房屋合同模板匯總（精選15篇）
房屋合同模板匯總 篇1
1.拒絕以不賺錢，打折優惠為名招攬業務的單位或個人。
2.家庭裝修應有造價預算的程序：材料費、施工費、治理費、利潤等都應該明確，而沒有信譽、質量和服務保證的裝修公司或施工隊往往采取“低開高走”報價的做法承攬業務。
3.警惕所選擇裝飾企業或個人偷漏工程項目。他們往往利用客戶不懂裝修，因此在施工項目單上有意漏項，到施工期間再增項增加報價。
4.拒絕材料以次充好。報價單上的材料與實際使用的不符，特別是基層采用偽劣材料以降低本錢。或有意加大材料損耗，并借損耗之名加大工程量。
5.小心施工隊減少施工程序、偷工減料以減少本錢。如本該刷六道油漆的只刷兩道，水泥以次充好，木質基層不作牢固與防潮處理，全部變成釘子連接，乳膠漆加水等。
6.用流行的套餐報價法蒙騙客戶，看似科學，實際項目含糊。
7.裝修前竭力揄揚，承攬業務，裝修竣工后，泛起質量題目便逃之夭夭，質量和維修成了大題目。
8.不能因貪圖小便宜而拋卻原則，當真選擇有信譽有實力的裝修公司或者個人，尊重其勞動所得的公道利潤。
9.要在合同簽訂前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服務項目，檢查報價單所列項目的名稱、材料、數目、做法、單價、總價，并要求設計職員提供“材料合格證書”報表。
10.注明增減項目等有關事宜，在施工圖上注明具體的施工做法和材料品名，作為合同附件。
11.一定注明非業主意愿增加項目所需款項的比例，一般不超過10%。
12.與施工企業簽訂合同前，一定談及自己禮聘裝飾監理的想法主意，假如施工方竭力抵觸，業主就要格外當心。
13.不要依靠樣板間，要以國家尺度驗收工程質量。最好選擇企業前先看看“劣質工程展覽”。
14.簽訂合同確當時一定要注明負責工程的工長姓名、籍貫，避免企業臨時雇傭施工隊。
15.前期付款的比例一定要盡量壓縮，最好執行3331制，以使自己把握主動。
16.向企業索要工商營業執照復印件，資質證實復印件，到建設主管部分或監理公司核查企業的正當性。
17.交納設計押金時一定注明，“假如業主對設計方案不滿足，應足額退還設計押金”。
18.最好采用幾個設計方案由業主組合一套完整設計方案，有3～5個施工單位報價，業主自選。
房屋合同模板匯總 篇2
甲方：_______
乙方：_______
甲乙雙方經協商，就以甲方位于_______的房屋抵頂應付給乙方的工程款事宜達成協議如下：
第一條：甲方將位于_______5號樓5-a5，建筑面積為66.12㎡商鋪一套過戶給乙方，用以抵頂工程款數額為198360元（66.12㎡×3000）人民幣。
第二條：乙方代表于本協議簽訂之日向甲方出具工程款收據一張，金額為198360元。
第三條：工程結算完畢后，乙方立即為甲方辦理房屋過戶手續，所需要的各項費用由雙方按照法律規定各自承擔。
第四條：本協議書一式兩份，雙方各執一份，自雙方答案蓋章后生效。
甲方代表：
乙方代表：
二oxx年九月六日
房屋合同模板匯總 篇3
甲方 ：__________
乙方 ：__________
雙方經友好協商，根據《合同法》及國家、當地政府對房屋租賃的有關規定，就租賃房屋一事達成以下協議。
第一部分房屋概況
第一條甲方保證向乙方出租的房屋系 擁有完全所有權和使用權，設有房屋它項權利有________________________。
第二條房屋法律概況
1、房屋所有權證書登記人：____________，身份證號碼：________________________；
2、房屋所有權證書編號：________________________；
3、土地使用權證書編號：________________________；
4、房屋所有權證書上登記的房屋建筑面積：________________________；
5、房屋的使用面積：________________________
6、房屋的附屬建筑物和歸房屋所有權人使用的設施：________________________
第三條出租房屋概況
第四條租賃期限、用途
1、該房屋租賃期共______個月。自______年______月______日起至______年______月______日止。
2、乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為使用。
3、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。
乙方如要求續租，則必須在租賃期滿______個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂租賃合同。
第五條租金及支付方式
1、該房屋每月租金為________元 。
租金總額為________元 。
2、房屋租金支付方式：________________
甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。
第六條租賃期間相關費用及稅金
1、甲方應承擔的費用：
租賃期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，應由甲方負擔。
________________________________
2、乙方交納以下費用：
乙方應按時交納自行負擔的費用。
甲方不得擅自增加本合同未明確由乙方交納的費用。
第七條房屋修繕與使用
1、在租賃期內，甲方應保證出租房屋的使用安全。該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本合同及補充條款中約定外，均由甲方負責 。
甲方提出進行維修須提前_____日書面通知乙方，乙方應積極協助配合。
乙方向甲方提出維修請求后，甲方應及時提供維修服務。
對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2、乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如因使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或經濟賠償。
乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。租賃期滿后或因乙方責任導致退租的，除雙方另有約定外，甲方有權選擇以下權利中的一種：
依附于房屋的裝修歸甲方所有。
