裝飾裝修反訴狀（精選27篇）

裝飾裝修反訴狀 篇1

　　原告：_____________裝飾設(shè)計工程有限公司

　　法定代表人：______________，_____________裝飾設(shè)計工程有限公司董事長。

　　被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號。

　　訴訟請求

　　一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;

　　二、本案訴訟費由被告承擔(dān)。

　　事實與理由

　　原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請依法判決，以維護(hù)原告的合法權(quán)益。。

　　此致

　　__________市__________區(qū)人民法院

　　具狀人：______________裝飾設(shè)計工程有限公司

　　_____年_____月_____日

　　附：合同副本__________份。

　　本訴狀副本______份。

　　其它證明文件_____份。

裝飾裝修反訴狀 篇2

　　發(fā)包人:

　　營業(yè)地址:_____________

　　委托代理人:_________營業(yè)執(zhí)照號:___________

　　電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

　　承包人:

　　委托代理人:___________電話:_________

　　本工程設(shè)計人:_________電話:_________

　　施工隊負(fù)責(zé)人:_________電話:_________

　　依照<<中華人民共和國合同法>>及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議:

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點:___________________________________________

　　1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見:預(yù)算表。施工圖紙)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料

　　(2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　1.4 工程期限_____天，開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預(yù)算報價單)。

　　第二條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費__________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　第三條 發(fā)包人義務(wù)

　　3.1 開工前______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　3.2 提供施工期間的水源、電源;

　　3.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　3.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　3.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　3.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。

　　第四條 承包人義務(wù)

　　4.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　4.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　4.3 保護(hù)好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第五條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　6.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

　　7.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　7.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

　　第八條 工程款支付方式

　　8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　支付方式 支付時間 支付金額

　　第一次 開工前三日 支付 元

　　第二次 工程進(jìn)度過半 支付 元

　　第三次 雙方驗收合格 支付 元

　　工程進(jìn)度過半指:________________________________________

　　(2)其他支付方式:________________________________________

　　8.2 工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后 日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。

　　8.3 工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 月

　　第九條 違約責(zé)任

　　9.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　9.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　9.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　9.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。

　　9.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

　　9.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。

　　第十條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十一條 附則

　　11.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　11.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　11.3 本合同一式_______份，雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。

　　11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發(fā)包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

　　法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

　　委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________

　　________年_____月_____日 _________年_____月_____日

裝飾裝修反訴狀 篇3

　　上訴人：_________________曹某某，男，漢族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話：_________________

　　被上訴人：_________________李某某，男，漢族,19__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

　　2、責(zé)令原審法院依法作出判決。

　　事實與理由：_________________

　　一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng)，符合法律規(guī)定。

　　民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動，也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動。

　　個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的。

　　本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此，相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。

　　二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng)，原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。

　　從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng)，原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

　　綜上，原審裁定嚴(yán)重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

裝飾裝修反訴狀 篇4

　　發(fā)包方：______________承包方：______________甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守，

　　一、工程概況

　　1、裝飾施工地點：

　　2、住房結(jié)構(gòu)：_________房型房廳套，施工面積__________平方米。

　　3、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　4、承包方式：_________________。

　　5、工期：_________自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結(jié)算的約定

　　1、工程總價款：￥_________元，大寫：_________________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng).辦-理.驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　四、其它事項1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場炕底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場炕底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　五、違約責(zé)任

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　六、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　七、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　八、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：_________電話：_________乙方：_________電話：_________

　　簽訂地點：_________簽訂日期：_________

裝飾裝修反訴狀 篇5

　　房屋裝飾裝修合同范本　　房屋裝修合同怎么寫，對于專業(yè)的人來說也會有一些細(xì)節(jié)會忽略的，裝修后應(yīng)該按合同規(guī)定及時維修，但有些公司卻左右推托。保修期內(nèi)不保修。小編整理了幾篇范本，供您參考。下面是由應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)整理的房屋裝飾裝修合同范本，歡迎閱讀�！　　痉课菅b飾裝修合同范本

　　(一)】　　發(fā)包人(全稱)：楊　　承包人(全稱)黔南州

　　第二建筑安裝工程有限責(zé)任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守�！　�

　　第一條 工程概況　　

　　1.1 工程名稱：____市財政局職工福利房�！　�

　　1.2 工程地點：原沙包堡財政所�！　�

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預(yù)算書》�！　�

　　1.4 施工日期：自________年月____日始，至________年月____日止，工期共5個月。　　

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(450000.00元)。　　

　　第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同

　　2.1于簽署本合同____日內(nèi)，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢�！　�

　　2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更，甲方應(yīng)簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件�！　�

　　2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費，直至甲方付清為止。　　

　　2.4甲方應(yīng)付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)�！　�

　　第三條 工期約定　　

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;　　

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進(jìn)行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)　　

　　3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期不順延�！　�

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費�！　�

　　第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定　　

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;　　

　　第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定　　

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進(jìn)行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收�！　�

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工�！　�

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量驗收。　　

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》____日內(nèi)，須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)�！　�

　　第六條 工程結(jié)算的約定　　

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項�！　�

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。　　

　　第七條 服務(wù)的約定　　

　　7.1工程竣工結(jié)算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)�！　�

　　7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi)，即________年。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù)，緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進(jìn)行保修，否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后____日內(nèi)，甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金�！　�

　　7.3保修內(nèi)容及保修范圍：　　

　　7.

　　4.1乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部保修;并承擔(dān)甲方所有損失。　　

　　7.

　　4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優(yōu)惠有償維護(hù)，收費內(nèi)容為：材料費、人工費�！　�

　　第八條 其他約定　　

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償�！　�

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)�！　�

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方概不承擔(dān)。　　

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進(jìn)行清潔整理�！　�

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。　　

　　第九條 爭議解決的約定　　

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的`應(yīng)向合同履行地____市人民法院起訴。　　

　　第十條 附則　　

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵守�！　�

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。　　甲方： 乙方：　　代表人： 代表人：　　簽署日期： 簽署日期：　　簽署地點： 簽署地點：　　【房屋裝飾裝修合同范本

　　(二)】　　委托方(甲方)：　　承接方(乙方)：　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守�！　�

　　第一條：工程概況　　

　　1、工程地點：　　

　　2、工程承包方式，雙方商定采取下列第

　　(1)種承包方式：　　

　　(1)乙方包工、包全部材料;　　

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料�！　�

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同

　　3、總價款：　　

　　4、開工日期____月年　　

　　第二條：質(zhì)量要求　　

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可�！　�

　　2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行�！　�

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。　　

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)，施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。　　

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。　　

　　第三條：材料供應(yīng)　　

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。　　

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)�！　�

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。　　

　　第四條：付款方式　　

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用�！　�

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)并且施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清�！　�

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方�！　�

　　第五條：違約責(zé)任　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。　　

　　第六條：合同生效　　

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決�！　�

　　2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力�！　�

　　3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。　　甲方(業(yè)主)： 乙方：　　銀行賬號：　　簽約日期：________年____月____日 銀行賬號：【房屋裝飾裝修合同范本

裝飾裝修反訴狀 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同范文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關(guān)事項經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條、 工程概況

　　1、 工程名稱： 工程地點： 承包范圍

　　2 工程質(zhì)量：以及雙方最終確認(rèn)的工程材料樣板為準(zhǔn)及按圖進(jìn)

　　入施工。

　　第二條、 工程期限

　　開工日期： 竣工日期：

　　第三條、工程總造價：人民幣(大寫)： 元整(¥ ) 付款方式：手續(xù)辦完付款20%，材料進(jìn)入且開始施工付款30%，竣工驗收后付款40%，余款10%在六十天后無質(zhì)量問題五天內(nèi)結(jié)清。

　　第四條、雙方職責(zé)

　　1、 工地開工前甲方負(fù)責(zé)辦理所有施工現(xiàn)場應(yīng)有的相關(guān)手續(xù)。若在施工過程中有執(zhí)法部出來干涉、均甲方負(fù)責(zé)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)提供現(xiàn)場安裝的水、電等作業(yè)條件(乙方不承擔(dān)該項費用)。 已安裝并經(jīng)驗收的產(chǎn)品非乙方原因造成污染及損壞，由甲方負(fù)責(zé)及經(jīng)濟(jì)損失。

