答辯狀（侵權）（精選16篇）

答辯狀（侵權） 篇1

　　答辯狀

　　答辯人：

　　聯系電話：

　　代理人：

　　被答辯人：

　　就        與        的    勞動爭議仲裁   一案，答辯人現答辯如下：

　　一、答辯人與被答辯人迄今未簽訂勞動合同，系被答辯人自身拒絕簽訂勞動合同所致，故其以未簽勞動合同為由要求答辯人支付雙倍工資沒有事實依據。

　　20__年2月，被答辯人進入答辯人處工作，從事車工工作。雙方口頭約定試用期1個月，月工資1500元，期滿后雙方再簽訂正式書面勞動合同。

　　20__年3月，答辯人提出與被答辯人簽訂書面勞動合同。但被答辯人表示簽訂合同意味上保險自己也要負擔部分費用，今后發放的工資會減少，由于自身經濟困難，暫時不需簽訂勞動合同。后答辯人多次要求與被答辯人簽訂勞動合同，都被被答辯人以各種理由推諉。如今，被答辯人以未簽勞動合同為由，向答辯人要求支付雙倍工資，答辯人不得不嚴重質疑被答辯人當時拒絕簽訂勞動合同的動機。

　　二、雙方口頭約定被答辯人的月工資為1500元，而實際答辯人每月發放給被答辯人的月工資均超過20__元，其中已經包含了加班、加點費。

　　一直以來，答辯人按照國家法律規定安排生產，發放工資。因答辯人所在行業是生產性行業，有淡季旺季。6個月以來，被答辯人每月平均工作天數在21-25天，每天平均工作時間也只有8-9小時。對于確實因生產需要安排被答辯人加班的，答辯人已經在每月應發放的工資中增加了幾百元作為津貼發放給被答辯人。被答辯人所陳述情況與事實不符合。

　　三、被答辯人在答辯人處工作期間，違反公司紀律長期擅自離職，其以答辯人非法解除勞動關系為由要求經濟補償毫無依據。

　　20__年2月以來，被答辯人曾兩次沒有任何理由，就擅自離崗礦工數星期。答辯人從未向被答辯人提出解除雙方勞動關系，故被答辯人稱因答辯人無故解除勞動關系，要求答辯人支付經濟補償金毫無任何事實依據，也沒有法律依據。一直以來，答辯人關心被答辯人，在被答辯人遇到困難的時候，答辯人曾伸出援手予以幫助。如今被答辯人的做法，實在令答辯人不解，也感到心寒。

　　鑒于被答辯人的所作所為，給答辯人聲譽造成了影響，經濟上帶來了損失，答辯人將另案對被答辯人提起訴訟，追究被答辯人的責任。

　　綜上所述，答辯人請求勞動爭議仲裁委員會依法駁回被答辯人的所有仲裁請求。

　　此致

　　勞動人事爭議仲裁委員會

　　答辯人（簽名或蓋章）：

　　年       月        日

答辯狀（侵權） 篇2

　　答辯意見

　　答辯人保定電視臺就上訴人上訴委托合同糾紛，現發表如下答辯意見。

　　答辯人認為一審判決認定事實清楚、適用法律正確，懇請法院依法駁回其上訴請求，理由 如下：

　　一、答辯人訴求的保險數額是根據社保機構的要求所應申報和繳納的真實數據，同時答辯人提交了長達78頁的上訴人職工欠繳保險明細，均嚴格按照社保部門要求的標準，結合每個職工的檔案工資核算的養老、醫療等各項費用。答辯人提供的證據真實、充分，足以證實上訴人每個職工應繳社保費用的標準及計算過程。

　　二、上訴人以被法院劃扣款項為由拒付保險費用不能成立。

　　上訴人因他案被法院劃扣款項，系因上訴人剝離了答辯人全部的可經營性資產成立，因而判定上訴人應承擔還款責任，與本案應付保險費用事宜沒有任何關聯性，更無可以抵消的法定事由。答辯人訴求的費用系上訴人應為其職工繳納的保險，關系到上訴人及答辯人職工的基本生存需要，上訴人不應以任何理由拖延和拒付。

　　三、上訴人要求答辯人返還其20__年12月補交4萬多元的保險不能成立。

　　上訴人20__年12月繳納的費用，系其根據上訴人核算的標準，并按照上訴人的要求補繳的20__年8月-12月的保險費用，答辯人向上訴人出具了收費票據，并已按此時間段將上述費用交到社保部門。目前，上訴人除了一審中確定的數額外，仍拖欠答辯人  元保險。上訴人要求答辯人返還上述費用毫無事實依據。

　　因此，在上訴人欠繳保險費事實已經非常明確的情況下，上訴人仍故意找種種理由拖延支付保險費用，已經嚴重影響了雙方職工保險的繳納，并引發了社會事件。因此，為了維護廣大職工的合法權益，懇請二審法院依法駁回上訴人的訴訟請求。

　　答辯人：

　　20__年1月30日

答辯狀（侵權） 篇3

　　民事答辯狀

　　答辯人： 

　　注冊地址：

　　法定代表人：

　　被答辯人： 

　　注冊地址：

　　法定代表人：

　　年    月    日，答辯人因收到        人民法院轉來關于        與原告        因        糾紛一案，現依法提出如下答辯意見：

　　答辯事項： 

　　答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請求。

　　事實和理由： 

一、答辯人與原告、被告均不存在雇傭關系。 

　　1.答辯人與原告        不存在雇傭關系。原告受雇于被告        而非答辯人，且其報酬由被告何劍支付，足見原告事實上系受雇于被告        ，其與答辯人不存在雇傭關系。