要求乙方恢復原狀。
向乙方收取恢復工程實際發生的費用。
第八條房屋的.轉讓與轉租
1、租賃期間，甲方有權依照法定程序轉讓該出租的房屋，轉讓后，本合同對新的房屋所有人和乙方繼續有效。
2、未經甲方同意，乙方不得轉租、轉借承租房屋。
3、甲方出售房屋，須在_____個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。
第九條合同的變更、解除與終止
1、雙方可以協商變更或終止本合同。
2、甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：
不能提供房屋或所提供房屋不符合約定條件，嚴重影響居住。
甲方未盡房屋修繕義務，嚴重影響居住的。
3、房屋租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回出租房屋；
未經甲方書面同意，轉租、轉借承租房屋。
未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構。
損壞承租房屋，在甲方提出的合理期限內仍未修復的。
未經甲方書面同意，改變本合同約定的房屋租賃用途。
利用承租房屋存放危險物品或進行違法活動。
逾期未交納按約定應當由乙方交納的各項費用，已經給甲方造成嚴重損害的。
拖欠房租累計_____個月以上。
4、租賃期滿前，乙方要繼續租賃的，應當在租賃期滿_____個月前書面通知甲方。如甲方在租期屆滿后仍要對外出租的，在同等條件下，乙方享有優先承租權。
5、租賃期滿合同自然終止。
6、因不可抗力因素導致合同無法履行的，合同終止。
第十條房屋交付及收回的驗收
1、甲方應保證租賃房屋本身及附屬設施、設備處于能夠正常使用狀態。
2、驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等硬件設施、設備有異議應當場提出。當場難以檢測判斷的，應于日內向對方主張。
3、乙方應于房屋租賃期滿后，將承租房屋及附屬設施、設備交還甲方。
4、乙方交還甲方房屋應當保持房屋及設施、設備的完好狀態，不得留存物品或影響房屋的正常使用。對未經同意留存的物品，甲方有權處置。
第十一條甲方違約責任處理規定
1、甲方因不能提供本合同約定的房屋而解除合同的，應支付乙方本合同租金總額_____%的違約金。甲方除應按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
2、如乙方要求甲方繼續履行合同的，甲方羅體美妞每逾期交房一日，則每日應向乙方支付日租金_____倍的滯納金。甲方還應承擔因逾期交付給乙方造成的損失。
3、由于甲方怠于履行維修義務或情況緊急，乙方組織維修的，甲方應支付乙方費用或折抵租金，但乙方應提供有效憑證。
4、甲方違反本合同約定，提前收回房屋的，應按照合同總租金的_____%向乙方支付違約金，若支付的違約金不足彌補乙方損失的，甲方還應該承擔賠償責任。
5、甲方因房屋權屬瑕疵或非法出租房屋而導致本合同無效時，甲方應賠償乙方損失。
第十二條乙方違約責任
1、租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應按照合同總租金的_____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。
未經甲方書面同意，將房屋轉租、轉借給他人使用的；
未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構或損壞房屋；
改變本合同規定的租賃用途或利用該房屋進行違法活動的；
拖欠房租累計______個月以上的。
2、在租賃期內，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用的，每逾期一天，則應按上述費用總額的_____%支付甲方滯納金。
3、在租賃期內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應該按合同總租金_____%的額度向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方如逾期支付租金，每逾期一日，則乙方須按日租金的______倍支付滯納金。
5、租賃期滿，乙方應如期交還該房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付原日租金______倍的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十三條免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔責任。
2、因國家政策需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲、乙雙方造成損失的，互不承擔責任。
3、因上述原因而終止合同的，租金按照實際使用時間計算，不足整月的按天數計算，多退少補。
4、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
第十四條本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十五條爭議解決
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解；協商或調解解決不成的，按下列第______種方式解決 ：
1、提請仲裁委員會仲裁。
2、依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十六條其他約定事項
1、___________________________
2、___________________________
第十七條本合同自雙方簽 后生效。
第十八條本合同及附件一式_____份，由甲、乙雙方各執_____份。具有同等法律效力。
甲方：__________
乙方：__________
身份證號：__________
身份證號：__________
電話：__________
電話：__________
傳真：__________
傳真：__________
地址：__________
地址：__________
郵政編碼：__________
郵政編碼：__________
