簽定裝飾裝修合同(精選12篇)
簽定裝飾裝修合同 篇1
合同文本包括正本和附件,要求完整、齊全。
基礎(chǔ)文件資料如工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算表等必須事先完成。
對雙方達成的約定內(nèi)容要詢問、審核清楚后再落筆。
對補充條款應(yīng)該明確的事項一定要闡述清楚。
對消費者來說,補充條款往往是最關(guān)鍵的部分。
裝修合同補充條款應(yīng)該明確的事項應(yīng)當包括以下幾個方面: 工程委托的方式。
委托的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。
全包是指工程所需的材料全部委托裝修公司承辦。
半包是指部分材料由裝潢公司承擔,其余部分由裝修業(yè)主自己提供,施工由裝修公司承擔。
清包是指裝修公司承擔工程的施工,材料全部由業(yè)主提供,即通常所說的包工不包料。
這三種委托方式對裝修公司和業(yè)主來說,權(quán)利和義務(wù)各不相同,應(yīng)該在合同中明確材料出現(xiàn)質(zhì)量問題,誰提供材料誰負責的原則。
合同履行方式。
一般有開口和閉口兩種方式。
開口方式是指雙方約定根據(jù)設(shè)計圖紙編造工程預(yù)算,然后報價,雙方確認后簽約履行,在履約后期按實做實算進行結(jié)算。
應(yīng)按原工程設(shè)計圖紙和預(yù)算的內(nèi)容,對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認后,再最后結(jié)算。
閉口方式是指雙方根據(jù)設(shè)計圖紙和編制的工程預(yù)算進行核價,雙方確認后簽約履行。
除非在裝修過程中對原設(shè)計的施工內(nèi)容和預(yù)算內(nèi)容有變動或項目有增減的情況發(fā)生,雙方就按原編制的工程預(yù)算約定進行結(jié)算。
這兩種履約方式各有利弊。
開口合同對雙方來說自由度更大,而閉口合同則小一些,但約定的精確度也要高一些。
對消費者來說,簽了閉口合同不等于不可改變,通常來說,裝修過程中變動的情況肯定會發(fā)生,如果確實需要變動裝修項目、材料等,只要及時辦理手續(xù)就可以避免矛盾的發(fā)生。
!~~
簽定裝飾裝修合同 篇2
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院
3、工程承包方式:包工包料
二、工程裝修內(nèi)容
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為:¥ 元。
四、工程期限
工程開工日期:
工程竣工日期: 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝放生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證”形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工結(jié)算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
5、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
(蓋公章)
年 月 日
乙方單位名稱:
(蓋公章)
年 月 日
簽定裝飾裝修合同 篇3
發(fā)包人:
營業(yè)地址:_____________
委托代理人:_________營業(yè)執(zhí)照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
承包人:
委托代理人:___________電話:_________
本工程設(shè)計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照<<中華人民共和國合同法>>及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見:預(yù)算表。施工圖紙)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預(yù)算報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第三條 發(fā)包人義務(wù)
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
3.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
3.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
3.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務(wù)
4.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
4.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3 保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
6.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
7.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8.2 工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
8.3 工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 月
第九條 違約責任
9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.2 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
9.5 由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
11.3 本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。
11.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____日
簽定裝飾裝修合同 篇4
工程名稱:
甲 方:
乙 方:重慶時報便民服務(wù)裝修部
簽定日期:
重慶市建筑裝飾協(xié)會
重慶市裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 單位:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方): 重慶時報便民服務(wù)裝修部
營業(yè)執(zhí)照號:渝高注冊號:500901000014343 聯(lián)系電話:
注冊地址(或辦公地址): 重慶高新區(qū)石橋鋪西部商城C座8-14
委托代理人(或乙方代表) 聯(lián)系電話:
本工程設(shè)計: 聯(lián)系電話:
施工負責人: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本市裝飾裝修的特點,
甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方發(fā)包的裝飾裝修工程(以下
簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程 概 況
1.1工程地點 。
1.2工程承包方式,雙方商定采取下列第 種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)雙方確認價格包干)。
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)價格包干)。
(3) 乙方包工、不包全部材料,甲方提供全部材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)人工價格包干)
1.3工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1.4合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 元。
金額大寫:
詳見附表:工程報價書(工程涉及所有內(nèi)容均以報價書為據(jù),包干使用,自負盈虧)
第一條 甲 方 工 作
2.1 由甲方業(yè)主委派 為甲方代表,負責合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。
2.2 開工前三天,乙方負責提供平面布置圖、水電圖給甲方,方便甲方及時辦理好入場手續(xù),為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為條件。
2.3 甲方無償負責提供水源、電源為乙方使用,并承擔相關(guān)費用。
2.4 負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
2.5 如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,甲方委托乙方負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔相應(yīng)費用。
第二條 乙 方 工 作
3.1 由乙方公司委派 游連發(fā) 為乙方代表,負責合同履行,嚴格執(zhí)行工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3.2 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,安全、環(huán)境保護規(guī)定并做好施工現(xiàn)場管理。
3.3 保護好施工現(xiàn)場的家具和陳設(shè),保證廚衛(wèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地,乙方負責承擔做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)、清潔及垃圾處理工作。
3.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第三條 工 程 變 更
