裝飾裝修商定合同(通用30篇)
裝飾裝修商定合同 篇1
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點:.
1.3工程內(nèi)容及做法。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包料。
1.5工程期限_____歷天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份
甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設(shè)計費__________元,由甲方支付。
第三條甲方義務(wù)
3.1開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設(shè)損失的,有甲方自行負責(zé)。
3.2負責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3.3負責(zé)提供施工所需的水源、電源
3.4負責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系
3.5不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作
3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責(zé)材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務(wù)
4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理,負責(zé)本合同履行按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程
4.3嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄
4.4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責(zé)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)乙方驗收后應(yīng)負責(zé)妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責(zé)。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延
工程量變化和設(shè)計變更
不可抗力
甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%,即元。
8.2工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款,以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準。
8.4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責(zé),工期應(yīng)當(dāng)順延:
不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、設(shè)備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠于驗收因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,由乙方負責(zé)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負責(zé)。乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.4未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責(zé)。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知對方,并辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
9.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定
10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖,必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖,經(jīng)甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結(jié)果,甲方應(yīng)予以承認。
10.5工程竣工后,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
10.6雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第十一條《工程預(yù)算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:_____________
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
地址:_____________地址:_____________
電話:_____________電話:_____________
裝飾裝修商定合同 篇2
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)的規(guī)定,為了明確甲乙雙方責(zé)任權(quán)利,能確保工程安全,文明,順利施工,結(jié)合本工程具體情況,為了明確雙方責(zé)任,經(jīng)雙方在平等,團結(jié)的原則下,經(jīng)雙方協(xié)商一致認可下,特簽訂本合同。
一、工程名稱:
_____煤礦建筑室內(nèi)裝修工程。
二、工程地點:
_____煤礦。
三、承包輕工:
硅酸鈣板吊頂,鋁單板吊頂?shù)取?/p>
四、承包價格:
1、更衣間、洗浴室吊頂:
硅酸鈣板吊頂和鋁單板吊頂(其中有平板和異形及鋁格柵方管吊頂),工費:25元/M2,按占地面積計算。
2、走廊吊頂:鋁單板吊頂,木工板做燈槽,木工板加硅酸鈣板。工費:30元/M2按占地面積計算。 ,
3、每間房有窗口的:木工板底加硅酸鈣板,工費:25元/M2,按展開面積計算。
五、甲方負責(zé)提供施工材料,電源到位,其它以外,其它一切機械與工具等均由乙方自理負責(zé)配備。
六、工期要求:
1、工期:_____年___月___日-_____年___月___日。
2、乙方根據(jù)甲方的總、月、日施工進度計劃和施工員下達的施工任務(wù),單所規(guī)定的期限內(nèi)完成。如乙方逾期完成,甲方有權(quán)對乙方以相應(yīng)的處罰,按延誤一天罰500-1000元。
七、質(zhì)量標準及驗收要求:
1、本工程施工,乙方應(yīng)嚴格按照現(xiàn)行國家標準與所在地區(qū)有關(guān)本工程質(zhì)量驗收評定標準,乙方在完成每項施工部位或工序后,應(yīng)認真自檢互檢后報甲方復(fù)檢驗收,并按國家標準(GB50300-20__)工程質(zhì)量檢驗評定標準進行實測。
2、按照《建筑工程管理條例》的規(guī)定,乙方對承包的工程向甲方承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任,乙方必須遵照設(shè)計院、甲方、監(jiān)理及有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量交底,精心組織施工,出現(xiàn)問題必須服從甲方整改意見,限期整改,如逾期整改,甲方有權(quán)對乙方照章罰款,因乙方施工質(zhì)量低劣,且屢催無法履行合同,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)由本次而造成的一切損失。
3、乙方對現(xiàn)場所有已完工的工程,對成品有保護的義務(wù),如有損壞,乙方須自費修復(fù)至原狀。
4、對自承包分項工程中,對成品有保護的義務(wù),凡在保修期內(nèi)出現(xiàn)吊頂不平、脫落等現(xiàn)象,均由乙方無償修復(fù)。
5、施工整體質(zhì)量必須達到樣板間的質(zhì)量要求。
6、乙方施工的工程未能達到上述質(zhì)量標準、安全生產(chǎn)、文明施工、施工進度嚴重滯后等,甲方將對乙方采取罰款處理。
八、付款方式:
乙方在施工中途支付生活費,施工完后支付55%,竣工驗收后支付100%。
九、衛(wèi)生:
1、每天做好施工現(xiàn)場的工后落手清,打掃宿舍內(nèi)外環(huán)境,確保施工現(xiàn)場文明、整潔和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。
2、施工后要清理垃圾。
十、施工期人為造成的安全事故,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十一、嚴禁打架、斗毆、集體鬧事、如有發(fā)生甲方將對乙方每次罰款200-500元。
十二、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方共同簽字后生效,保修期滿后,保修條款亦自動失效。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
_____年_______月_______日
裝飾裝修商定合同 篇3
甲方:_________
乙方:_________
依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況裝飾工程施工地點:_________施工內(nèi)容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自____年____月___日開工至___年____月___日竣工。
合同總價款:_________其中:人工費___元,材料費____元。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施,并經(jīng)乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備,并說明使用注意事項。
協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________為乙方駐現(xiàn)場代表,負責(zé)合同履行。
按要求組織施工,解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:甲方不能按約定提供開工條件。
設(shè)計變更和工程量變化。
甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9,甲方?yīng)補償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方____元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方____元違約金。
四、工程價款支付開工日前三天,甲方支付總價款的_____%,計_____元;工程日期過半,甲方再支付總價款的___%,計_____元;驗收合格三日內(nèi),甲方支付總價款的剩余部門,計____元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表。
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi),經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管。
由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)。
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。
如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。
如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責(zé)。
六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單后方可進行該項目施工。
凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負。
給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為依據(jù),以《天津市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1.2乙方應(yīng)認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗收單。
甲方自接到工程驗收單七日內(nèi)驗收,在驗收單上簽字。
甲方無正當(dāng)理由不按時驗收,超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_____.
2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為:_____.
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價款的____%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補損失時,當(dāng)事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請___調(diào)解。
協(xié)商或調(diào)解不成時,雙方可以按下述第____種方式解決:1.由_____仲裁委員會仲裁;2.向人民法院起訴。
十一、其他約定_________
十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:1.本合同條款及合同附表;2.施工圖紙及做法說明;3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;4.補充規(guī)定。
十四、其他1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業(yè)主:___承包方:_____
注冊地址:_____注冊地址:_______
住地:_________住地:________
法定代表人:___法定代表人:_____
委托代理人:___委托代理人:_____
聯(lián)系電話:_____聯(lián)系電話:________
____年___月___日____年___月___日
裝飾裝修商定合同 篇4
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱) 建筑安裝工程有限責(zé)任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4 施工日期:自 年 月 日始,至 年 月 日止,工期共 個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),即一年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,乙方實行全部保修;并承擔(dān)甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,收費內(nèi)容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責(zé)任,甲方概不承擔(dān)。
8.4施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
裝飾裝修商定合同 篇5
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,保護雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《省保護消費者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(qū)(縣)路(村)巷號樓層室。
3.住房結(jié)構(gòu):
4.裝修施工內(nèi)容:
室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7.工期:自_______年_______月_______日開工,至_______年_______月_______日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級抵現(xiàn)場時限
備注
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格和產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2.乙方采購的材料
乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付部價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求,甲方應(yīng)另行支付費用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議,補充協(xié)議系本合同組成部分)。
3.雙方款項往來,均應(yīng)出具發(fā)票(或收據(jù))。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應(yīng)在開工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
、畚唇(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方
因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項如數(shù)退還給甲方。
3.乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
5.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
八、糾紛處理方式
1.本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請裝飾施工住房所在地的建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會調(diào)解。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,對本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當(dāng)事人未約定_____機構(gòu),事后又沒有達成書面_____協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協(xié)議一式份,甲,乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
本合同附件有:
甲方(簽章):
法定代表人:
地址:
電話:
郵編:
乙方(蓋章)
委托代理人:
住址:
電話:
郵編:
開戶銀行
戶名:
帳號:
簽訂日期:_______年_______月_______日
裝飾裝修商定合同 篇6
你好,你咨詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎么樣的,
反訴人;李,,,男,年月日生,漢族,住南京市區(qū)
被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司
地址:_________________南京市珠江路39號
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);
3、反訴費用由被反訴人承擔(dān)。
事實與理由:
20__年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區(qū)宏運國際村B16。合同約定工程期限66天,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監(jiān)理;工程竣工后,被反訴人應(yīng)通知反訴人驗收,經(jīng)驗收合格后,雙方進行工程結(jié)算;由于被反訴人延誤工期的,每延誤一天應(yīng)支付違約金80元。20__年4月經(jīng)監(jiān)理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,后反訴人另找他人部分整改,并支付費用2497元。
另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結(jié)束,已延誤工期145天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權(quán)益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
此致
南京市江寧區(qū)人民法院
反訴人:_________________
_____年_____月_____日
裝飾裝修商定合同 篇7
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或_____部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1.甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業(yè)地址:
編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
簽約地址:
裝飾裝修商定合同 篇8
發(fā)包方(簡稱甲方):_______________
承包方(簡稱乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》中華人民共和國建設(shè)部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:材料費:______,人工費:______管理費:______,設(shè)計費:______垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____其他費用:______
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件(略))后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投訴。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:1.2.3.4.5.