房產證號：__________
房地產經紀機構資質證書號碼：
簽約代表：
簽約日期：_____年_____月_____
日簽約日期：_____年_____月_____日
簽約地點：__________
簽約地點：__________
房屋合同模板匯總 篇4
立典權契約人(以下簡稱甲方)茲將坐落__________樓房一棟，出典與(以下簡稱乙方)使用，雙方議定條款如下：_________
一、甲方將前記房屋，出典與乙方，為期__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止。
二、典價為人民幣__________元，于本約成立后一次付清。
三、典期屆滿，甲方以原典價交與乙方，同時乙方將原典物點交甲方。
四、典權存續期間，乙方應負妥善保管之責，如有故意或過失，致典物全部或一部滅失，應負賠償責任，倘因出于不可抗力的，應依法處理。
五、典期屆滿，甲方如不贖回典物，乙方得依法拍賣典物，抵償債務。倘乙方不履行交還原典物，應給付違約金，每日___元，以賠償甲方因而所受的損害。乙方不得異議。
六、典權存續期間，如乙方為使用便利，對典物加以整修時，應先征得甲方同意，典期屆滿，負責回復原狀。
七、乙方非經甲方同意，不得將典物轉典或出租他人。
八、本約經雙同簽字后生效。
立約人：_________
出典人：_________
典權人：_________
__________年__________月__________日
房屋合同模板匯總 篇5
編號：
委托方（甲方）： 身份證號：
受托方（乙方）： 營業執照號碼：
法定代表人： 房地產經紀機構資質證書號碼：
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，委托人與居間人在平等、自愿的基礎上，就房屋代辦過戶的有關事宜達成協議如下：
第一條 委托事項
甲方委托乙方在委托期限內為其委托代辦以下條件的房屋的過戶手續（必備條件請在方格內劃鉤，參考條件請劃圈，未選條件請勿填），
座落：_ ___ □；樓房為___室___廳___衛□；平房為___間□；無裝修□；一般裝修□；精裝修□；防盜門□；有線電視接口□；空調□；天然氣□；煤氣□；集中供暖□；土暖氣□；熱水器□；電話□；電視機□；電冰箱□；洗衣機□；上下水□；家具□____□；樓層：___□；結構：____□；朝向：____□；建筑面積：_____平方米□；是否出租；租期：____□；房屋用途：_____□；
房屋權屬：________
其他條件：________
乙方還應提供以下服務：___________。
第二條 委托期限
自____年___月___日至____年___月___日。
超過以上期限仍需要居間服務的，雙方另行簽訂居間合同或以書面形式將本合同委托期限延長。
第三條 甲方義務
（一）應出示身份證_______等真實的身份資格證明；
（二）應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合；
（三）應對乙方提供的房屋資料保守秘密
（四）應保證具有房屋所有權證書或對所托房屋依法享有權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明；保證代辦房屋產權明晰，不存在所有權糾紛或者其他權利糾紛；
（五）甲方應保證為乙方提供的房屋資料已經事先核實，并且甲方應滿足乙方代辦業務的特別條件要求；
第四條 乙方義務
（一）應出示營業執照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明；
（二）應盡力完成甲方的委托事項，按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方辦理情況及時向甲方如實匯報。
（三）不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益；
（四）對甲方的經濟情況、個人信息、商業秘密等保守秘密；
（五）收取代辦費、傭金、居間活動費用的，應向甲方開具合法、規范的收費票據；
（六）本合同簽訂后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。
第五條 委托事項的完成
“完成委托事項”是指完成本合同第一條所列全部委托事項。甲方的 房地產權證辦出 視為委托事項完成。
第六條 費用與傭金
（一）代辦業務所收取的費用
代辦業務所收取的費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用（不包括買賣交易雙方的契稅費）。
乙方完成委托事項的，代表的費用由乙方承擔。非因乙方故意或過失導致委托事項未完成或未在委托期限內完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的活動費用。乙方要求甲方支付上述費用的，應當如實列明，并出具相關票據，做出合理解釋。
第七條 轉委托
乙方將委托事項全部或部分轉委托給第三人處理，應當事先征得甲方的同意。
第八條 本合同解除的條件
雙方可以以書面形式協商解除合同。
第九條 違約責任
（一）甲方違反保密義務的，應按照_____標準支付違約金；
（二）甲方未如約支付代辦費用的，應按照_____的標準支付違約金；
（四）乙方違反保密義務的，應按照_____標準支付違約金；
（五）乙方怠于履行盡力義務的，不得向甲方要求支付費用；
第十條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解；協商或調解解決不成的，按下列第___種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：
（一）提交 仲裁委員會仲裁；
（二）依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條 其他約定事項
第十二條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。經雙方簽字蓋章后生效。合同一經生效，即對雙方具有法律約束力。雙方經協商一致可以對合同內容進行變更或對未盡事項做出補充規定。變更或補充規定應當采取書面形式，與本合同具有同等效力。
第十三條 本合同相關條款的約定是在不違背國家法律、法規和地方性法規的前提下做出的，如果國家法律、法規和地方性法規對委托人、居間人及出租人的資質、資格及其他有關方面有特別規定的，從其規定。
