套間裝修的簡單合同范本（通用3篇）

套間裝修的簡單合同范本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　為統一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的門面房和產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：

　　1、自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：

　　門頭廣告牌的設計、制作、安裝;

　　產品形象墻的設計、制作、安裝;

　　產品展示架的設計、制作、安裝;

　　店內主體色調的制定、粉刷;

　　店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;

　　甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。

　　2、自協議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

　　3、乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

　　4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。

　　5、本協議一式3份，甲方2份，乙方1份。

　　6、本協議修改由雙方協商解決。

　　7、本協議自雙方蓋章之日起生效至___年___月___日終止。

　　甲方：_______________________ 乙方：_______________________

　　法人：_______________________ 法人：_______________________

　　簽字日期：___________________ 簽字日期：____________________

套間裝修的簡單合同范本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計（附相關圖紙及工程項目預算一份）。

　　一、工程名稱：室內裝修及水電工程。

　　二、施工地點:________________________________

　　三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結算項目數量結算工程款。

　　四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正（工程款不含稅金；裝修工程款以最終結算數量計算。）

　　五、付款方式：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方（工程定金）總工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水電基礎工程驗收合格后）支付總工程款的20%______________元 ; ________

　　年_____月_____日（泥水工程驗收合格后）支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日（木工工程驗收合格）支付總工程款的20%_______________元)； _______年______月____（批灰工程驗收合格）支付總工程款的10%______________元）。

　　六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

　　七、保修期：保修為 年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內）。

　　八、責任：

　�。�1）、因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

　�。�2）、甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口（水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責），清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續（費用由甲方負責）。

　�。�3）、乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

　　（4）、如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。

　�。�5）、工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

　　（6）、附工程的驗收標準（水電、泥水、木工、批灰部份）

　　九、本合同范本一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。

　　甲方： 乙方：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽約日期：

套間裝修的簡單合同范本 篇3

　　反訴人：______________，男，_________年______月______日生，漢族，住_________________

　　被反訴人：___________________________裝飾工程有限公司

　　地址：___________________________________

　　反訴請求：

　　1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______________元;

　　2、因工程延誤工期，請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元____________元(_______元/天_____天);

　　3、反訴費用由被反訴人承擔。

　　事實與理由：

　　此致

　　__________________人民法院

　　反訴人：_________________

　　_________年____月_____日