工程項目及做法如需變更,雙方必協(xié)商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項目價差之后再施工,同時調(diào)整相關(guān)費用及工期(見附表三:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
第五條 材 料 供 應(yīng)
5.1 按合同約定由甲方提供的1、廚房:排氣扇,抽煙機,洗菜盆,灶具、
2、衛(wèi)生間:洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內(nèi)及臥室吸頂燈電視墻射燈、壁燈4、室內(nèi)三部空調(diào)并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。由甲方提供的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成質(zhì)量問題或損失,責任由甲方承擔。
5.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用.
費由甲方承擔,工期相應(yīng)順延;甲方未按期支付工程價款,合同工期相應(yīng)順延,以拖延付款累計天數(shù)為延期竣工時間。
6.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條 質(zhì) 量 標 準
7.1 本工程施工質(zhì)量按下列第____(1)___項標準執(zhí)行:
(1) 以施工圖紙、設(shè)計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設(shè)計圖紙。
7.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由有管轄權(quán)的相關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證,認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認證,工程質(zhì)量不符合合同約定標準的,認證所需費用由責任方承擔,工程質(zhì)量符合合同約定標準的,認證所需費用由甲方承擔。
7.3 整個過程使用墻面材料和地板、衣柜、蓄物柜、書柜等材料必須符合國家規(guī)定的環(huán)保標準。
第八條 工 程 驗 收 、價 款 結(jié) 算 及 保 修
8.1 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和竣工后表面工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不按時參加隱蔽工程和竣工后表面工程驗收,乙方可自行驗收,甲方對驗收結(jié)果視為接受。
8.2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)
(2) 竣工后表面工程驗收,乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收,階段合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表四:工程驗收單)
8.3 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后一周內(nèi)組織驗收,并辦理驗
收移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認竣工工期。
8.4 工程竣工驗收合格后,甲方應(yīng)在一月結(jié)清尾款,從竣工驗收合格起計算,每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。
8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年,墻體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字并結(jié)清尾款后,填寫工程保修單。
8.6 驗收不合格,乙方負責返工;甲方未經(jīng)乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙,視為自動交房并合格竣工。
8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題, 乙方不負責保修。
8.8因甲方原因工程價款未結(jié)清,乙方不負責保修。
第九條 安 全 生 產(chǎn)
9.1乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。
9.2 乙方應(yīng)主動在施工前聯(lián)系物管部門、了解施工場地電源線布網(wǎng)設(shè)計,并嚴格遵守相關(guān)規(guī)范施工,如果由此發(fā)生和火災(zāi),或冒險作業(yè)發(fā)生事故乙方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
9.3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生冶安安全人生安全、火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的經(jīng)濟損失,并承擔相應(yīng)法律責任。
第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內(nèi))
合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)
支付時間
支付金額
占總金額的%
第一次
合同簽訂,第一批材料進場:
40%
第二次
水電布線、布管水泥工進場:
40%
第二次
木工和泥工基本完工、漆工進場即:
17%
第四次
工程完工驗收合格一月內(nèi)結(jié)清,
3%
注:支付時間按工種進場為準; 合計:
第十一條 違 約 責任
11.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī),受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔相關(guān)責任。
11.2 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)及時通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
11.3 本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金,并承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
甲方責任:
A、未辦理任何手續(xù),乙方有權(quán)拒絕拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,甲方強行要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責承擔損失。
B、按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其他原因等,導(dǎo)致工程無法正常順利進行,除工期得以順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。
C、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方承擔責任。
D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項,每逾期一天,按未付款額的1%支付違約金。
乙方責任:
A、妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
B、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改變更原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線、設(shè)計方案,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔全部損失。
C、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,乙方負責返工,工期不予順延。
D、因乙方原因,造成工期延誤使工程不能及時完成,乙方應(yīng)按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。
E、因乙方保衛(wèi)工作不當造成材料丟失,被盜,造成損失由乙方全部賠償并承擔相應(yīng)的法律責任。
第十二條 爭 議 解 決 方 式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第___1 ____種方式解決:
1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。
2、當?shù)赜泄茌牂?quán)的人民法院起訴。
第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規(guī) 定
13.1 各個小區(qū)或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費,裝修管理費和工人出入證費等所有費用,如產(chǎn)生以上相關(guān)費用均由甲方自理。乙方負責出具相關(guān)手續(xù)。
13.2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場,則甲方負責支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內(nèi))。
13.3 施工期間,甲方將進戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責保管。工程竣工后,甲方負責提供新鎖______把,由乙方負責安裝交付使用。
13.4 乙方按合同約定和規(guī)范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事后要求,乙方不予辦理。
13.5 甲方交款必須到乙方公司財務(wù)辦理,私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經(jīng)濟損失均由甲方承擔,包括給乙方帶來的經(jīng)濟損失。