委托人（章：） 居間人（章）：
住所： 住所：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
郵政編碼； 郵政編碼：
合同簽訂時間： 合同簽訂時間：
合同簽訂地點： 合同簽訂地點：
房屋合同模板匯總 篇6
甲方：
乙方：
因甲方商品房在使用期間出現滲雨水現象，經雙方協商一致，乙方負責對甲方的房屋進行維修,根據《中華人民共和國合同法》及國家相關規定，同意簽定本協議，有以下條款悉共同遵守執行。
一、項目內容：甲方委托乙方：
二、維修時間：20xx年 月 日－ 月 日
三、維修費用及支付方式
1.項目維修費用為人民幣1500元（壹仟伍佰元整）。
2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經甲方認可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。
3.在維修完畢一年期限后，甲方室內墻面未出現滲水現象，甲方負責將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現滲水痕跡時，乙方繼續承擔維修的責任，由此發生的維修費用乙方負責，維修至室內墻面不再出現滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。
4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發票或收據。
五、維修要求
1.乙方負責全部的維修材料、維修過程中涉及的設備（包括維修人員的防護設備）和組織施工,對于因此出現的任何質量問題乙方負全部責任。
2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設備設施，如有損壞將負責將損壞部位進行恢復，為之造成的費用損失有乙方負責。
3.乙方負責清理施工過程中產生的施工垃圾，并滿足小區物業管理要求。
4.乙方在維修時，必須執行國家有關安全管理規定，文明施工，維修過
程中如造成人身傷害或經濟損失事故時由乙方承擔全部責任。
5.維修必須經凱瑞社區物業管理部門同意認可，維修盡量不影響居民的正常休息。
6.本次維修保質期為 年。
六、違約責任
1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經濟損失。
3.竣工日期比合同規定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。
七、爭議解決方式：如雙方發生歧異時，由 物業管理負責人進行調解。
八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
九、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
甲方：
乙方：
二○一一年十一月十六日
房屋合同模板匯總 篇7
原告(反訴被告)薛，男，19xx年X月29日出生，漢族，住廣州市路X號地下。
委托代理人王思魯，廣東環球經緯律師事務所律師。
委托代理人盧愿光，廣東環球經緯律師事務所律師。
被告(反訴原告)李，男，19xx年X月16日出生，漢族，住廣州市天河區銀河橋X號之一。
委托代理人王，廣東律師事務所律師。
原告(反訴被告)薛與被告(反訴原告)李租賃合同糾紛一案，本院于20xx年3月20日受理后，依法由審判員張獨任審判，公開開庭進行了審理。原告(反訴被告)薛委托代理人王思魯、盧愿光，被告李委托代理人王到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告(反訴被告)薛訴稱，我與被告于20xx年10月22日簽訂了《房屋租賃合同》，我與被告在合同中約定：被告租給我位于廣州市白云區心誼路51-53號首層，建筑面積65平方米(前廳、樓梯間)，首層建筑面積(后座)95平方米及二層1100平方米建筑面積;我租賃該房屋經營小童羊食府;租賃期6年，從20xx年10月18日起至20xx年10月18日;押金相當于2個月租金的數額，租金為45960元/月;我在合同簽訂時即向被告交付押金91920元;被告應協助我辦理臨時商業用途并負責費用(正常費用支付)。20xx年1月18日，我與被告在原租賃合同的基礎上簽訂了《補充協議》，約定：在原合同不變的前提下，我新增租首層(后座)建筑面積94平方米;我新增租94平方米，月租金68元/平方米，總計租金為每月6392元，協議押金為12784元。我與被告簽訂《房屋租賃合同》時，被告已十分清楚我租用該物業的目的是經營小童羊食府，被告已經承諾協助我辦理臨時商業用途并負責費用(正常費用支付)。被告作為該物業的產權人，為租賃物業辦理臨時商業用途是被告的義務，而不僅僅是協助義務，如僅是協助義務，被告不必負責費用，雙方也不必多此一舉在該條款上摁手印。后我要求被告為該物業辦理商業用途時，被告卻意圖以“協助”的字樣逃避義務。《房屋租賃合同》及《補充協議》簽訂后，我積極履行合同義務，分別于20xx年10月22日、20xx年2月5日向被告支付了租賃押金91920元、12784元，押金共計104704元，并支付了20xx年2月至20xx年12月的房屋租金。我為小童羊食府的經營作了一系列的工作，包括物業裝修(該裝修損失非經過折舊后的評估價值為1157271元)，辦理了消防許可證、臨時稅務登記證、衛生許可證，多次到工商部門辦理營業執照，因被告此前拒不協助我辦理租賃物業臨時商業用途等相關手續，導致上述經營場所無法辦理營業執照。我為催促被告履行協助辦理臨時商業用途的義務，多次與被告商談，而被告每次要求我交租后卻出爾反爾，不協助辦理臨時商業用途。
房屋合同模板匯總 篇8
甲 方公章 經辦人（簽名）
乙方：年 月。 日
甲方：
乙方：
甲方在業務及住房房頂因嚴重漏水需維修，乙方自愿承包，經甲乙雙方協商，本著公平合理的原則，協商簽訂維修合同如下：
一、維修地點：龍溪衛生院業務用房及住房房頂。維修面積以實際驗收測量為準。
二、維修要求：采用806橡膠材料，三油兩布。
三、保質時間：十年。
四、承包方式和價格：乙方房屋維修實行承包負責制，勞動力由乙方自行聘用和發放勞資，價格： 元/平方，垃圾清理 元/平方（含各項稅收）。
五、付款方式：驗收合格后支付工程總金額的90%，其余10%作為保證金，1年后無工程質量問題發生予付清。