　　3 甲方修改已確定的設(shè)計方案或增加工程承包范圍以外的工程項目，工期將根據(jù)因此增加的工作量適當(dāng)延長，所產(chǎn)生的費用由甲方承擔(dān)。此時，甲方需書面通知乙方進(jìn)行修改，乙方將此文件作為工程結(jié)款的依據(jù)。

　　4 乙方在現(xiàn)在施工中遵守甲方及總包方有關(guān)施工文明安全、消防、勞動保護(hù)的各項規(guī)定，因乙方自原因造成的產(chǎn)品損壞，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　5 乙方保證質(zhì)量按時完工，保證達(dá)到工程合格為準(zhǔn)，未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。

　　第六條、保修期限

　　1、 本工程自驗收合格并取得簽證之日起計算終身保修，在保修期內(nèi)因產(chǎn)品或施工本身質(zhì)量問題造成損壞，乙方負(fù)責(zé)及時免費維修。

　　2、 凡因甲方管理或用戶使用不當(dāng)?shù)脑�因，和不可抗力的自然損壞原因，造成的損壞，乙方負(fù)責(zé)有償服務(wù)。

　　第七條、合同方式

　　1、 本合同式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字(蓋章)后即可生效，并具有同等效力。

　　2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。

　　第八條、爭議解決方法

　　本合同履行中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　委托代理人簽字： 委托代理人簽字：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　年 月 日 年 月 日

裝飾裝修反訴狀 篇7

　　發(fā)包人：______

　　承包人：______

　　本工程設(shè)計人：______電話：______

　　施工隊負(fù)責(zé)人：______電話：______

　　依照有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　工程地點：___________________，

　　工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表。

　　附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

　　工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　承包人包工，包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。

　　附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　承包人包工，發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(大寫)______元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　第四條發(fā)包人義務(wù)

　　開工前____天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。

　　包括：搬清室內(nèi)家具，陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具，陳設(shè)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;

　　提供施工期間的水源，電源;

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場，竣工驗收。

　　第五條承包人義務(wù)

　　施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上，下水管道的暢通;

　　保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第六條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

　　第七條材料的提供

　　由發(fā)包人提供的材料，設(shè)備(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　由承包人提供的材料，設(shè)備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第八條工期延誤

　　對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　工程量變化和設(shè)計變更;

　　不可抗力;

　　發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

　　發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不

　　順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

　　第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________________________________________。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　第十條工程驗收和保修

　　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：

　　___________________________________________________________________________。

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

　　工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

　　在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。

　　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。

　　驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

　　第十一條工程款支付方式

　　雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

　　合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　工程進(jìn)度過半指：________________________________________。

　　其他支付方式：_______________________________________。

　　工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。

　　發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。

　　工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　第十二條違約責(zé)任

　　合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

　　由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

　　由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條幾項具體規(guī)定

　　因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。

　　工程竣工驗收后，發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖____把，由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。

　　施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

　　第十五條其他約定事項：_______________________。

　　第十六條附則

　　本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，____________部門____份。

　　合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發(fā)包人(簽字)：______承包人(蓋章)：______

　　法定代表人：______委托代理人：______

　　______年______月______日______年______月______日

裝飾裝修反訴狀 篇8

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程承包方式，雙方商定采取下列第(1)種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料;

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款：

　　4、開工日期 月年

　　第二條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)，施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第三條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第四條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)并且施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第五條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)： 乙方：

　　銀行賬號：

裝飾裝修反訴狀 篇9

　　你好，你咨詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎么樣的，

　　反訴人;李，，，男，年月日生，漢族，住南京市區(qū)

　　被反訴人：_________________南京裝飾工程有限公司

　　地址：_________________南京市珠江路39號

　　反訴請求：

　　1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;

　　2、因工程延誤工期，請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);

　　3、反訴費用由被反訴人承擔(dān)。

　　事實與理由：

　　20__年12月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區(qū)宏運國際村B16。合同約定工程期限66天，竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監(jiān)理;工程竣工后，被反訴人應(yīng)通知反訴人驗收，經(jīng)驗收合格后，雙方進(jìn)行工程結(jié)算;由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應(yīng)支付違約金80元。20__年4月經(jīng)監(jiān)理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進(jìn)行整改。無奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費用2497元。

　　另，被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結(jié)束，已延誤工期145天。

　　綜上所述，為了依法維護(hù)反訴人的合法權(quán)益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。

　　此致

　　南京市江寧區(qū)人民法院

　　反訴人：_________________

　　_____年_____月_____日

裝飾裝修反訴狀 篇10

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點： ，住房結(jié)構(gòu)： ，施工面積 平方米。

　　1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.3 本著雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發(fā)生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標(biāo)的物的價格為同期同質(zhì)最低價格,否則乙方自愿補(bǔ)償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產(chǎn)生的全部損失。

　　1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。

　　1.5 工程內(nèi)容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

　　第二條 施工單位資格

　　2.1 乙方應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。

　　2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

　　第三條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　第四條 施工圖紙

　　4.1雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí) 份。

　　(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設(shè)計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內(nèi))。

　　4.2 雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書必須符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.3 雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認(rèn)。4.4 施工圖紙經(jīng)雙方蓋章有效。

　　第五條 保密

　　5.1 甲、乙雙方同意對履行協(xié)議中的一切相關(guān)資料僅限于甲、乙雙方為履行本協(xié)議所使用，雙方及其雇員應(yīng)對其所知悉的雙方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，并承諾無論本協(xié)議因任何原因而解除，本保密義務(wù)繼續(xù)有效。

　　第六條 甲方權(quán)利義務(wù)

　　6.1 開工前 天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的物品應(yīng)認(rèn)真清點及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”。

　　6.2 提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。

　　6.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　6.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　6.5 參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收。

　　6.6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料。

　　6.7 未經(jīng)原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu)。

　　6.8 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點堆放。

　　第七條 乙方權(quán)利義務(wù)

　　7.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程。

　　7.2 采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有責(zé)任。

　　7.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通。

　　7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進(jìn)行堆放及清運。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品。

　　7.5 乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　7.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標(biāo)的，造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　7.7 因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。

　　7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

　　第八條 工程變更

　　8.1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

　　第九條 工程承包方式

　　9.1 雙方商定采取下列 方式承包工程：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　第十條 材料的提供

　　10.1 由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　10.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承擔(dān)：

　　(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設(shè)備的費用;

　　(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應(yīng)當(dāng)更換和重做，更換后的材料和設(shè)備費減半收取，原工期不變。

　　10.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。

　　10.4 乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量，輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo)，使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。

　　10.5 乙方違反本條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)立即更換和重做，更換后的材料和設(shè)備不再收費，原工期不變。

　　第十一條 工期延誤

　　11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　11.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第十二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　12.1 工程質(zhì)量

　　(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工;

　　(2)乙方所承包的工程，必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，工程驗收合格率達(dá)到100%;凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達(dá)到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　12.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十三條 工程驗收

　　13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(3)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　(4)竣工驗收。

　　13.2 工程質(zhì)量驗收

　　(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更的內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量檢查及驗收為依據(jù);

　　(2)甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗費用及返工費用由乙方承擔(dān)，工期也予順延;

　　(4)由于甲方提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延;

　　(5)乙方應(yīng)提前 天通知甲方進(jìn)行各階段驗收，各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單;

　　(6)若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。

　　第十四條 保修

　　14.1 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。

　　14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第十五條 工程款支付方式

　　15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前 日，甲方支付相當(dāng)于總價款 %的工程款;

　　(2)完成 %的工程量之日后的 日內(nèi)，甲方支付總價款 %的工程款;

　　(3)竣工驗收后 日內(nèi)，甲方支付總價款 %的工程款;

　　(4)竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格后 年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

　　15.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　第十六條 違約責(zé)任

　　16.1 合同簽訂后，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。

　　16.2 工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。

　　16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

　　16.4 由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　16.5 因不可抗力導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行時，雙方協(xié)調(diào)一致可終止本合同。不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不可避免的情況。發(fā)生不可抗力，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十七條 附則

　　17.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　17.2 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。經(jīng)雙方蓋章有效。

　　17.3 雙方在履行本合同中產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的，提交房屋所在地法院裁決。

　　17.4 本合同除要求手寫項外，手工涂改，增減條款均視為無效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人(簽字)：

裝飾裝修反訴狀 篇11

　　發(fā)包方：__________(以下簡稱甲方)身份證號碼：__________

　　承包方：__________(以下簡稱乙方)承包方負(fù)責(zé)人：__________身份證號碼：__________

　　一、協(xié)議內(nèi)容：甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計及施工。

　　二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案進(jìn)行施工(設(shè)計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

　　三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　(一)甲方的權(quán)利

　　1.甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。

　　四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　(一)乙方的權(quán)利乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。

　　(二)乙方的義務(wù)

　　1.乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。

　　2.自甲方交付乙方之日起，乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.嚴(yán)格按甲方要求施工，乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考，直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料，精打細(xì)算，如因故意或技術(shù)原因造成原材料的浪費、短少由乙方負(fù)責(zé)賠償;5.精心施工，認(rèn)真負(fù)責(zé)，打造精品工程，質(zhì)量要求：(1)所有墻壁外向?qū)�角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角，切角過程包括：機(jī)器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

　　(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn)：接縫不嚴(yán)不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。

　　(3)墻面括完后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。

　　(4)工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平，接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。

　　具體質(zhì)量要求參照乙方在____店的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，否則甲方有權(quán)要求乙方返工，返工所發(fā)生的一切費用由乙方負(fù)擔(dān);施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價賠償。

　　五、工程內(nèi)容及合同金額：

　　(一)工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;(二)合同預(yù)算金額：本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設(shè)計時就按合同：四、(二)、3及時向甲方提出建議，并得到乙方的認(rèn)可。

　　要求：最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%，超出部分友好協(xié)商，協(xié)商不成功，則由乙方完全負(fù)責(zé)。

　　六、分期付款方式：首期：甲方先付工程預(yù)算造價的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。

　　二期：乙方電工、水工材料進(jìn)場開工十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的30%給乙方。

　　三期：木工材料進(jìn)場后十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的25%給乙方。

　　四期：工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行驗收，合格后，甲方付預(yù)算金額的35%給乙方。

　　余款5%作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金，在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。

　　七、協(xié)議工程完成期限：本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止，共計___天。

　　本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，除甲方因本協(xié)議第三、

　　(一)、2原因有權(quán)終止合同外，未經(jīng)雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、違約責(zé)任：甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下，甲方有權(quán)中止合同，合同中止后，乙方應(yīng)該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價支付給乙方。

　　除此類原因外，甲方未經(jīng)乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項。

　　而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。

　　本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關(guān)的法律法規(guī)處置。

　　九、

　　若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。

　　若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

　　十、

　　本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi)，但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。

　　若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

　　十

　　一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元，由甲方負(fù)責(zé)，如超出部分則由乙方負(fù)責(zé)。

　　十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行工程驗收，不經(jīng)驗收而經(jīng)營則視為甲方已驗收合格而經(jīng)營。

　　十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

　　十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約，應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進(jìn)行協(xié)商。

　　本協(xié)議共2頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　十五、本協(xié)議附附件一份。

　　(附裝飾項目預(yù)算單一份)

　　甲方(發(fā)包方)：____________乙方(承包方)：_________

　　電話：___________電話：___________

　　確認(rèn)日期：_____年___月___日

裝飾裝修反訴狀 篇12

　　甲方：

　　乙方(業(yè)主)：

　　乙方所購買房屋的房號為：

　　為規(guī)范房屋的裝飾裝修行為，保持房屋的整體質(zhì)量和使用安全，保障全體業(yè)主和使用人的合法權(quán)益，根據(jù)《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》、《臨時管理規(guī)約》中的相關(guān)約定和國家、省、市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條裝飾裝修管理細(xì)則

　　一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不

　　得施工;19:00點后施工人員必須撤離施工現(xiàn)場，以確保小區(qū)安全;在國家法定節(jié)假日、高考和中考期間等其他特殊時間段，甲方有權(quán)調(diào)整施工時間。

　　二、裝修期間，施工人員服從甲方的監(jiān)督管理;乙方對裝修施工人員的行為

　　及其后果承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　三、裝修期間，甲方將派人員按本協(xié)議對裝修工程進(jìn)行監(jiān)督管理，乙方、施

　　工人員必須服從監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)裝修，甲方人員有權(quán)責(zé)令停工或恢復(fù)原狀;造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任;妨礙他人正常使用物業(yè)的而造成他人損失或損害的，由乙方承擔(dān)賠償及其他一切責(zé)任。

　　第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規(guī)定

　　一、禁止一樓住戶下挖地面。

　　二、禁止拆改梁、板、柱、承重墻等房屋承重結(jié)構(gòu)構(gòu)件;不得挖槽、切割、

　　砍鑿承重墻和柱，不得鑿穿陽臺隔斷板，以及毗鄰房屋共用之隔墻。

　　三、禁止隨意增加房屋荷載，尤其是樓面裝修不得使用超重材料等，總體負(fù)

　　荷不超過住宅使用中的約定。

　　四、禁止不經(jīng)批準(zhǔn)拆改水電管線、采暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附

　　屬設(shè)施，如確需改動，須向機(jī)房及相關(guān)部門提出書面申請;經(jīng)書面同意后，乙方拆改以上附屬設(shè)施時，應(yīng)保證線路及管道暢通，不得影響原有設(shè)施的

　　整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規(guī)裝修造成的滲水、漏電、斷電

　　等事故，由乙方承擔(dān)全部的維修責(zé)任及費用損失。

　　五、衛(wèi)生間、廚房均已做好地面防水層，裝修中禁止在地面防水層上打孔，

　　以免破壞防水層，導(dǎo)致毗連層滲漏，如有破損需重做防水處理，并需進(jìn)行

　　24小時閉水實驗，不得將沒有防水要求的廚房設(shè)為衛(wèi)生間、廚房間。

　　六、除空調(diào)外掛機(jī)等必要設(shè)備，防盜網(wǎng)等不得在外墻懸掛。

　　七、禁止違反消防規(guī)定進(jìn)行裝修，否則引起的一切后果由乙方承擔(dān);施工現(xiàn)

　　場禁止有明火源。

　　八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴(yán)禁亂扔亂倒。

　　九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內(nèi)，不得阻

　　塞公共走廊或任何公共場所。

　　十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電

　　損壞共用部位、共用設(shè)施設(shè)備或造成他人財物損失和人身傷害等，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的，必須事先通知甲方，并在約定的期限內(nèi)恢復(fù)原狀，按約定交納費用。造成損失的，責(zé)任人必須給予賠償。

　　十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區(qū)公共設(shè)備、設(shè)施，如有任何損壞，當(dāng)事人必須賠償損失。

　　十三、無論什么時候，不準(zhǔn)在公共場地內(nèi)進(jìn)行施工;公共場所、公共配套設(shè)施的裝修應(yīng)經(jīng)過市、縣有關(guān)部門的審批后方可施工。

　　第三條裝飾裝修注意事項

　　一、裝修必須嚴(yán)格按照以書面審批的圖紙及說明進(jìn)行。

　　二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規(guī)程和管理公司有關(guān)規(guī)定，電線必須

　　要保護(hù)在阻燃塑料套管內(nèi)。

　　三、為了保證小區(qū)的整體美觀和相鄰業(yè)主的安全，乙方安裝防盜網(wǎng)須到甲方

　　處登記，由甲方指定統(tǒng)一樣式的防盜網(wǎng)，并且要符合甲方安裝規(guī)定。

　　四、乙方應(yīng)按設(shè)計預(yù)留的位置安裝空調(diào)，未預(yù)留設(shè)計位置的，應(yīng)按甲方指定

　　的位置安裝，并按要求做好噪音及冷凝水的處理，外立面冷凝管、線必須規(guī)范安裝，以保持物業(yè)外立面整齊美觀。

　　五、樓房外墻面已做保溫處理，乙方如需安裝空調(diào)，必須在固定處做好防水

　　處理，以防發(fā)生滲水現(xiàn)象，由此造成的損失由業(yè)主自己承擔(dān)。

　　六、所有外墻、房頂、陽臺不許安裝招牌及廣告以免影響建筑物外觀，室內(nèi)

　　裝修不能伸出公共走廊、窗臺、陽臺。

　　七、所有內(nèi)部隔墻應(yīng)使用重量較輕和干式結(jié)構(gòu)的材料，列如：空心板、GRC 隔板，如果是木框架或板墻，必須要涂上防火漆;所有木制吊頂必須涂上防火漆(或防火涂料)。