　　2.答辯人與被告        系承攬合同關系，而非雇傭關系。《民法典》第二百五十一條規定，承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同。本案中，答辯人將搬運工地提升架的任務交由被告        承攬，并一次性支付其承攬報酬；且被告何劍為完成承攬任務，還雇請了原告為其提供勞務。由此可知答辯人與被告間為承攬合同關系。

二、原告以答辯人系發包人應對其損失承擔連帶賠償責任無事實和法律依據。 

　　1.答辯人認為，作為搬運工地提升架的承攬人并不需要有相關資質，故原告依照《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規定向答辯人主張賠償無事實依據。

　　2.此外，《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條中所述發包人應限于僅指《民法典》中建設工程合同關系或與建設工程合同類似的合同關系中的發包人。

　　因建設工程事務中，若施工承包方無相關資質則勞動者遭受意外傷害的風險將劇增，故司法解釋以保護勞動者權益為考量而有此規定。但若對發包人的定義進行任意擴張解釋，將大多數普通、簡單的承攬合同關系中的定做人都歸類為發包人，則會不當的對定做人苛以重責，不符合社會經濟生活實踐，亦有違民法公平之原則。

　　故答辯人認為本案不應適用《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款的相關規定。

三、除上述觀點外，答辯人對于本案保留以下答辯意見： 

　　1.對于本案損害結果的發生，答辯人即使存在過錯，亦屬輕微過失，不應承擔連帶賠償責任，且應由作為雇主的被告                           及直接侵權人被告許美麗對原告的損失承擔主要的賠償責任。

　　2.關于賠償數額，答辯人認為：

　　（1）誤工費計算不符合客觀事實，誤工時間為    天，以農林牧漁業職工平均工資人民幣    元/年計算為計算標準，誤工費應為人民幣    元。

　　（2）護理費用不符合客觀事實，護理期限為    天，以農林牧漁業職工平均工資人民幣    元/年為計算標準，護理費應為人民幣    元。

　　（3）原告主張交通費的損失，但其提供的部份證據的真實性、與治療之間的關聯性均存在疑問，故答辯人對此不予認可。

　　（4）住院伙食補助費應為人民幣    元/天，計算    天共人民幣    元。

　　（5）營養費數額偏高，應為人民幣    元。

　　（6）殘疾賠償金數額過高，原告為農村居民，故以農村居民人均純收入人民幣    元/年為計算標準，傷殘九級十級，殘疾賠償金應為人民幣    元。

　　（7）精神損失撫慰金數額過高，可由法院依法裁決。

　　綜上，原告向答辯人主張損害賠償無事實和法律依據依法應駁回其對答辯人的訴求。即使答辯人對損害的發生存在過錯，亦屬輕微過失；且主張的部分賠償項目及金額欠缺理據，故懇請貴院酌情考量本人的答辯意見并依法作出裁判。

　　此致

　　人民法院

　　簽署時間：    年    月    日

　　答辯人：

　　附：答辯書副本    份；

　　證據材料    份

答辯狀（侵權） 篇4

　　仲裁答辯狀

　　答辯人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　代理人：

　　被答辯人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　就被答辯人申請仲裁（        糾紛）一案，我方現答辯如下：

　　我公司與申請人于20__年4月25日簽訂了《（20__）設計合同》，根據合同條款即付申請人4萬元定金（是設計總額的20%）。后因工程建設投資較大，我公司只能是入股經營，與我公司合資的另一方要求從設計到施工完全由他們負責。因此我公司于20__年8月1日向申請人說明情況提出終止設計合同。事后雙方經過多次磋商，由于申請人索取費用太高，雙方未能達成協議，于是申請人向仲裁委員會申請仲裁，現就申請人提出的請求和理由作出如下答辯：

　　一、申請人要求我公司支付方案設計費6萬元是沒有法律根據的。

　　根據國家計委編印的《工程設計收費標準》總說明中第十七條的規定，“設計費按設計進度分期撥付，設計合同生效后，委托方應向設計單位預付設計費20%作為定金，初步設計完成后付30%，施工圖完成后付50%。申請人向我方提交的《方案意見書》，并不是初步設計書，這是我們雙方之間的分歧意見之一。根據規定，初步設計書應具有初步設計說明書，初步設計概算書及設備、結構、電器三個專業的圖紙。而申請人只交付方案意見收由我公司審批，沒有初步設計說明書、概算書及三個專業圖紙，我公司認為申請人沒有完成初步設計，因此不能按規定支付設計費。  另外，就我公司與申請人　設計合同第八條第二款規定：“方案設計完成后15天內，甲方即向乙方支付設計費6萬元”。此合同之規定也是指初步設計書完成后付設計費6萬元，并不是指“方案意見書”完成后即付6萬元。作為申請人來說，他們完全懂得“方案意見書”和“初步設計書”的不同概念和內容。而申請人卻把兩個概念及內容混為一談，向我公司追索6萬元，既不符合國家的有關規定，也不符合設計合同條款的規定。因此我公司拒絕申請人的請求是有道理的。據此，申請人請求我公司支付延期款0.3萬元也是沒有根據的。

　　二、申請人要求我公司賠償經濟損失2.7萬元（施工圖設計費2.4萬元；逾期違約金0.3萬元），這個請求是毫無根據的。

　　根據雙方簽訂的設計合同中規定“寫字商住樓的基礎圖，是在設計方案認可后兩個月及收到勘探資料后一個月后交付施工圖”，而申請人在我公司對方案意見書尚未認可的情況下，違反雙方簽訂的設計合同條款規定，這種不履行合同的行為屬于無效行為，我公司不承擔任何經濟損失，因此我公司不能承擔申請人提出的施工圖設計費2.4萬元及其他經濟損失。