五、維修質量要求及其他約定事項。
1、保證十年以內不得出現漏水現象，如有發生由乙方負責維修。
2、乙方自簽訂之日起10天內必須按甲方要求開工。
六、勞動管理和安全生產：
1、乙方所聘勞力與乙方發生勞務關系，與甲方不存在關系。
2、乙方必須嚴格遵守生產安全操作規程，如出現大、小安全事故，乙方自行承擔，概與甲方無關。
七、此合同任務必須在 20xx年 11 月 1日以內完成。
八、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，市衛生局持一份共同遵守執行。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂日期： 年 月 日
房屋合同模板匯總 篇9
甲方：
乙方：
丙方：
因樓下住戶餐廳處有水滲漏現象，疑是因樓上住戶房屋餐廳處地板水管發生滲漏所致。為查出并維修好滲漏處，甲、乙、丙三方經協商，達成維修協議如下：
1、甲方請維修人員檢查維修乙方房內原布設的水管管道，乙方負責配合并提供其房內原布設的水管管道設計圖。檢查維修時間由乙方決定（本次檢查、維修工作必須在本協議簽訂日起一個月內完成）。
2、檢查維修期間，甲乙丙三方均派人在施工現場查看維修動態，了解問題出因。
3、維修要求及費用承擔：經查看核實，如屬乙方在安裝水管或自行改變排污管道等方面操作不當而造成滲漏問題的，乙方負責對發生滲漏的水管進行維修，且此次排查、維修費用由乙方負責；如屬甲方在房屋建筑施工等方面不按要求施工而造成滲漏問題的，甲方負責對發生滲漏的水管進行維修，且此次排查、維修費用由甲方負責。
4、經過這次檢查、維修，如丙方餐廳處（原位）再有滲漏現象，乙方不再承擔連帶責任，由甲方全權負責處理，丙方不得以任何理由自行要求乙方進行檢查、維修。
6、本協議經甲、乙、丙三方代表簽字后生效，具有同等法律效力。
7、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。本協議自簽訂日起生效。
本協議未盡事宜，由甲、乙、丙三方協商補充確定。
甲方：
代表：
身份證號碼：
乙方：
代表：
身份證號碼：
丙方：
代表：
身份證號碼：
20xx年月日
房屋合同模板匯總 篇10
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲方委托乙方進行房屋裝修。為保證工程順利進行，特簽訂本合同。
第一條：工程概況
1.施工具體地址：___________________________________
2.房屋規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總施工面積____________平米。
3.施工內容：房屋裝修。
4.委托方式：____________________________________________
5.開工時間：______年______月______日
6.竣工時間：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款(大寫)___________________元。
1、材料費__________元;
2、人工費用__________元;
3、設計費用__________元;
4、施工垃圾清運費用__________元;
5、搬卸費用__________元;
6、管理費用__________元;
7、其他費用(注明具體內容)______________元。
第三條：質量要求
1.工程使用材料的數量、規格、牌子，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家相關規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或其他要求，雙方應確認，額外增加的費用另簽補充合同。
4.凡由甲方采購的材料、設備，產品質量由甲方負責;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前告知乙方。
第四條：材料供應
1.乙方須對本合同中所用材料明碼標價。甲方提供的材料均用于本合同規定的裝修工程，非經甲方同意，不得另作他用。乙方擅自挪用，須支付雙倍價款給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備等如存在質量問題，或規格有異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方負責供應的材料和設備，應符合設計要求，并按時供應。如延期到達，導致施工期順延，須將甲方提供的材料金額的______%給乙方。乙方驗收材料后，因保管不當造成的損失，由乙方賠償。
第五條：付款方式
1. 合同簽訂后，甲方須支付材料款和施工費的______%;工期過半( 年 月 日)，甲方第二次付施工費的______%。剩余______%驗收后支付。
甲方在應付款時間不付款屬于違約，乙方有權停止施工。驗收合格未結清款項，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或變動，雙方應簽補充合同。增減項目的款項當場結清。
3.甲方未按規定預付工程款的，每逾期一天按未付工程款的______%付給乙方。
4.甲方在裝修中如向銀行按揭，須將按揭憑證及相關資料的復印件交給乙方。
第六條：工程工期
1.因乙方原因延遲完工，每日按工費的______%付給甲方，直至工費扣完為止。因甲方原因，每延遲一日，以人工費的______%付給乙方。
2.甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影工期、質量等，其返工費由甲方承擔，由于乙方原因造成的，返工費由乙方承擔，工期不變。
3. 因工程質量、雙方意見不同而造成工程停滯，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應要求有關部門調解或仲裁部門協調處理。
4.因甲方原因需返工，或因甲方更改施工內容而延誤工期，需重新簽約，甲方承擔相關費用；因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.未經乙方同意，甲方私自要求施工隊更改施工內容，引發的質量問題和工期延誤，由甲方負責。
第七條：工程驗收
1.除隱蔽工程進行分段驗收外，工程結束后，乙方組織甲方進行驗收，辦理工程移交和結算手續。
2.接到驗收通知后，甲方應在天內前往驗收，逾期的視為甲方放棄驗收權利，并視為驗收合格，如有問題，甲方責任。
3.甲方若不能如期驗收，要及時通知乙方，更改驗收日期。但甲方應承認工程竣工時間，并承擔乙方看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1. 甲方責任
1)須提供物業部門認可的房屋平面圖及水、電、氣的線路圖。
2)如需拆改原建筑物結構、設備、管線，應到所屬房管部門辦理手續，并承擔有關費用。
2.乙方責任
1)主動出示企業營業執照、施工資質;經辦業務員須有法人代表的委托證書。
2)指派XX名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行。
3)負責施工現場的安全，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，須盡快修復或賠償。
4)實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5)在施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為XX個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應支付合同總金額的______%給對方。因擅自解除合同，使對方實際損失超過違約金的，應補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。協商不成時，可按本合同約定向法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1.合同簽字生效后，雙方須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應重簽補充協議。若終止合同，提出終止合同的一方以書面形式提出，應按合同總價款的______%交付違約金，并辦理終止手續。
第十二條：合同生效
1.本合同自雙方蓋章簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式2份，甲乙雙方各執1份。
甲方（委托方)： (蓋章) 乙方（承接方）： (蓋章)
住所地址： 企業地址：
工作單位： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
手 機： 手 機：
簽約地址： 簽約日期：
房屋合同模板匯總 篇11
甲方（賣方）： 乙方（買方）： 身份證號： 身份證號：
電話號碼： 電話號碼：
經甲乙雙方協商，就甲方轉讓購買 住宅權利的相關事宜達成協議如下：
一、按照 局政策規定，甲方擁有購買即將興建的 局職工宿舍住宅房屋一套的權利。房屋價格暫定為每平方米3300元，房屋面積、住房位置等其他房屋具體情況依照官方公布確定。
二、甲方同意將該購房權利轉讓給乙方，轉讓費用為人民幣貳萬捌仟元整（￥：28000元），乙方在簽訂本協議時一次性向甲方付清該購房指標轉讓款。
三、乙方支付購房費用和其他費用后，由購買該套房屋所產生的權利義務均由乙方享有和承擔，乙方享有該套房屋的使用權和所有權。建房及交款事宜，一切按照 局合資建房方（即開發商）的進度執行，甲方應及時將有關購房信息及有關規定和要求告知乙方以便乙方及時了解和掌握，甲方有義務協助乙方及時按環保局的要求支付相應的購房款及申請辦理房屋的登記、備案等相關手續。
四、本協議簽訂后，甲方若不盡配合義務及時協助乙方辦理房屋登記、備案、交款、交房等手續或又將購房指標再行轉讓他人，導致乙方未能購買該房屋的，視甲方違約，甲方除應返還乙方已支付的房屋指標轉讓費，還要按房屋購買價與
屆時市場價差額計付乙方損失。乙方違約或終止本協議，甲方無須退還乙方已付的購房指標轉讓費。
五、若因不可抗力、政策變動、單位及開發商因素導致房屋停建，或者由于甲方工作調動而使購房指標取消，則甲方應在一周內退回乙方購房指標轉讓費。
六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日生效。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 年 月 日 年 月 日篇三：房屋指標轉讓協議書-2 建房指標轉讓協議書
建房指標轉讓協議書
出讓人（甲方）： 身份證號碼： 受讓人（乙方）： 身份證號碼：
見證人（丙方）： 身份證號碼：
房屋合同模板匯總 篇12
出租人：李思雨 （以下簡稱“甲方”）
承租人：李鴻海 （以下簡稱“乙方”）
甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上達成本續租合同如下各項條款并保證嚴格遵守：
第一條 出租房屋基本情況
1、甲方將坐落于蓬萊市消防路邊防大隊家屬樓2-101，建筑面積123㎡（三房二廳）出租給乙方作住宅使用。
2、甲方出租給乙方的房屋為已裝修房，房屋內配套設施詳見物品移交清單，物品移交清單須經過甲乙雙方簽名確認。
第二條 續租期限
續租期限為12個月，即自20xx年2月1日至20xx年1月31日止。續租期滿前一個月協商是否繼續租賃，如合同到期不再繼續租賃，合同自動終止；如續租期未滿任何一方需提前結束續租，需經雙方友好協商。
第三條 租金押金及支付方式
1、房屋租金：甲方出租給乙方的住房，每月租金為人民幣900元（玖佰圓整）。
2、付款方式：每年支付一次，乙方按甲方要求匯入甲方指定賬戶。其中扣除20xx年租賃期間產生的房屋維護費800元，此次共支付甲方人民幣10000元（壹萬圓整）。
3、乙方在雙方合同簽訂后的一個月內，應向甲方支付年租金人民幣10000元（壹萬圓整）
4、室內物品押金人民幣1000元（壹仟圓整），繼續作為本合同內押金，押金在本續租合同期滿時清點物品無誤（損壞房屋內物品須照價賠償）及相關費用結清后退還（多退少補）。如損壞、缺少、使用不當造甲方損失，由乙方負責維修或賠償，否則甲方有權從乙方租賃押金中照價扣除（合理的自然損耗不在此列）。
5、甲方指定賬戶：
開戶行：山東省農業銀行蓬萊支行
開戶人姓名：李思雨
賬戶：
第十一條 本合同終止后，乙方應于終止后十日內遷離出租房屋，乙方逾期不遷離或不返還出租房屋，且不在此房屋內居住的，甲方有權收回房屋。
第十二條 甲、乙雙方就履行本合同發生糾紛，應通過協調解決。
第十三條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商并作出補充協議，補充協議經雙方簽章確認后，與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
第十五條 本合同經雙方（或甲方代理人）簽字蓋章及乙方按規定支付各項費用后生效。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
聯系電話: 聯系電話:
委托代理人（簽章）：
房屋合同模板匯總 篇13
合同號(No):
出租人（甲方）：承租人（乙方）及單位：
聯系地址：聯系地址：
電話：電話：
身份證號：身份證號：
見證方：（以下簡稱丙方）
授權代表人：電話：
甲、乙、丙三方根據中華人民共和國有關法律、行政法規和蘇州市相關地方性法規的規定，在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同，承諾共同遵守。
一、出租物業坐落地點及設施情況：
1.甲方將其擁有的位于蘇州市區的房屋（以下簡稱“該房屋”）租給乙方使用，用途為，房屋面積為平方米。
2.該房屋現有裝修及設施情況見附件。除雙方另有約定外，該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋的驗證依據。
二.租賃期限
1.該房屋租賃期限共個月，自年月 日至年 月 日止。
2.租賃期內，甲乙雙方未經協商一致均不得提前解約。
3.租賃期滿，甲方有權收回該房屋，乙方應如期交還。乙方若要求續租，則必須在租賃期滿前一個月內通知甲方，經甲方同意后重新訂立租賃合同。
三、租金及支付方式
1.該房屋租金為人民幣元整/月（此價格不含相關稅費），中介服務費元整由負擔并在簽定本合同時支付給丙方，乙方應同時交納首期租金元給甲方。
2.該房屋租金按支付，支付時間為，以甲方實際收到為準。
3.乙方若逾期支付租金，每逾期一天，則乙方需按月租金的5%支付滯納金。拖欠租金超過一個月，甲方有權收回此出租房，乙方須按實際居住日交納租金并承擔違約責任。
四.租賃條件
1、甲方應向乙方出示該房屋的產權證或有權決定該房屋出租的相關證明。
2、甲方應保證該房屋的出租不違反國家法律法規的相關規定并保證自己有權決定此租賃事宜；簽本合同后雙方當事人應按國家規定進行備案。
3、乙方不得在該房屋內進行違反法律法規及政府對出租房屋用途有關規定的行為。
4、未經甲方書面同意，乙方不得將該房屋部分或全部轉租他人。若擅自轉租，甲方有權終止合同，由乙方承擔對甲方及丙方的違約責任。
5、乙方承擔租賃期內水費、電費、等實際使用的費用，若有特殊約定則從其約定。
6、因乙方使用不當或不合理使用致使該房屋或其內部設施出現損壞或發生故障，乙方應及時聯絡進行維修并負擔所發生的費用。由于不可抗力及非乙方原因造成的損失由甲方負責承擔有關維修的費用。
7、租賃期內乙方因使用需要對出租房屋或屋內設施進行裝修或改動，須經甲方同意并經政府有關部門批準，甲方有權對裝修或改動情況進行監督。合同期滿時乙方不得移走自行添加的結構性設施
甲方也無須對以上設施進行補償。
五.產權變更
1.如甲方依法定程序將房屋所有權轉移給第三方時，無特別約定的情況下，本合同對新的房屋所有人繼續有效。
2.甲方若出售該房屋，須提前三個月書面通知乙方，同等條件下乙方有優先購買權。
六.關于押金
為保證乙方合理并善意地使用該房屋及其配套設施，乙方應在簽定本合同并交納首期租金時支付甲方元作為押金。待租賃期限屆滿，甲方驗房后，乙方將該房屋鑰匙交與甲方，同時甲方將此押金全部歸還乙方。
七.合同的終止
1.租賃期限屆滿或經甲、乙雙方協商一致本合同終止。
2.乙方應在期滿當日將房屋鑰匙及正常使用狀態下的附件中所列物品交給甲方。房屋留置的一切物品均視為放棄，甲方有權處置，乙方絕無異議。
3.若甲、乙雙方中的一方違約，另一方有權終止合同，并向對方提出賠償要求，丙方所收中介服務費不予退還。
八.違約的處理
1.甲方違約的處理
（1）甲方未按合同規定的時間將功能完備及附屬設施完好的房屋提供乙方使用的，每逾期一天，甲方應按月租金的5%向乙方支付違約金，逾期7天仍不履行，乙方有權終止合同。甲方應按上述規定支付違約金，若乙方實際損失超過違約金的，甲方應據實賠償。
(2)租賃期內若非乙方過失甲方擅自解除本合同提前收回該房屋的，甲方應按年度總租金的20%向乙方支付違約金，若違約金不足彌補乙方損失的，甲方應另行賠償。
2.乙方違約的處理
（1）未經甲方書面同意，乙方擅自將房屋轉租、轉借，擅自拆改結構或改變用途的；利用該房屋進行違法活動的；拖欠房租壹個月以上的，乙方應向甲方支付相當于年租金20%的違約金，若違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應另行據實賠償，甲方有權終止合同。
(2) 租賃期內乙方逾期交納水費、電費、煤氣費、電話費及物業管理費等有關費用達壹個月時，甲方有權用押金支付上述費用，乙方承擔造成的一切后果。
(3) 租賃期限屆滿，若乙方未能將設施完好的房屋及時交給甲方，乙方應按原日租金的貳倍按實際天數向甲方支付違約金。
(4) 租賃期內若乙方中途擅自退租，所預付的租金及押金甲方可不予退還。
八.免責條款
1.房屋及其附屬設施由于不可抗力造成的損失，甲、乙雙方互不承擔責任。
2.由于政府政策等原因導致合同不能全面履行的，甲、乙雙方互不承擔責任。租金按實際使用時間計算，多退少補。
九.特別約定：
出租方（以下簡稱“甲方” ）：
甲方代理人：
承租方（以下簡稱“乙方” ）：
乙方代理人：
見證方：北京XX房地產經紀有限公司
房屋合同模板匯總 篇14
甲方： （以下簡稱甲方）
代表人：
乙方： （以下簡稱乙方）
甲乙雙方根據市《公有住宅售后管理暫行辦法》和《關于出售公有住房的暫行辦法》及相關文件的有關條款，就甲方購買的住房管理維修等事項訂立本合同。
一、甲方同意將坐落于市區（縣）路（街）弄（新村）支弄號室，建筑面積平方米的房屋維修委托乙方。
二、乙方將甲方提供的首期住房維修基金和房屋出售單位一次性提供的住房維修基金按規定合并存儲，專項用于甲方住房共用部位和共用設備的維修更新，合理地使用住房維修基金。甲方負有監督責任。
三、甲方同意按照公有住宅售后管理暫行辦法和出售公有住房實施細則的規定，按照社會化管理的要求， 年按月向乙方繳付管理費元。乙方用于管理人員經費和辦公費用最新單位房屋維修合同范本最新單位房屋維修合同范本。