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
裝飾裝修商定合同 篇9
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 編 號:
北京市工商行政管理局監(jiān)制
XX年三月修訂
使 用 說 明
1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。
2、工程承包方(乙方),應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。
3、甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式兩份,合同雙方各執(zhí)一份;凡在本市各市場內(nèi)簽訂此合同的,應(yīng)當(dāng)一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工:雙方通過設(shè)計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
5、竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測)全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格:承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的,均視為驗收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號:
聯(lián)系電話: 手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
住所:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
委托代理人: 聯(lián)系電話:
建筑資質(zhì)等級證書號:
本工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
裝飾裝修商定合同 篇10
裝修人: ________(以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業(yè): ________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點:________。
2、房屋結(jié)構(gòu):________。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求:[詳見附表1-1、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方各一份,并雙方確認]。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業(yè)提供裝飾裝修材料明細表);
(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表)。
二、工程期限
工程期限________天,開工日期:________年 ________月________日,竣工日期: ________年 ________月 ________日。
出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認,工程相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發(fā)包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商,工程相應(yīng)調(diào)整。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,
其中含:設(shè)計費 元,管理費 元,稅金 元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計 元,其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付;
(1)木工進場前,支付總價款40%,計 元;
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計 元;
(3)余款3% 元,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設(shè)計方案等原因調(diào)整工程造價的,應(yīng)在工程驗收合格后按工程決算結(jié)清。
雙方款項往來,均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備見附表4:
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準、環(huán)保標準,否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進度計劃及供應(yīng)到現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收簽字,并由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的,由乙方負責(zé)賠償。
2、乙方采購的材料、設(shè)備見附表5:
凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符,并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告,其中包括環(huán)保檢測資料。
乙方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家標準,否則對工程造成的損失由乙方負責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
五、工程變更
1、 施工過程中甲方提出修改設(shè)計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進行調(diào)整,由此引起增減費用、工程變動,應(yīng)在油漆工程進場前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
六、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、 乙方在施工期內(nèi)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,確保施工安全。
3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截撠?zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
七、工程質(zhì)量、驗收及結(jié)算
1、 工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行,并按本合同約定履行。
2、 甲、乙雙方應(yīng)按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,并填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設(shè);(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛(wèi)生。
3、 工程竣工后,乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應(yīng)承認實際竣工時間為竣工日期,并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費用。
4、 工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應(yīng)在工程決算批準后的3日內(nèi)結(jié)清余款。
5、 工程未經(jīng)竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
6、 工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標準。如甲方提出對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測時,甲方應(yīng)當(dāng)在檢測前15日保持每日通風(fēng)4小時的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
九、其它一般規(guī)定
對甲方的規(guī)定:
1、 甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報登記,并告知鄰里,負責(zé)處理鄰里關(guān)系。
2、 甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)取保護措施。
3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。
4、 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。未經(jīng)有權(quán)部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應(yīng)承擔(dān)由,此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
5、 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān),工程相應(yīng)順延。
6、 負責(zé)提請有關(guān)部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費用。
8、 甲方指派 為代表,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系。
對乙方的規(guī)定:
1、 乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工。
2、 工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行管理。
3、 乙方指派 為駐工地代表,負責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào),代表乙方辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。
十、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。
十一、其它約定
十二、違約責(zé)任
甲、 乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任,賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失:甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供原料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應(yīng)按工程總造價的0.5%賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5%支付違約金。
乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5%支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預(yù)算總造價10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
十三、爭議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決或請揚州市裝飾行業(yè)協(xié)會、揚州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十四、附則
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一分,附件 份,有同等法律效力。
甲方:________
乙方:________
________年________月________日
裝飾裝修商定合同 篇11
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況:
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛(wèi)
3、施工內(nèi)容:詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖
4、委托方式:裝修房屋合同5、工程開工日期: 年 月 日
6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數(shù): 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預(yù)算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設(shè)計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認增加的費用,應(yīng)另行計算。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市家居裝飾專業(yè)委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)部門規(guī)定,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
2、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支
付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管。由保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算(注:施工工費包括人工費)。
首付:材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工后一次結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
第六條:違約責(zé)任:
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第七條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決的,或協(xié)商、調(diào)解解決不成
時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條:合同變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內(nèi)容的,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視本合同解除。
第九條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:
乙方:
年 月 日
裝飾裝修商定合同 篇12
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況:
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛(wèi)
3、施工內(nèi)容:詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖
4、委托方式:
5、工程開工日期: 年 月 日
6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數(shù): 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫 元)詳見《預(yù)算表》
1、材料款 元;
2、人工費 元;
3、設(shè)計費 元;
4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元;
6、管理費 元;
7、稅金(4%) 元;
8、其它費用 元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認增加的費用,應(yīng)另行計算。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市家居裝飾專業(yè)委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)部門規(guī)定,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
2、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的.合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管。由保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算(注:施工工費包括人工費)。
首付:材料款100% 元
施工工費50%合計 元
工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元
如有增減竣工后一次結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
第六條:違約責(zé)任:
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第七條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決的,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。
第八條:合同變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內(nèi)容的,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視本合同解除。
第九條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾裝修商定合同 篇13
上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是,雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
______________人民法院
上訴人:_________________
裝飾裝修商定合同 篇14
發(fā)包方(簡稱甲方):______________身份證號:____________________________
承包方(簡稱乙方):______________身份證號:____________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:_________________________________。
2.住房結(jié)構(gòu):__________房__________型__________房__________廳__________套,施工面積__________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容:__________________________________________________。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自______年_______月______日開工,至______年______月______日竣工,______工期______天。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除。
(2)第二次,合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元。
(3)第三次,施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元。
(4)第四次,竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價10%合計_________元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由________方設(shè)計施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔(dān),工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
六、其它事項
1、甲方應(yīng)在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元,甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交_________人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式_______份,甲、乙雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字/蓋章):_____________________乙方(簽字/蓋章):_____________________
聯(lián)系電話:____________________________聯(lián)系電話:____________________________
______________年__________月_________日______________年__________月_________日
裝飾裝修商定合同 篇15
甲方:電動汽車有限公司
乙方:建設(shè)工程有限公司
因甲方資金及基地始終未落實,雖多次延緩開工時間但仍未能滿足乙方進場開工的條件,故雙方?jīng)Q定廢除 20xx年xx月xx日簽訂的裝飾裝修工程合同并重新商定如下條款,雙方共同遵守:
一、甲方現(xiàn)已收取乙方合同定金 萬元。
二、甲方現(xiàn)已確定選址在 。
三、甲方承諾將基地周邊圍墻建設(shè)、鋼網(wǎng)結(jié)構(gòu)廠房建設(shè)或部分裝飾裝修工程內(nèi)部議標后發(fā)包給乙方。
四、開工時間:甲方將以上工程發(fā)包給乙方,確定的開工時間為 年 月 日,甲方至少提前一周書面通知乙方作進場準備。
五、取費標準及付款方式: 甲方將工程發(fā)包給乙方,乙方嚴格以20__年湖北省建筑工程消耗量定額或建筑裝飾裝修工程消耗量定額為取費標準向甲方收取承包費用。乙方進場后甲方在三日內(nèi)向乙方支付總單項工程款的25%作為預(yù)付款,以后每月按工程進度支付已完工程總額的75%,工程竣工驗收后甲方向乙方支付97%,剩余3%作為質(zhì)保金一年內(nèi)付清。
六、違約責(zé)任:此次甲乙雙方商定的各條款均受以上合同定金的束縛,任何一方違約都將承擔(dān)相對應(yīng)的法律責(zé)任。例如:以上項目不能按本合同約定的時間開工,甲方除了按相關(guān)法律法規(guī)及時向乙方退賠合同定金外還須承擔(dān)自己給乙方帶來的經(jīng)濟損失;又如:乙方在提前一周收到甲方開工通知后若不能按約定的時間進場開工將被視為自動放棄,乙方無權(quán)向甲方退還合同定金等等。
七、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字有效,凡未盡事宜另行商議。
甲方:
乙方:
日期:
裝飾裝修商定合同 篇16
合同編號:_________ 發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________ 委托代理人:_________ 單位:_________ 住所地址:_________ 聯(lián)系電話:_________ 承包方(以下簡稱乙方):_________ 法定代表人:_________ 注冊地址:_________ 聯(lián)系電話:_________ 依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守!