　　三、我公司支付的定金應抵作設計費用。

　　根據《根據工程勘察設計條例》第七條規定：“按規定收取費用的勘察設計合同生效后，委托方應向承包方付給定金。勘察設計合同履行后，定金抵作勘探、設計費”。又規定：“委托方不履行合同的，無權請求返還定金”。依據以上條款規定，我公司與申請人簽訂合同后，按規定支付4萬元定金，并且申請人也提交“方案意見書”，雙方均在履行合同，所以申請人毫無理由扣我公司的4萬元定金，又另外要求收取方案設計費6萬元。我公司認為該定金應抵作申請人所提供的“方案意見書”的設計費用。

　　四、我公司支付的設計趕工費應抵作設計費用。

　　我公司與申請人在友好合作的基礎上，接受申請人的要求，以設計趕工費的名義支付現金3000元，作為資金使用，該款項在雙方簽訂的合同中沒有明文規定，我公司要求將設計趕工費抵作設計費用。

　　以上意見，請求仲裁委員會公正裁決。

　　此致

　　仲裁委員會

　　答辯人（簽名或蓋章）：

　　年       月        日

答辯狀（侵權） 篇5

　　答辯人：__________，男，______歲，____族，_______省_____市人，現住_______市_____區_______路______號。

　　答辯人因_______訴我離婚一案，現提出答辯如下：

　　答辯人認為原、被告夫妻感情沒有破裂，不同意離婚，理由有三：

　　一、原、被告夫妻系自由戀愛，有感情基礎;

　　二、原、被告性格相近，愛好相同;

　　三、原、被告共同生活中，一直和睦相處。

　　答辯人認為原告在訴狀里談到的夫妻經常吵架，不是事實，我們結婚十余年，有深厚的感情基礎，雙方價值觀、人生觀基本一致，偶爾為點家庭瑣事爭吵幾句屬正常現象，根本不會影響夫妻感情，原告屬一時沖動提出離婚，請求法院判決駁回原告的訴訟請求。

　　此致

　　______市______區人民法院

答辯狀（侵權） 篇6

　　答辯人：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　代理人：

　　被答辯人：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　代理人：

　　答辯人閆某就被答辯人王某起訴我離婚一案，提出以下答辯意見：

　　答辯事項：答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請求。

　　事實與理由：

　　一、答辯人同意離婚。

　　答辯人與被答辯人經媒人介紹結婚，相識后他對我非常體貼關愛，我被他一時而短暫的愛沖昏了頭腦，導致未婚先育。結婚時，他家給我家______元全部買了我們用的家電之類，我娘家陪嫁______萬元給他還賬。婚宴紅包給付婚桌錢所剩無幾。婚后生育兒子王胤某不到一個月，公公出車禍死亡，獲得賠償______萬元。他自認為成了有錢人，開始在外拈花若草，回家后經常橫挑鼻子豎挑眼。有一次，他說給我______萬元，要我同意離婚走人，我為了孩子沒有同意。而后他就經常對我實施家庭暴力，逼我離婚。其中最嚴重的兩次是，______年______月______日我被他打的住院治療，______年______月______日被打后，經我娘家人勸說，他保證不與女性保持不正當關系，不喝酒打罵人，錢財交妻子保管，否則導致離婚愿賠______萬元。______年______月______日，因一點小事，不僅發生口角，還對我實施家庭暴力，在他家庭暴力的情況下，為了保命被迫回娘家。過了幾個月他都沒來接我和孩子，經親戚告知，他在外面跟別的女人同居，并且那個女人還懷孕了，我打電話質問他，他說起訴離婚。開庭前，突然打電話說不離了，又保證不再重犯，并拿他爸媽的房產作承諾擔保。原因是外面的女人不同意跟他結婚，他才回來故伎重演。我已被他三番五次的毆打傷透了心，保證承諾、房產擔保對我已經不靈了。我心已決同意離婚，如果他撤訴，我就再起訴。

　　二、答辯人與被答辯人互有給付，折抵后答辯人無需給付兒子撫養費。

　　1、離婚系被答辯人婚外情和家庭暴力所致，依法應承擔賠償責任。依據《民法典》第四十六條有下列情形之一，導致離婚的，無過錯方有權請求損害賠償：（一）重婚的；（二）有配偶者與他人同居的；（三）實施家庭暴力的；（四）虐待、遺棄家庭成員的。被答辯人實施家庭暴力系導致離婚的過錯方，答辯人有______年______月______日被答辯人的保證和______年______月______醫院檢查治療報告單作證。被答辯人違背承諾，應承擔______萬元賠償費。并且被答辯人與他人同居并生育，是重婚，依法應承擔法律責任和賠償責任。

　　2、被答辯人應將______元歸還于我，其中結婚陪嫁______萬，生孩子娘家送去______元。

　　3、答辯人生完孩子，就疾病纏身，再加上被答辯人的家庭暴力行為，導致答辯人身體虛弱，一直以來由其娘家供養并給予治療，被答辯人不管不問。依據《民法典》第四十二條離婚時，如一方生活困難，另一方應從其個人財產中予以適當幫助。故答辯人請求判決被答辯人給予一次性經濟幫助______萬元。

　　以上被答辯人應給付答辯人______元，答辯人應給付兒子撫養費______元，雙方折抵，答辯人無需給付被答辯人兒子撫養費。

　　綜上所訴，被答辯人起訴離婚一案與事實不符，被答辯人在外與女性重婚是真，被答辯人家庭暴力是真，答辯人被迫逃回娘家是真，被答辯人實施家庭暴力存在嚴重的過錯。造成了夫妻感情破裂，讓年幼的孩子失去了完整的家庭，給答辯人造成了巨大的精神傷害及因家庭暴力給答辯人造成了嚴重的身體摧殘。請求人民法院依照保護兒童婦女為原則的法律法規給出滿意的判決。