第十四條 附 則
14.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
合 同 附 件:
附表一:工程預(yù)算報價說明
附表二:工程設(shè)計圖紙(見附件)
第十五條 其 他 約定 條 款
甲 方: 乙 方:重慶時報便民服務(wù)裝修部
甲方代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
簽定裝飾裝修合同 篇5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:房型 層(式)室廳廚衛(wèi)
1、 室,計 平方米;
2、 廳,計 平方米;
3、 廚房,計 平方米;
4、 衛(wèi)生間,計 平方米;
5、 陽臺,計 平方米;
6、 過道,計 平方米;
7、其他(注明部位),計 平方米。
總計:施工面積 平方米。
3.施工內(nèi)容:見預(yù)算書和施工圖。
4.委托方式:
5.工程開工日期: 年 月 日
6.工程竣工日期: 年 月 日
工程總天數(shù): 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) 元,詳見本合同附件(二)《預(yù)算書》。
1、材料款 元; 2、人 工 費元;
3、設(shè)計費 元; 4、施工清運費 元;
5、搬卸費 元; 6、管 理 費 元;
7、其他費用(注明內(nèi)容) 元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《工程材料決算清單》。
2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
3. 質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:佛山市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
4. 凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預(yù)算書。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂,乙方進場后甲方即應(yīng)付35%工程款;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內(nèi)結(jié)算。(注:甲方需在乙方通知三天內(nèi)驗收) 甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,在下一次付款期前付清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因為乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期。
第八條:其他事項
1. 甲方
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方
1.指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3.負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復(fù)或賠償。
4. 嚴格履行合同,實行信譽工期。
5. 在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的收據(jù)向佛山市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方各壹份。
甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業(yè)地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
簽約地址: 簽約日期:
簽定裝飾裝修合同 篇6
原告:_____________裝飾設(shè)計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設(shè)計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失,為維護原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權(quán)益。。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:______________裝飾設(shè)計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
簽定裝飾裝修合同 篇7
發(fā)包方:_____________承包方:_____________根據(jù)《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、承包方式:_____
4、總價款:____元,大寫:_____經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執(zhí)行
4、按照商場所規(guī)定的裝修時間完工并順利通過驗收
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格后付款。
四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定后
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格后付其余款:元
五、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔,并賠付甲方相應(yīng)違約金為加工費的20%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預(yù)付款,并賠償條款20%的相應(yīng)違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協(xié)會裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方:乙方:法定代表人:委托代理人:住址:地址:電話:電話:郵編:郵編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:
返
簽定裝飾裝修合同 篇8
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,保護雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《省保護消費者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(qū)(縣)路(村)巷號樓層室。
3.住房結(jié)構(gòu):
4.裝修施工內(nèi)容:
室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7.工期:自_______年_______月_______日開工,至_______年_______月_______日竣工。工期為日。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級抵現(xiàn)場時限
備注
本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格和產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方采購的材料
乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付部價款的%,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求,甲方應(yīng)另行支付費用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議,補充協(xié)議系本合同組成部分)。
3.雙方款項往來,均應(yīng)出具發(fā)票(或收據(jù))。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應(yīng)在開工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔有關(guān)費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
③未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方
因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項如數(shù)退還給甲方。
3.乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
八、糾紛處理方式
1.本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請裝飾施工住房所在地的建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會調(diào)解。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,對本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當事人未約定_____機構(gòu),事后又沒有達成書面_____協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協(xié)議一式份,甲,乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
本合同附件有:
甲方(簽章):
法定代表人:
地址:
電話:
郵編:
乙方(蓋章)
委托代理人:
住址:
電話:
郵編:
開戶銀行
戶名:
帳號:
簽訂日期:_______年_______月_______日
簽定裝飾裝修合同 篇9
甲方:
乙方:
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動,根據(jù)《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪
本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街號樓商廈內(nèi)之層號商鋪。