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米!
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
。3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)!
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表
三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天____月____日; 竣工日期_________天____月____日;
1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表
一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表
二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)!
第二條 施工單位資格 乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應(yīng)
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收!
第四條 工程質(zhì)量
4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準!
4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變!
4.5 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償!
4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé),經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)!
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:_________!∫曳綉(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表
八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表
八:工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表
九:工程結(jié)算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表
十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至____日,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
。2)完成_________%的工程量之日后的____日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
。3)竣工驗收后____日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款!
。4)竣工驗收合格________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款!〖追街Ц豆こ炭,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項!
6.3 雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票!
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金?⒐を炇蘸细窈骭_______年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方!
第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定 甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條 工程監(jiān)理
8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)!
8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理!
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔(dān)!
9.2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表
六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))!
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項!
第十條 乙方駐工地代表 乙方任命駐工地負責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用!
10.3 乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)!
第十一條 甲方工作 1
1.1 甲方應(yīng)在開工前_________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的家具、陳X等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項!1
1.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作!1
1.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用!1
1.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù); 1
1.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作; 1
1.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作 1
2.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程; 1
2.2 嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境; 1
2.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳X,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通; 1
2.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場!1
2.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底!1
2.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。 1
2.7 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條 工程變更 工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表
七:裝飾裝修工程變更單)!
第十四條 工期延誤 1
4.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化或設(shè)計變更;
。2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。 1
4.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。 1
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。 1
4.4 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延!
第十五條 違約責(zé)任 1
5.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失; 1
5.2 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責(zé); 1
5.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失; 1
5.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。 1
5.5 由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)修理,工期不予順延; 1
5.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。 1
5.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任!1
5.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任!
第十六條 合同的變更和解除 1
7.1 合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。 1
7.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))!
第十八條 聲明及保證 甲方: 1
8.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同!1
8.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效!1
8.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為!1
8.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力!∫曳剑骸1
8.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。 1
8.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效!1
8.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為!1
8.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何
第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年!∫环竭`反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失!
第二十條 不可抗力 本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等!∪缫虿豢煽沽κ录陌l(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行!
第二十一條 通知 2
1.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式!2
1.2 各方通訊地址如下:_________!2
1.3 一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任!
第二十二條 爭議的處理 2
2.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋!2
2.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴!
第二十三條 解釋 本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋!
第二十四條 補充與附件 本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力!
第二十五條 合同效力 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年,自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份!〖追剑ㄉw章):_________ 乙方(蓋章):_________ 委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________ 附件 附件
一:裝飾裝修工程施工項目確認表 附件
二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表 附件
三:家庭居室裝飾裝修工程報價表 附件
四:甲方提供裝飾裝修材料明細表 附件
五:乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件
六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙 附件
七:裝飾裝修工程變更單 附件
八:工程驗收單 附件
九:工程結(jié)算單 附件
十:工程保修單
返
裝飾裝修商定合同 篇17
合同編號:________
發(fā)包人:________承包人:________
住所:________住所:________
委托代理人:________
營業(yè)執(zhí)照號:________電話:________
委托代理人:________電話:________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:______________________________________.
1.2工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表)
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
。1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表);
。3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)
1.4工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫)________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)
第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
。2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1開工前________天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
5.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
裝飾裝修商定合同 篇18
裝飾裝修單位: 幢 號,業(yè)主使用人: 以下簡稱裝修人;
裝飾裝修企業(yè): 以下簡稱裝修公司;
中山市物業(yè)管理有限公司,以下簡稱物管公司。
為加強商鋪室內(nèi)裝飾裝修管理,保證裝飾裝修工程和安全,維護公共安全和公眾利益,共同營造一個安全、舒服、優(yōu)良的生活環(huán)境,就居小區(qū)商鋪裝飾裝修管理一事,簽訂如下協(xié)議:
一、裝飾裝修安裝工程內(nèi)容:
拆墻改建(詳見附圖) □木工裝飾 □空調(diào)設(shè)備
室內(nèi)用電系統(tǒng)增改 □衛(wèi)生間設(shè)備 □燈箱廣告牌
其它:
二、裝修工程施工期限:
年 月 日起至 年 月 日止,裝修人須在該時間內(nèi)裝修完畢,過期須辦理延期手續(xù)。
三、允許施工時間:
星期一至星期六上午8:00- 2:00,下午 4:00- 8:00,星期日與其它時間不得施工,特殊情況以物管公司通知為準。
四、廢棄物的清運和處置:
所有因裝修安裝工程而產(chǎn)生的材料、廢料和垃圾(包括:沙、石、灰、水泥、泥頭、木屑)等散裝物品須用袋包裝后由裝修公司自行清運到物管公司指定的地點,裝修垃圾清運費按每 00平方米300元計交到物管公司,由物管公司統(tǒng)一清運到堆放垃圾地點。
五、樓宇外立面管理要求:
1、不得改變?nèi)魏伍T、窗的款式和設(shè)計功能,室外燈箱廣告牌、商鋪招牌須按物管公司指定的規(guī)格進行安裝(不得遮蔽二樓住戶凸窗,厚xx年保修期和廚房衛(wèi)生間防滲漏工程五年的保修期由裝修人與裝修公司簽訂裝修合同,如因未簽訂合同而造成損失的由裝修人自己承擔(dān)責(zé)任。
2、商鋪裝修竣工自表面驗收檢查合格之日起至商鋪投入使用30日后,如無異,F(xiàn)象方可退領(lǐng)裝修保證金(不計利息)
3、在裝修時嚴禁損壞墻面、地面地磚,不得安裝防雨蓬。
4、商鋪的裝修不得使用易燃材料,乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求
5、安裝空調(diào)外機時,必須由物管公司指定位置統(tǒng)一安裝。
六、違約責(zé)任:
1、未經(jīng)物管公司批準就進行施工的違章裝修安裝項目,裝修人必須自行拆除并恢復(fù)原樣,經(jīng)通知后在期限內(nèi)未拆除或拒絕恢復(fù)原樣的工程內(nèi)容,物管公司將另行安排人員施工,所產(chǎn)生的費用和損失由裝修人負責(zé)承擔(dān)。
2、電氣線路、給排水系統(tǒng)、防滲漏等隱蔽工程必須按物管公司要求或相關(guān)規(guī)定,規(guī)范要求施工,如經(jīng)檢查有不符合的,經(jīng)通知后必須拆除遮擋部分進行整改,直到合格為止。如有拒不整改或經(jīng)三次整改仍不合格的,將對貴商鋪要求進行停工整改處理,所造成的費用和損失由裝修人或裝修公司負責(zé)承擔(dān)。
3、商鋪裝飾裝修工程違章施工、違章改建、空調(diào)安裝損壞外墻等不合格工程內(nèi)容物管公司將限期整改,整改后進行復(fù)驗,直到合格為止。如拒不整改或經(jīng)三次整改仍不合格時,物管公司將另行安排施工人員進行施工或停電停工整改,因此而產(chǎn)生的一切費用和損失由裝修人負責(zé)承擔(dān)。
4、裝修人或裝修公司在裝飾裝修活動過程中有違章施工、違章改建、空調(diào)安裝不合格等行為未整改合格時,物管公司將不予辦理按金退領(lǐng)手續(xù),如因此造成損失或產(chǎn)生費用的,物管公司將從裝修保證金中扣除相應(yīng)金額。
5、屬裝修公司責(zé)任的由裝修人自行向裝修公司追償。
6、乙方在裝修改造過程中對商鋪及他人的設(shè)施設(shè)備等造成損毀的,由乙方負全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
7、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防,電路,空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響、并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
七、其它約定:
1、為保證本商場裝修工程的質(zhì)量,物管公司將不定時派人到現(xiàn)場進行嚴格的監(jiān)督和指導(dǎo)施工,裝修人和裝修公司須配合物管公司對商鋪裝修活動的監(jiān)督、檢查。
2、物管公司有權(quán)制止裝飾裝修活動中的影響公眾利益、公共安全和影響周圍住戶正常生活的相關(guān)行為。
3、裝飾裝修工程技術(shù)質(zhì)量和所用的產(chǎn)品質(zhì)量由裝修人按裝修合同約定和相應(yīng)的質(zhì)量標準自行進行驗收或委托相關(guān)部門進行驗收,物管公司只負責(zé)對現(xiàn)場進行檢查有無違反法律 、法規(guī) 和違反本協(xié)議的行為。
裝修人簽名(蓋章)年月日
裝飾裝修商定合同 篇19
裝飾裝修合同范本(一)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市保護消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責(zé)人)
身份證:聯(lián)絡(luò)方式:
家庭住址:
第一條工程概況
1、裝潢施工地點:
2、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3、承包方式:
4、裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責(zé)將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責(zé)將貨物運送至施工現(xiàn)場)。
5、總價款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。
6、工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1、乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊負責(zé)人的職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2、乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
3、乙方負責(zé)人負責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負責(zé)賠償。
3、乙方必須負責(zé)進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4、為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負責(zé)運輸退回供應(yīng)商。
5、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗收-甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
7、工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
8、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費用。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認后施工。
3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負責(zé)。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1、工程款付款方式:經(jīng)雙方認可,工程款付款時間表如下:
協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整
所有工程竣工,驗收合格之后,甲方支付乙方____元整
剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個月內(nèi)支付。
合計______元整。
第七條其它事項
1、甲方工作:
。1)甲方應(yīng)在開工當(dāng)天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2、乙方工作:
。1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
。2)全權(quán)負責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條違約責(zé)任
1、甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4、工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責(zé)。
5、工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責(zé)。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)盡量協(xié)商;蛉魠f(xié)商不成時,可以按照本協(xié)議約定向:
____區(qū)仲裁委員會申請仲裁;
____人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1、協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1、工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責(zé)人保管。工程竣工驗收時,甲方負責(zé)提供新鎖____套,由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。
2、本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址:住址:
電話:電話:
身份證號:身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:____
裝飾裝修合同范本(二)
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積12272、00平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為:¥元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責(zé)指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;()如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責(zé)人簽字為準,并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:乙方單位名稱
(蓋公章)(蓋公章)
法人代表:法人代表:
裝飾裝修合同范本(三)
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,保護雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《省保護消費者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1、甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本。ㄊ校┚哂薪ㄖb飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶。
2、裝修施工地點:市區(qū)(縣)路(村)巷號樓層室。
3、住房結(jié)構(gòu):
4、裝修施工內(nèi)容:室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5、承包方式:
6、總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7、工期:自年月日開工,至年月日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1、甲方提供的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級抵現(xiàn)場時限
備注
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格和產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2、乙方采購的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商(品牌)單位數(shù)量質(zhì)量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應(yīng)向甲方提交購貨發(fā)票,并均應(yīng)用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
3、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)和賠償;屬乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1、合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;年月日前,甲方支付總價款的%,計元;年月日前,甲方支付部價款的%,計元;年月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。
2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求,甲方應(yīng)另行支付費用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議,補充協(xié)議系本合同組成部分)。
3、雙方款項往來,均應(yīng)出具發(fā)票(或收據(jù))。
六、其它
(一)甲方工作
1、甲方應(yīng)在開工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備,并說明使用注意事項。
2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
。ǘ┮曳焦ぷ
、賲⒓蛹追浇M織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
、谥概桑ㄐ彰橐曳今v工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
、畚唇(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
、芤曳皆谄溲b飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責(zé)任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項如數(shù)退還給甲方。
3、乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
4、甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
八、糾紛處理方式
1、本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請裝飾施工住房所在地的建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會調(diào)解。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,對本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由----------仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人未約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協(xié)議一式份,甲,乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
本合同附件有:
甲方(簽章):乙方(蓋章)
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
開戶銀行
戶名:
帳號:
簽訂日期:年月日
裝飾裝修商定合同 篇20
上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
裝飾裝修商定合同 篇21
發(fā)包方(甲方) 身份證號碼:
承包方(乙方) 身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:
4、開工日期:本工程從年月日至年月
5、工程質(zhì)量:按甲方施工項目施工,按相關(guān)裝修標準驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復(fù)合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內(nèi)888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯(lián)線移位空調(diào)走專線,客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標準厚度。
2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力PPR,熱水家裝管西蒙開關(guān)面板。
3、油漆:華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務(wù)及職責(zé)
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
五、乙方義務(wù)及職責(zé)
1、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,保證質(zhì)量完成合同約定工程內(nèi)容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質(zhì)量現(xiàn)場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質(zhì)期為二年。
六、工程造價
本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務(wù)再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結(jié)清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
日期:
裝飾裝修商定合同 篇22
甲方:
電話:
地址:
法定代表人:
乙方:
證件號碼:
住址:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,在平等自愿、公平公正、協(xié)商一致、誠實信用的基礎(chǔ)上,簽訂本合同。
一、合同期限
甲乙雙方同意按以下第 種方式確定本合同期限。
、有固定期限:從 年 月 日起至 年 月 日止, 其中試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。
、無固定期限:從 年 月 日起,其中試用期自 年 月 日起至 年 月 日止。
、以完成 工作任務(wù)為勞動合同期限:自 年 月 日起至完成本項工作任務(wù)之日即為勞動合同終止日。
二、工作內(nèi)容和工作地點
乙方根據(jù)甲方要求,經(jīng)過協(xié)商,從事 工作。甲方可根據(jù)工作需要和對乙方業(yè)績的考核結(jié)果,按照合理誠信原則,變動乙方的工作崗位,乙方服從甲方的安排及培訓(xùn)等工作。
甲方安排乙方所從事的工作內(nèi)容及要求,應(yīng)當(dāng)符合甲方依法制定的并已公示的規(guī)章制度。乙方應(yīng)當(dāng)按照機房安排的工作內(nèi)容及要求履行勞動義務(wù),按時完成規(guī)定的工作數(shù)量,達到規(guī)定的質(zhì)量要求。
甲乙雙方約定勞動合同履行地為 。
三、工作時間和勞動報酬
甲方實行標準工時制,因工作需要確需延長工作時間的,經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。
甲方應(yīng)當(dāng)每月至少一次以貨幣形式支付乙方工資,不得克扣或者無故拖欠乙方的工資。乙方在法定工作時間內(nèi)提供了正常勞動,甲方向乙方支付的工資不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標準。
1、甲方承諾每月 日為發(fā)薪日;
2、乙方在試用期內(nèi)的工資為每月 元;
3、經(jīng)甲乙上方協(xié)商一致,對乙方的工資報酬做下列分配:
、乙方的工資報酬按照甲方依法制定的規(guī)章制度中的內(nèi)部工資分配辦法決定,根據(jù)乙方的工作崗位確定其每月工資為 元。
、甲方對乙方實行基本工資和績效工資相結(jié)合的內(nèi)部工資分配辦法,乙方的基本工資確定為每月 元,以后根據(jù)內(nèi)部工資分配辦法調(diào)整其工資;績效工資根據(jù)乙方的工作業(yè)績、勞動成果和實際貢獻按照內(nèi)部分配辦法考核確定。
、甲方實行提成工資制,根據(jù)甲乙雙方平等自愿的條件下作出下列提成工資制:
5—10萬單子按 %提成;
10—15萬單子按 %提成;
15萬以上單子按 %提成。
、提成每月20號按客戶所交工程款的比例發(fā)放;
、中途無故不干丟下工地不管等原因,甲方無理由拒絕發(fā)放乙方的一切工資以及提成,清潔嚴重的甲方可追究其法律責(zé)任。
4、甲方根據(jù)企業(yè)經(jīng)營效益、當(dāng)?shù)卣嫉墓べY指導(dǎo)線、工資指導(dǎo)價位等,合理提高乙方工資。
四、勞動管理
甲方必須嚴格執(zhí)行勞動政策和有關(guān)勞動管理的法律規(guī)定,并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立、健全勞動制度及各項規(guī)章。
甲方有監(jiān)督乙方遵章守紀、安全工作、職業(yè)道德及工作任務(wù)完成情況的權(quán)利。
乙方應(yīng)嚴格遵守公司紀律和規(guī)章制度,不得把公司的各種機密和與公司利益有關(guān)的文件泄露給他人,若發(fā)現(xiàn)并對本公司已造成客戶流失經(jīng)濟損失的,應(yīng)根據(jù)后果及責(zé)任大小給予賠償。
工作中應(yīng)服從甲方管理,積極完成所從事的工作。
五、合同的變更、解除、終止和續(xù)訂
甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn)、調(diào)整經(jīng)營項目,或者由于情況變化,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
在下列情況下,甲方可以解除合同:
1、乙方在試用期內(nèi)經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件的;
2、乙方患病或非因工負傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作又無法安排其他工作的;
3、參照國務(wù)院《國營企業(yè)辭退違紀職工暫行規(guī)定》,乙方屬于應(yīng)予辭退的;
4、甲方歇業(yè)、宣告破產(chǎn),或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的。
在下列情況下,乙方可以解除合同:
1、甲方違反國家規(guī)定,無安全防護設(shè)施,勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣,嚴重危害乙方身體健康的;
2、甲方無力或不按照本合同規(guī)定支付乙方勞動報酬的;
合同期限屆滿,應(yīng)即終止執(zhí)行。由于經(jīng)營、工作需要,甲乙雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂合同。
六、勞動爭議處理
甲乙雙方因履行本合同發(fā)生勞動爭議可以協(xié)商解決。不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的可以向本單位勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解;調(diào)節(jié)不成的,可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。提出仲裁要求的一方應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請。對仲裁裁決不服的,可以自收到?jīng)_裁裁決之日起十五日內(nèi)向人民法院提起訴訟。
甲方違反勞動法律、法規(guī)和規(guī)章,損害乙方合法效益的,乙方有權(quán)向勞動保障行政部門和有感部門舉報。
七、其他
勞動合同期內(nèi),乙方戶籍所在地址、現(xiàn)居住地址、聯(lián)系方式等發(fā)生變化,應(yīng)當(dāng)及時告知甲方,以便于聯(lián)系。
本合同未盡事宜,均按國家有感規(guī)定執(zhí)行,國家沒有規(guī)定的,通過雙方平等協(xié)商解決。
本合同不得涂改。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同于 年 月 日生效。
本合同未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商在附補充協(xié)議。
甲方:
法定代表人:
年 月 日
乙方:
年 月 日
裝飾裝修商定合同 篇23
合同編號:_____________
發(fā)包人:________________
承包人:________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。
甲方的有效證明:________________________________
乙方為經(jīng)工商行政管理部門注冊登記的企業(yè),企業(yè)資質(zhì)情況:_________
2.裝飾施工地址:_________區(qū)_________路_________號_________樓_________室。
3.住房結(jié)構(gòu):________________房型________房_________廳_________廚________衛(wèi)________陽臺,套內(nèi)施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:。
5.承包方式:________________。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣:________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,稅金:________元,
其他費用:________________元。
雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內(nèi)容、材料,該部分的工程款應(yīng)當(dāng)按實計算。
第二條材料供應(yīng)
1.甲方提供的材料、設(shè)備:。
甲方負責(zé)供應(yīng)的林料、設(shè)備應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時送到施工現(xiàn)場,甲乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù)。
甲方提供的材料按時送到現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管。
由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格、色調(diào)差異,應(yīng)及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質(zhì)量問題或影響裝飾設(shè)計效果,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料、設(shè)備及報價:。
乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合本合同主材料、設(shè)備報價單的規(guī)定。
乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,甲方有權(quán)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格、色調(diào)、品質(zhì)有差異,應(yīng)停止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
3.甲方或乙方提供的材料,應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準。
第三條工程質(zhì)量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及本省現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設(shè)計,提供施工圖紙一式_________份。
設(shè)計圖紙費用________元,由________方承擔(dān)。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續(xù)。
驗收合格,甲乙雙方共同確認后,乙方才能繼續(xù)施工。
6.全部工程竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方組織驗收。
驗收合格的,辦理驗收移交手續(xù),簽署工程質(zhì)量驗收單,并由甲方按照約定付清全部工程價款。
裝飾工程未經(jīng)驗收或驗收不合格的,甲方有權(quán)拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。
憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)修復(fù)或賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu),拆、改承重墻。
第五條工程價款及結(jié)算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表
付款階段及項目
付款時間
付款比例
付款金額
對預(yù)算、設(shè)計方案認可
合同簽訂當(dāng)日元
工期過半年月日元
竣工驗收驗收合格當(dāng)日元
增加工程項目
簽訂工程項目變更單時元
第七條合同的變更和解除
1.本合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
工程項目如需變更,需提前與對方聯(lián)系。
經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽署工程項目變更單,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
申方提出變更設(shè)計、材料,造成乙方材料積壓,應(yīng)由甲方負責(zé)處理,并承擔(dān)全部處理費用。
2.合同簽訂后施工前,任何一方提出終止合同,須向?qū)Ψ揭詴嫘问教岢,并按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向?qū)Ψ揭詴嫘问教岢,?jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。
第八條違約責(zé)任
1.由于乙方原因致使工程質(zhì)量不符合約定的,甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償修理或返工。
經(jīng)過修理或返工后,造成逾期交付的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
每逾期一天,乙方應(yīng)向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權(quán)要求乙方更換材料或按材料品質(zhì)計價付款。
