裝飾裝修公司章程(通用3篇)
裝飾裝修公司章程 篇1
第一章、總則
第一條:為完善企業體制,規范公司行為準則,使公司在自我發展自我約束的良好機制中運行。根據國家有關法律、法規特制訂本章程。
第二條:本公司中文名稱為:________________________。
第三條:本公司注冊資本為人民幣______萬元整。
本公司法定地址為:________________________。
第四條:本公司是經______市人民政府批準,在______市工商行政管理局登記注冊的私有制企業,具有_____法人資格,其行為受國家法律約束,其經濟活動及合法權益受國家法律保護。
第五條:本公司以公司實有資本向債權人負責。
第六條:本公司宗旨是:立誠、立信。
第二章、經營范圍
第七條:經營范圍:________________________。
第八條:本公司經營方針:誠實守信、合法經營、平等競爭、以質取勝。
第三章、組織機構及職權
第九條:公司實行經理責任制,設立總經理一名。總經理經市工商行政管理機關核準登記為法人代表,總經理不在時由總經理委托助理總經理以上職務人員代理行駛職權。
第十條:公司按照精簡_____的原則,設立:總經理室、開發經營部、質監與安全科、工程設計室、財務部,其具體職責范圍由公司制訂,公司可根據業務發展需要設置變更內部經營管理科室部。
第十一條:公司總經理行駛以下職權:
1、根據有關規定和市場狀況,決定或報請審查批準企業各項計劃。
2、決定企業機構設置任免中層領導干部。
3、提出工資調整方案、獎金分配方案和重要規章制度以及福利基金使用方法和其他有關職工生活福利等重大事項。
4、依法獎懲職工,對有突出貢獻的職工給予精神_____與物質獎勵,對_____的職工給予行政處分。
第四章、勞動人事制度
第十二條:公司根據業務發展的需要,在政府勞動人事部門有關規定的范圍內有權自行招收員工,并全權實行勞動工資管理和人事管理,按規定簽訂勞動人事合同。
第十三條:公司有權根據有關規定對不合格員工進行行政處分,直至辭退,對不能勝任本職工作的,可作下崗處理。
第五章、財務管理制度和利潤分配
第十四條:本公司財務會計制度按照國家頒布的《會計法》執行。
第十五條:本公司會計制度采用公歷年制。自公歷______月______日至______月______日。
第十六條:本公司的一切憑證帳薄報表用中文書寫。
第十七條:本公司固定資產的折舊按有關規定由總經理決定。
第十八條:本公司執行國家有關稅收制度,依法向政府交納稅收和一切費用。
第十九條:本公司營業利潤按下列順序分配:
1、彌補虧損。
2、提取法定公益金______%。
3、提取法定公積金______%。
4、經職工代表大會決議后公司可提取任意公積金。
第二十條:本公司在彌補虧損和提取法定公積金、公益金前不得分配利潤。
第二十一條:本公司的法定公積金只得用于下列各項用途:
1、增加注冊資本。
2、國家另有規定的其他用途。
第二十二條:本公司法定公益金用于本公司職工的集體福利和獎勵。
第六章、職工和工會組織
第二十三條:本公司的雇傭、解雇、辭退、工資、福利、勞動_____、_____、勞動紀律等事宜,按照《勞動法》規定及其實施辦法辦理。
第二十四條:本公司所需職工由公司公開招收,一律通過考核,擇優錄用。
第二十五條:本公司職工的工資待遇遵循政府有關規定,根據公司具體情況確定。
第二十六條:本公司職工按照《中華人民共和國工會》的規定,建立工會組織開展工會活動。
第二十七條:本公司工會是職工利益的代表,他的任務是依法維護職工的民主權利和物資利益。
第二十八條:其他有關工會的規定,根據公司具體情況確定。
第七章、章程修改
第二十九條:本公司在總經理主持下召開經理辦公會議決定后,報職工代表審議通過方可修改章程。
第八章、終止和清算
第三十條:本公司有下列情況之一應于終止并清算:
1、因出現特大自然災害、戰爭等不可抗力的因素,而受到嚴重損失,無法繼續經營。
2、經營失誤導致嚴重虧損或破產。
3、嚴重違反國家法律、法規、危害社會公共利益被依法撤消。
第三十一條:本公司終止時的清算,按照國家的有關法律、法規規定辦理。
企業法人代表簽字、蓋章:
___________裝飾裝修有限公司
______年______月______日
裝飾裝修公司章程 篇2
原告:_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
裝飾裝修公司章程 篇3
訂立合同雙方:
委托方: (以下簡稱甲方)
設計方: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方現就甲方委托乙方進行室內裝飾裝修設計一事,經協商同意,達成協議如下:
第1條 工程概況
1.1房屋結構和面積:廳廚衛; 總建筑面積 平方米。
1.2裝修后的使用用途:
第2條 設計內容和范圍
雙方商定采取:(1)由乙方提供設計方案,即室內裝飾裝修效果圖設計;(2)專業(土建及結構、給水、排水、采暖、消防、機電、強弱電等)施工圖設計的第 種方式,具體以乙方簽發給甲方的設計委托書或根據乙方口頭設計委托內容而整理并簽字確認的紀要為準。
