關于清欠工作的報告(精選5篇)
關于清欠工作的報告 篇1
為維護農民工合法權益,保障社會和諧穩定和經濟發展,我院十分重視清欠工作,并將清欠工作形成專項目標。尤其是x市政府下發第168號《x市建設領域防范拖欠農民工工資管理辦法》政府令及我市清欠領導小組下發討論的《具體分工》以來,我院嚴格按照文件精神,結合本院實際情況多措并舉,健全組織機構,在堅持立審分立前提下,各部門相互支持、相互配合,形成清欠工作常態機制,并取得了良好的效果。現將今年度清欠工作目標開展情況自查如下:
一、加強清欠工作常態工作機制建設
為及時處理建設領域拖欠民工工資糾紛,保障民工合法權益,我院著力強化清欠工作常態機制建設,并要求:一是各部門進一步提高對清欠工作重要性的認識,加大清欠工作力度,切實在思想上、行動上不放松;二是各部門之間要緊密配合,加強信息溝通,時刻掌握動向,以清晰的思路指導工作穩步開展;三是審判、執行部門要注意研究清欠工作的新問題,總結經驗,確保清欠工作法律效果、社會效果與政治效果的有機統一;四是強化清欠工作分工,做好清欠工作記錄,落實責任單位目標任務。
二、認真部署扎實開展清欠工作專項行動
我院根據我市和上級法院部署,啟動建設領域工程款及農民工工資清欠專項行動,于20xx年8月15日召集相關部門,傳達了會議精神,成立了以黨組書記、院長徐向陽為組長的專項行動領導小組,以立案庭、民一庭、民二庭、執行局、研究室作為成員單位,領導小組下設辦公室,由民一庭負責人任清欠辦主任,加強組織領導,突出工作力度和效果,全力推進清欠工作。并迅速對清欠工作做出了布署:一是立即啟動清欠工作處置預案,運用“維權綠色通道”,務求妥善處理清欠涉訴糾紛。立案庭應當加強對清欠涉訴糾紛的立案審查,提高敏感度,加強信息的溝通;審判庭要對受理的民工工資及工程款投訴案件,快審快結,妥善處理,對于集團訴訟和涉及穩定的案件,要及時匯報,慎重處理;執行局要提高執行清欠涉訴糾紛的力度,拓寬執行思路,有效實現農民工合法權益。二是立即成立清欠工作應急分隊,抽調專人負責清欠涉訴糾紛在立案、審理、執行過程中的協調配合,確保立、審、執的快速“綠色通道”暢通。三是加強摸底排查工作,各責任部門要從審理周期、涉穩因素、進展情況、信訪投訴等方面,對清欠涉訴糾紛進行全面的摸排,凡摸排不徹底導致出現嚴重涉穩后果的,要責任倒查,嚴肅追究;同時要加強與市委市政府目標管理部門及清欠辦的工作銜接和匯報,確保清欠工作信息暢通。
三、清欠工作特色
(一)狠抓清欠工作第一窗口的硬件設施和功能建設,暢通“清欠綠色通道”
立案庭是清欠綠色通道的第一站,“擦亮”立案窗口,狠抓硬件設施和功能建設,不斷改進自身工作,是暢通綠色通道的工作要求。
依托于我院目前辦公區域的布局,為方便當事人在立案庭準確的找到清欠立案窗口,我院在臨街的立案大樓進門的醒目位置設置了清欠案件專用立案柜臺進行辦公,優先接待、優先立案。并配備了供當事人使用的電話以及清欠咨詢處、同時,在窗口柜臺上擺放了供當事人免費取閱的訴訟指南、訴訟須知、訴訟風險告知書、訴訟文書格式等各種訴訟指引材料。切實方便當事人或律師就案件信息咨詢、進行訴訟輔導,以便當事人選擇訴訟手段,維護其合法權益,使從未打過官司的當事人感到清晰、明了。
同時,在清欠專用立案窗口旁,設置了開放式的專用信訪接待窗口,對清欠信訪群眾的信訪事項都會有專人負責引導和明確解釋,不屬于自己接待的,立即聯系相關部門人員進行接待,并且對信訪人員的姓名、地址、聯系方式、信訪事由等逐一登記,并最終負責處理,絕不推諉。根據所反映問題及時與市清欠辦、市總工會職工維權辦公室聯系。形成信息對流。
(二)大力開展訴前輔導工作
根據《訴前輔導制度實施辦法》,由清欠立案窗口工作人員負責清欠案件訴前輔導,引導當事人正確訴訟。
針對訴訟案件和執行案件,向群眾提示有關訴訟的主要法律、司法解釋的規定,提示可能存在的訴訟請求不當、喪失訴訟時效、執行時效等方面的法律風險及法律后果。在訴前加大宣傳力度,引導當事人選擇“立案調解”、“支付令”“訴前財產保全”等經濟、節約、高效、快捷的訴訟手段,降低訴訟、執行風險,維護其合法權益。
(三)進一步建立和完善速裁機制
根據我院《民事速裁工作辦法》相關規定,將“拖欠農民工工資案件”納入民事速裁適用范圍,規定便捷的訴訟程序:在送達方式上,能夠將訴訟文書直接送達給被告或能口頭通知被告到庭的案件;在立案時,雙方當事人均同意在開庭前調解的,立案庭可以適用調解,并統一編“立調字”案號,在一個工作日內組織調解;在審理階段,案件承辦人應告知雙方當事人案件以五個工作日為審理期限,以通知被告到庭調解的時間為起算時間;在法律文書制作上,利用微機制作民事簡易程序訴訟文書格式模塊,以提高當庭制作、送達調解書或裁定書的比例,提高工作效率。以民事速裁的方式處理清欠案件,縮短案件審理周期,又方便了當事人。
(四)多方合力,建立聯合司法救助制度
由于清欠類案件的當事人大多屬于農民工,其自身的法律知識較為欠缺,我院積極與市法律援助中心、工會、婦聯等部門之間的聯系,與檢察院進行座談,形成《關于辦理民事案件中相互協調的有關問題座談紀要》,推行由人民檢察院支持起訴的方式,引導當事人通過正當的訴訟途徑解決糾紛,加強社會各機關、部門對民工問題的支持和關注;根據國務院《法律援助條例》和最高人民法院《關于對經濟確有困難的當事人予以司法救助的規定》的相關規定,對申請司法援助的當事人提供詳細的訴前咨詢的基礎上,聯系法律救助的律師幫助當事人收集證據;同時對經濟確有困難的當事人依法實行訴訟費的減、免、緩。全年司法救助近30件,緩減免訴訟費20萬元。
四、今年梳理的清欠重點案件
1、(20xx)民初字第1357號x市華南建筑裝飾有限公司訴x市置城房地產開發有限公司(x市中際投資發展有限公司)承攬合同糾紛.