女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設(shè)備,應(yīng)按材料或設(shè)備的價款雙倍賠償給甲方。
乙方故意提供不符合國家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
每停工、窩工一天,甲方應(yīng)向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應(yīng)向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責(zé)。
第九條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內(nèi)發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可以向有關(guān)部門申請調(diào)解。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
提交_____仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同簽訂后,裝飾工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條合同附件
合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
合同附件上均應(yīng)有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
郵編:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
地址:
電話:
郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
裝飾裝修商定合同 篇24
室外裝飾裝修工程施工合同
建設(shè)單位: (以下簡稱甲方)
承包單位: (以下簡稱乙方)
本合同經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商簽訂。為規(guī)范雙方權(quán)利義務(wù),加強雙方的協(xié)作﹑保證工程順利施工,按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律﹑法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,訂立本合同。
一、工程名稱:
二﹑工程地點:
三、工程內(nèi)容
1、室外真石漆裝飾,底漆、面漆兩層。外墻墻面單價60元/㎡,花瓶柱單價120元/m,大線條單價50元/m,小線條單價30元/m,窗套單價30元/m。
2、本工程所有工程量竣工后均按實結(jié)算。
四、承包方式
1、本工程采用包工、包料、包制作、包運輸、包安裝、包質(zhì)量、包稅金的方式總承包。
2、本合同的材料定價在施工期間不受政策及市場因素變化的影響,為包干單價,不做調(diào)整。
五、付款條件及方式
本工程完工之日一次性付清工程款。
六、計算和結(jié)算方式
1、本工程竣工結(jié)算方式:以實際為準,按實結(jié)算。計算方法為:結(jié)算價=合同單價×實際工程量。
七、甲方職責(zé)
1、負責(zé)協(xié)調(diào)提供施工用水、用電等,水電費由甲方承擔(dān)。
2、工程未經(jīng)驗收,甲方擅自提前使用,由此發(fā)生的一切問題,由甲方承擔(dān)。
3、在施工過程中甲方不對乙方的安全負責(zé)。
八、乙方責(zé)任
本工程承諾正常使用條件下20年不掉漆,在保修期內(nèi)該工程出現(xiàn)的一切故障均由乙方負責(zé)保修。
九、違約責(zé)任
因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
十、其它
1.本合同條款雙方應(yīng)嚴格遵守,任何一方不得擅自違約。
2.本合同未盡事宜,雙方協(xié)商議定。
3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
4.本合同壹式 貳 份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
十一、合同有效期限
本合同自雙方法人簽字之日起生效,有效期至結(jié)算付清所有工程價款。
甲方:
乙方:
裝飾裝修商定合同 篇25
甲方:
乙方:
本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其它法律法規(guī),按照平等互利、公平、誠實信用的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,特訂立本合同,共同遵守。
一、工程概況:
1. 工程名稱:
2. 工程承包形式:包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全。
3. 工程期限35天,由甲方確定開工之日起算(不可抗拒則工期延誤,即有效施工日。
4. 房屋結(jié)構(gòu):框剪結(jié)構(gòu),建筑面積約11000平米。
二、工程承包范圍及要求:按施工圖要求進行施工
三、工程量、價結(jié)算及工程款支付:
1. 工程暫定總價:450000暫定總價作為支付工程款所用。
2. 經(jīng)雙方認可的設(shè)計變更、工程增減及其它:均以甲方簽署聯(lián)系單為準,并調(diào)整總工程款。
3. 工程款支付方式:全部裝修完成后付總工程款的30%,竣工驗收合格并經(jīng)審計完成15天內(nèi)付總工程款的95%,余款5%作為工程保修金,保修期從竣工驗收合格日算起,保修期滿三個月十天內(nèi)全額支付工程保修金。
四、工程質(zhì)量:
1. 本工程質(zhì)量要求合格,確保一次通過合格驗收,如果由于乙方原因未能合格驗收,施工方除無條件返工外,還應(yīng)承擔(dān)合同金額1%違約金。
2. 單位工程的驗收由甲方、設(shè)計、乙方單位等進行,甲方出具書面報告為準。
3. 工程所需全部材料必須有質(zhì)保書及合格證,并符合施工圖紙及施工規(guī)范要求。
五、施工工期:
1. 合同簽訂后,本工程工期嚴格按總包單位提供的施工進度計劃表執(zhí)行,乙方應(yīng)積極主動聯(lián)系銜接,
做好制作安裝準備。并按土建進度要求保質(zhì)保量完成,保證不因乙方原因拖延本工程的竣工計劃。
六、雙方職責(zé):
1. 甲方職責(zé):
1、甲方在開工前,如確需要改為房屋的結(jié)構(gòu)(如水、電、管、消防器材等移位應(yīng)具備有關(guān)部門的審批書)。
2、甲方應(yīng)在開工前3天,向乙方現(xiàn)在交底,提供水電等必備設(shè)備,并說明使用注意事項,由乙方按規(guī)范自己連接。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作及周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。
4、指派專人負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度、進行監(jiān)理、變更、登記手續(xù)和其它事項。
2),乙方職責(zé):
1、對甲方進行施工圖紙或說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度,交甲方審定。
2、指派專人負責(zé)履行合同。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在房地產(chǎn)管理部門的批準,不得隨便改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工管理的規(guī)定,不得擾民或污染環(huán)境,安全方面應(yīng)有專職的項目安全員。
七、安全生產(chǎn)和防火要求
1、乙方在施工過程中應(yīng)采取必要的要求防護和消防措施,保障施工人員及周邊地區(qū)的安全。施工過程中如發(fā)生安全責(zé)任事故均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、乙方在施工期間應(yīng)加強對施工人員的安全生產(chǎn)意識教育,文明施工,規(guī)范要求。
八、施工內(nèi)容的變更
1、在施工過程中,由于設(shè)計變更及甲方要求提出工程項目變更,憑《工程變更聯(lián)系單》施工后結(jié)算。如乙方擅自改變設(shè)計圖紙的做法而引起的返工及損失由乙
方自行承擔(dān)。
九、違約責(zé)任
本合同簽訂后,甲、乙雙方如有一方不履行合同條款或招標文件中的條款,造成對方經(jīng)濟損失的,則由違約方賠償對方所發(fā)生的直接經(jīng)濟損失。
十、糾結(jié)處理
本合同履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決。若協(xié)商不成。依照合同采取法律手段解決。
十一、其他事項
1. 本合同未盡事宜。雙方另行執(zhí)行協(xié)商處理。
2. 本合同一式二份,經(jīng)雙方簽字后生效,甲、乙雙方必須嚴格執(zhí)行。
甲方司
乙方:
代表:
代表:
簽訂日期: 年 月 日
裝飾裝修商定合同 篇26
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù):工程地址:_____________________________
第二條 設(shè)計收費及支付方法
(一) 本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。
經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費為 元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方采用以下付款方式
1、 量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、 方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張 (a4);
第三條 設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細的設(shè)計說明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料(物業(yè)認可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖),并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設(shè)計要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費用由甲方承擔(dān);
4、在甲乙雙方確定方案后,進行施工圖設(shè)計階段過程中,由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的(如整體風(fēng)格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費,再進行第二次方案設(shè)計;
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件,并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
第五條 違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時,乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金/天;
(二)乙方不履行合同時,應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款,同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結(jié)束
(一) 本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、 向消費者委員會申請調(diào)解;
二、 向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、 其它解決方式:_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、 設(shè)計師負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
2、 設(shè)計師免費提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、 設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、 設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、 合同履行完后自動終止。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期:
裝飾裝修商定合同 篇27
建設(shè)方(簡稱甲方):______
承建方(簡稱乙方):______
根據(jù)《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一. 施工地址: ___市湖濱區(qū)財政局二樓機房 。
二. 承包方式: 全包 (包工.包料、全包、部分承包)。
三. 總價款:¥ 118038.3 元,大寫(人民幣): 壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角其中: 材 料 費: 99966 .63 元,人工費:3654.2元 他費用: 14417.47元 經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
四. 付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(_____年_________月_________日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
五. 合同組成
本合同的組成包括:本合同文本、預(yù)算清單。
六. 工期:自 _____年_________月_________日開工,至 _____年_________月_________日竣工,工期 26 天。
七. 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章) :
乙方(簽章):
建設(shè)方代表(簽字):
承建方代表(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
裝飾裝修商定合同 篇28
甲方(委托方):________________________
乙方(施工方):________________________
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、____________人民政府第141號《____________市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的家體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、 工程概況
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點:____________________________________。
3.住房結(jié)構(gòu):____________結(jié)構(gòu),建筑面積____________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:_________________________________
5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) .