　　此致

　　______區人民法院

　　答辯人：____________

　　______年______月______

　　附：答辯書副本_____份；

　　證據材料______份。

答辯狀（侵權） 篇7

　　答辯人：地址：法定代表人被答辯人：地址：風險提示：

　　一份嚴謹的民事訴訟答辯狀，

　　首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀；

　　其次是弄清楚受理法院的管轄；再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤；此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時，不要急于答辯，答辯時在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對方敗訴。____年____月____日，答辯人因收到_XX人民法院轉來關_______而造成的損失__XX元一案，現依法提出如下答辯意見：答辯事項：答辯人請求人民法院依法駁回____不合理且不合法的訴訟請求。風險提示：

　　制作民事答辯狀時，應當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行。答辯人有權否認對自己不利的不能成立的和無證據證明的事實。進而有取舍地闡述對自己有利的，及對方當事人沒有提及的事實，特別在一些雙方當事人存在混合過錯或都有違約行為的案件，答辯人更應當注意如何承認、如何反駁及如何確立自己的觀點。從而達到以自己的事實和理由和對方的事實和理由相抗衡。事實和理由：

　　一、對保險情況予以認可被答辯人在我公司投保了機動車__保險及__險___萬，發生事故時尚在保險期內。

　　二、對超過訴訟時效的費用不予賠付本案所涉_____發生于____年____月____日，依上述的事實，根據我國《民法典》第一百三十六條，從__發生之日，即被答辯人_知道自己的權利受到侵害之日起算，至今早已超過___的訴訟時效，且不存在因客觀原因不能行使權利的情形。據此，對超過訴訟時效的部分，答辯人不同意承擔保險責任。

　　三、被答辯人主張的以下不合理費用答辯人不予賠付

　　1、誤工費被答辯人___其主張誤工費不合理。被答辯人__也未提供與其他收入相關的勞動合同、工資單和完稅證明，因此，誤工費的主張不應得到支持。

　　2、營養費營養費的計算，醫囑沒有明確需要加強營養的天數，被答辯人主張___元數額過高。

　　3、護理費被答辯人護理費的計算參照的標準是_____的標準，而__發生是在____年，應當參照____年事故發生時的標準。

　　其次，被答辯人____的護理期計算重復。

　　4、精神損害撫慰金過高根據被答辯人的實際情況，其所主張的精神損害撫慰金過高，合理的費用應該是___元。綜上所述，答辯人認為：被答辯人_對于答辯人提出的訴訟請求不合法且不合理。此致____人民法院答辯人：____年____月____日風險提示：

　　在答辯時，答辯人（被告）對自己所提出的主張負有舉證責任。

　　注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。 附：答辯書副本_份；證據材料__份

答辯狀（侵權） 篇8

　　答辯人：_________地址：_________，聯系電話：_________被答辯人：_________地址：_________，聯系電話：_________答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海_____委員會提起_____申請，貴會已予以立案受理。

　　現被答辯人向貴會提出對_____協議效力及_____管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：

　　一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會提起_____。

　　”雖然該約定上海市_____委員會與上海_____委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海_____委員會。

　　二、盡管上海市的'區域內有二家_____機構，但是屬于上海市的_____機構僅此一家，另一_____機構中國國際經濟貿易_____委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易_____委員會派出機構，不屬上海市。

　　根據最高院關于適用《中華人民共和國 法》解釋第三條規定，“_____協議約定的_____機構名稱不準確，但能夠確定具體的_____機構的，應當認定選定了_____機構”。

　　因此，雖然雙方約定是上海市_____委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海_____委員會，應當認定選定了_____機構。

　　該_____協議有效，上海_____委員會具有管轄權。

　　受理本案符合法律規定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。

　　此致

　　敬禮

　　委員會答辯人：

　　特別授權代理人：

答辯狀（侵權） 篇9

　　被告不提出答辯狀的，不影響人民法院審理。

　　答辯狀答辯人(系被告)：_________________張__________，男，31歲，__________公司工人，現住__________市__________區七里。答辯人就被答辯人所訴借款一案，具體答辯如下：_________________答辯人認為被答辯人所訴借款之理由純屬捏造的不實之詞。答辯人不能同意被答辯人還款的要求。

　　理由有三：_________________

　　一、_________________

　　二、_________________

　　三、_________________

　　此致!

　　__________市__________區人民法院

　　答辯人：_________________張________

　　_____年_____月_____日

答辯狀（侵權） 篇10

　　答辯人：_________________

　　住址：_________________

　　被答辯人：_________________

　　住址：_________________

　　因被答辯人訴答辯人買賣合同糾紛一案，答辯人根據事實與法律，現答辯如下：_________________

　　一、在送貨單上收貨簽章的并非答辯人，答辯人沒有與被答辯人發生買賣關系，因而答辯人無需支付其貨款。根據被答辯人提供的證據顯示，在送貨單上“收貨人簽名”一欄上簽名分別是“________________”、“________________”“_____________”等人，經查，答辯人公司內并無與其同名的員工;而且在“公司蓋章”一欄上蓋的是一枚方形的“_____________廠收貨章”，而答辯人公司的收貨章一直都是圓形的，答辯人從未啟用過方形的收貨章，因此答辯人并沒有收到過被答辯人的貨物，依法不需要支付貨款。

　　二、退一步講，即使雙方發生過交易，根據被答辯人提供的證據顯示，被答辯人并不完全具備訴訟的主體資格，且其起訴的數額有錯誤。

　　(一)被答辯人提供的送貨單有很大一部分(共計_____________元)并非歸其所有，而是一叫做“_____________公司”的企業，經查詢“_________________公司”的主體并不存在，故該部分貨物的利義務的承擔主體應該是在送貨單上簽名的實際送貨人而非被答辯人。被答辯人并非該部分交易的雙方當事人之一，因此，被答辯人依法并不具有就該部分送貨單起訴答辯人的權利，答辯人不需向被答辯人支付該部分貨款。

　　(二)被答辯人提供的證據中顯示，被答辯人送貨單上的重量與答辯人實際收到的重量是有差別的(雙方在送貨單上對實際收到貨物進行了標注)，因此計算貨物的金額應該以答辯人實際收到的貨物的重量來計算(后附表)而非被答辯人所主張的送貨重量，所以被答辯人主張的數額是錯誤的。

　　(三)被答辯人提供的證據中有一部分并非是送貨單，而是熱處理單據(數額共計___________元)，這部分單據是因為答辯人將鋼材送到被答辯人處進行加工而產生的，屬于加工承攬的關系并非買賣合同關系，被答辯人在買賣合同案件中請求答辯人支付加工承攬的費用于法無據，答辯人無需在本案中向其支付該部分費用。由此可見，被答辯人請求的總金額________________元，應當減去屬于“_______________公司”的送貨單貨款_____________元，還應減去熱處理的加工費用________________元及實際送貨的差額，答辯人充其量只需要再向其支付貨款________________元。

　　綜上所述，答辯人認為，答辯人并無與被答辯人發生過交易。退一步講，即使雙方發生過交易，根據被答辯人提供的證據顯示，有一部分貨物不屬于被答辯人的，而且還有一部分是屬于加工承攬關系，依法不屬于本案的審理范圍，除去以上兩部分，剩下的才是本案審理的范圍。望貴院查明事實，依法判決，維護答辯人的合法權益。

　　此致

　　________________人民法院

　　答辯人：_________________

　　_____________年___________月___________日

　　附：_________________

　　答辯書副本___________份;

　　證據材料_______________份

答辯狀（侵權） 篇11

　　答辯人：_____________

　　住所地：________________

　　法定代表人：_________________王某，該公司經理

　　被答辯人：__________________

　　住所地：__________________

　　法定代表人：_________________劉某，該公司經理

　　被答辯人訴答辯人建設施工合同糾紛案，貴院已經受理，現答辯人根據事實和法律答辯如下：_________________

　　一、關于“判令答辯人支付工程款余額_______________元，并承擔銀行同期貸款利息”之訴訟請求，于法無據，應予駁回。

　　根據20__年8月16日答辯人與被答辯人簽訂的《建設工程施工合同》第一部第五條“合同價款暫定價_______________元（以決算為準）文明工地施工費：______________元”及第三部分專用條款第23.2“本合同價款采用可調價格方式確定。（2）采用可調價格合同，合同價款調整方法：_________________工程結算時，按20__年8月26日協議條款及雙方承諾方式另行結算。”之約定，答辯人付款的依據應是雙方的結算的合同價款，但雙方至今尚未進行結算。

　　其次，20__年6月13日，由答辯人和被答辯人共同委托咸陽市建設工程造價管理站進行決算，20__年10月16日，咸陽市建設工程造價管理站出具了《工程決算書》。但20__年3月24日，咸陽市建設工程造價管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費用。并建議雙方通過合同仲裁或司法程序解決該工程結算問題。至此雙方委托第三方決算仍無結果。

　　綜上，至今為止，雙方未進行結算，委托第三方決算亦無結果。因此在本案工程總價款尚未確定之前，被答辯人請求答辯人支付工程款余額_____________15元尚無依據，依法應予駁回。

　　另，“并承擔銀行同期貸款利息；”之訴訟請求，并不是具體的數額，因不符合《民事訴訟法》第一百零八條“起訴必須符合下列條件：_________________（三）有具體的訴訟請求和事實、理由”之規定，依法應予駁回。

　　二、關于“判令答辯人賠償損失_________________”之訴訟請求，因無事實和法律依據，依法應予駁回。

　　被答辯人訴稱“二是因答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半，造成被答辯人遭受工程管理費用損失2900400元，機械租賃費用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費用損失2269555元”的邏輯是，造成其_______________元損失的原因是答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半。

　　那么答辯人是否按照工程進度及時付款呢，根據20__年8月16日《建設工程施工合同》“第三部分專用條款26、工程款（進度款）支付。雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：_________________按月進度款的80%支付，工程竣工驗收后付至總價款的80%，除5%的保修金外，交工后30日內付清。”之約定，答辯人支付進度款的時間點為兩個，一是按月進度款的80%支付；二是工程竣工驗收后付至總價款的80%。答辯人是否違約答辯如下：_________________

　　首先：_________________是否按月進度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。

　　在本案中，被答辯人從施工到竣工驗收結束時，從未給答辯人報送工程進度，答辯人只能根據被答辯人的要求及時足額支付工程進度款。根據20__年8月16日《建設工程施工合同》第二部分通用條款第9.1條“承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：_________________（2）向工程師提供年、季、月度計劃及相應進度統計報表”、第9.2條“承包人未能履行9.1款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失”及第三部分專用條款第9.1條“承包人應按約定時間和要求完成以下工作：_________________（2）應提供計劃、報表的名稱及完成時間：_________________每月25日向建設單位、監理單位報送當月完成工程量報表和下月進度計劃報表”、第25.1條“承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：_________________承包人每月25日前提交完成工程量（形象進度）的報告”之約定，因被答辯人從未給發包方答辯人報送過任何完成工程量的報告，因此，是否按月進度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。