建設單位未按照合同支付工程款和退還保證金。本案已經過鑒定,承辦人多次組織雙方當事人進行調解,因雙方分歧較大,擬開庭審理。
2、(20xx)民初字第1770號x省智源建筑勞務工程有限責任公司、x省智源建筑勞務工程有限責任公司崇州分公司訴x市金菩提房地產開發有限公司、江蘇新壩電氣有限公司分公司、江蘇新壩電氣有限公司建設工程施工合同糾紛
西崇逸景項目雙方在工程結算和工期上存在較大分歧,同時雙方存在借貸關系。本案已經受理,正在進行庭前調解
3、20xx民初字第1344號x市金菩提房地產開發有限公司訴x省智源建筑勞務工程有限責任公司、x省智源建筑勞務工程有限責任公司崇州分公司建設工程施工合同糾紛
西崇逸景項目雙方在工程結算和工期上存在較大分歧,同時雙方存在借貸關系。已經受理,正在進行庭前調解。
4、(20xx)民初字第1783號藍公府餐飲文化傳播有限責任公司訴重慶精物實業(集團)有限公司、重慶精物建筑工程有限公司分公司建設工程施工合同糾紛。
建設單位拖欠工程款,導致拖欠農民工工資已經受理,正進行開庭準備,本案兩被告無法送達,正進行公告中。
5、20xx民初字第1771-1777號原告藍銀強、查波、嚴小平、粟彬、張薪蒂、彭鴻彬、馮玉紅訴x省智源建筑勞務工程有限責任公司、x省智源建筑勞務工程有限責任公司崇州分公司、x市金菩提房地產開發有限公司、x省廣安市廣安區建筑工程總公司、x省廣安市廣安區建筑工程總公司一分公司、第三人安信投資擔保管理有限公司、欣盛非融資性擔保有限公司勞務雇傭合同糾紛7案。經承辦人多次調解,有望達成調解協議。
五、工作思路
今年,隨著x市統籌城鄉綜合配套改革試驗區和世界田園城市示范區建設的推進,涉及拖欠民工工資和建設工程款結算等糾紛數量呈上升趨勢,對職工的合法權利的法律保障和救濟需求越加重要。面對這種形式,我院將認真總結,繼續圍繞我市的中心工作,開展以下工作:一是進一步提高認識,完善工作機制,充分發揮審判職能,依法、快捷維護職工特別是農民工合法權益;二是用足用好有關法律、法規,認真領會有關政策精神,在具體案件中,把握好法律正義與社會正義的關系,從有利于勞動者、有利于企業發展、有利于穩定的角度,穩妥處理案件,切實維護職工權益;三是繼續積極參與涉及農民工權益糾紛的“大調解”工作,延伸職工,化解矛盾糾紛;四是深入開展農民工維權調研活動,對審判工作中涉及的有關糾紛進行分析,認真思考對策,及時向有關部門提出司法建議,為促進社會穩定和經濟發展,提供良好的司法保障和法律服務。
關于清欠工作的報告 篇2
根據公司領導組下發的清欠工作安排,機械動力部本年度清欠工作項共三個,現對以下三項清欠工作進行逐項匯報:
一、中化二建集團有限公司清欠工作
具體情況說明:由中化二建承攬的脫硫改造項目采購施工工程,本項目合同簽訂日期為20xx年5月,計劃竣工日期為20xx年7月15日。實際開工日期為20xx年7月16日,開始脫硫塔、預冷塔的制作,泵、換熱器、脫硫塔配件、填料及電氣儀表設備的采購。到20xx年2月脫硫塔預冷塔主體完工,防腐除銹完成,采購設備材料到廠,工程停工。共支付工程款360萬元。20xx年10月復工,主要施工是工藝管線、電氣儀表及設備試車。20xx年4月施工完成,共開發票350萬元,累計支付工程款510萬元。后工程進入交工、結算階段,由于部分工程量核實不準確,監理方已撤場,聯系到當時負責的相關人員進行溝通確認導致結算進度緩慢。截止到20xx年3月工程結算完成,簽字蓋章。
清欠工作開展進度:該工程分為采購、施工兩部分,設備購置費4813800元,施工工程費1812572元,合計6626372元。截止到目前共支付5100000元。20xx年4月開具350萬元發票,20xx年7月開具余下1313800元設備購置發票及1812572元施工工程費發票,共計6626372元。在20xx年12月,全部6626372元發票已完成掛賬的全部手續,該項清欠工作完成。
二、太原市凱特嘉機械有限公司清欠工作
具體情況說明:20xx年我公司攔焦車更新項目由太原市凱特嘉機械有限公司中標,中標價為968000元。20xx年8月7日合同簽訂后,我公司按照合同約定支付預付款290400元。預付款支付后我公司不斷催促對方按期交貨,對方未按照合同約定10月11日(合同約定預付款收到后65日內)交付攔焦車。隨后我公司于20xx年11月3日通知凱特嘉公司,我方因環保原因停產。于20xx年11月27日正式書面通知,對方簽字確認。
清欠工作開展進度:在隨后合同處理過程中,我公司從20xx年至今多次電話溝通并兩次派人到凱特嘉公司協商合同中止及預付款退還等事宜,未果。我部門在今年11月與集團公司風控部及我公司計劃企管部溝通,初步擬定將通過法律途徑起訴太原市凱特嘉機械有限公司。
下一步清欠工作計劃:我公司將通過法律途徑起訴太原市凱特嘉機械有限公司,我部門也將全力配合相關部門準備起訴事宜。
三、煙臺市天華泵業制造有限公司清欠工作
具體情況說明:20xx年4月,我公司向煙臺市天華泵業制造有限公司購置溶液循環本泵及總成一套,合同價為48000元,合同中約定款到發貨,并開具17%增值稅發票,我公司于20xx年4月付款并與5月初收到貨物。20xx年底我部門得知該合同發票還未開具,但當時我部門簽訂該合同人員因工作調動已離開我部門且他丟失天華泵業方相關人員的聯系方式。
清欠工作開展進度:這期間我部門從網上查詢該公司多個聯系方式多次撥打均無人接聽,20xx年10月初我部門根據當時合同簽訂時對方合同章中所留聯系電話聯系到天華泵業,第一次接通后對方答復說可以開具發票。之后在聯系電話均無人接聽。在10月28日換號撥打后再次打通,對方已月底結賬為由說11月初開具。年11月初再次聯系對方說當時簽訂合同業務員出差,無法確認當時事宜,等業務員出差回來聯系我部門。年11月26日與當時簽訂合同業務員取得聯系,確認了當時合同并未開具發票,對方答復說會與天華泵業溝通盡快開具。12月7日再次聯系該業務員,業務員答復說已經與天華泵業溝通好可以開具發票,并索要了我公司開票信息。12月13日在等待一周后未收到發票再次聯系該業務員,業務員說已于天華泵業說好并把開票信息給了天華泵業。之后再次聯系天華泵業,對方答復說已經收到開票信息,但年底工作較多耽誤了,答復說月底開票。12月20日再次聯系天華泵業,對方答復說年底開票已滿,無法開票。要等到20xx年1月才能開具。
下一步清欠工作計劃:煙臺天華泵業從20xx年10月聯系到之后多次溝通,均找各種理由推脫開票或拒接電話,我部門建議假如20xx年1月初再未開具發票,就安排專人去當地進行催收。
關于清欠工作的報告 篇3
按照國家、省、市關于開展清理政府部門及其所屬機構、大型國有企業(包括政府平臺公司)拖欠民營企業中小企業賬款工作部署和要求,思想高度重視,強化聯勤聯動,加大督導督查力度,全面自查自糾,確保全覆蓋無遺漏,每月月底及時上報清欠報表。
今年以來,重點抓好2起投訴舉報線索:
一、關于江蘇北方路橋工程有限公司投訴問題:20xx年7月23日,云龍區人民政府拖欠江蘇北方路橋工程有限公司9000000元。經查,已按照合同已支付70%,不存在拖欠。經與區住建局對接跟蹤核查,此項目工程款總價為1021.02萬元,已撥付608.83萬元,剩余款項412.19萬元,目前,市級賬款已撥付,區住建局于6月29日已撥付企業。此線索徹底解決。
二、關于我區大龍湖街道程莊村村民莊萌反映村委會拖欠其圍墻工程款的投訴線索:事情發生后,區經發局領導多次督促協調,辦事處主要領導非常重視,及時和程莊村委會、舉報人莊萌進行溝通、調解,經過商議于5月17日委托徐州戎信測繪有限公司對該地塊進行測量,經過測量為2171.39米,每米280元,實欠607989.2元。5月20日委托單位出具報告證明,5月21日,程莊村委會及時把欠款607989.2元打入莊萌賬戶,莊萌本人也對此進行書面證明,5月21日,此線索徹底解決。
關于清欠工作的報告 篇4
根據國務院、省、市關于清理拖欠民營企業中小企業賬款工作要求,泌陽縣充分認識到清欠工作的嚴肅性、緊迫性,高度重視,迅速行動,把清欠工作放在重要議事日程來抓,目前清欠工作取得階段性成效。現將工作開展情況匯報如下:
一、加強組織領導。成立了以分管副縣長為組長,各鄉鎮(街道)、各有關部門分管副職為成員的清理拖欠民營企業中小企業賬款工作領導小組,及時召開清欠工作推進會,20xx年出臺了泌陽縣《關于做好20xx年清理拖欠民營企業中小企業賬款工作的通知》,認真落實《泌陽縣清理拖欠民營企業中小企業賬款工作方案》,明確細化全縣各級黨委政府和各有關部門職責。
二、建立清欠工作長效工作機制。縣清欠工作領導小組辦公室充分發揮綜合協調作用,加強對清欠工作進行指導和督促,定期召開專題工作會議,梳理問題,分析形勢,改進方法,確保突出問題得到及時解決。認真做好清欠工作督導,定期通報清欠進度,對不按照時間節點上報的進行通報批評,對上報臺賬為零的單位,進行重點督導,有效發揮各職能部門的作用,各司其職,相互配合,形成合力,有力推動清欠工作有效開展。
三、夯實工作責任。堅持“邊界清晰、突出重點、源頭治理、循序漸進”原則,按照“屬地管理、分級負責,誰監管誰負責”的要求,具體拖欠部門和鄉鎮(街道)主動承擔清欠的主體責任,依法履行清欠義務,認真排查單位拖欠欠款,落實月報告、零報告制度,確保按時完成清欠工作任務。
四、嚴防新增拖欠。完善預防機制,堅決防止邊清欠、邊拖欠,陷入惡性循環。對政府投資類項目,嚴格審核,沒有明確資金來源和制定資金平衡方案的,一律不審批,一律不開工建設。涉及舉債融資的嚴格評估項目現金流和收益情況,依法合規落實資金來源和償還責任,嚴禁未批先建、先開工后立項行為,嚴禁政府投資項目以各種方式要求企業帶資承包,嚴禁拖久工程款,堅決杜絕“打白條”行為。
五、落實工作責任,形成齊抓共管良好局面按照“屬地管理、分級負責,誰監管誰負責”原則,落實全縣各級、各部門責任。縣級層面由縣服務企業活動領導小組辦公室作為牽頭部門加強督促指導,政府督查室負責督查鄉鎮、(街道)、各部門清欠工作,按照20xx年泌陽縣《關于做好20xx年清理拖欠民營企業中小企業賬款工作的通知》。制定了工作目標、明確的責任,目前各單位召開了會議,建立了全縣清理拖欠民營企業中小企業賬款工作群,每月25日各有關單位上報了工作臺賬,由財政局匯總上報到縣清欠辦,20xx年10月份全縣沒有拖欠企業賬款單位。
下一步打算:
一、加大清欠工作排查力度,落實月報排查制度。落實建立清欠工作長效工作機制堅持“邊界清晰、突出重點、源頭治理、循序漸進”原則,按照“屬地管理、分級負責,誰監管誰負責”的要求,具體拖欠部門和鄉鎮(街道)主動承擔清欠的主體責任,依法履行清欠義務,認真排查單位拖欠欠款,落實月報告、零報告制度,確保按時完成清欠工作任務。