6.本工程由_________設(shè)計。
7.工期:工程期限_____天,從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式
1. 總價款:(大寫)____________元(其中:設(shè)計費____________元,管理費(______%)元,稅金(______%)元)。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2. 合同簽訂后,甲方支付總價款的______%,計元。年月日前,甲方支付總價款的______%,計天:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計元:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計____________元:尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務(wù)
(一) 甲方工作
1. 甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2. 甲方應(yīng)在開工前天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4. 指派為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二) 乙方工作
1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2. 指派為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3. 未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4. 與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5. 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1. 甲方提供的材料:
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2. 乙方提供的材料:
乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
五、安全生產(chǎn)
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)賠償:屬乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法
1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。
2. 裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標準。
3. 由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5. 乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予以書面承認。
6. 工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
八、違約責(zé)任
1. 本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的______%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。
3. 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期______乙方支付甲方______元。
4. 甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
5. 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
九、工程保修
1. 凡包工包料的"雙包"工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2. 由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
3. 由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、糾紛處理
住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人可按下列第 種方式處理:
(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;
(2) 依法向人民法院起訴;
十一、其它約定事項
1.________________________。
2.________________________。
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
__________年________月______日__________年________月______日
裝飾裝修商定合同 篇29
甲方(發(fā)包方):
聯(lián)系電話:
乙方(承包方):
聯(lián)系電話: _______
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》,結(jié)合本工程實際情況,遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,就甲方委托乙方負責(zé)房屋設(shè)計及裝修施工等事宜,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第1條 工程概況
1.1工程施工地址:
預(yù)算面積: 戶型: 室 廳 衛(wèi)
1.2工程預(yù)算為人民幣(大寫): 整,¥ 元整,(工程預(yù)算項目及報價詳見《預(yù)算表》)。工程內(nèi)容為雙方認可的施工圖紙和預(yù)算表中注明的項目。
1.3工程期限: 日。開工日期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日。但若因甲方原因(如延遲付款、未在施工前選定材料型號)、或自然不可抗力限制(如停水停電等)造成工程延遲,竣工日期順延,國家法定節(jié)假日施工工期自動順延。
第2條 甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)
本合同簽訂生效后,甲乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,如有變動,應(yīng)經(jīng)雙方友好協(xié)商確定后執(zhí)行,協(xié)商不成按原合同執(zhí)行。
2.1甲方的權(quán)利與義務(wù):
2.1.1甲方保證對所裝修的房屋具有所有權(quán)或已取得了所有權(quán)人的合法委托,有權(quán)對本合同房屋進行裝修。甲方指定 為己方的全權(quán)代表,全權(quán)負責(zé)合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。施工過程中乙方只認可甲方或甲方代表的意見,如有工程變更,須有甲方或甲方委托人的簽字確認。
2.1.2甲方有權(quán)對裝飾工程的設(shè)計圖紙、預(yù)(結(jié))算表進行審核,經(jīng)甲方簽字認可后,雙方各持一份,作為工程驗收、結(jié)算的依據(jù)。
2.1.3乙方進場施工前,由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)管理部門關(guān)系,并承擔(dān)物業(yè)管理部門收取的裝修物業(yè)管理費用,包括物業(yè)單位規(guī)定的強制裝飾公司交納的裝修押金、裝修管理費、垃圾外運費用、施工期間的水電費用等。
2.1.4簽訂裝飾施工合同后,其裝飾業(yè)務(wù)牽涉到須在物業(yè)部門或政府有關(guān)職能部門辦理相關(guān)手續(xù)的,由甲方負責(zé)辦理,所發(fā)生的費用由甲方負責(zé),包含但不限于物業(yè)裝修押金、消防、城管、渣土等管理部門收取的行政及相關(guān)費用。
2.1.5如因乙方施工人員擅自違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款,由乙方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任或相關(guān)費用。
2.1.6甲方有義務(wù)將乙方施工所需的水、電開通入戶,并承擔(dān)水電費用。
2.1.7乙方采購的材料如不符合質(zhì)量要求,致使室內(nèi)甲醛等有害物質(zhì)濃度含量超標,造成環(huán)境污染,甲方有權(quán)請求乙方承擔(dān)其責(zé)任并賠償其相應(yīng)損失,但乙方按甲方要求采購的除外。
2.1.8甲方或與甲方相關(guān)的第三方人為的原因造成工地停工、怠工,給乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方全額承擔(dān);由于乙方自身管理原因造成的工程虧損,甲方不負任何責(zé)任。
2.1.9甲方有權(quán)外請工人協(xié)助裝修,但由此產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。甲方若要改動煤氣管道、智能網(wǎng)絡(luò)線等,應(yīng)由甲方聘請具有相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)公司負責(zé)施工,乙方不承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。
2.1.10 甲方負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾清理等工作。
2.1.11 甲方根據(jù)乙方施工進度及通知,及時到場對階段工程進行驗收;若有工程變更,甲方及時按乙方流程要求辦理現(xiàn)場簽證。
2.2乙方的權(quán)利與義務(wù):
2.2.1在甲方向物業(yè)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)時,乙方有義務(wù)配合甲方工作的開展。
2.2.2若由甲方提出變更設(shè)計方案,經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見后,甲方應(yīng)簽署《變更單》,并經(jīng)乙方相關(guān)人員簽字后方可實施,否則乙方有權(quán)按原設(shè)計施工。甲方與項目經(jīng)理私自達成的變更協(xié)議對乙方無任何約束力,乙方不負有任何法律責(zé)任。
2.2.3乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理物業(yè)方面相關(guān)手續(xù),因本公司施工人員違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款或罰款,由乙方承擔(dān)費用。
2.2.4如甲方未開通入戶的水源、電源,需乙方從戶外接入戶內(nèi),產(chǎn)生的費用由甲方承擔(dān)。
2.2.5由乙方負責(zé)提供的材料,乙方有義務(wù)按照合同及預(yù)算的規(guī)定送達施工現(xiàn)場并通知甲方確認簽收。甲方應(yīng)在接到通知后24小時內(nèi)簽字確認,否則由此導(dǎo)致乙方無法正常施工的,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此增加的施工費用,施工期限做相應(yīng)延長。甲方無法在24小時內(nèi)確認簽收的,為了保證工程進度,乙方有權(quán)在確認主材與甲方選材一致時,代為簽收。