　　其次，關于工程竣工驗收的付款行為，答辯人并未違約。

　　即使按照被答辯人認為的工程總價款_________________元的80%計算，應是_______________元。根據20__年6月11日至20__年4月30日《王城國際工程款明細單》共付款_____________元，加上20__年10月28日付款50萬元、20__年1月22日付款5千元和20__年2月11日付款5萬元共計_____________元。因此答辯人在20__年4月底竣工時，已經支付了工程總價款的86.62%。更何況根據答辯人的決算，工程總造價應為_____________元，答辯人已經超額支付了工程款。因此關于工程竣工驗收的付款行為，答辯人并未違約。

　　第三、既使因為答辯人不按照工程進度付款，致使工期延誤一年半，那么是否造成被答辯人遭受工程管理費用損失_____________元，機械租賃費用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費用損失_______________，應由答辯人舉證證明，并在法庭審理中有待進一步查證。

　　綜上，支付工程進度款答辯人并未違約，被答辯人的該項訴訟請求因為事實依據，依法應予駁回。

　　值得提醒的是，答辯人已經支付被答辯人工程款共計_____________元，而根據答辯人的決算，工程總造價應為_______________元，答辯人已經超額支付了工程款_______________元。

　　三、關于“判令答辯人支付違約金_______________元”訴訟請求，因答辯人現在已不存在違約事實，因此該項訴請應予駁回。

　　此違約金的計算應是根據20__年6月11日在任某主持下達成的《協議書》第三條“在該站決算結論后三日內甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應付未付的百分之零點五向乙方支付違約金；決算結果若甲方付超，乙方應當在三日內向甲方退還多付的款項，逾期未付清的，按應退未退的百分之零點五向甲方支付違約金。”之約定，應付未付款為45609元。

　　但20__年3月24日，咸陽市建設工程造價管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費用。因此，咸陽市建設工程造價管理站至今仍無據算結論。

　　故20__年6月11日《協議書》第三條“在該站決算結論后三日內甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應付未付的百分之零點五向乙方支付違約金；”的約定，因該站至今尚無決算結論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實。

　　綜上，因咸陽市建設工程造價管理站至今尚無決算結論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實，“判令答辯人支付違約金45609元；”訴訟請求無事實依據，該項訴訟請求應予駁回。

　　四、關于“判令答辯人支付消防工程管理費980000元”訴訟請求，因與事實不符，依法應予駁回。

　　第一、根據被答辯人“另，定額站對王城國際工程決算未計入消防工程管理費980000元和打樁租用發電機費用230000元，這兩項費用也應由答辯人承擔。”之訴稱，此項訴訟請求與第一項訴訟請求存在邏輯上的沖突。

　　首先，如果被答辯人嚴格按照20__年6月11日《協議書》內容執行，那么定額站的決算結果即使并未計入消防工程管理費980000元和打樁租用發電機費用230000元，被答辯人亦應按照定額站的決算結果執行；

　　其次，如果被答辯人不按20__年6月11日《協議書》內容執行，那么定額站的決算結果亦不應作為被答辯人計算工程余款的依據，即第一項訴訟請求“判令答辯人支付工程款余額751929.15元，并承擔銀行同期貸款利息；”無任何決算依據，理應予以駁回。

　　最后，在第一項訴訟請求與第四項訴訟請求之間，被答辯人只能二選其一，選擇第一項訴訟請求，則第四項訴訟請求順理成章應被駁回，而第一項訴訟請求因咸陽市建設工程造價管理站至今尚無決算結論而無法認定；選擇第四項訴訟請求，則表明被答辯人自己已經不認可20__年6月11日《協議書》內容，被答辯人第一項訴訟請求因自相矛盾而無法認定具體數額，況且第四項訴訟請求被答辯人應舉證證明，并在審理中查明。

　　第二，消防工程是答辯人與其他公司簽訂的施工合同，是在被答辯人施工結束并撤離工地后才開始進行的施工，在施消防工程工期間，被答辯人未進行過任何配合工作，也不存在所謂的消防工程管理費，所以該項訴請與事實不符，依法應予駁回。

　　綜上，此項訴訟請求與第一項訴訟請求存在邏輯上的沖突，被答辯人只能二選其一，更何況消防工程是在被答辯人撤離工地后由其他公司施工的，因此該項訴訟請求依法應予駁回。

　　五、關于“判令答辯人支付租用發電及費用230000元”訴訟請求，因與事實不符，依法應予駁回。

　　同上述第四項第一部分答辯。

答辯狀（侵權） 篇12

　　答辯人：

　　法定代表人：

　　地址：

　　被答辯人：

　　地址：

　　因張某訴拖欠工程款糾紛一案，現依法提出答辯如下：

　　答辯事項：答辯人請求人民法院依法駁回張某不合理且不合法的訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原告所承接我公司新建廠房拋力光凈化工程，未按操作規程施工，存在明顯的工程質量問題，拉風槽不能正常排風，我公司多次通知原告，原告也派人來到過現場查看維護，但一直未能維修好。

　　_______年_______月_______日，我公司出具書面函件給原告時，也已明確要求原告，要保證凈化工程的正常運轉，維修及維護，不能影響生產。但事實上，原告根本未維修好。造成答辯人公司經常停工待產。

　　原告要求從_______年_______月_______日起計算利息，明顯于法無據。

　　首先，該工程一直組織有關方面的人員進行正式驗收，特別是未能通過環保檢測，合同約定驗收合格后_______天內付清尾款，至今未能驗收合格，無法取得環保和消防部門的驗收許可證。

　　另外，_______年_______月_______日我公司答應給付尾款，但條件是必須進行維護，保證生產，但原告未進行維護。

　　綜上，請法院查明事實駁回原告的訴訟請求。

　　此致

　　_______區人民法院

　　答辯人：______________

　　______年_____月_____日

　　附：答辯書副本_____份；

　　證據材料______份。

答辯狀（侵權） 篇13

　　答辯人：地址：

　　法定代表人：委托人：

　　再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤;