第二條裝修期限
裝修期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
第三條裝修押金
乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成,否則每逾期一日應(yīng)交納違約金元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪,應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的,乙方應(yīng)負責恢復(fù)原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設(shè)施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書面回復(fù)后嚴格按照《市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復(fù)原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則,乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
負責人:負責人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
______年____月____日______年____月____日
簽定裝飾裝修合同 篇10
發(fā)包方(簡稱甲方):_______________
承包方(簡稱乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設(shè)部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1 、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2 、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路 ___號__樓___室。
3 、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4 、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6 、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____
其中:
材 料 費:______,人工費:______
管 理 費:______,設(shè)計費:______
垃圾清運費:______,稅金( 3.41 %):____
其 他 費 用:______
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7 、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1 、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。
本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2 、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3 、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4 、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1 、本工程執(zhí)行 DBJ08-62-97 《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、 DB31/T30-1999
《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2 、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3 、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4 、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5 、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6 、工程驗收。
甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7 、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1 、工程款付款方式列下表:
付款時間 付款百分比 金額
對預(yù)算設(shè)計認可 簽訂合同之日 1000 元,第二次付款時扣除
合同簽訂后 開工前二至五天 65 % 元
施工過程中 工期進度過半 30 % 元
竣工驗收 當天 5 % 元
增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元
注:裝飾工程有形市場另有規(guī)定的,亦可按市場規(guī)定辦理。
2 、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3 、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4 、雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1 、甲方工作:
( 1 )甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
( 3 )如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔承擔有關(guān)費用。
2 、乙方工作:
( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
( 2 )指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
( 3 )未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責任:
1 、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2 、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3 、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4 、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1 、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2 、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向
―――市仲裁委員會申請仲裁
―――人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1 、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2 、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
1.
2.
3.
十一、 本合同一式 _____ 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人: 法定代表人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
簽定裝飾裝修合同 篇11
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 編 號:
北京市工商行政管理局監(jiān)制
XX年三月修訂
使 用 說 明
1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。
2、工程承包方(乙方),應(yīng)當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的,應(yīng)當一式兩份,合同雙方各執(zhí)一份;凡在本市各市場內(nèi)簽訂此合同的,應(yīng)當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份)。
4、開工:雙方通過設(shè)計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
5、竣工:合同約定的工程內(nèi)容(含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測)全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格:承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的,均視為驗收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責任導(dǎo)致工程進度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號:
聯(lián)系電話: 手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
住所:
法定代表人: 聯(lián)系電話:
委托代理人: 聯(lián)系電話:
建筑資質(zhì)等級證書號:
本工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
簽定裝飾裝修合同 篇12
發(fā)包人(全稱):楊應(yīng)萍
承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),即一年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當引起的質(zhì)量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,收費內(nèi)容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點: