2024年承攬合同模板(精選18篇)
2024年承攬合同模板 篇1
定作方(甲方):
承攬方(乙方)
本合同甲方委托乙方承攬 項目,雙方經過平等協商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》的規定,達成如下協議,并由雙方共同恪守。
第一條、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
1.1乙方帶料
第二條、質量要求、技術標準
執行 。
第三條、乙方對質量負責期限
驗收合格后免費保修12個月。
第四條、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
4.1乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
4.2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
4.3甲方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條、驗收標準、方式
5.1按照合同規定的質量要求,技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
5.2甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
5.3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第六條、履行的期限
年 月 日至 年 月 日。
第七條、結算方式
驗收合格后 日內支付總價款的95%,余款保修期滿后如無質量問題一次付清。
第八條、違約責任
8.1乙方違約責任
8.1.1未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
8.1.2交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
8.1.3未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
8.1.4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的’,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
8.1.6異地交付的定作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養費。
8.1.7實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付甲方因此造成的損失。
8.1.9未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
8.1.10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
8.1.11乙方在甲方的工作場地,設備設施上進行工作時,應當遵守有關的操作規程,不允許毀壞甲方的設施設備,對工作中出現的安全事故由乙方自己負責,甲方不負任何責任。
8.2甲方違約責任
8.2.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
8.2.2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10 %的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5 %違約金。
8.2.3無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
第九條、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十條、糾紛的處理
本合同履行過程中甲、乙雙方發生爭議時,雙方應協商解決。若協商不成,按以下1種方式解決:
1、向人民法院提起訴訟。
2、向 仲裁委員會申請仲裁。
3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。
第十一條、廉潔條款
雙方嚴格按照廉潔從業的有關規定,認真履行廉潔從業義務。
第十二條、其他
12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作向甲方負責,未經甲方同意的,甲方可以解除合同。
12.2本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
12.3本合同一式肆份,甲方執叁份,乙方執壹份。具有同等法律效力。
甲方 乙方
單位名稱(章): 單位名稱(章):
住所: 住所:
法定代表人(負責人): 法定代表人(負責人):
委托代理人: 委托代理人:
聯系人: 聯系人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
郵政編碼: 郵政編碼:
2024年承攬合同模板 篇2
承攬方(乙方):
代表人:
職務:
電話:
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。
一、甲方供應原材料:
原材料:
規格:
單位:
數量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產品情況:
品種:
規格:
單位:
數量:
加工費:單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
2024年承攬合同模板 篇3
甲方(定作人): 簽訂地點: 乙方(承攬人): 簽訂時間: 年 月 日
根據中華人民共和國合同同法的有關規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 驗收標準和方法及提出異議期限: 第三條 乙方(承攬人)對質量負責的期限及條件: 第四條 甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求: 第五條 甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料: 第六條 甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交凡第三人完成的工作是:
第七條 工作成果驗收期限: 第八條 交貨地點、方式: 第九條 運輸方式及到達站港和費用負擔: 第十條 結算方式及期限: 第十一條 合同生效: 第十二條 因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人),造成乙方(承攬人)損失的應賠償損失。
第十三條 甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的,乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條 違約責任: 第十五條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按法律規定執行。
第十六條 其他約定事項:
甲方:乙方:年月日:
承攬合同范文二
簽訂日期:________經甲乙雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):___________
1.質量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________ 地址:________ 開戶銀行:_____ 帳號:________
2024年承攬合同模板 篇4
發包人:______(以下簡稱甲方)
承包人:______(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1、工程名稱:營銷中心辦公室裝飾
2、工程地點:季華四路意美家衛浴世界9棟4—6號
3、工程范圍:室內裝修(見預算清單)
4、工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、墻磚未在預算內)
5、工程造價:
(1)工程預算總造價為¥160100,00元,大寫人民幣:壹拾陸萬零壹佰元整。
(2)本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。
第二條:工程期限
1、經甲、乙雙方商定:本工程合同工期為30天(日歷),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準備與雙方責任
1、甲方責任:
(1)開工前甲方協商各方面的關系,辦妥進場手續,甲方承擔進場手續費用。
(2)組織好設計交底及圖紙核對會審工作。
(3)委托白建華為甲方代表,實行工程質量、進度監理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4)做好甲方提供材料及設備的供應,落實建設資金,按期撥付工程預付款,辦理現場簽證,竣工驗收。
2、乙方責任:
(1)開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料,編制施工圖預算和施工組織計劃,制定施工總計劃進度。
(2)做好施工準備工作,組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。
(3)嚴格按施工圖與說明書施工,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付,并承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責,并承擔費用。
第四條:工程價款及支付
1、本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。
2、由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用,由甲方支付。
3、支付采取按工程進度分段付款方式。
(1)水電等隱蔽工程完工時付合同價20%,計¥32020元(叁萬貳仟零貳拾元整);
(2)木工及隔斷工程完工時付合同價40%,計¥64040元(陸萬肆仟零肆拾元整);
(3)工程完工并通過甲方驗收合格后,付合同價35%,計¥56035(伍萬陸仟零叁拾伍元整);
(4)留5%質保金在驗收合格半年后,無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認,付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質量與設計變更
1、堅持按圖施工,發現設計有錯誤或嚴重不合理,乙方應通知甲方后,甲方應在三天內發出變更設計文件。
2、遇到重要及復雜的隱蔽工程內容,乙方應通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結算
1、乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2、甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,應視為甲方已確認工程合格,若使用后發現質量問題,由甲方承擔責任。
4、乙方于工程竣工后,提供一年的免費維修服務,但不包含人為原因造成的.損壞部分。
第七條:工程安全生產、文明施工
1、乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度,做好安全生產、文明施工,嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條:工程處罰及仲裁
1、按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之五進行處罰,工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約,由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2、甲方拖延結算及付款,按國家現行有關規定執行。
第九條:附則
1、本合同未盡事宜,雙方及時協商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各執壹份。
3、本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗收交付后保修期滿,工程價款結清自動終止。
4、本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預算書;
甲方(蓋章):______
代理人:______
______年______月______日
乙方(蓋章):______
代理人:______
______年______月______日
2024年承攬合同模板 篇5
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術的內容、形式:
包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。提交開發成果可采取下列形式:
1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術設備。
五、研究開發計劃:
包括當事人各方實施開發項目的階段進度,各個階段要解決的技術問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的,應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據《中華人民共和國合同法》的規定,合同雙方就___________________項目的.技術開發(該項目屬_________計劃),________經協商一致,簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求:
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數:
________________________________________
三、研究開發計劃:
________________________________________
四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式:
(一)研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本;報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。
本項目研究開發經費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時間:________________
②分期支付:____________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____%提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。本合同的履行方式:________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難,導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經約定,風險責任甲方承擔____%,乙方承擔____%.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
(一)專利申請權:________________________________________
(二)非專利技術成果的使用權、轉讓權:______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發生爭議,雙方應當協商解決,也可以請求________進行調解。
雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
2024年承攬合同模板 篇6
甲方:______________
乙方:______________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:
2.住房構:房型房廳套,施工面積平方米。
3.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的.材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
2024年承攬合同模板 篇7
承攬合同(條款)
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐
│品名或項目│ 規格、型號 │ 單位 │ 數量 │ 單價 │ 價款或酬金(元) │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤
│ ││ │ │ │ │
├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤
│金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │
└──────────────────────────────────┘
1。產品的質量、包裝、加工方法:
2。原材料的提供以及規格、數量、質量:
3。履行的期限、地點和方式:
4。驗收標準和方法:
5。結算方式:
6。違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的'違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7。雙方約定的其它條款:
8。以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
9。本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10。本合同一式___份,正本雙方各執____份,副本送工商行政管理局所存查。
11。本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12。本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______帳號:_______
____年__月__日
2024年承攬合同模板 篇8
委托方:
承擔方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介):
2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號:承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
3、發布地點或形式:
4、顏色:
5、規格或材料:
6、刊播次數、起訖時間、日期:
7、其他要求:
第二條 費用及支付辦法
1、費用:
類別
單價
數量
金額
備注
設計、制作費
發 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2、結算方式和期限:
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的 %,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作,按未改造部分廣告費的 %,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第 種方式處理:
1、提交 仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項:
第七條 附則
1、本合同附件 ,名稱 。
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執一份,副本 份。
3、本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方: 承攬方:
2024年承攬合同模板 篇9
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
甲方(定作人): ____________ 乙方(承攬人): ____________
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:(注:可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以 (寫明檢驗機構) 對定作物質量的認定為準。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責任:
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 ____________%的違約金。
12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任: _______________
第十三條 定作人的違約責任:
13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5 超過合同約定日期付款且未通知承攬人協商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任: ____________
第十四條 不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決;協商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):
1. 提交_______________仲裁委員會仲裁;
2. 依法向_______________人民法院起訴。
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條 本合同一式 份,定作人執 份,承攬人執 份。
第十八條 合同未盡事宜雙方共同協商達成補充協議。
定作人: (公章) 承攬人: (公章) 住所: 住所: 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人: 電話: 電話: 傳真: 傳真: 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號: 賬號 郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間: 年 月 日
2024年承攬合同模板 篇10
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
2024年承攬合同模板 篇11
甲方:
乙方:
根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規的規定,結合本工程具體情況,甲乙雙方充分協商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址: 。
2、承包方式:采取包工包料的方式。
3、工期: 天(日歷 天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。
第二條甲方責任,權利和義務
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作,使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現場準備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、電,并承擔相關費用。
4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務
1、指派項目責任人,按合同及規范要求組織施工,保質、保量,按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開窗,雙層鋼化中空玻璃,單價420元/m2×81 m2=34020元(大寫:叁萬肆仟零貳拾元)
2、玻璃幕墻,博克蘭玻璃,單層貼膜,45×100的鋁材做骨架,單價860元/ m2×46.5 m2=39990元
(大寫:叁萬玖仟玖佰玖拾元)
3、上海雙雄銅門廠,單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元(大寫:陸萬零壹佰陸拾元)樣式如圖40-01所示。
4、隱形防盜網,單價150元/ m2×54 m2=8100元
5、推拉門:單價560元/ m2×35.3 m2=19768元
6、陽光房,45×75方管做骨架,8mm厚鋼化玻璃,單價450元/ m2×37 m2=16650元
7、衛浴門,1080元/條×5條=5400元
8、室內門,2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價1280元/ m×65.8 m=84224元
第五條工程質量及驗收
1、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,須通知乙方,另約定驗收日期,但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收,則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前,甲方不得提前使用,如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的,乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額:(大寫)貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元
(小寫)
1、乙方完成1.2.3項的工程時,由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條 本合同一式二份,甲方執一份,乙方執一份,經雙方簽字之日起生效;
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
2024年承攬合同模板 篇12
發包人:佛山海兒康智能衛浴有限公司 (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況
1. 工程名稱:營銷中心辦公室裝飾
2. 工程地點:季華四路意美家衛浴世界9棟4-6號
3. 工程范圍:室內裝修(見預算清單)
4. 工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承包(參見附件清單,部分地、墻磚未在預算內)
5. 工程造價:
(1) 工程預算總造價為¥160100,00元,大寫人民幣:壹拾陸萬零壹佰元整。
(2) 本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。
第二條:工程期限
1、 經甲、乙雙方商定:本工程合同工期為30天(日歷),具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、 本工程在施工過程中,如遇甲方原因或不可抗力的情況,可順延工期。
第三條:工程施工準備與雙方責任
1.甲方責任:
(1) 開工前甲方協商各方面的關系,辦妥進場手續,甲方承擔進場手續費用。
(2) 組織好設計交底及圖紙核對會審工作。
(3) 委托白建華為甲方代表,實行工程質量、進度監理,代表甲方處理工程日常事宜。
(4) 做好甲方提供材料及設備的供應,落實建設資金,按期撥付工程預付款,辦理現場簽證,竣工驗收。
2.乙方責任:
(1) 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料,編制施工圖預算和施工組織計劃,制定施工總計劃進度。
(2) 做好施工準備工作,組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。
(3) 嚴格按施工圖與說明書施工,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付,并承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責,并承擔費用。
第四條:工程價款及支付
1. 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。
2. 由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用,由甲方支付。
3. 支付采取按工程進度分段付款方式。
(1)水電等隱蔽工程完工時付合同價20%,計¥32020元(叁萬貳仟零貳拾元整);
(2)木工及隔斷工程完工時付合同價40%,計¥64040元(陸萬肆仟零肆拾元整);
(3)工程完工并通過甲方驗收合格后,付合同價35%,計¥56035(伍萬陸仟零叁拾伍元整);
(4)留5%質保金在驗收合格半年后,無質量問題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認,付完此款項方可施工增加工程。
第五條:施工質量與設計變更
1.堅持按圖施工,發現設計有錯誤或嚴重不合理,乙方應通知甲方后,甲方應在三天內發出變更設計文件。
2.遇到重要及復雜的隱蔽工程內容,乙方應通知甲方共同驗收。
第六條:工程竣工驗收及結算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3.工程未經驗收,甲方提前使用,應視為甲方已確認工程合格,若使用后發現質量問題,由甲方承擔責任。
4.乙方于工程竣工后,提供一年的.免費維修服務,但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條:工程安全生產、文明施工
1.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度,做好安全生產、文明施工,嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。
第八條:工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天,按工程總造價的千分之五進行處罰,工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約,由違約方承擔合同價的30%的違約金。
2.甲方拖延結算及付款,按國家現行有關規定執行。
第九條:附則
1.本合同未盡事宜,雙方及時協商增補條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份,雙方各執壹份。
3.本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗收交付后保修期滿,工程價款結清自動終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預算書;
甲方(蓋章):
代理人:
年月日 : 代理人: 年月日 乙方(蓋章)
2024年承攬合同模板 篇13
內容如下:
訂立合同雙方:
定作人:___(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:___簽約人:
定作人承辦單位:___聯絡人:___聯系電話:
定作人機構地址:___傳真電話:
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:___(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:___簽約人:
定作人承辦單位:___聯絡人:___聯系電話:
定作人機構地址:___傳真電話:
承攬方:___(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:簽約人:
承攬方營業執照:___施工資質:
承攬方施工項目經理:___手機:
承攬方機構地址:___傳真電話:
銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為:___元。
第二條制作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位: 平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規格數___量___單___價合計
注:以上每平方米GRC裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商:___);
5、工程造價:本工程總造價按乙方于___年___月___日上午參加___組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內,甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起15日內,再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%,質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時,于___年___月___日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內,組織驗收。超過七日未予答復時,乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付___元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:___乙方:
簽約人:___簽約人:
簽約地點:___簽約日期:
2024年承攬合同模板 篇14
合同編號:
委托方:
承攬方:
簽訂日期:
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告播出要求。
1.1 廣告內容及證件:
1.2 播出頻道和時間:
1.3 制作形式:
1.4 廣告長度:
1.5 播出形式:
1.6 播出日期:
第二條 廣告費及支付方法。
2.1 廣告費
2.2 支付方法及時間:
2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條 違約責任
3.1 委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
3.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 %的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的 償付違約金。
3.3 其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第四條 糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( )項規定辦理。
1. 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 地人民法院起訴。
第五條 雙方商定的其他事項。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 件,名稱:
6.2 本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人:
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
2024年承攬合同模板 篇15
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