二、嚴防新增拖欠。完善預防機制,堅決防止邊清欠、邊拖欠,陷入惡性循環。嚴防新增拖欠款。
關于清欠工作的報告 篇5
在##的第4年,歷經大大小小的案件處置,涵蓋了公司所有類型的業務,現就問題資產清收作一個全面的思考總結。
清收工作從宏觀上可以分為兩種工作模式:一、訴訟。二、非訴訟。但實踐中,往往是兩種方式相結合,但根據實際情況側重點有所不同,如何運用能達到一個比較理想的效果,是需要我們案件經辦人員的經驗判斷。兩種方式無所謂孰優孰劣,在具體操作中往往是非訴訟手段前置,所謂“先禮后兵”。經此階段,債務人尚未達到我司的預期目標時,一般將會提起訴訟,采取查封、扣押、執行等強制措施,進入相對的“激烈”對抗期,但也不是絕對,以個人經驗來說,讓對方處于一種壓力狀態,但雙方又不缺乏溝通,是比較理想的清收環境。 下面我以辦案流程為主線進行詳細展開。
一、非訴訟手段前置必要性
非訴訟手段往往用在客戶剛發生違約不久之時,較之于訴訟,從情感上易于被違約客戶接受,實際操作中我們又明示或者暗示后續訴訟查封的可能性,從而對方內心又有一種壓力感,同時又有一種“感激”我司的手下留情,為雙方的談判、溝通產生一種微妙的影響。當然,實際操作中,是否明示暗示訴訟查封仍是要視情況而定。因為非訴催收本身也能獨立成為一種催收方式。下面就非訴手段前置的必要性作如下總結:
1、運用得當,可以避免訴訟程序常有的時間長、成本高、執行難的困局。
2、客戶此時為了證明自己還款能力充足,往往會主動或者被動提供一些我司尚未掌握的財產線索,比如另外省市的房產、土地、應收賬款、貨款等。
3、有利于加固措施的采取,我司的項目金融業務往往前期來不及做實抵押,如抵押物釋放的情況下,我們可以答應一段時間作為還款期限,但前提是將釋放的抵押物轉抵我司,達到一種債務人將銀行債務轉到我司,抵押物也應轉移的理解。此外,我們此時提出增加保證人擔保等要求,客戶在力所能及的情況下還是極有可能達成的。
4、有利于維護客戶關系。我司廣角業務系統客戶資源是一項寶貴的財富,發生違約后我們首先要判斷違約的原因,企業的基本面是否正常,能否繼續合作的可能性,如果直接訴訟,從情感因素上講對客戶是一種傷害。如果對方在自己的還款承諾期屆滿后仍然未還款我司再進行訴訟,對方也較易接受,為后期繼續保持有效溝通打好基礎。
二、非訴訟階段的注意點
1、文本檢查與基本案情了解。首先應全面分析檢查有關證據文本資料,包括借款合同、擔保合同、財務轉賬憑證、付款(費)說明、項目服務委托書等的簽署情況,是否需要補簽、更正等,同時根據項目審批表,詢問業務經辦人員,做到對債務有了全面的了解,包括合同簽訂的過程、是否存在爭議、對方的態度及目前企業的經營狀況、對方可能提出的理由等等,這樣才能夠有備而戰。
2、資產調查。資產調查是清收工作的重中之中,所謂“手中有
糧,心中不慌”,不管訴訟與否,都要對主債務人及擔保人的資產狀況盡可能的調查清楚,包括調查債務人的主體資格、社會背景、生產經營及資產現狀,比如動產、不動產、無形資產、其他投資、其他債權等等狀況。這樣就收集掌握了債務人目前的第一手材料,為清欠工作奠定基礎,然后在審慎調查的基礎上,制訂有效的清欠方案。