四、對不屬于住房維修基金使用的部位或設備，乙方提供優質有償服務。甲方同意按規定支付維修費用，并為乙方修理提供方便（包括公用部位和相鄰戶室）。
五、乙方對甲方住房維修負責，確保共用部位和共用設施的正常使用。共用設備以及共用設施凡屬人為損壞的，由損壞人負責修復或賠償。
六、甲方同意按住宅售后管理暫行辦法的規定，在住房維修基金不足支付維修費用時，按面積支付住房維修基金。如甲方拖延維修基金支付，使乙方不能及時修復房屋和設備的，乙方不承擔由此產生的經濟賠償責任。
七、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，乙方管理部門一份本合同經甲乙雙方簽章后生效。
八、其他需要補充事項：
甲方：乙方：
代表：
簽訂日期：年月日
房屋合同模板匯總 篇15
甲方：
乙方：
總則
1.1甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，在平等、自愿的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方房產屋頂之相關事宜簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
1.2甲方將位于區路號的房屋屋頂使用權出租給乙方作為廣告位使用，年，按季付費，每年租賃費遞增。租賃期起始日為房屋屋頂實際交付乙方使用之日的次日，租賃期6年。
1.3乙方根據設計圖紙建設廣告位，并自行經營。
第一節 甲方權利和義務
2.1 甲方提供圖紙畫定的位置建設廣告位，并保證本項目所使用的建筑物屋頂具備6年以上的產權。
2.2 甲方應協助乙方辦理政府許可文件、依照有關規定需以甲方為申請主體進行辦理的，在明確雙方權利義務關系后，甲方予以積極協助辦理，為乙方建設提供水、電、臨時場地等必要條件，據實統計和告知所發生費用交由乙方承擔。
2.3甲方應為乙方檢修維護和故障處理提供便利。如發現項目設備故障或丟失，甲方應及時通知乙方，配合乙方進行維修和監督。
2.4 甲方不得拆除、更換、更改、添加或移動項目設備、設施、
場地。
2.5乙方有需要時，甲方應保證屋頂廣告牌位的供電事宜。具體收費標準由甲、乙方雙方協商解決，所有費用由乙方承擔。
第二節 乙方權利與義務
3.1乙方按時交納租金，負責到城管等相關部門辦理廣告位全部相關審批、備案等手續，并承擔因此發生的一切費用。
3.2廣告位的制作、安裝由乙方負責。乙方必須按照抗風抗震等標準設計、制作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全，使用期間發生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。乙方應確保嚴格遵守國家有關質量安全及不得隨意改變建筑物屋頂的現狀和附著物，不得破壞建筑物屋頂結構層、防水層和保溫隔熱層及其他不可移除的構筑物。
3.3 乙方自行承擔項目按批準的方案實施過程中涉及甲方所有的建筑、電力設施等的改造、加固、維修、維護等相關費用。
3.4 因乙方原因造成甲方建筑物損壞的，乙方應負責及時徹底修復，并承擔所發生費用。如由此對甲方或本幢建筑物的實際使用人及其雇員、代理人、訪客造成影響或發生其它損失，損失均由乙方承擔。
3.5 乙方承諾使用甲方建筑物屋頂僅用于建設廣告位于廣告大屏及附屬設施，不得用于其他用途，抵押第三方。
3.6乙方在租賃期間因廣告牌位所發生的事故及造成他人傷害的，由乙方承擔責任，與甲方無關。但因不可抗拒的原因(如地震、火災等)或者因城市規劃建設致使雙方解除合同，由此造成的經濟損失雙方互不承擔責任。
3.7廣告內容，由乙方負責審查、制作、安裝、發布，廣告內容須符合國家法律規定。
第三節 項目的更改、變更
如遇政府規劃，甲方須書面通知乙方，由乙方協調或者拆除廣告牌，如廣告牌重建本合同依然有效，甲方給予乙方三個月的免費租賃期。廣告牌拆除后，乙方預交的租賃費，10日內甲方按剩余的天數退還乙方。雙方約定的合同條款，雙方應共同遵守，乙方應按時支付租金。
第四節 違約責任
5.1 乙方拖欠租金或其他費用45日以上，經甲方書面催告繳仍拒不補繳的，甲方有權解除合同，由此造成的損失由乙方自行承擔。
5.2 甲方在乙方審批手續完備的情況下出現無故阻礙乙方安裝、使用、維修設備，或將建筑物屋頂挪作他用，或無正當理由安裝影響項目運營的附著物等行為的，甲方應根據乙方要求期限整改，并承擔相應賠償責任。
5.3 甲方擅自解除合同，提前收回建筑物屋頂的，甲方應賠償乙方由此造成的損失。
5.4 甲乙雙方中任一方應采取適當措施防止損失的擴大，否則不能就擴大部分的損失要求賠償。
第五節 協議解除
6.1 因政府具體行政為及地震、臺風等不可抗力致使協議根本上無法履行，可以提前解除協議。如不可抗力事件不足以導致協議無法履行，甲乙雙方應根據其對協議履行的影響程度確定延期履行或部分協議解除
6.2 因甲乙雙方中一方不履行本協議規定的義務，導致項目無法進展或乙方進入破產程序的，另一方可書面通知對方解除本協議。
6.3 本協議解除后，項目應當終止實施，除本協議另有約定外，項目資產在雙方約定合同時間內由乙方負責拆除、取回。
6.4 本協議的解除不影響任意一方根據協議或相關法律法規向對方尋求賠償的權利，也不影響任意一方在協議解除前到期的付款義務的履行。
第六節 爭議的解決
7.1 甲乙雙方發生爭議，應根據《中華人民共和國合同法》規定協商解決。
7.2 雙方不能協商解決的，甲乙雙方均可就爭議事項向項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第七節 協議期限及其他
8.1 甲乙雙方均應對本協議涉及的所有信息承擔保密義務。未經另一方書面同意，任何一方不得以任何方式將 泄露于第三方。
8.2 甲乙雙方均需設定專職聯系人負責項目具體工作。一方變更項目聯系人，應在7日內以書面形式通知另一方。
8.3本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，至租賃期滿時終止。在實施過程中，經雙方同意可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式四份，雙方各執兩份，均具同等法律效力。
(以下無正文)
甲方(蓋章)
授權代表(簽字)
聯系人：
電話：
傳真：
電子郵箱：
簽訂日期：
年 月 乙方(蓋章)
乙方(蓋章)
授權代表(簽字)
聯系人：
電話：
傳真：