2024年承攬合同模板 篇16
發包方(以下簡稱甲方):________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的’高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,經協商一致,簽訂本合同。
第一條乙方承包經營________大酒店,_____________大酒店的經營范圍見營業執照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
1、甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2、該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據。
3、本合同簽訂后______日內,甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
第三條承包期限、用途
1、該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2、承包期滿,甲方有權收回該酒店,乙方應如期交還。
乙方如要求續承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式
1、該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2、承包金支付方式如下:
A、分二次付款,自本同生效后________幾天內付清,第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
B、一次性付清,至本合同生效______天內全部繳清。
第五條承包期間相關費用及稅金
1、甲方應承擔的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用,由甲方負擔。
(2)__________________________
2、乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條酒店房屋修繕與使用
1、在承包期限內,甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
A、甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應積極協助配合。
B、對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2、乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
3、乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
1、因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%,乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2、因乙方過錯導致合同解除或終止的,甲方有權選擇以下權利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發生的費用。
第八條酒店的轉讓與轉租
1、在承包期間,甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續有效。
2、未經甲方同意,乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3、甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優先購買權。
第九條合同的變更、解除與終止本合同
1、本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議。
2、甲方有以下行為之一的,乙方有權解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設施,嚴重影響經營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務,嚴重影響經營。
3、在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經甲方書面同意,轉租、轉讓該酒店。
(2)未經甲方書面同意,拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施,甲方提出的合理期限內未修復的。
(4)未經甲方書面同意,不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用,已經給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4、承包期滿合同自然終止。
5、因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收
1、甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2、驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的,應于______日內向對方提出異議。
3、乙方應于承包期滿后,將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。
4、乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態,不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品,甲方有權處置。
第十一條違約責任
1、甲、乙雙方應全面實際履行本合同,不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2、在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權終止合同,收回酒店的經營權,乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3、承包期間,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3、在承包期間,乙方未經甲方同意,中途擅自退包的,乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4、在承包期滿,乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險
在承包期限內,乙方應以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
甲方:
乙方:
日期:
2024年承攬合同模板 篇17
承攬合同是指承攬人按定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同,承攬合同具有以下特征:
1、承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。在承攬合同中,承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作,但定作人的目的不是工作過程,而是工作成果,這是與單純的提供勞務的'合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果,也可以是腦力勞動成果;既可以是物,也可以是其他財產。
2、承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的,因而定作人對工作質量、數量、規格、形狀等的要求使承攬標的物特定化,使它同市場上的物品有所區別,以滿足定作人的特殊需要。
3、承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務,不受定作人的指揮管理,獨立承擔完成合同約定的質量、數量、期限等責任,在交付工作成果之前,對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性,這種獨立性受到限制時,其承受意外風險的責任亦可相應減免。
4、承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成,且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。
承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條的規定,承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作,因而也就有相應類型的合同。
5、承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務合同。
6、承攬合同強調履行的協作性。
7、承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。
2024年承攬合同模板 篇18
發包人:_______________(以下簡稱甲方)
承包人:_______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協商,達成以下協議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、 承包范圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年日,結束工作日期:門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后,甲方在確定工程結算后2個月內支付至工程結算的95%;
(4)其余5%作為質量保證金,保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收,并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的`風險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現場管理人員統一指揮,遵守現場管理的一切規章制度,配帶安全設施,按相關操作規程作業,保證安裝質量。做到工完場清,保證制安現場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規,嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程,發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方,并保護好現場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。
2、在本合同簽訂后五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
(1)乙方在門制作前,應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次復測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執行。否則,視為乙方認可施工現場條件,由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理,負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,并在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。
3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日