　　八、任何施工程序，包括鑿刻、鉆洞等均不許危及墻壁及地板的結(jié)構(gòu);鋪裝地板時應(yīng)保護(hù)好暗敷的水、暖管道及配電線路。

　　九、所有發(fā)出的噪音、震動聲的工程，必須在指定時間內(nèi)進(jìn)行，其他時間不得擾及其他業(yè)主。

　　十、室內(nèi)給排水管道安裝完畢后，必須作閉水滲漏實驗，確認(rèn)無滲水后進(jìn)行下一步工作。

　　十一、甲方保留以上有關(guān)內(nèi)容的修改和補(bǔ)充的權(quán)利;乙方如對上述任何一項有疑問，請向甲方管理處咨詢。

　　第四條防火責(zé)任明細(xì)

　　一、消防工作重于泰山，本物業(yè)執(zhí)行“誰裝修，誰負(fù)責(zé)”的消防工作原則和

　　“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，積極落實消防崗位責(zé)任制。二、乙方防火職責(zé)范圍為：一切因乙方裝飾裝修工程，所能引起事故的防火

　　消防區(qū)域及隱患。

　　三、乙方防火職責(zé)為：

　　1、協(xié)助小區(qū)防火責(zé)任人搞好消防工作，共同維護(hù)小區(qū)防火安全。

　　2、負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)的防火工作，確保本區(qū)域安全。

　　3、認(rèn)真貫徹、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規(guī)定。

　　4、協(xié)助甲方保護(hù)好本小區(qū)公共場所的消防設(shè)施、設(shè)備，愛護(hù)消防器材。

　　5、協(xié)助小區(qū)防火責(zé)任人定期組織消防檢查，改善消防安全條件，完善消防設(shè)施，

　　把火災(zāi)事故消滅在萌芽狀態(tài)。

　　6、檢查、上報本區(qū)域裝修工程，糾正處理本區(qū)域的違反消防法規(guī)的現(xiàn)象和行為。第五條竣工驗收

　　裝修完成后，乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間，甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內(nèi)，由工程、業(yè)主、裝修公司負(fù)責(zé)人及裝修施工相關(guān)技術(shù)人員共同驗收，驗收不合格項目由施工單位限期整改，因整改造成的各項損失費用，均有施工方承擔(dān)。

　　第六條裝修保證金

　　一、為保證業(yè)主的利益和樓宇結(jié)構(gòu)及配套設(shè)備的安全，甲方收取乙方保證金

　　每戶20__元。

　　二、裝修完畢經(jīng)甲方驗收合格后，扣除實際發(fā)生的費用(以甲方驗收合格之

　　日停止計費)，3個月未發(fā)生質(zhì)量問題，按規(guī)定退還尾款。如驗收不合格，甲方繼續(xù)收取乙方整改期間的相關(guān)費用。

　　第七條其它事項

　　一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設(shè)施造成的損失，由乙方連帶

　　承擔(dān)一切責(zé)任。

　　二、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方簽章：

　　代表人：年月日

　　乙方簽章：

　　代表人：年月日

裝飾裝修反訴狀 篇13

　　定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機(jī)號：______________________

　　承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點及面積：_________________________________

　　2、工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

　　3、工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　4、工程期限________天;

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　1、甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));

　　3、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條甲方義務(wù)

　　1、開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　2、開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4、禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫�;

　　5、參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收;

　　6、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條乙方義務(wù)

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;

　　2、在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫�等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的’規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　5、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;

　　6、因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);

　　7、乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條工程變更

　　1、為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān);

　　2、合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　3、甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條材料的提供

　　1、由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān);

　　2、由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提;

　　3、甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購)，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任;

　　4、除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。

　　第八條工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延;

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;

　　4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標(biāo)準(zhǔn)驗收：

　　(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

　　(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

　　(3)其它驗收標(biāo)準(zhǔn)：

　　2、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：

　　(1)甲乙雙方協(xié)商解決;

　　(2)如協(xié)商達(dá)成一致意見，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十條工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收，各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);

　　2、工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)

　　第十一條工程款支付方式

　　1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款：

　　(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日

　　第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)

　　(3)其他支付方式：___________________________________

　　2、工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件九：工程結(jié)算單)上簽字，甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。

　　3、甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

　　第十二條違約責(zé)任

　　1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償;

　　2、工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;

　　3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;

　　4、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　5、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：

　　(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向____________________________________人員法院起訴。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：

　　(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向____________________________________人員法院起訴。

　　第十四條幾項具體規(guī)定

　　1、工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%—10%的遠(yuǎn)程施工費;

　　2、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應(yīng)支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內(nèi));

　　3、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;

　　4、施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午_________點_________分至_________點_________分;

　　下午_________點_________分至_________點_________分。

　　第十五條附則

　　1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;

　　2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;

　　3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;

　　4、合同履行完后自動終止;

　　5、本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。合同附件：

　　附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表

　　附件二：家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表

　　附件三：家庭裝飾裝修工程報價表

　　附件四：甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表

　　附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

　　附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙

　　附件七：裝飾裝修工程變更單

　　附件八：工程驗收單

　　附件九：工程結(jié)算單

　　附件十：工程保修單

　　第十六條其它約定條款

　　_________________________________________________

　　甲方(簽字)：_____________乙方(蓋章)：_____________

　　委托代理人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______

　　________年_______月______日________年_______月______日

　　家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見(商場合同認(rèn)證章)：____________

　　委托代理人(簽字)：_______聯(lián)系電話：_________________

　　________年_______月______日

裝飾裝修反訴狀 篇14

　　發(fā)包人：

　　營業(yè)執(zhí)照號：

　　聯(lián)系方式：

　　住所：

　　承包人：

　　本工程設(shè)計人：

　　施工隊負(fù)責(zé)人：

　　聯(lián)系方式：

　　住所：

　　依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條?工程概況

　　1、工程地點：___________________________________________________________________。

　　2、工程內(nèi)容及做法：

　�。�1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表。

　�。�2）餐廳裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。

　　3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　（1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。

　　（2）承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表、承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。

　�。�3）承包人包工，發(fā)包人包料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。

　　4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。

　　第二條?工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

　　第三條?施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各____份。

　　（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各一份，設(shè)計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　第四條?材料的提供

　　1、由發(fā)包人提供的材料，設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。

　　2、由承包人提供的材料，設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第五條?工程款支付方式

　　1、雙方約定支付工程款：

　　開戶銀行：

　　戶名：

　　賬號：

　　2、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。

　　3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式發(fā)票。

　　第六條?發(fā)包人義務(wù)

　　1、開工前____天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具，陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具，陳設(shè)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。

　　2、提供施工期間的水源，電源。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。

　　6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場，竣工驗收。

　　第七條?承包人義務(wù)

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3、保護(hù)好原餐廳內(nèi)的陳設(shè)，保證餐廳內(nèi)上，下水管道的暢通。

　　4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第八條?工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

　　第九條?工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　（1）工程量變化和設(shè)計變更。

　�。�2）不可抗力。

　�。�3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

　　3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

　　第十條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________________________________________。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　第十一條?工程驗收和保修

　　1、承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十二條?違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

　　5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

　　6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

　　第十三條?合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，?則依法向____________人民法院提起訴訟。

　　第十四條?具體規(guī)定

　　1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖____把，由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。

　　3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

　　第十五條?其他約定事項：

　　________________________________________________________________。

　　第十六條?其他

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。

　　發(fā)包人（簽字）：

　　經(jīng)辦人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

　　承包人（蓋章）：

　　經(jīng)辦人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

裝飾裝修反訴狀 篇15

　　甲方：

　　電話：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　證件號碼：

　　住址：

　　聯(lián)系電話：

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，在平等自愿、公平公正、協(xié)商一致、誠實信用的基礎(chǔ)上，簽訂本合同。

　　一、合同期限

　　甲乙雙方同意按以下第 種方式確定本合同期限。

　　、有固定期限：從 年 月 日起至 年 月 日止, 其中試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　、無固定期限：從 年 月 日起，其中試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　、以完成 工作任務(wù)為勞動合同期限：自 年 月 日起至完成本項工作任務(wù)之日即為勞動合同終止日。

　　二、工作內(nèi)容和工作地點

　　乙方根據(jù)甲方要求，經(jīng)過協(xié)商，從事 工作。甲方可根據(jù)工作需要和對乙方業(yè)績的考核結(jié)果，按照合理誠信原則，變動乙方的工作崗位，乙方服從甲方的安排及培訓(xùn)等工作。