　　此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。

　　在明顯存在上述問題時，不要急于答辯，答辯時在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對方“敗訴”。

　　因______紙箱機械廠(以下簡稱_____)訴答辯人加工一案，現答辯人依法答辯如下。

　　風險提示：制作民事答辯狀時，應當圍繞原告在民事中敘述的事實和理由進行。

　　答辯人有權否認對自己不利的“不能成立的”和“無證據證明的”事實。

　　進而有取舍地闡述對自己有利的，及對方當事人沒有提及的事實，特別在一些雙方當事人存在“混合過錯”或都有違約行為的案件，答辯人更應當注意如何“承認”、如何“反駁”及如何“確立”自己的觀點。

　　從而達到以自己的“事實和理由”和對方的“事實和理由”相抗衡。

　　一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。

　　根據規定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報酬的合同。

　　而_____提供的合同，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗收標準等事項，_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產的產品。

　　根據《中華人民共和國民法典》第130條之規定，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”。

　　二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。

　　縱觀本案_____向法院提供的合同及，上面沒有答辯人的公章，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買賣的設備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。

　　三、_____提供的產品夸大宣傳，是不合格產品，不符合國家和行業的標準。

　　首先，_____只不過是_____的一個個體工商戶，但他在企業介紹時宣傳是______公司，號稱“重質量、講信譽”，卻連一個完整的企業產品標準都沒有。

　　其次，像_____提供的ysf-d四色瓦楞紙板水性印刷輪轉模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網紋線等產品，根本達不到質量標準要求。

　　產品既沒有出廠合格證，也沒有使用說明書，產品也沒有安裝調試，人員培訓更沒有。

　　最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產品質量問題而對答辯人造成的一切經濟損失的權利。

　　綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產品，但是與_____簽訂的《買賣協議》，與_____無關，答辯人付款也是付給_____的，況且款項已基本付清。

　　_____所寫的欠條應由其個人承擔，_____應承擔其生產的產品售后服務的責任。

　　懇請法院查明事實，駁回_____對答辯人的訴請!

　　此致_____人民法院答辯人：___________年___月___日

　　附：答辯書副本_____份;

　　證據材料______份。

答辯狀（侵權） 篇14

　　答辯人：_________________

　　地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　被答辯人：_________________

　　地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　__________年__________月__________日，答辯人因收到_____________人民法院轉來_____________公司關于“_____________商標侵權”一案，現依法提出如下答辯意見：

　　答辯事項：

　　答辯人不同意被答辯人的所有訴訟請求，被答辯人的訴訟請求沒有任何依據，請法院依法駁回被答辯人的所有訴訟請求。

　　事實和理由：

　　1、答辯人被起訴的涉案產品有合法來源，答辯人是通過正規合法的途徑從_____________購進。根據商標法第五十六條規定“……銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任。”因此可知，答辯人沒有侵犯被答辯人_____________商標專用權的故意，無需承擔任何侵權責任。至于被答辯人提交的證據，其并不能當然作為認定答辯人商標侵權故意的依據。民事商標侵權則需要有當事人的主觀故意為前提。因答辯人的涉案_______________有合法來源，答辯人沒有商標侵權故意，因此無需承擔商標侵權責任。

　　2、被答辯人訴請答辯人賠償人民幣_________________元損失沒有任何依據，依法不應得到法院的支持。

　　此致

　　_________________ 人民法院

　　申請人：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

答辯狀（侵權） 篇15

　　答辯人：_________、男、_________年_____月_____日出生、_____族、住_________________________。

　　被答辯人：_________、女、_________年_____月_____日出生、_____族、住_________________________。

　　答辯人因變更撫養權糾紛一案【案號(_____)__________民初字第__________號和(__________)字第_____號】，依據事實、道理、理由、道德和法律依據，提出答辯如下：

　　答辯請求：_________

　　1、請求法院秉公裁判，對合法撫養權給予法律保護，以維護王小某作為未成年人的合法權益。

　　2、請求法院對合法生效的離婚協議給予法律保護;對被答辯人李某某的不道德行為給予教育。

　　3、請求法院依法查明事實，駁回原告的無理請求，并作出公正的判決。

　　事實理由：

　　大家都有子女，大家都知道撫養子女不是簡單的養大的意思，撫養費也不是簡單的孩子生活費，既然生出了孩子，就要盡自己的責任，就要盡到自己法律的義務和做人的道德，在法律上父母撫養子女的規定年限是子女成人(18歲)，但在現實和中國國情中，培養子女成人成才直到完全獨立，乃至子女成人后安家樂業、18歲后中等和高等教育的撫養、結婚生子、困難幫助等等。都是父母撫養的范圍，大家都當過父母，大家也都是為人父母的，子女的日常花費、教育費實際花費和教育的實際投入、生活費、醫療費的開支，不用調查也心中明白。

　　1、__________要求變更王小某撫養權是沒有法律依據，原告請求變更撫養權理由不充分。

　　最高人民法院《關于審理離婚案件處理子女撫養問題的若干意見》第16條規定，一方要求變更子女撫養關系有下列情形之一的，應予支持：

　　①與子女共同生活的一方因患嚴重疾病或因傷殘無力繼續撫養子女的;

　　②與子女共同生活的一方不盡撫養義務或有虐待子女行為，或其與子女共同生活對子女身心健康確有不利影響的;

　　③10周歲以上未成年子女，愿隨另一方生活，該方又有撫養能力的;

　　④有其他理由需要變更的。

　　根據以上規定，李某某要求變更撫養權是沒有法律依據的。

　　原告在起訴書中訴訟請求判令將__________判給原告撫養是李某某憑借《王小某與李某某的撫養糾紛案》想奪回王小某的撫養權，是不合法的，是對《離婚協議》的反悔，是對《離婚協議》的不尊重，違反了《民法典》的規定。