3、人員角色安排。一般清收業務由我集團公司統一負責,但是各個廣角的業務經辦人員、五虎將、CEO對該業務的前期了解程度肯定遠遠高于集團后經營部門,因此,在與企業談判之前,雙方需做好充分的溝通,并對角色進行確定,誰主談,誰拋方案,誰緩和,誰強硬在事先需安排充分合理。另外,本人在實際辦案過程中有一個比較明顯的感受,就是在前期面談的過程中,會見雙方的“地位級別”也是一個值得思考的問題,如對方是上了年紀的企業老總,我們這邊人員如果太年輕,職務太低,會讓對方有一種不對等的感覺,當然這也并不絕對,但是值得注意。
5、協商談判階段。在前期調查、角色分配工作充分好之后、根據制訂的基本方案,與債務人進行溝通、協商談判。協商談判可能有多回合,開始時盡量避免過于強硬,努力使對方形成還款方案,如果短期內判斷歸還全部欠款確有困難時,先讓其想辦法先歸還部分,再增加抵押、擔保人等方式做加固措施,并且要善于把握對方的心理,注意語言技巧。總之,除非對方蠻橫無理,此階段盡量保持良好關系,但是壓力仍是要給,壓力有時并不是靠激烈言詞施予的。另外,談判的時間不宜過長,過長容易給人“一切好商量”的感覺,我們清晰明
確的表明目的與態度,特別是把原則性不能讓步的說清楚,不能給予對方猜想的空間。
三、訴訟查封的審慎提出與采取
我們知道,債務人最怕的其實不是起訴,而是查封賬號、資產等保全措施,致使其征信下降,融資渠道封死。而保全查封對于我們來說是一種保障,更是一種有奇效的施壓手段,但是何時使用、如何使用卻是需要多方考慮的。
1、對于起訴標準問題,我們知道起訴的目的是為了回收資金,是一種手段,對于還款意愿強烈,正常付費用,企業(個人)基本面均良好的情況下,起訴并非最好方式;有償還能力卻拒不償還的,先協商,若不行則立即起訴并查封;有部分償還能力卻拒不償還的,先協商,若不行則考慮起訴,盡量將資產差額查找出來再進行起訴查封,避免其轉移資產等;對于既無能力又拒不歸還的,先應進行資產深入調查。以上都是一種理想狀態,實際操作中往往我們對企業資產能力不能做到十足的把握,因此在企業出現再次違約(如仍未按還款計劃書履行)、將后續進賬資金挪作他用等情形發生我司則多數立即進行起訴查封。
2、我司內部決定起訴后,不急于向企業告知,因為起訴、保全材料的準備需要一定的時間,決定起訴時企業的狀況、配合度方面均不是非常理想了,告知后反而會給對方轉移資產、惡意避債的可能性。
3、關于查封時機、對象的選擇,大額項目金融案件,企業的還款來源一般是銀行的貸款,查封對其有影響,但是影響并不是絕對的,
在我們判斷不出它對哪些資產哪些賬號最看重的情況下,一旦查封,就全面查封,把對方逼急了,才能出最佳效果,再例如:在某些大額貸款即將到期的情況下查封該銀行賬號的效果一般不錯。
四、調解的重要意義
1、因為我司業務的特殊性,致使判決在法院實際操作中有一定的難度,雖然我們具有一整套應對的方案,但是如果雙方對立情況下,我們的高額費用收取勢必在經辦法官心里產生一定的判案猶豫性,導致清收周期變長,甚至可能導致過高費用部分不予支持的案例發生,對我司整體債權實現不利。
2、相比于判決書等的強制性,調解書具有雙方意志的自由性,對方情感上也更能接受,爭取調解也可以將雙方在前階段因保全查封等強制手段而產生的芥蒂化解,使后期的執行也能較為順利的進行,因為執行才是我們工作的重中之中,清收是我們工作的根本目的。
五、執行階段的難點
案件通過前期化解,中期訴訟,進入到了后期執行,本身已經說明了一些障礙因素存在。如果我司未掌握有價值大,變現能力強的優質資產,案件進入執行程序后往往要經歷一個較為漫長的階段。難點主要可以歸為以下幾類:
1、被執行人失蹤或者債務躲避。這類債務人往往因為自身已經無法解決所有債務,因此就一走了之,留下一個瀕臨倒閉的企業,我司則缺少一個可以談判、施壓的對象而影響清收。如山西翼眾案。