　　甲方安排乙方所從事的工作內(nèi)容及要求，應(yīng)當(dāng)符合甲方依法制定的并已公示的規(guī)章制度。乙方應(yīng)當(dāng)按照機(jī)房安排的工作內(nèi)容及要求履行勞動義務(wù)，按時完成規(guī)定的工作數(shù)量，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。

　　甲乙雙方約定勞動合同履行地為 。

　　三、工作時間和勞動報酬

　　甲方實行標(biāo)準(zhǔn)工時制，因工作需要確需延長工作時間的，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。

　　甲方應(yīng)當(dāng)每月至少一次以貨幣形式支付乙方工資，不得克扣或者無故拖欠乙方的工資。乙方在法定工作時間內(nèi)提供了正常勞動，甲方向乙方支付的工資不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。

　　1、甲方承諾每月 日為發(fā)薪日;

　　2、乙方在試用期內(nèi)的工資為每月 元;

　　3、經(jīng)甲乙上方協(xié)商一致，對乙方的工資報酬做下列分配：

　　、乙方的工資報酬按照甲方依法制定的規(guī)章制度中的內(nèi)部工資分配辦法決定，根據(jù)乙方的工作崗位確定其每月工資為 元。

　　、甲方對乙方實行基本工資和績效工資相結(jié)合的內(nèi)部工資分配辦法，乙方的基本工資確定為每月 元，以后根據(jù)內(nèi)部工資分配辦法調(diào)整其工資;績效工資根據(jù)乙方的工作業(yè)績、勞動成果和實際貢獻(xiàn)按照內(nèi)部分配辦法考核確定。

　　、甲方實行提成工資制，根據(jù)甲乙雙方平等自愿的條件下作出下列提成工資制：

　　5—10萬單子按 %提成;

　　10—15萬單子按 %提成;

　　15萬以上單子按 %提成。

　　、提成每月20號按客戶所交工程款的比例發(fā)放;

　　、中途無故不干丟下工地不管等原因，甲方無理由拒絕發(fā)放乙方的一切工資以及提成，清潔嚴(yán)重的甲方可追究其法律責(zé)任。

　　4、甲方根據(jù)企業(yè)經(jīng)營效益、當(dāng)?shù)卣�府公布的工資指導(dǎo)線、工資指導(dǎo)價位等，合理提高乙方工資。

　　四、勞動管理

　　甲方必須嚴(yán)格執(zhí)行勞動政策和有關(guān)勞動管理的法律規(guī)定，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立、健全勞動制度及各項規(guī)章。

　　甲方有監(jiān)督乙方遵章守紀(jì)、安全工作、職業(yè)道德及工作任務(wù)完成情況的權(quán)利。

　　乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律和規(guī)章制度，不得把公司的各種機(jī)密和與公司利益有關(guān)的文件泄露給他人，若發(fā)現(xiàn)并對本公司已造成客戶流失經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)后果及責(zé)任大小給予賠償。

　　工作中應(yīng)服從甲方管理，積極完成所從事的工作。

　　五、合同的變更、解除、終止和續(xù)訂

　　甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn)、調(diào)整經(jīng)營項目，或者由于情況變化，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。

　　在下列情況下，甲方可以解除合同：

　　1、乙方在試用期內(nèi)經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件的;

　　2、乙方患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作又無法安排其他工作的;

　　3、參照國務(wù)院《國營企業(yè)辭退違紀(jì)職工暫行規(guī)定》，乙方屬于應(yīng)予辭退的;

　　4、甲方歇業(yè)、宣告破產(chǎn)，或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的。

　　在下列情況下，乙方可以解除合同：

　　1、甲方違反國家規(guī)定，無安全防護(hù)設(shè)施，勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣，嚴(yán)重危害乙方身體健康的;

　　2、甲方無力或不按照本合同規(guī)定支付乙方勞動報酬的;

　　合同期限屆滿，應(yīng)即終止執(zhí)行。由于經(jīng)營、工作需要，甲乙雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂合同。

　　六、勞動爭議處理

　　甲乙雙方因履行本合同發(fā)生勞動爭議可以協(xié)商解決。不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的可以向本單位勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解;調(diào)節(jié)不成的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。提出仲裁要求的一方應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請。對仲裁裁決不服的，可以自收到?jīng)_裁裁決之日起十五日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

　　甲方違反勞動法律、法規(guī)和規(guī)章，損害乙方合法效益的，乙方有權(quán)向勞動保障行政部門和有感部門舉報。

　　七、其他

　　勞動合同期內(nèi)，乙方戶籍所在地址、現(xiàn)居住地址、聯(lián)系方式等發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)及時告知甲方，以便于聯(lián)系。

　　本合同未盡事宜，均按國家有感規(guī)定執(zhí)行，國家沒有規(guī)定的，通過雙方平等協(xié)商解決。

　　本合同不得涂改。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本合同于 年 月 日生效。

　　本合同未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商在附補(bǔ)充協(xié)議。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

裝飾裝修反訴狀 篇16

　　發(fā)包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內(nèi)容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫：_____

　　經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準(zhǔn)，且必須通過商場的驗收合格

　　2、以裝修效果圖為準(zhǔn)

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執(zhí)行

　　4、按照商場所規(guī)定的裝修時間完工并順利通過驗收

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由___方設(shè)計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進(jìn)行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準(zhǔn)，驗收合格后付款。

　　四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定后

　　第一次付款：金額：大寫：

　　第二次付款工期進(jìn)度過半付：元

　　竣工驗收合格后付其余款：元

　　五、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、如未按甲方質(zhì)量進(jìn)行施工制作，一切損失由乙方承擔(dān)，并賠付甲方相應(yīng)違約金為加工費的20%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預(yù)付款,并賠償條款20%的相應(yīng)違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協(xié)會裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：委托代理人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

裝飾裝修反訴狀 篇17

　　工程名稱：

　　甲 方：

　　乙 方：重慶時報便民服務(wù)裝修部

　　簽定日期：

　　重慶市建筑裝飾協(xié)會

　　重慶市裝飾裝修工程施工合同

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(或甲方代表)： 單位：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)： 重慶時報便民服務(wù)裝修部

　　營業(yè)執(zhí)照號：渝高注冊號：500901000014343 聯(lián)系電話：

　　注冊地址(或辦公地址)： 重慶高新區(qū)石橋鋪西部商城C座8-14

　　委托代理人(或乙方代表) 聯(lián)系電話：

　　本工程設(shè)計： 聯(lián)系電話：

　　施工負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市裝飾裝修的特點，

　　甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方發(fā)包的裝飾裝修工程(以下

　　簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程 概 況

　　1.1工程地點 。

　　1.2工程承包方式，雙方商定采取下列第 種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)雙方確認(rèn)價格包干)。

　　(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)價格包干)。

　　(3) 乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)人工價格包干)

　　1.3工程期限 天

　　開工日期 年 月 日

　　竣工日期 年 月 日

　　1.4合同價款：本合同工程造價為(人民幣) 元。

　　金額大寫：

　　詳見附表：工程報價書(工程涉及所有內(nèi)容均以報價書為據(jù)，包干使用，自負(fù)盈虧)

　　第一條 甲 方 工 作

　　2.1 由甲方業(yè)主委派 為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。

　　2.2 開工前三天，乙方負(fù)責(zé)提供平面布置圖、水電圖給甲方，方便甲方及時辦理好入場手續(xù)，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為條件。

　　2.3 甲方無償負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用，并承擔(dān)相關(guān)費用。

　　2.4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間的關(guān)系，協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.5 如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方委托乙方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　第二條 乙 方 工 作

　　3.1 由乙方公司委派 游連發(fā) 為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行，嚴(yán)格執(zhí)行工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3.2 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)定并做好施工現(xiàn)場管理。

　　3.3 保護(hù)好施工現(xiàn)場的家具和陳設(shè)，保證廚衛(wèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

　　3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地，乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)、清潔及垃圾處理工作。

　　3.5 工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對現(xiàn)場一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第三條 工 程 變 更

　　工程項目及做法如需變更，雙方必協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目價差之后再施工，同時調(diào)整相關(guān)費用及工期(見附表三：工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù);給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　第五條 材 料 供 應(yīng)

　　5.1 按合同約定由甲方提供的1、廚房：排氣扇，抽煙機(jī)，洗菜盆，灶具、

　　2、衛(wèi)生間：洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內(nèi)及臥室吸頂燈電視墻射燈、壁燈4、室內(nèi)三部空調(diào)并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。由甲方提供的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成質(zhì)量問題或損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用.

　　費由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延;甲方未按期支付工程價款，合同工期相應(yīng)順延，以拖延付款累計天數(shù)為延期竣工時間。

　　6.4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第七條 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn)

　　7.1 本工程施工質(zhì)量按下列第____(1)___項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　(1) 以施工圖紙、設(shè)計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》。

　　(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認(rèn)可的設(shè)計圖紙。

　　7.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由有管轄權(quán)的相關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，認(rèn)證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認(rèn)證，工程質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)證所需費用由責(zé)任方承擔(dān)，工程質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)證所需費用由甲方承擔(dān)。

　　7.3 整個過程使用墻面材料和地板、衣柜、蓄物柜、書柜等材料必須符合國家規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

　　第八條 工 程 驗 收 、價 款 結(jié) 算 及 保 修

　　8.1 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和竣工后表面工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不按時參加隱蔽工程和竣工后表面工程驗收，乙方可自行驗收，甲方對驗收結(jié)果視為接受。

　　8.2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：

　　(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)

　　(2) 竣工后表面工程驗收，乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收，階段合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表四：工程驗收單)

　　8.3 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后一周內(nèi)組織驗收，并辦理驗

　　收移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工工期。

　　8.4 工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)在一月結(jié)清尾款，從竣工驗收合格起計算，每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。

　　8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年，墻體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字并結(jié)清尾款后，填寫工程保修單。

　　8.6 驗收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工;甲方未經(jīng)乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙，視為自動交房并合格竣工。

　　8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題， 乙方不負(fù)責(zé)保修。

　　8.8因甲方原因工程價款未結(jié)清，乙方不負(fù)責(zé)保修。

　　第九條 安 全 生 產(chǎn)

　　9.1乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。

　　9.2 乙方應(yīng)主動在施工前聯(lián)系物管部門、了解施工場地電源線布網(wǎng)設(shè)計，并嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)范施工,如果由此發(fā)生和火災(zāi)，或冒險作業(yè)發(fā)生事故乙方應(yīng)承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　9.3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生冶安安全人生安全、火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內(nèi))

　　合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數(shù)

　　支付時間

　　支付金額

　　占總金額的%

　　第一次

　　合同簽訂，第一批材料進(jìn)場：

　　40%

　　第二次

　　水電布線、布管水泥工進(jìn)場：

　　40%

　　第二次

　　木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場即：

　　17%

　　第四次

　　工程完工驗收合格一月內(nèi)結(jié)清，

　　3%

　　注：支付時間按工種進(jìn)場為準(zhǔn); 合計：

　　第十一條 違 約 責(zé)任

　　11.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)，受到罰款或給對方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　11.2 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)及時通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　11.3 本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金，并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　甲方責(zé)任：

　　A、未辦理任何手續(xù)，乙方有權(quán)拒絕拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，甲方強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)損失。

　　B、按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其他原因等，導(dǎo)致工程無法正常順利進(jìn)行，除工期得以順延外，還應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。

　　C、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項，每逾期一天，按未付款額的1%支付違約金。

　　乙方責(zé)任：

　　A、妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品，如有損壞，應(yīng)照價賠償。

　　B、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改變更原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線、設(shè)計方案，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部損失。

　　C、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)返工，工期不予順延。

　　D、因乙方原因，造成工期延誤使工程不能及時完成，乙方應(yīng)按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。

　　E、因乙方保衛(wèi)工作不當(dāng)造成材料丟失，被盜，造成損失由乙方全部賠償并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第十二條 爭 議 解 決 方 式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第___1 ____種方式解決：

　　1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。

　　2、當(dāng)?shù)赜泄茌牂?quán)的人民法院起訴。

　　第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規(guī) 定

　　13.1 各個小區(qū)或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費，裝修管理費和工人出入證費等所有費用，如產(chǎn)生以上相關(guān)費用均由甲方自理。乙方負(fù)責(zé)出具相關(guān)手續(xù)。

　　13.2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場，則甲方負(fù)責(zé)支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　13.3 施工期間，甲方將進(jìn)戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負(fù)責(zé)保管。工程竣工后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖______把，由乙方負(fù)責(zé)安裝交付使用。

　　13.4 乙方按合同約定和規(guī)范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，乙方不予辦理。

　　13.5 甲方交款必須到乙方公司財務(wù)辦理，私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經(jīng)濟(jì)損失均由甲方承擔(dān)，包括給乙方帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十四條 附 則

　　14.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　合 同 附 件：

　　附表一：工程預(yù)算報價說明

　　附表二：工程設(shè)計圖紙(見附件)

　　第十五條 其 他 約定 條 款

　　甲 方： 乙 方：重慶時報便民服務(wù)裝修部

　　甲方代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

裝飾裝修反訴狀 篇18

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。

　　一、工程概況裝飾工程施工地點：_________施工內(nèi)容：_________承包方式：_________合同總工期_________天，自____年____月___日開工至___年____月___日竣工。

　　合同總價款：_________其中：人工費___元，材料費____元。

　　二、雙方工作

　　1.甲方工作

　　1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　騰空房屋，清除影響施工的障礙物。

　　對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施，并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。

　　1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時間。

　　1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備，并說明使用注意事項。

　　協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場交底，交甲方進(jìn)行書面認(rèn)定。

　　2.2乙方指派_________為乙方駐現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)合同履行。

　　按要求組織施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

　　2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　三、工期

　　1.工期延誤

　　1.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：甲方不能按約定提供開工條件。

　　設(shè)計變更和工程量變化。

　　甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。

　　1.2由于甲方原因?qū)е轮型就９ぃ�甲方�?yīng)補(bǔ)償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方____元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方____元違約金。

　　四、工程價款支付開工日前三天，甲方支付總價款的_____%，計_____元;工程日期過半，甲方再支付總價款的___%，計_____元;驗收合格三日內(nèi)，甲方支付總價款的剩余部門，計____元。

　　五、材料供應(yīng)

　　1.甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表。

　　甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi)，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管。

　　由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。

　　甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補(bǔ)償給甲方，并承擔(dān)由此造成的損失。

　　2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設(shè)備，必須有材料設(shè)備表注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認(rèn)可。

　　如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符，不得使用。

　　如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單后方可進(jìn)行該項目施工。

　　凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)。

　　給乙方造成損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　　七、質(zhì)量與驗收

　　1.工程質(zhì)量

　　1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為依據(jù)，以《天津市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進(jìn)行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件，乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改，并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。

　　2.竣工驗收與保修

　　2.1工程完工后，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗收單。

　　甲方自接到工程驗收單七日內(nèi)驗收，在驗收單上簽字。

　　甲方無正當(dāng)理由不按時驗收，超過七日的視為竣工驗收已被確認(rèn)。

　　2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_____.

　　2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為：_____.

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　九、違約責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認(rèn)，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無法履行的行為，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價款的____%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，若違約金不能彌補(bǔ)損失時，當(dāng)事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請___調(diào)解。

　　協(xié)商或調(diào)解不成時，雙方可以按下述第____種方式解決：1.由_____仲裁委員會仲裁;2.向人民法院起訴。

　　十一、其他約定_________

　　十二、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。

　　十三、組成本合同的文件包括：1.本合同條款及合同附表;2.施工圖紙及做法說明;3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;4.補(bǔ)充規(guī)定。

　　十四、其他1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定后生效。

　　2.乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。

　　業(yè)主：___承包方：_____

　　注冊地址：_____注冊地址：_______

　　住地：_________住地：________

　　法定代表人：___法定代表人：_____

　　委托代理人：___委托代理人：_____

　　聯(lián)系電話：_____聯(lián)系電話：________

　　____年___月___日____年___月___日

裝飾裝修反訴狀 篇19

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢，為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況：

　　1、工程地址：

　　2、居室規(guī)格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛(wèi)

　　3、施工內(nèi)容：詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖

　　4、委托方式：

　　5、工程開工日期： 年 月 日

　　6、工程竣工日期： 年 月 日 工程總天數(shù)： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫 元)詳見《預(yù)算表》

　　1、材料款 元;

　　2、人工費 元;

　　3、設(shè)計費 元;

　　4、施工清運費 元;

　　5、搬卸費 元;

　　6、管理費 元;

　　7、稅金(4%) 元;

　　8、其它費用 元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)增加的費用，應(yīng)另行計算。

　　4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：市家居裝飾專業(yè)委員會。

　　5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門規(guī)定，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管。由保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算(注：施工工費包括人工費)。

　　首付：材料款100% 元

　　施工工費50%合計 元

　　工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

　　如有增減竣工后一次結(jié)算。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工，驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：違約責(zé)任：

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第七條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決的，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

　　第八條：合同變更和終止

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方需嚴(yán)格遵守，任何一方需變更合同內(nèi)容的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視本合同解除。

　　第九條：合同生效

　　1、本合同雙方簽字后生效。

　　2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

裝飾裝修反訴狀 篇20

　　甲方;[姓名]： 電話： 身份證號：

　　乙方;[姓名]： 電話： 身份證號：

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：派華新都11號樓1單元701室

　　2、工程總價：820xx元。大寫：八萬二千圓整。

　　3、委托方式：包工包料

　　4、工程工期：100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。

　　第二條 質(zhì)量要求

　　1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關(guān)插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]

　　2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶臺石[人造 石音石160元每米]。

　　3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。

　　第三條 工程內(nèi)容

　　1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛(wèi)生間建墻、玻璃封頂[45X75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。

　　2、水電;水電安裝、安裝開關(guān)及插座。

　　3、泥工;廚房、衛(wèi)生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。

　　4、木工;客廳、飯廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。

　　注：衣柜移門由乙方購買每平方米130元。

　　5、油漆、墻紙、客廳兩個臥室滿貼墻紙，全室新制作家具三次油漆噴圖。

　　6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護(hù)欄6個。

　　第四條其他約束

　　如乙方在規(guī)定時間內(nèi)沒有完成一切工程甲方有權(quán)按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內(nèi)沒有付款而影響工期乙方有權(quán)向甲方出延期要求。

　　第五條安全責(zé)任

　　在施工過程中若出現(xiàn)一切安全事故如傷到工人，行人及車輛與甲方無關(guān)，乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　本合同一式兩分經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，雙方各執(zhí)一份，增加項目雙方友好協(xié)商。

　　本合同不含熱水器、油煙機(jī)、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

裝飾裝修反訴狀 篇21

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行裝修裝飾。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：____________________

　　2、工程概況： ____________________(詳見本合同附件)

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件《裝修裝飾施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4、委托方式：______________。

　　5、工程開工日期：______年______月______日

　　6、工程竣工日期：______年______月______日

　　7、工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價款(人民幣：元)

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;

　　3、設(shè)計費__________元; 4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;

　　7、稅金___________元;

　　8、其他費用(注明內(nèi)容)____________元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，乙方應(yīng)按照甲方的要求完成，甲方應(yīng)支付因此增加的費用，如因此導(dǎo)致工程量重大增加的，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)，但乙方應(yīng)當(dāng)及時提出專業(yè)的合理意見，如甲方自行采購的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題，乙方?jīng)]有提出異議的，乙方應(yīng)當(dāng)對因此造成的損失承擔(dān)___%的賠償責(zé)任;施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　6、施工中，甲方有權(quán)隨時對乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方返工重做，檢查和返工費由乙方承擔(dān)，工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求辦理。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝修裝飾工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付工程價款的____%作為預(yù)付款;當(dāng)工期進(jìn)度過半( 年 月 日)，甲方即支付工程價款的____%作為進(jìn)度款。甲方工

　　程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，雙方進(jìn)行決算，決算完成后甲方支付雙方?jīng)Q算工程總價款的_____%。余款作為工程質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿后，甲方一次性付清。質(zhì)保期為一年，自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。

　　2、付款要求

　　3、付款時間

　　4、甲方工程竣工驗收合格，乙方立即向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量保修卡》。雙方?jīng)Q算后，甲方除質(zhì)保金外，付清其他工程價款，乙方應(yīng)按甲方要求及時開具合法的統(tǒng)一發(fā)票。工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件《裝修裝飾工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并經(jīng)甲方同意由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，完工驗收合格后單獨結(jié)清。

　　第六條：工程工期

　　1、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　第七條：工程驗收

　　1、工程質(zhì)量驗收，詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后三日內(nèi)，乙方應(yīng)書面通知并組織甲方進(jìn)行竣工驗收。經(jīng)甲方驗收合格，乙方向甲方移交全部工程，雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。

　　2、乙方書面通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。

　　第八條：其他事項

　　1、甲方

　　1.1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　1.2、二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。

　　1.3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。

　　2、乙方

　　2.1、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu)，也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書。

　　2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　2.3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　2.4、嚴(yán)格履行合同，實行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　2.5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為 個月。

　　2.6、乙方負(fù)責(zé)乙方工人的文明安全施工，如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身損害或財產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，如因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以賠償。

　　2.7、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包。

　　第九條：違約責(zé)任

　　1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)在逾期___日后停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。

　　4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。

　　5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，但甲方自行采購的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題，乙方?jīng)]有提出異議的，乙方應(yīng)當(dāng)對因此造成的損失承擔(dān)___%的賠償責(zé)任;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變，因此發(fā)生人身損害及財產(chǎn)損失的，乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

　　6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需甲方簽證，工期順延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　7、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向 行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以選擇一下第 種方式解決：

　　10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。

　　10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1、合同經(jīng)雙方蓋章簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1、本合同和合同附件自雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式 份，

　　甲方：(蓋章)法定代表人：委托代表人：日期：電話：開戶銀行：帳號：份，乙方 份。

　　乙方：(蓋章) 法定代表人： 委托代表人： 日期： 電話： 開戶銀行： 帳號：

裝飾裝修反訴狀 篇22

　　甲方：乙方：現(xiàn)住地址：

　　公司地址：營業(yè)執(zhí)照號：工程設(shè)計：項目經(jīng)理：

　　聯(lián)系電話：(手機(jī))(住宅電話)(辦公電話)

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合家庭居室現(xiàn)場裝修裝飾工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，并共同遵守。

　　第一條工程概況：

　　1、工程項目：以雙方簽字確認(rèn)的工程預(yù)算所列項目為準(zhǔn)。

　　2、工程地址：。

　　3、工程內(nèi)容及做法：詳見設(shè)計圖紙、預(yù)算書。

　　4、工程方式：雙方商定采用下列第種方式進(jìn)行施工：

　　1)包工包料

　　2)部分包工包料。

　　5、工程期限天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　6、工程造價：甲方代扣稅后工程總造價為人民幣 元。(￥：元)。

　　第二條工程施工圖紙

　　1、甲方委托乙方設(shè)計完成后且經(jīng)甲方確認(rèn)簽字的施工圖紙一式二份，雙方各持一份。

　　第三條雙方責(zé)任

　　1、甲方責(zé)任：

　　[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止，甲方必須為乙方進(jìn)場施工創(chuàng)造條件，與物業(yè)管理部門協(xié)調(diào)裝修工程事宜，做到水通、電通、場地通。

　　[2]物業(yè)收取的一切費用由甲方負(fù)責(zé)支付。

　　[3]甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　[4]甲方若要改動結(jié)構(gòu)、敲墻、打洞等必須經(jīng)得物業(yè)管理部門或其它相關(guān)部門的書面批準(zhǔn)，否則乙方恕不動工。

　　[5]甲方有權(quán)對乙方采購材料進(jìn)場進(jìn)行驗收，有權(quán)對施工質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行臨督。

　　[6]甲方對乙方施工管理和服務(wù)不滿意，有權(quán)向乙方總經(jīng)理辦公室投訴。

　　2、乙方責(zé)任：

　　⑴乙方在施工中嚴(yán)格按照《施工工藝規(guī)范》及《工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工，按期保質(zhì)完成工程。

　　⑵乙方保證施工現(xiàn)場整潔，材料分類堆放合理有序。

　�、且曳截�(fù)責(zé)將工程施工產(chǎn)生的垃圾送至指定地點,并負(fù)責(zé)運走。

　　第四條工程變更

　　1、施工過程中，甲方確需對設(shè)計、施工項目、材料、工藝等變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，必須填寫《工程項目變更單》，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)簽字，乙方方可實施變更項目，同時工期順延。

　　第五條工程材料提供

　　1、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方采購材料，乙方應(yīng)提前兩天通知甲方，乙方根據(jù)甲方提交的規(guī)格、數(shù)量、時間要求送達(dá)施工現(xiàn)場。

