委托加工制作合同（通用3篇）

委托加工制作合同 篇1

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

委托加工制作合同 篇2

　　訂做方(甲方)： 制作方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。

　　二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

　　三、承包方式及費用負擔

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。

　　四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。

　　五、結算方式及期限

　　合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。

　　六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

　　七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

　　八、其它事項：由雙方協商解決。

　　九、戶名：

　　甲方：

　　乙方：

　　簽單日期：_______年_______月_______日

委托加工制作合同 篇3

　　委托方：_________

　　承制方：_________

　　本著雙方互利互惠的原則，經雙方友好協商，列定以下條款，希共同遵守：

　　(一)雙方嚴格遵守《廣告管理條例》。

　　(二)承制方必須保證制作質量，在委托方審稿期間，委托方有權要求修改。

　　(三)委托方在確認稿件并交付承制方制作后，不得隨意更改稿件內容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方應另付費用。

　　(四)委托方負責提供與本項目有關的資料，在承制方制作過程中，委托方應盡力配合，給與方便。

　　(五)雙方在合同上簽字后，委托方即付制作總金額的40%，作為預付款。

　　其余款項在全部制作完成，并經委托方審核確定后，交稿時全部結清。

　　(六)承制方未按設計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設計(因委托方原因延誤的時間除外)委托方有權按合同總額的5%起向承制方要求負責賠償。

　　(七)承制時間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　(八)本合同一式兩份，雙方法定代表人或指定代表人簽字，并加蓋雙方單位公章，即生法律效力。

　　(九)發生糾紛，雙方協商或到_________仲裁委員會仲裁。

　　(十)合同金額：_________。

　　委托方(蓋章)：_________　承制方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日