2024住房裝修合同電子版（通用3篇）

2024住房裝修合同電子版 篇1

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《上海市建筑市場管理條例》，以及其他有關法律法規規定的原則，結合具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

　　第一條施工內容及工期：

　　1.住房結構：房型單層(式)壹室壹廚壹衛，建筑面積____平方米。

　　2.施工內容分項工程施工說明：

　　一地面部位：

　　二墻面部位：

　　三天頂部位：

　　四門窗部位：

　　五電氣水管：

　　六衛生間：

　　七家具：

　　八廚房：

　　4.工期：乙方提早一周通知甲方開工日期，雙方約定自_______年___月___日開工，至_______年___月___日竣工。工期天。

　　第二條料供應的約定：

　　乙方負責采購詳見乙方提供的對本合同中所用材料一律實行明碼標價的書面報價，除地磚、瓷磚、臺盆、淋浴器，外的材料、設備。并符合書面報價中約定品牌要求的合格產品，需甲方驗收。如不符應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。乙方發現材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。材料抵達現場后，乙方負責保管，由于保管不當造成的'損失，由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　第三條工程價款及支付方式;

　　總價款：￥________

　　第四條違約責任：

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。

　　2.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　第五條其他約定：

　　乙方需提供身份證復印件作為本項目擔保。由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修。如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方酌情收費。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　日期：日期：

2024住房裝修合同電子版 篇2

　　甲方(定作人)：

　　電話：

　　乙方(承攬人)：

　　電話：

　　鑒于：

　　1、甲方位于 房屋需要進行裝修。

　　2、乙方是多年從事房屋裝修工作的裝修隊的負責人，乙方擁有房屋裝修所需的設備和人員，乙方及其雇用的施工人員均具有相應資質且熟知房屋裝修工作相關的技術規范和安全操作規程。

　　3、乙方愿意為甲方裝修上述房屋，甲方表示同意。

　　甲乙雙方就乙方為甲方裝修 房屋相關事宜協商一致，特訂立本合同，以資雙方共同遵守。

　　第一條 裝修項目及造價

　　1.1 門廳、餐廳、客廳、臥室、廚房及衛生間的地磚鋪設。本項造價約為： 元。

　　1.2 廚房及衛生間的墻磚鋪設。本項造價約為： 元。

　　1.3 電路改造。本項造價約為： 元。

　　1.4 安供水管路改造。 本項造價約為： 元。

　　1.5 材料搬運費、垃圾清運費共計： 元。

　　以上1.1至1.5項預算總價款： 元，完工驗收后按實際工程量據實結算。

　　1.6 變更施工項目須經雙方書面認可，變更部分的價款按發生變更時雙方書面認可的價款結算。

　　1.7 上述造價包括人工費、管理費、垃圾清運費和乙方供料的材料費等裝修所需的各項費用，除上述列明的價款外，乙方不得要求甲方支付其他費用。

　　第二條 承攬方式及材料提供

　　2.1 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

　　2.2 甲方提供的材料為：

　　2.2.1 門廳、餐廳、客廳、臥室、廚房及衛生間的所用的地磚、墻磚。

　　2.2.2 套裝門。

　　2.2.3 插座、開關。

　　2.2.4 衛生潔具。

　　2.3 材料責任承擔

　　2.3 .1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

　　2.3 .2 乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與乙方承諾不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔;

　　第三條 裝修期限及進度協調

　　3.1 裝修工期 個日歷日;開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　3.2 乙方應服從甲方安排，與其他項目裝修人員協調配合，避免產生進度、場地、工序銜接等方面的沖突。

　　第四條 甲方權利義務

　　4.1 為乙方入場施工創造條件，清除影響施工的障礙物;以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”。

　　4.2 提供施工期間的水源、電源。

　　4.3 負責協調乙方與物管之間的關系。

　　4.4 負責到有關部門辦理裝修審批手續。因甲方未履行此項義務而造成的損失由甲方承擔。

　　4.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

　　4.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

　　4.7 甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。 4.8 按合同約定按時支付工程款。

　　第五條 乙方權利義務

　　5.1 按合同約定的項目施工，施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證裝修質量，按期完工。

　　5.2 裝修中的所有事宜均由乙方直接與甲方聯系，以確保工程中的統一指揮。乙方負責裝修的

　　5.3 保護好房屋原有的門窗、管道、電線、燈具等設施設備;不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施;不得損壞他人的房屋及物品。因乙方裝修原因造成住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由乙方負責修復和賠償。

　　5.4 裝修施工的時間和出入小區的手續應遵守物管的規定執行。

　　5.5 應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全。如發生安全事故，由乙方承擔賠償責任。

　　5.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　5.7 乙方施工應符合有關規范要求，不得野蠻施工、偷工減料、粗制濫造;乙方提供的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　5.8 裝修所形成的各種廢棄物，應當按照物管指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝修而產生的廢棄物及其他物品。因違反規定造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　第六條 工期延誤

　　6.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　6.1.1 工程量變化和設計變更;

　　6.1.2 不可抗力;

　　6.1.3 甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　6.1.4 甲方同意工期順延的其他情況。

　　6.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;

　　6.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

　　6.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條 質量標準

　　7.1 工程質量

　　7.1.1 乙方必須按照國家現行的技術標準、規范進行施工。

　　7.1.2乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準。

　　7.1.3凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

　　7.2 雙方約定本工程施工質量按GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》標準驗收。

　　第八條 工程驗收和保修

　　8.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

　　8.1.1 水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程的驗收;

　　8.1.2 油漆、面層涂料施工前的驗收;

　　8.1.3 竣工驗收。

　　8.2 乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

　　8.3 保修

　　在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第九條 工程款支付

　　9.1 雙方約定按下列方式支付工程款：

　　9.1.1 本合同簽訂后，預付 元。開工當日，甲方支付預付款 元。

　　9.1.2 完成50%的地磚鋪設后的二日內，甲方支付預付款 元。

　　9.1.3 完成全部的地磚鋪設后的二日內，甲方支付預付款 元。

　　9.1.4 竣工驗收(物管驗收)后三日內，雙方結算，結算后二日內，甲方支付剩余工程款。

　　9.2 甲方付款后，乙方應當出具相應金額的收據。

　　9.3 甲方只向乙方或持有乙方書面授權的人員支付工程款，其他人員無權向甲方索要工程款。 第十條 違約責任

　　10.1 合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價20%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

　　10.2 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。

　　10.3 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔。修理期間，甲方付款期限順延。

　　10.4 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

　　第十一條 合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，任何一方均可向合同履行地人民法院起訴。

　　第十二條 附則

　　12.1 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　12.2 本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。

　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

　　共同簽訂時間：

　　共同簽訂地點：

2024住房裝修合同電子版 篇3

　　發包方：_________________________承包方：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1。裝飾施工地點：

　　2。住房結構：房型房廳套，施工面積______________平方米。

　　3。裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4。承包方式：________。

　　5。工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1。工程總價款：￥_________元，大寫：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2。工程款付款方式按下列方式支付：

　　第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付_____________________元訂金，第二次付款時扣除

　　第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元

　　第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元

　　第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元

　　工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1。甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2。乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3。乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1。本工程執行08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、31/30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2。本工程由________方設計施工方案。

　　3。甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5。工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6。工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1。由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：_____________________

　　電話：___________________________

　　乙方：_____________________

　　電話：____________________________

　　簽訂地點：_____________________

　　簽訂日期：_____________________