　　2、乙方負(fù)責(zé)采購的材料品種如有與預(yù)算不符，甲方有權(quán)拒收或要求退換，由此造成的誤工由乙方負(fù)責(zé)。

　　第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤：

　　[1]不可抗力因素如：空氣相對濕度過大;交通不便;自然災(zāi)害等。

　　[2]甲方在原預(yù)算基礎(chǔ)上工程量增加，工期順延。

　　[3]施工中甲方要求設(shè)計變更，工期順延。

　　[4]因甲方提供的設(shè)備不能及時到達(dá)現(xiàn)場、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工期的，工期順延，返工費由甲方負(fù)擔(dān)。

　　[5]因甲方原因，造成停工、窩工、工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。

　　[6]因甲方未按合同規(guī)定支付二期工程款造成的停工，工期順延。

　　[7]因乙方責(zé)任不能按期開工的，工期不順延。

　　[8]因乙方責(zé)任無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　[9]因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題而返工的，工期不順延，返工費由乙方負(fù)責(zé)。

　　第七條工程質(zhì)量

　　嚴(yán)格按照雙方認(rèn)可的預(yù)算書中要求的材料、設(shè)計圖紙的方案和《工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。

　　第八條工程驗收

　　乙方為了對甲方負(fù)責(zé)，將根據(jù)具體施工流程，采取部分完工，部分驗收與整體驗收相結(jié)合的形式進(jìn)行驗收。

　　1、分階段工程驗收

　�、烹[蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程

　　2、整體工程驗收：

　　⑴工程竣工后，乙方應(yīng)提前兩天通知甲方對整體工程驗收，甲方必須在接到驗收通知后三天內(nèi)配合驗收，填寫工程驗收單。

　�、萍追绞盏津炇胀ㄖ�超過竣工日三天未參與驗收，該工程將視為合格工程。

　　第九條售后服務(wù)(保修)

　　1、工程自驗收合格雙方簽字之日起，甲方到乙方公司辦理售后服務(wù)手續(xù)后，乙方向甲方簽發(fā)售后服務(wù)保修卡(整體工程保修一年，水電工程保修二年)。

　　2、在保修期內(nèi)，如出現(xiàn)裝修裝飾質(zhì)量問題，乙方在接到甲方通知24小時之內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行維修，所需一切費用，全部由乙方承擔(dān)。

　　3、保修期內(nèi)，若是房屋土建質(zhì)量問題(如預(yù)制板連接縫收縮、開裂、頂部及墻體收縮下沉引起墻面開裂漏水、起鼓)，甲方自行設(shè)備安裝損壞或人為損壞等，如需乙方維修，甲方應(yīng)另付工程費用。

　　第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。

　　2、本合同簽訂之日后，乙方進(jìn)場首期支付工程款即人民幣元，在工程進(jìn)入中途付工程款即人民幣元。

　　工程結(jié)尾支付工程款即人民幣元，余款元，等工程完工驗收合格后一次性付清。

　　3、甲方未按本合同中規(guī)定日期交納工程款，乙方有權(quán)停工。

　　4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務(wù)，并開具財務(wù)收據(jù)。

　　第十一條違約責(zé)任

　　1、因合同雙方中的任一方原因，未能履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、因合同雙方中的任一方原因，造成合同無法履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十二條其它責(zé)任

　　1、合同執(zhí)行過程中，甲方為第一責(zé)任人，涉及到工程項目變更等事宜，乙方僅與甲方第一責(zé)任人協(xié)商確定，其它人士意見恕不照辦。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　___________年___________月_________日

裝飾裝修反訴狀 篇23

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_______________

　　承包方(簡稱乙方)：_______________

　　根據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》中華人民共和國建設(shè)部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

　　3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____其中：材料費：______，人工費：______管理費：______，設(shè)計費：______垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____其他費用：______

　　經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由___方設(shè)計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件(略))后，方能進(jìn)行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6、工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進(jìn)行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1、工程款付款方式列下表：

　　2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。

　　3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　六、其它事項

　　1、甲方工作：

　　(1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2、乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　　(2)指派____為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投訴。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

　　九、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：1.2.3.4.5.

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：　乙方(簽章)：

　　委托代理人：法定代表人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

裝飾裝修反訴狀 篇24

　　發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

　　1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預(yù)算書》。

　　1.4 施工日期：自20xx年2月25日始，至20xx年7月25日止，工期共5個月。

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條 工程款付款方式的約定

　　2.1于簽署本合同7日內(nèi)，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更，甲方應(yīng)簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應(yīng)付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。

　　第三條 工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進(jìn)行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費。

　　第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;

　　第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進(jìn)行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi)，須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。

　　第六條 工程結(jié)算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。

　　第七條 服務(wù)的約定

　　7.1工程竣工結(jié)算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。

　　7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi)，即一年。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù)，緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進(jìn)行保修，否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi)，甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。

　　7.3保修內(nèi)容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔(dān)甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優(yōu)惠有償維護(hù)，收費內(nèi)容為：材料費、人工費。

　　第八條 其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方概不承擔(dān)。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進(jìn)行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條 爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條 附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

裝飾裝修反訴狀 篇25

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　鑒于裝飾裝修工程的實際情況需要，按照《中華人民共和國合同法》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，現(xiàn)達(dá)成以下合同條款，雙方自覺遵守。

　　一、工程概況

　　工程名稱：匯金廣場改造 工程地點：滸關(guān)鎮(zhèn)興賢路 工程內(nèi)容：扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎(chǔ)澆筑

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：包工、包料

　　三、合同工期：

　　開工日期： 竣工日期： 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。遇不可抗因素影響，工期須延。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照圖紙要求、達(dá)標(biāo)

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：伍萬元整 (人民幣)￥： 50000 元

　　六、付款方式：

　　1、工程完成后天內(nèi)，一次性付清全部合同價款。

　　七、驗收交付

　　1、按照圖紙施工要求完成后驗收，驗收合格后即交付。

　　八、附則

　　1、本合同條款未盡事宜，雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，附件與本合同具同等效力，雙方簽定之日起生效。

　　2、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清后即失效。

　　3、附件： (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發(fā)包人：(公章) 住所： 法定代表人： 委托代表人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 郵政編碼： 承包人：(公章)住所： 法定代表人： 委托代表人：

　　電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號：

　　郵政編碼：

裝飾裝修反訴狀 篇26

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動，根據(jù)《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條裝修商鋪

　　本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街號樓商廈內(nèi)之層號商鋪。

　　第二條裝修期限

　　裝修期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　第三條裝修押金

　　乙方進(jìn)入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條裝修條例

　　1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。

　　4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應(yīng)交納違約金元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪，應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造，或增加照明設(shè)施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復(fù)原狀，并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應(yīng)立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

　　11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。

　　第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

　　負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　______年____月____日______年____月____日

裝飾裝修反訴狀 篇27

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：.

　　1.2工程地點：.

　　1.3工程內(nèi)容及做法。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　乙方包工、包料。

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　乙方包工、甲方包料。

　　1.5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該部分費用。

　　第二條施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份

　　甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設(shè)計費__________元，由甲方支付。

　　第三條甲方義務(wù)

　　3.1開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的，有甲方自行負(fù)責(zé)。

　　3.2負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費用

　　3.3負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源

　　3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系

　　3.5不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)

　　3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作

　　3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。

　　3.8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。

　　第四條乙方義務(wù)

　　4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理，負(fù)責(zé)本合同履行按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。

　　4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程

　　4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴(yán)格按圖紙或說明進(jìn)行安全文明施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄

　　4.4保護(hù)好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通

　　4.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認(rèn)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

　　第六條材料的提供

　　6.1由甲方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)乙方驗收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。

　　6.2由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。

　　第七條工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延

　　工程量變化和設(shè)計變更

　　不可抗力

　　甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　7.4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第八條工程款支付方式

　　8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第二次：木工進(jìn)場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第三次：扇灰油漆進(jìn)場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。

　　8.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。

　　8.3工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn)。

　　8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起____月

　　第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理

　　9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：

　　不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、設(shè)備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠于驗收因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。

　　9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

　　因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負(fù)責(zé)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

　　9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　9.4未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　9.5因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。

　　9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。

　　第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定

　　10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后，乙方方可進(jìn)行施工。

　　10.2乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工。

　　10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。

　　10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。

　　10.5工程竣工后，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　10.6雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　第十一條《工程預(yù)算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認(rèn)的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條附則

　　13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　13.3本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：____________乙方：_____________

　　法定代理人：_____________法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________委托代理人：_____________

　　地址：_____________地址：_____________

　　電話：_____________電話：_____________