第3條 甲方向乙方提交的有關設計基礎資料
甲方最遲應于 年 月 日以前,向乙方提交如下:(1)地形圖;(2)地質資料;(3)房屋平面圖;(4)設計委托書;(5)根據口述整理的設計委托紀要;(6)房屋結構照片; (7)設計說明等第 項設計基礎資料,以作為乙方設計的依據。
第4條 設計收費
4.1雙方商定采取:(1)按房屋建筑面積的比例,計取設計費;(2)室內各部位裝飾裝修效果圖設計 元/份(每增加一份加收成本費 元);(3)專業施工圖設計 元/份(每增加一份加收成本費 元)的第 種方式。
4.2上列設計費合計為元整)。
第5條 設計的階段及其期限與設計費的支付
5.1定金的支付:本合同生效后,由甲方向乙方支付設計費的 以作為定金。
5.2設計的第一階段:乙方在收到甲方提交的有關設計資料并在實地勘測后10日內,提出設計構想,并形成設計方案平面圖(或創意透視草圖),由甲方審閱確認后,須向乙方支付設計費的 %, 即 元。
5.3設計的第二階段:乙方在收到5.2項設計費后的15日內,完成施工圖設計,包括平面布置圖、天花(砌墻、地臺)平面圖、效果圖及物料樣板,由甲方確認后,須向乙方支付設計費的 ,即
5.4設計的第三階段:乙方在收到5.3項設計費后20日內,完成所有圖紙、設計、包括立、剖面圖、大樣圖及物料清單等。
5.5設計修改費:甲方對一經確認的任何一個階段的設計提出修改意見,乙方將視修改量的大小另行收取設計修改費(其中涉及設計方案的修改,每次不低于1000元)。
5.6外出差旅費:如果甲方需要乙方派員到外地(大連市區以外)參加會議、指導、處理設計或施工中的問題等,除了按有關規定提供食宿、交通、辦公條件外,須向乙方支付1000元/天的費用。
5.7經甲乙雙方確認的圖紙、物料清單,由乙方加蓋公章后有效。否則,應為無效,即不對其后果承擔任何責任。
第6 甲方責任
6.1按本合同第3條約定的時間、項目向甲方提交設計基礎資料,并對其完整性、真實性負責。其中,如果逾期提交,乙方完成設計的時間隨之順延;如果因提交的資料有誤或對其提交資料提出修改,而導致設計返工,須另付設計修改費。
6.2對未經甲方確認或未付清設計費的圖紙不得索取帶走。
6.3施工中,甲方未經乙方同意不得修改圖紙。否則,因此而產生的后果,尤其是影響房屋結構、采暖、給排水、強弱電效果等不良后果,均由甲方承擔。
6.4未經乙方同意,不得將乙方投標書、設計方案、圖紙、數據、計算軟件等設計成果,向第三方轉讓或用于本合同外的項目。否則,按本合同第 9.3 項承擔違約責任。
6.5按時足額地向乙方支付設計費用。
第7條 乙方的責任
7.1按本合同約定的時間、項目向甲方交付設計成果。
7.2施工中,乙方將指派設計師到現場進行解釋圖紙和技術交底,并不定期地進行跟蹤、指導,協助解決技術上的問題,其期限為90天。如果甲方在該期限內要求設計師常駐施工現場進行配合、指導或在該期限屆滿后,仍需乙方設計師提供技術服務,則須按 1000 元/天的標準向乙方支付費用。
7.3因設計錯誤造成工程質量事故損失的,除應及時采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費。
7.4對甲方提出的有違反設計規范、標準的要求,應予以拒絕。
7.5參加本工程的竣工驗收。
第8條 合同的變更和解釋
8.1本合同生效后,如果任何一方非經與對方協商同意,不得變更和解除合同。
8.2雙方就合同變更和解除達成一致后,應制作補充協議,并由雙方簽字或蓋章生效。
第9條 違約責任
9.1本合同在履行期間,屬甲方單方要求解除合同的,如果乙方尚未開始設計工作的,則不退還已收取的定金;如果乙方已開始設計工作的,進行到何階段,就按該階段金額比例(不論該階段的設計量是否達到)向乙方支付設計費。屬乙方單方要求解除合同的,不論是否已經開始設計工作的,則應雙倍返還已經收取的定金。
9.2甲方逾期交付設計費和乙方由于自身原因逾期交付設計設計成果的,應按設計費總額的2‰的比例,由違約方向守約方支付逾期違約金。逾期超過15日以上的,守約方有權暫時中止履行本合同,并書面通知違約方。
9.3甲方未經乙方同意,將乙方的投標書、設計方案、圖紙、數據、計算軟件等商業秘密和設計成果,向第三方轉讓的,須一次性向乙方支付2萬元的違約金。
第10條 爭議的解決方式
10.1本合同在履行期間發生爭議時,雙方應協商解決。協商不成的,任何一方可向施工現場所在地有管轄權的法院提起訴訟解決。
第11條 其他
11.1甲方需要乙方安排設計人員配合加工訂貨、對外談判、制定施工技術方案、外出技術考察等,所需費用由雙方另行商定。 11.2乙方在設計及裝修施工的過程中,可不必征得甲方許可,在施工現場從事設計業務方面的廣告宣傳,并對裝修全過程的進展、竣工狀況進行拍攝記錄存檔。
11.3本合同經雙方簽字或蓋章并在甲方向乙方支付定金當日生效。本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方: 聯系電話:
乙方:
聯系人:
聯系電話:
年 月 日