份。本合同以下述第款方式生效。

　　1、立即生效。

　　2、合同簽署后____天內，由雙方確認生效。

　　買方：____________簽名：____________

　　賣方：____________簽名：____________

　　簽署日期：____年__月__日