　　2、本案涉及到的部分法律：

　　①《中華人民共和國憲法》第四十九條婚姻、家庭、母親和兒童受國家的保護。父母有撫養教育未成年子女的義務，成年子女有贍養扶助父母的義務。

　　②《中華人民共和國民事訴訟法》第二節訴訟代理人，第五十七條無訴訟行為能力人由他的監護人作為法定代理人代為訴訟。第五十八條：律師、當事人的近親屬、有關的社會團體或者所在單位推薦的人、經人民法院許可的其他公民，都可以被委托為訴訟代理人。

　　答辯人：_______________

　　代理人：_______________

答辯狀（侵權） 篇16

　　答辯人：

　　地址：

　　被答辯人：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人___________提起離婚訴訟一案答辯如下：

　　請求事項：

　　一、請求駁回原告的全部訴訟請求。

　　二、本案訴訟費用由原告承擔。

　　事實和理由：

　　一、答辯人與被答辯人感情尚未徹底破裂，不符合離婚的法定條件，被答辯人訴稱的離婚理由純屬捏造杜撰的不實之詞，完全不成立。

　　（一）答辯人與被答辯人感情尚未徹底破裂，不符合離婚的法定條件。答辯人與被答辯人于___________年相識，?___________年___________月___________日雙方登記結婚，隨后辦理了婚宴，被答辯人入贅至答辯人家，婚后答辯人與被答辯人相敬如賓，雙方夫妻感情一直較為融洽，并于___________年___________月___________日生育兒子___________。結婚后，我們一起加入到我父親經營的___________經營部，齊心協力地進行經營活動，生意做得紅紅火火，日子也過得紅紅火火，一家五口人其樂融融。___________年，用一家人積攢的錢購買了___________多平方米的房產，處于信任，在我父親的主張下，該房產所有人登記為答辯人___________，被答辯人作為共有人。

　　（二）被答辯人訴稱的離婚理由純屬捏造杜撰的不實之詞，完全不成立。主要列舉以下幾點：

　　1、被答辯人在起訴狀中編造雙方認識的形式和認識時間，說明雙方缺乏感情基礎，是昧著良心杜撰的謊言。被答辯人在起訴狀中所述雙方___________年經媒人介紹認識，當年___________月結婚，與事實不符。事實情況是：答辯人與被答辯人于___________年認識并逐漸熟悉，被答辯人從此開始主動追求答辯人，雙方經過四年多的戀愛，逐漸建立起深厚、真摯的感情，于___________年___________月___________日登記結婚。經過婚前___________年的充分認識、了解后才結婚，感情基礎牢固，婚后夫妻感情較好，婚后夫妻感情較好，答辯人的父母、弟弟把答辯人當作自己親人一樣看待，相處和睦。所以，根本不存被答辯人所說的婚前缺乏感情基礎，婚后沒有建立起感情的情況，被答辯人所述與事實嚴重不符。

　　2、被答辯人在起訴狀中編造雙方自___________年___________月以來分居達二年的情節，是徹頭徹尾的謊言，無任何事實依據。事實情況是：答辯人、被答辯人、小孩以及兩位老人一家五口人一直其樂融融地生活在一起，我們夫妻也從來沒有出現分居的情況。僅僅是___________年___________月，我生孩子前面一段時間，被答辯人無緣無故離家出走了___________多天，至今我也不知道他去了哪里。

　　3、被答辯人在起訴狀中編造___________年___________月被告（答辯人）提出離婚，與事實嚴重不符。實際情況是：___________年___________月，被答辯人突然向我提出離婚，我開始以為他開玩笑。后來，他用短信再次向我提出協議離婚，我父母得知情況后，當晚來做我們的工作。第二天，被答辯人說，為了孩子不離婚了，以后好好過日子。

　　4、被答辯人在起訴狀中編造___________年___________月___________日，被告伙同娘家一家人來毆打我，純屬無中生有。

　　5、被答辯人在起訴狀中編造___________年___________月___________日，被告等人私自關閉經營部，轉移了經營部的現金、文件資料，屬于典型的惡人先告狀，意圖混淆視聽。實際情況是：自___________年___________月起，我父親感到自己年事已高，決定將祥云縣八達摩托車經營部完全交給我們經營，由于我屬于事業單位人員，無法擔任法定代表人，于是我父親將該經營部法人代表變更為被答辯人，生意上的資金往來也完全交給被答辯人打理，我父母協助守鋪子，我本人繼續上班。___________年___________月開始，我們發現被答辯人做事變得神神秘秘，經常躲著打電話，而且不斷有債主登門要債，經營部資金短缺，連鋪面租金也無法繳付。我們全家都感到非常奇怪，據統計，自___________年___________月被答辯人接手___________經營部經營以來，我們的銷售利潤應該在___________萬左右，何以會困難至此后來經過調查才發現，原來被答辯人逐漸沉迷于賭博，嗜賭如命，加之在外肆意揮霍，我們全家辛辛苦苦的經營所得已經大量流失。一方面是有據可查的___________萬多元的利潤，一方面是債主來了一撥又一撥，經營部里沒有任何現金，連___________年的鋪面租金都是我去借錢繳付。被答辯人把大量的資金弄得不知去向，我為了維持經營活動和店面聲譽，在被答辯人的欺騙下和他一起四處向朋友借錢替他還債。他反而惡人先告狀，編造事實，意圖混淆視聽。

　　二、答辯人堅決不同意離婚，故對子女撫養問題及共同財產、共同債務問題不作任何答辯。

　　此致

　　_____________人民法院

　　答辯人：_________________________

　　______年_____月_____日

　　附：答辯書副本_____份；證據材料______份。