2.2.6乙方必須確保房屋結(jié)構(gòu)牢固,如要改動結(jié)構(gòu),敲墻必須征求甲方和物業(yè)管理部門的書面批準,否則,乙方不得動工。如甲方經(jīng)乙方告知改動結(jié)構(gòu)后的嚴重影響后,仍強制要求乙方改動結(jié)構(gòu),乙方可拒絕施工。甲方如擅自改動結(jié)構(gòu),乙方不負任何責(zé)任。
2.2.7甲方的裝飾垃圾,乙方負責(zé)清運到小區(qū)內(nèi)物業(yè)指定位置,垃圾外運由業(yè)主與物業(yè)公司負責(zé)。如小區(qū)物業(yè)在本小區(qū)內(nèi)不準傾倒裝飾垃圾的,由此產(chǎn)生的外運費用由甲方承擔(dān)。
2.2.8甲方應(yīng)知會鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環(huán)境造成的影響,協(xié)調(diào)關(guān)系獲得理解并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
2.2.9甲方有義務(wù)事先告知乙方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項,如甲方知道或根據(jù)經(jīng)驗應(yīng)該知道的有關(guān)質(zhì)量問題而未告知乙方,則造成的損失由甲方承擔(dān)。
2.2.10乙方在施工中應(yīng)妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家俬、陳設(shè)以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第3條 工程變更
3.1簽訂合同后,甲方未與乙方協(xié)商,不得擅自單方修改、變更設(shè)計,若有修改意見雙方應(yīng)該協(xié)商一致,簽訂乙方提供的《中期施工增(減)項目變更申請單》(以下簡稱《變更單》),并經(jīng)甲方、設(shè)計師、項目經(jīng)理、監(jiān)理、預(yù)算員、物料員簽字認可后方能生效。如甲方修改原設(shè)計方案造成工程延期,則有義務(wù)簽訂工程延期單,工期相應(yīng)順延。
3.2如乙方在施工過程中遇到設(shè)計與現(xiàn)場情況相沖突的時候,在保證工程質(zhì)量和美觀的前提下,經(jīng)與甲方共同協(xié)商,可以變更解決。
3.3簽訂施工合同三日后乙方開始采購、定制相關(guān)主材及輔料,如果甲方在合同簽訂三日之后要求減少工程項目,須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商并取得一致后方可實施變更程序。
3.4乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出合理建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的變更,以及增加工程量,必須經(jīng)甲方或甲方代表批準,并簽字確認。未經(jīng)甲方批準簽字,乙方擅自變更設(shè)計或?qū)υú牧细鼡Q,甲方有權(quán)不認可,發(fā)生的全部費用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
3.5對于甲方提出的不可行的設(shè)計變更,乙方有義務(wù)事先告甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果。若甲方強行進行設(shè)計變更,從而造成工程質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)。
3.6乙方按照甲方簽字認可的設(shè)計方案予以施工的項目,甲方不得以不美觀或不滿意為由要求更改設(shè)計。若甲方強行更改設(shè)計與材料,其返工費,材料損耗費等損失由甲方承擔(dān)。
第4條 付款方式及結(jié)算的約定
4.1本合同簽訂后,甲方應(yīng)在當(dāng)日向乙方支付本合同總金額的65%,即人民幣¥ 元(大寫 )。在泥作工程、木制作基本完工、漆工進場前,甲方向乙方支付二期工程款,合同總金額的30%,即人民幣¥ 元(大寫: )。余款5% 即人民幣¥ 元(大寫: )在雙方制安驗收合格的三日內(nèi)付清。
4.2甲方如沒有按時付款,本工程工期自然順延,乙方有權(quán)拒絕向甲方交付主材及進行后續(xù)項目施工,并且無須承擔(dān)甲方房屋裝飾的保修義務(wù)。甲方拖欠工程款的,按30元/天向乙方支付違約金。甲方在交付二期工程款前進行變更導(dǎo)致工程款增加的,應(yīng)在交納二期款時向乙方繳清;二期款后進行施工項目變更導(dǎo)致工程款增加的,應(yīng)在增項項目開工前全額交納增加款項,否則乙方有權(quán)停止施工,相應(yīng)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4.3工程結(jié)算由乙方根據(jù)實際工程量做出《裝修工程業(yè)主繳款結(jié)算單》,經(jīng)甲方確認后按實結(jié)算,多退少補。
4.4甲方支付乙方的款項,只能交付給乙方公司,并開具乙方財務(wù)收據(jù)。如甲方將現(xiàn)金交付給其他人代繳而造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第5條 工程工期
5.1因甲方未按合同約定完成工作,甲方自購的材料不能按時送達現(xiàn)場或因甲方提供的材料用品不合格造成返工而影響工程工期,原定工期順延,并由甲方承擔(dān)因此造成的一切費用。
5.2由于乙方原因不能按期開工、中途停工或因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題而返工,影響工程工期損失由乙方自行承擔(dān),原定工期不順延。
5.3由于變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它不可抗拒的因素而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
5.4部分工作和部分制作需在施工過程中由甲方配合、確認,而甲方遲遲不予表態(tài)確認也不予以配合,則視作甲方有意拖延工期,其工期順延。
第6條 驗收結(jié)算
6.1本工程質(zhì)量評定驗收標準的依據(jù)
(1)施工圖紙
(2)預(yù)算表中所載明的主材說明及工藝備注
(3)中期變更單;
6.2工程驗收項目:基礎(chǔ)改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設(shè)瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、細木工程(油漆前),泥作工程、油漆工程。
6.3甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。當(dāng)工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復(fù)工作),乙方自檢,并于48小時前通知甲方參加,驗收合格,甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工;工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方批準,乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,視為甲方已同意。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟支出,由甲方承擔(dān)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗;若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
6.4由于乙方施工質(zhì)量問題造成材料、設(shè)備的損壞,其返工費用由乙方承擔(dān)。
6.5甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時,乙方和甲方直接發(fā)包的施工方應(yīng)對各自的工程質(zhì)量負責(zé),若發(fā)生質(zhì)量問題,由責(zé)任方承擔(dān)。
6.6工程竣工后,乙方可口頭、電話、短信、郵件等方式通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。若甲方既不另行通知乙方延期驗收時間,又不按約定時間驗收,視為默認驗收合格。
6.7工程竣工后,甲方未經(jīng)驗收擅自使用,視為甲方驗收合格。
6.8驗收合格項目,雙方簽字確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
第7條 工程保修
7.1本工程保修責(zé)任期以公司完工后發(fā)放的《保修單》所載明的期限為準:
1)屋內(nèi)防水工程、防漏工程保修期為5年,水電工程保修期為5年,木工、泥工、油漆工程保修期為2年;
2)基礎(chǔ)裝修施工項目非人為及自然不可抗力原因造成損壞公司提供終身維護;
3)公司所代購的主材保修期為1年;
4) 家具、燈管保修期為3個月;
5)家電保修期以家電保修卡規(guī)定的期限為準,保修義務(wù)由電器供應(yīng)商履行;
7.2保修范圍為乙方施工的工程項目。甲方在交納尾款后,乙方為甲方開具工程保修卡。
7.3施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,由乙方保修。
7.4由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不在保修范圍之內(nèi)。
7.5在保修期間內(nèi),乙方工程質(zhì)量原因造成的直接損失,由乙方按當(dāng)時市場價格全額賠償。
7.6乙方驗收交房后,甲方如在使用過程中發(fā)現(xiàn)電路短路及其他問題,應(yīng)及時通知乙方派專業(yè)人員檢修,不得擅自請其他行外人員進行維修,否則因此導(dǎo)致的次生災(zāi)害事故等由甲方承擔(dān)。
7.7未辦理工程驗收手續(xù)并開具工程質(zhì)量保修單,甲方提前入住使用視為默認驗收,造成的一切損失由甲方負責(zé),乙方有權(quán)拒絕保修。
第8條 爭 議
8.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)積極協(xié)商解決,否則由責(zé)任方承擔(dān)由此發(fā)生的損失。
8.2協(xié)商不成可通過廣西建筑裝飾協(xié)會進行調(diào)解;調(diào)解不成,任何一方均可向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴解決。
第9條 合同解除和終止
9.1由下列情形之一的,可以解除合同。
(1)甲乙雙方協(xié)商一致;
(2)不可抗力致使合同無法履行;
(3)因一方違約致使合同無法履行。
(4)客戶原因要求解除合同的,開工前,材料未進場,客戶需要承擔(dān)相應(yīng)的`違約金;材料進場后,客戶需要承擔(dān)相應(yīng)的違約金。
9.2甲乙方履行完本合同全部義務(wù),工程竣工,結(jié)算款項支付完畢后,本合同即告終止(但本合同保修及爭議解決條款除外)。
第10條 其他約定事項
第11條 合同附件:
11.1、工程預(yù)算書一份
11.2、A3紙CAD黑白設(shè)計施工圖一份
第12條 本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽名):
___年____月____日
乙方:(蓋章)
___年____月____日
裝飾裝修商定合同 篇30
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或_____部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1.甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的`房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業(yè)地址:
編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話: