關于加工合同模板匯總(精選19篇)
關于加工合同模板匯總 篇1
甲方:
法定代表人:
住址:
郵編:
聯系電話:
乙方:
法定代表人:
住址:
郵編:
聯系電話:
甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則,經過友好協商,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,就保健食品委托加工事宜,在互惠互利的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條 委托加工產品名稱、加工工序范圍和產品規格 委托生產產品名稱:
第二條 委托生產的工序范圍
乙方嚴格按甲方提供的生產工藝從原料與輔料進行生產制造、內包、外包的整個過程(混合、插囊、壓板/裝瓶、包裝、裝箱、打包)進行組織生產,生產過程中由甲方派技術人員及質量管理員配合乙方指導和監督整個生產過程直至生產處合格產品,由乙方負責提供產品生產記錄和檢驗報告。
工藝要求:
產品生產各工序要求:按甲方提供的產品生產工藝執行。
第三條 物料驗收
甲方提供的原料、輔料、包裝材料在乙方倉庫進行核查并對數量進行清點、驗收。乙方向甲方提供驗收入庫單,乙方每月底向甲方提供原料、輔料、包裝材料余料清單,以便甲方做生產成本核算用。
第四條 成品驗收
甲方根據乙方提供的生產記錄及乙方檢驗結果進行收貨驗收,驗收數量由雙方進行確認,合格的產品由甲方負責運輸,并由乙方向甲方提供本批產品合格產品出庫單及生產記錄和檢驗報告單。鑒于原料、輔料、包裝材料由甲方提供,并負責質量情況,乙方檢驗報告單只負責乙方生產過程中水分、裝量等的控制和成品常規微生物限度的控制,其他項目由甲方負責。
同時聲明:裝車前的產品一切毀損風險由乙方承擔,產品裝車后,產品的一切毀損風險責任由甲方承擔。
第五條 加工單價及付款方式
插囊及包裝:
產品驗收合格后,先付款后提貨,乙方收到款后向甲方出具增值稅發票。
第六條 雙方應遵守
6.1 甲方負責提供加工所需的所有原料、輔料、包裝材料以及相關的工藝技術資料,乙方提供加工所需的場地、設備、人員和能源,保證按甲方的要求和出產品的時間組織生產。
6.2 甲方必須向乙方提供《衛生許可證》、《營業執照》代加工產品的生產批準文號的復印件,乙方必須向甲方提供《衛生許可證》、《生產許可證》、《營業執照》的復印件,甲方有權在包裝盒上打印委托生產廠家乙方的廠名全稱、生產許可證號。
6.3 為便于甲乙雙方生產的合理安排,甲方進行一批產品加工時,提前5天內以書面或口頭形式向乙方提出加工計劃,乙方須于收到甲方提出計劃之日起3日內給予回復并安排生產計劃。
6.4 甲方在乙方回復并安排生產計劃后的5天內將本批生產所需物料送到乙方倉庫進行備料。
6.5 物料的質量檢驗和控制:加工所學的原料、輔料由甲方負
責取樣檢驗合格放行,生產過程的質量參數控制由乙方派人現場進行監控;生產管理和設備的操作嚴格按乙方的管理規定進行。
6.6 物料的運輸和交接:委托加工所需的物料、加工后的產品運輸由甲方負責,盛裝容器由甲方負責提供;特殊情況下,如需使用乙方的容器須保證在5個工作日內歸還乙方,物料交接雙方現場進行交接,對質量和數量有異議者可拒絕交接。
6.7 技術資料的提供與保密:甲方須向乙方提供有關加工產品的加工工藝、條件等信息,乙方須對甲方提供的材料予以保密,乙方如私自泄露甲方的工藝、技術等信息,需賠償由此造成的甲方的全部損失。
6.8 根據雙方的協商結果,甲方每批加工物料的投料量不得低于 kg(以每次投料的各種原輔料總量計),甲方承諾在乙方進行的代加工,合同期間產品不得在其它廠家加工,如果出現此情況而造成的損失乙方不承擔任何責任。但乙方必須保證在甲方要求的時間內交付合格產品,否則甲方有權在其它廠家加工。
6.9 生產記錄的填寫與保管:生產記錄與檢驗報告由乙方在交產品時一同提供給甲方,乙方應如實填寫批生產記錄,當批生產結束及時交甲方技術人員進行審核與保管,如出現生產記錄或物料由于乙方原因造成不合格的情況,甲方有權拒絕驗收。
第七條 雙方責任
7.1 如果由乙方的'原因(如不服從甲方技術人員的指導、工藝設
備、工藝用水等所致)造成加工產品不符合要求,乙方應承擔甲方受損物料的價值、運輸費用的全部損失,物料的價值按甲方提供的購貨發票(符合市場價)計,甲方有權拒付加工費用;如由于甲方原因(如物料、生產工藝等)造成的加工產品不符合要求,由甲方自行負責,并且甲方須按合同規定及時付清加工費用。
7.2 如果出現不可抗拒因素,如突然停電、自然災害、戰爭等導
致的加工過程出現問題,由甲乙雙方協商解決。
第八條 其他約定事項
8.1 合同期內甲乙雙方任意乙方提出修改合同條款,可以補充合
同的形式商定。
8.2 本合同的有效期限為:
第九條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延遲履行本合同,應自不可抗力事件發生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并至事件發生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或延遲履行的證明。
第十條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同雙方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果協商為達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
授權代表(簽字): 授權代表(簽字):
關于加工合同模板匯總 篇2
甲方:(承攬人):xx市服飾有限公司
乙方:(定作人):##服飾有限公司
合同編號:
簽訂地點:
xx市根據《中華人民共和國合同法》和有關規定,經甲、乙雙方友好協商,就乙方委托甲方加工生產##品牌服飾,現達成協議如下:
一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單,貨單單價不含稅票費用,開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±,以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額:工廠貨號客戶款號面料成分62%棉,10%竹纖維,18%滌綸,10%天絲60%棉,40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期
二、服裝款式和制作要求:服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定,并經過乙方最終確認的樣板,如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、布料和輔料的提供及確認:經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的`輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用,成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供,若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮,金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標,如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛,概由乙方負責。
四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費:1、貨物在本合同生效之日起在xx年09月18日到xx年3月15日完成,余下貨款到帳后,于甲方公司驗收提貨,也可由甲方代為發往乙方指定地點,運費由乙方承擔。2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。五、包裝要求:內層包裝由乙方提供包裝袋,外包裝用紙箱包裝加套編織袋,必須準確無誤的注明服裝名稱、數量、貨號。六、a.b.結算方式和付款方式:按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單,乙方以匯款或現金方式結算。付款方式:乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%(即
七、1、2、違約責任:因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的,甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的,應在交貨期前十天通知乙方,以便乙方作出安排,但超過十天以上的,每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、未盡事宜,雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議,則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同一式二份,各方各執一份,空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力,雙方簽字或蓋章后生效。元),貨好通知乙方元),甲方收到貨款后馬上發貨。
甲方:xx市服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址:委托代理人:電話:日期:
乙方:##服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址:委托代理人:電話:日期:
關于加工合同模板匯總 篇3
甲方:山東金永信文體設施有限公司 甲方負責人:
乙方:滕州市億林家具有限公司 乙方負責人:
甲乙雙方通過友好協商,確定乙方為甲方的噴漆加工點。乙方保證按時按質的完成甲方所要求的工作計劃單和提供符合要求的產品。
一、技術條款:
1、油漆必須是環保油漆,乙方需要向甲方提供相關的環保證明文件。
2、噴漆產品外表必須平整、光滑,不得有超出檢驗標準的`顆粒、斑點、突起、劃傷、毛刺等缺陷。
3、所有要求噴漆部位必須噴漆到位。(按照封樣件產品)
二、檢驗方式:
乙方自檢產品合格并完成裝箱后向甲方品質部提出報檢,由甲方品質部檢驗人員到乙方工廠驗貨。甲方品質人員根據檢驗標準抽檢,若不良品率等于或高于3%,甲方有權要求乙方進行重新返工并再次報檢。兩次返工以上,甲方有權對乙方作出合理的懲罰。(若甲方要求由甲方自己派人100%全檢貨物除外。)
三、交貨條款:
根據雙方認可的《生產計劃單》中要求的噴漆完成時間交貨。產品驗收合格交貨時,乙方遞交送貨單給甲方倉庫簽字確認并申請入庫,由甲方決定提貨日期。若遇特殊情況甲乙雙方協商解決。
四、運輸及包裝條款:
乙方自動上門提貨,若遇到特殊情況甲方應協助乙方處理運輸事宜。
甲方提供包裝,乙方應對甲方提供的包裝負責,并嚴格按照甲方包裝要求包裝產品。
五、付款條款:
甲方驗收合格后見票月結60天。
六、甲乙雙方的義務和違約責任:
甲方提供封樣件產品和技術要求給乙方。甲方有義務準時支付貨款給乙方。
乙方應嚴格按照甲方的技術要求和封樣件生產,如達不到甲方技術要求和封樣件要求而造成產品報廢的,乙方要支付甲方的原材料損失和工時損失。
由于乙方原因造成甲方交貨延遲,甲方的一切直接損失由乙方承擔。
由于乙方品質原因造成甲方貨物被罰款,乙方承擔罰款費用。
七、其他條款:
甲乙雙方必須遵守以上約定,以合同法為基礎,到時如雙方不能協商的由上級主管部門協助解決。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方代表簽章生效。 本合同有效期一年,從雙方簽字日期開始。到期后雙方無異議,則合同有效期順延直到一方正式提出終止為結束。
單位名稱(甲方): 單位名稱(乙方):
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
稅號: 稅號:
日期:年 月 日 日期:年 月 日
甲方法定代表人: 乙方法定代表人:
關于加工合同模板匯總 篇4
委托方:_________________________________ (以下稱甲方)
開發方:_________________________________ (以下稱乙方)
甲方委托乙方加工生產電子產品事宜,為明確雙方權利及義務,確保合同順利實施,經雙方協商一致,達成本協議,約定如下:
一.加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
二.加工方式
1.甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求。
2.乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
三.雙方責任
1.甲方每批產品加工應提前 個工作日通知乙方。在正式投產前,雙方須簽定訂貨合同。
2.甲方提供的產品原材料必須為合格材料且有可制造性,原材料包裝要求為編帶;甲方須提 供正常原材料損耗,普通元器件損耗比例≥1%,芯片、BGA 等貴重器件為零損耗。
3.甲方必須提供完整準確的產品工藝文件及相關要求,包括產品的包裝和防護要求以及特殊 器件的組裝要求,新產品加工應提供樣板。甲方已投或欲投產品如有技術或其它更改,則應及時書面通知乙方,由此所引起的質量事故或導致乙方停產、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關損失。
4.甲方應根據包裝要求提供可靠的產品包裝材料,否則乙方只提供臨時普通包裝(或周轉 箱),甲方應在使用完畢后完好地返還給乙方。
]5.乙方對甲方提供的產品原材料進行數量核對和來料抽檢,如發現問題應及時反饋給甲方,甲方須在24 小時內給予解決,由此造成的生產延期由甲方負責。
6.乙方必須妥善保管甲方提供的產品原材料,不得人為損壞或丟失,除正常生產損耗和材料 本身問題外的材料損失,乙方須按市場價賠償損失材料費用。
7.乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產工藝,并根據交貨期安排生產計 劃,乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨(甲方原因造成交貨期延遲的除外)。
8.乙方在每批產品加工完畢后,除甲方聲明由乙方暫管外,應及時將產品剩余材料退還給甲 方,同時提供余料清單。
9.乙方未經同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉借給第三方,加工過程必須遵守和 保護甲方的技術秘密,否則甲方有權要求乙方賠償因此受到的相應損失并追究其法律責任。
四.產品質量及驗收
1.乙方交付產品的焊接質量應符合行業標準IPC-A-610C 的驗收條件,如甲方有特殊質量要 求,應隨訂貨合同提供附件說明。
2.甲方對每批產品的驗收及提出異議的期限為乙方交貨后 15 日內,如在此期限內甲方未向乙方發出書面通知,則視為該批產品驗收合格。
3.甲方在驗收時如發現焊接質量問題,須保持原狀并及時通知乙方,乙方應在5 個工作日內 予以書面答復,同時雙方約定返修方式及時間。乙方未在規定期限內予以書面答復,視為接受甲方對貨物的提出的異議。
4.非乙方焊接質量問題造成的不合格品,乙方不承擔責任。
五.運輸
1.訂貨合同額在 元以上的,乙方負責一次性取料送貨并承擔運輸費用。因甲方物料不齊套的,乙方不負責再次取料(特殊情況除外)。
2.訂貨合同額在 元以下的,甲方負責送料取貨并承擔運輸費用。
六.付款及結算方式
1.甲方須在乙方交貨后以支票或轉賬方式一次性付清貨款,具體付款期限以訂貨合同為準。
2.乙方在甲方付款同時須向甲方開具相關發票(如有需要)。
七.本協議書一式二份,甲乙雙方各執一份。本協議自雙方蓋章簽字之日起生效,其未盡事宜,雙方經協商可簽訂補充協議。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
委托方:(以下簡稱甲方)
被委托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任:
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方 產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。 ·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合QB1002-97質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包
裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業秘密。
7、對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點:
甲方確定委托加工款式、數量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的 30% 作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準:
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任:
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價1%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣50萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值30%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限
本委托加工合同期限為 個月,自 年 月 日至年 月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決,達不成協議
的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方: 乙方:
代表人:代表人:
日期: 日期:
生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方: 乙方:
代表人:代表人:
關于加工合同模板匯總 篇5
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響質量時,方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知方;方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應當嚴格遵守,未經方許可不得留存技術資料的復制品。
3.方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運物時承運部門簽發戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1.未按合同規定的質量交付物或完成工作,方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數量少于合同規定,方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規包裝物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意,提前交付物,方有權拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規定,暫由方代保管時,應當償付方實際支付的保管、保養費。
7.實行代運或送貨的物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權拒收,承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應當按方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 方的違約責任
1.中途變更物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規定期限領取物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。方超過領取期限6個月不領取物的,承攬方有權將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養費時,方還應補償不足部分;如物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在方遲延接受或無故拒收期間發生的,方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月___
關于加工合同模板匯總 篇6
買方:
賣方:
經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產__ __模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況:
產品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(模具類型) 模具單價(RMB元) 交貨條件
總價: (含17%增值稅)
以上各套模具使用材質:_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1. 買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預測。
2. 買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,賣方應征詢買方意見,由買方確認。
4. 賣方完成模具的設計和制造后,由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下:
1. 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2. 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3. 模具由買方認證合格后,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、 技術條款:
1. 模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2. 在雙方協商無異議之后,買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方, 并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1;
3. 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4. 賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求:
日產能:_______K 月產能:______K
5. 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6. 未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1 . 模具價格:
1.1 經雙方協商后,由賣方提供買方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含____%增值稅)RMB___。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1 賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3 賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4 賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5 賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單, 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5 由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度:
2.1 賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后,即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天
2.2 由于買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3 如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 單獨結算的方式: 月結,開票后60天,開17%增值稅發票.
3.1.1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首50K產品內,如果訂單數量不足50K,買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂后,賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、 產品品質保證
賣方在完成模具后,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產, 否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2. 買方付清模具款后,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3. 模具轉移過程中,如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、 模具維護
1. 賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
2. 賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據,買方可以隨時間登記,無需通知。賣方每三
個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務,無需買方另行提出要求。
六、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為買方所擁有,未經買方許可,賣方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基于本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,
2. 賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任; 未經買方書面許可,賣方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經買方許可,嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;
4. 其它未盡保密事項,依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。
七、違約責任
1. 如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣,由賣方承擔違約責任。每延誤一天,賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署>進行約定。
3. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4. 如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方,并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜:按《經濟合同法》執行。
八、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買方:
代表:
賣方:
關于加工合同模板匯總 篇7
定作方
承攬方
年月日·威海
定作方:有限公司
承攬方:
定作與承攬雙方經協商,就定作方委托承攬方加工制作零部件之事宜達成一致,并根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規
定簽訂本合同,雙方共同遵照執行。
第一條 定作物及其價款
1.1 承攬方接受定作方委托,以其自身的設備、技術制作完成定作方要求的定作物,定作物的名稱、規格、數量、價款、交付等見
附件一。
1.2 定作方就承攬方完成全部約定的定作物應向承攬方支付價款共計 。
第二條 技術標準和技術資料
2.1 承攬方按照以下標準進行定作物的加工制作(在選項框內加“√”)。具體技術標準詳見附件。
□ 承攬方按照 年月 日與定作方簽訂的技術文件備忘錄的要求進行定作物的加工制作。
□ 承攬方按照定作方提供的圖紙、技術資料進行定作物的加工制作。
□ 承攬方按照定作方提供的樣品進行定作物的加工制作。
2.2 定作方應當在年 月日前提供附件所列技術資料、圖紙。
2.3 承攬方若發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到定作方提供的技術資料和/或圖紙后 日內向定作方提出書
面異議,定作方應在收到承攬方異議后 日內予以回復,提出修改意見。 承攬方在規定的時間內未得到答復,應繼續按原技術資料進行加工制作,但因設計不合理而造成的損失由定作方承擔。
第三條 定作物的材料
3.1 加工定作物所需的材料全部由承攬方負責,承攬方必須選用符合本合同附件所列技術標準和規范的且優質、合格的材料,并有
義務接受定作方檢驗;若定作方指定材料的供應商或品牌的,承攬方應當遵照執行。
3.2 承攬方隱瞞材料的缺陷或者用不合格材料而影響定作質量時,定作方有權根據情況要求重作、修理、減少價款或退貨。
第四條 驗收標準和質量保證
4.1 承攬方應建立有效的質量管理體系,必要時定作方可以對此進行檢查考核。對于檢查中發現的問題,承攬方應當進行必要的改
進;承攬方拒絕改進或者改進后仍不符合要求的,定作方有權解除與承攬方的合同。
4.2 未經事先協商并經定作方書面同意,承攬方不得將本合同項下的任何部分或全部加工承攬義務交由第三方完成。
4.3 承攬方交貨前應對所加工的定作物的.質量、規格、性能、數量等方面進行詳細全面的檢驗,并向定作方出具一份證明產品符合
合同規定的檢驗合格證(該合格證不作為有關質量、規格、性能、數量等的最終檢驗證明)。同時,承攬方還應對其裝箱單上注明的定作物規格、數量進行核實。
4.4 定作方按照本合同附件中技術文件規定的標準和/或封存的樣品對定作物進行驗收。
4.5 定作方應在收到承攬方交付的定作物后 日內進行初步驗收。對在上述期限內難以發現的缺陷的,定作方應在定作物正式
投入使用后60天完成初步驗收。
4.6定作方應在定作物正式投入使用后天進行最終驗收。定作方使用承攬方交付的定作物所生產的產品符合有關質量標準,
視為定作物通過了最終驗收。定作物通過最終驗收后 月為質量保證期。承攬方承諾在質保期內保證定作物能夠正常使用,不存在質量問題,并承擔以下責任:
A)因定作物質量而導致的定作方產品缺陷,在不影響定作方生產的情況下,承攬方應負責在__天內免費提供修理、更換等售后
服務,修理或更換的部件和材料的質量保證期從修理或更換之日起重新計算。
B)因定作物質量原因造成定作方停產,承攬方應在接到通知后3日內負責解決并使定作方能夠恢復生產,所有費用由承攬方承擔。
同時,承攬方應賠償定作方因停產所受到的損失。
4.7 如因定作物品質原因造成人身、財產損害等重大事故,承攬方應承擔因此所造成的一切損失。
第五條 包裝與發運
5.1 承攬方應按定作物的實際需要采用合適的堅固包裝,其包裝應適于長途運輸、多次搬運,應保證能防潮、防震、防塵、防擠
壓變形、防銹、防鹽和防野蠻裝卸,并在包裝上顯著標識產品名稱、規格型號、數量等;由于包裝不妥或不合理而引起運輸、裝卸、保管貨物中的銹蝕、損壞和丟失,承攬方應承擔因此而產生的一切費用及損失。
5.2 承攬方有義務保證包裝箱和包裝物完好無損,定作方有權拒收已損壞包裝箱和包裝物的定作物。
5.3 定作物的包裝物歸定作方所有。如有特別約定需退回的,因退回而產生的一切費用由承攬方承擔。
5.4 定作物發運后12小時內承攬方應書面通知定作方發貨情況,并提供詳細發貨清單。
第六條 交付與檢驗
6.1 承攬方應保證完全按本合同附件一加工訂單所載明的定作物名稱、規格、數量及交貨日期向定作方交貨。
6.2 定作物由承攬方負責交付至定作方生產現場或者定作方指定的其他收貨場所,貨物的運雜費由承攬方承擔。承攬方送達定作
方的定作物,應持有送貨通知單及承攬方對該批定作物的檢驗合格報告,定作方簽收承攬方的送貨通知單視為承攬方向定作方交付貨物,但不作為定作物檢驗合格的證明。
6.3 如果可能發生延期交貨,承攬方應提前15天以上通知定作方,但這并不免除其應當承擔遲延交貨的責任。
6.4 定作方對定作物的驗收分為初步驗收和最終驗收:
A) 初步驗收包括定作物的名稱、規格、數量和外包裝等。定作物外觀驗收合格(按定作方在送貨單上確認的為準)后,方可進入
定作方指定倉庫存放。
B) 最終驗收應根據定作方與承攬方確認的質量技術標準,由定作方的設備或技術管理部門負責進行檢驗,并出具書面檢驗報告書(單)。
6.5 經外觀檢驗、質量檢驗或經過實際使用,若發現承攬方交付的定作物不符合合同的要求,定作方應及時通知承攬方,承攬方應在接到通知后的24小時內予以答復并采取解決措施。逾期不予答復或解決,視為承攬方認可定作方的檢驗結果,定作方有權要求承攬方接受更換、返修、退貨,或者要求承攬方賠償定作方因此所受的損失,且承攬方還要承擔合同價款20%的違約金。
6.6 承攬方對定作方關于定作物的檢驗或認定結果如有異議,可要求復驗。復驗樣本的抽取由雙方共同進行,復驗以定作方所在
地技術監督部門負責進行,其檢驗結果是最終并有效的。復驗結果將維護質檢判定正確的一方利益,另一方將應承擔為進行復驗而發生的所有合理費用。
第七條 支付價款
7.1 本合同生效后日內,定作方支付合同總價款的%即元作為定金,承攬方向定作方交付定作物后,該定金作為
本合同價款;定作物經定作方驗收合格且承攬方開具的全額發票后,定作方支付合同總價款的 %,即 元;其余 % 元為質量保證金,承攬方無任何違約行為的,設備正常使用滿 年,定作方付給承攬方質保金的 。注:如三年質保則為三年付清,每年元。
7.2 承攬方應向定作方提供其稅號、開戶銀行及帳號等資料。這些資料如有變更,承攬方應及時書面通知定作方。未經本合同雙方
書面同意,承攬方不得委托任何第三方代收合同價款,亦不得由第三方向定作方開具發票。
7.3 定作方根據本合同約定向承攬方行使索賠權時,承攬方應在接到定作方索賠通知后30日內答復;逾期未答復的,則視其為認
可。經承攬方認可(含視其認可)的索賠款,承攬方應當在10日內給付定作方,否則,定作方可直接從質保金中抵扣,質保金不足抵扣的,承攬方仍需另行支付。
7.4 在定作物完工后,承攬方不得以定作方未及時付款為由而留置該定作物。
關于加工合同模板匯總 篇8
為發展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協議:
甲方:
乙方:
一、甲方權利、義務:
1、向乙方提供打火機散件,回收產品,現金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設備,組裝工具。
3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務:
1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機,但應及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準:(依培訓標準)
1、氣體飽滿無氣泡,外貌干凈。
2、火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協商解決,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優惠條件,具體如下:
1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,設備、工具歸乙方所有。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
甲方: (定作方)
乙方: (承攬方)
經雙方友好協商,依據《中華人民共和國合同法》的相關規定,就甲方向乙方定作服飾的相關事宜,達成本合同。
一、定作物
服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起 天內,在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
『』
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款,應當根據本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應當根據本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作,乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜,雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式 份,各方各執 份,雙方簽字或蓋章后生效。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
甲方:
關于加工合同模板匯總 篇9
委 托 方: (以下簡稱“甲方”) 被委托方: (以下簡稱“乙方”) 因甲方施工需要,經甲方洞渣委托乙方進行碎石加工。乙方愿意按甲方要求組織加工,經雙方友好協商,達成如下協議,供甲、乙雙方共同遵守:
一、工程名稱及地點:
項目名稱:
地 點:
二、甲方履行職責:
1、負責提供碎石成品存儲場,負責提供生產設備安裝場地及住宿場所,負責安裝1臺500千VA變壓器。
2、安裝視頻監控,對碎石加工和堆料進行監督。
三、乙方履行職責
1、乙方自行建設及安裝碎石加工設備,并承擔一切費用。
2、負責加工設備的租賃、運輸、安裝、調試等一切工作并承擔相應的費用。
3、乙方的生產能力和生產規格(含機制砂)應滿足甲方的要求。乙方須保證生產能力不小于800m/天,每月生產量不少于1600m。需保證洞渣堆積場所的洞渣存儲量不大于20xxm。
4、負責成品碎石按甲方要求合理有序堆放及成品碎石料出333
場裝車工作。負責做好防洪、防資措施。
5、配合甲方做好碎石結算工作。
6、負責做好環境保護工作,不產生污水、粉塵等污染。
7、負責做好安全防護措施,保證安全生產,并做好地方協調工作。
四、違約責任
1、乙方的生產能力如不能滿足合同約定的要求,甲方有權解除合同,乙方應賠償甲方的經濟損失。
2、因乙方管理不善給予甲方造成的損失,乙方應賠償甲方的經濟損失。
3、如因乙方自身原因導致無法加工或無故拖延工期,甲方有權解除合同,并扣留所有加工設備以補償甲方損失,乙方無條件退場。
4、如發現外賣甲方有權按每立方罰款1000元處罰,罰款從承包人加工費中扣除。
5、甲方隧道洞渣都要給乙方加工碎石,加工數量大約28萬m左右。
6、生產期間如發生安全事故由乙方負責并承擔相應的費用。
乙方出現上述條款一項違約,甲方均有權解除合同并要求乙方賠償甲方的損失,乙方應無條件接受。
五、計量、計價與支付:
1、碎石成品按每立方米1.48噸計量。
2、碎石及成品價格按28元/m,乙方不提供正式發票、管理費,不負責加工稅收等一切其它費用。機制沙成品價格按元/m,石粉成品價格按 8元/m。本單價采用綜合單價(單價包含碎石加工所產生的一切費用)。
3、乙方所有加工的碎石和石粉及其他附屬產品所有權歸甲方。
4、計價與支付按每月實際生產量的90%給予支付,其余10%等工程竣工后三個月內無息一次性結算。
六、爭議解決方式:
雙方在履行合同時發生爭議,可以自行和解,任何一方不愿和解或和解不成的,雙方約定向甲方公司所在地法院訴訟解決。
七、合同終止:
1、雙方履行完合同全部義務,加工款項支付完畢,本合同即告終止。
2、本合同壹式三份,具有同等效力,由甲方執二份,乙方執一份。
雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
關于加工合同模板匯總 篇10
出賣人: 合同編號:
買受人: 簽訂地點:
簽訂時間:年 月日
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條質量標準: 按企業標準執行 。 第三條出賣人對質量負責的條件及期限:保修一年 。 第四條包裝標準、包裝物的供應與回收:無。
第五條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法: 配帶水箱管頭。 第六條合理損耗標準及計算方法: 無 。 第七條標的物所有權自交付時起轉移,但買受人未履行支付價款義務的,標的物屬于 出賣人所有。 第八條交(提)貨方式、地點: 定貨人指定工地。通遼市甘旗卡縣 。 第九條運輸方式及到達站(港)和費用負擔: 出賣人負責運費 。 第十條檢驗標準、方法、地點及期限: 表面光滑,無漏水 。 第十一條 成套設備的安裝與調試:無 。
第十二條 結算方式、時間及地點:
第十三條 擔保方式(也可另立擔保合同): 無 。
第十四條 本合同解除的條件:本合同自保修期滿自動解除 。 第十五條 違約責任: 由違約方負責 。
第十六條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商
行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 (二) 種方式解決: (一)、提交 仲裁委員會仲裁 (二)、依法向人民法院起訴
第十七條 本合同自 起生效。
關于加工合同模板匯總 篇11
甲方:
乙方:
一、 工程名稱:油罐制作
1、 加工方式,清加工不含打水(含氧氣焊條)
2、 加工內容,油罐主體工程,內管道安裝,油漆粉刷(隨主體粉刷一遍)
二、 工程造價:
1、 油罐主體工程900元每噸
2、 內管道安裝10元每米
3、 油漆粉刷共計12000元
三、 付款方式:
1、 乙方工具人員進入工地甲方支付乙方30000元設備添置費。
2、 乙方每個油罐主體竣工,甲方支付乙方已俊工程款的95%,經打水試漏后,甲方將剩余工程款一次性支付。
3、 乙方每安裝一個罐的內管道經打壓試驗后,一次性將工程款支付給乙方。
4、 油漆粉刷費用,跟隨油罐主體每罐一清。
5、 甲方工程款,嚴格按照約定支付,如因工程款不到位,造成誤工,甲方支付乙方相應的費用。
四、 雙方義務:
1、 甲方提供水電住宿及一切施工便利條件。
2、 甲方所有工程材料應及時到位,如因甲方材料不到位造成的誤工甲方支付乙方相應的費用。
3、 甲方及時提供技術資料并向乙方明確施工技術質量安全等要求。
4、 乙方嚴格按照甲方現場管理施工,保證按期完成工程。
5、 乙方嚴格按照甲方提供的技術要求施工。
6、 在施工過程中因施工造成的安全問題,由乙方自行負責。
五、補充約定:
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
甲方:
乙方:
年 月 日
關于加工合同模板匯總 篇12
甲方(需方):
乙方(供方):
甲方委托乙方在甲方指定區域進行油漆噴涂加工。雙方經過充分協商,本著“公平公正、合作共贏”的原則,就甲方油漆外包雙方的責任和義務等相關事宜協商如下:
一、甲方的責任和義務:
1、甲方按廠房租賃合同,提供產品加工所需的廠房和油漆房、油漆倉庫及空壓機設備等相關。
2、甲方在每月27日前將次月生產計劃(油漆加工方面)發與乙方,便于乙方做產能準備,所有待噴涂產品在乙方能保證進度、質量的前提下,優先發與乙方加工。
3、在加工過程中,乙方自行設置檢驗員,必須對所加工的產品負責,進行自檢并合格,然后報檢,甲方有權依據加工工藝要求,對乙方施工的工藝過程進行監督。
二、乙方的責任和義務:
1、乙方與甲方簽訂廠房租賃合同,并在甲方廠房指定區域內進行油漆加工。租賃期間乙方負責對甲方所提供設備進行維護保養和維修,接受甲方設備管理和現場管理方面的統一要求,并承擔相應耗材等相關費用,在終止合作時,對甲方所提供設備進行整理,并保證其完好。
2、乙方負責除1.1甲方提供設施以外的其他必需條件。
3、乙方及駐廠人員,必須完全遵守甲方的各項規章制度,接受甲方的統一管理,乙方委派負責人或其代表專職管理乙方人員的安全生產、食宿,并負責協調與甲方的關系。如因乙方人員給甲方造成的任何經濟或其他方面的損失,由乙方承擔。
4、乙方人員在甲方處作業發生的工資、工傷、保險等方面的任何勞資糾紛,由乙方負責解決并承擔相關責任。
5、乙方生產需按甲方給出計劃進行,并組織管理好進度和人員,接受甲方質量與進度的考核,做到安全文明生產,所有易燃易爆材料應有專人專區保管。
6、乙方人員的職業衛生防護和體檢由其自行負責,其人員在任何地方發生任何問題均與甲方無關。
7、乙方人員住宿所產生的水電費由乙方承擔,每月將此與其他應承擔費用一起由甲方按月知會乙方,在當月結算貨款中扣除。
8、油漆加工過程中產生的固體廢棄物處理由乙方負責。乙方必須提供油漆加工固體廢棄物 處理資質或提供第三方處理資質的證明和處理合同,乙方必須保留處理憑證并交由甲方保存。
三、進度及質量保證:
1、乙方根據產品加工周期和甲方進度要求安排生產,月末甲方將對其月度進行執行情況進行考核,當交貨及時率<98%,每低于1%處罰款500元。交貨及時率=(月度總計劃數量-未交貨數量)/月度總計劃數量×100%,
2、產品加工質量要求,乙方應做好全過程的控制,符合甲方客戶提供的產品質量檢驗標準或相關國家行業標準,并最終以達到客戶認可為驗收條件。
3、產品質保期:質保期根據甲方客戶要求,時間自乙方入庫日開始計算。在質量保證期內, 由于乙方產品質量造成甲方客戶提出返修、退貨、索賠質量問題,乙方應承擔一切費用及損失,具體詳見《供應商質量保證協議》。
4、質量保證期內在甲方應付乙方賬面上必須保留10萬元作為質量保證金,產品質保期到期 后一個月付清。
5、由于甲方原因產品在組裝、運輸中所造成油漆損傷,其修補費用由甲方承擔。
四、產品傳遞、結算單價與流程:
1、乙方通過自檢合格后,填寫產品型號、加工批次、數量、序列車號等數據至傳送單上,在接收方簽字后將已噴涂產品轉送至甲方生產部相關班組,至成品合格入庫。
2、每月25日為結算日,以甲方貨倉當月入庫(乙方加工)成品數量作為月度結算數量,并 經甲方生產部核準后方為有效數量。
3、按雙方商定,各種產品油漆加工單價按甲方油漆定價標準進行計算(在標準值得基礎上根據不同的要求,不同的油漆品牌乘相應的系數)。(具體各產品加工單價見附件)
4、甲方指定油漆原輔材料(底漆、中涂漆、面漆、固化劑、稀釋劑、原子灰及砂紙、磨片等)品牌。
5、月初由乙方憑甲方開具的油漆外協加工單與甲方采購部進行對帳,經雙方確認無誤后,乙方開具加工增值稅發票(17%)提交甲方,掛賬90天后辦理付款手續(扣除當月乙方應付甲方款項)。因產品質量問題產生退貨,其質量扣款將在本月應付額度中扣除。
五、違約責任:
1、甲方承諾在結算期限內支付乙方貨款,如因特殊原因延期支付,應及時與乙方溝通、協商。
2、乙方承諾對甲方供貨期、質量及其他協議要求條款的保證,并接受有關考核。
3、乙方送交的加工件,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如給甲方造成非常嚴重的不良后果,則甲方有權取消其加工資格,停付其應付貨款。
4、因其他原因,乙方要求停止與甲方繼續合作,乙方應提前60天提出書面退出報告,否則 將賠償甲方10萬元的違約金。正式退出前,乙方應繼續嚴格履行本協議一切義務。
六、其他:
1、本協議所有附件具有相同法律效力,在履行期間,若發生爭議或任意一方有違約行為,雙方協商解決,如解決不妥則按照合同法規定提交甲方所在地的相關機構進行仲裁。
2、協議有效期為1個月,自前,乙方應正式提出續約意向。
3、未盡事宜,雙方協商確認。本協議一式兩份,雙方各執一份,從雙方簽字日起正式生效。
甲方單位名稱(章): 乙方單位名稱(章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
關于加工合同模板匯總 篇13
委托方(甲方):
承攬方(乙方):
委托加工產品C40*96*96*52白坯布。
一、具體數量及交貨日期
甲方每月給乙方C40支棉紗 噸,乙方以每噸紗給甲方C40*96*96*52坯布
二、質量要求及技術標準
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工(經緯密必須達到 幅寬必須達到,每包重量不能低于141kg)布面無污染,銹斑,拖紗,如染色后發生因坯布織造問題造成的經濟損失,乙方必須承擔責任。
三、包裝標準及交貨地址、運輸方式:
1、960碼成包、編織袋包裝,段長100碼以下的每包不準超過兩段,40碼以下的不準成包。
2、甲方指定地點交貨。
3、運輸費用由乙方承擔,每包10元。
四、付款方式
甲方每月按乙方交貨數量支付乙方加工費,每米1.70元,乙方在加工期內應付甲方棉紗押金及質量保證金元。
五、違約責任
1、乙方必須按照雙方規定的時間內保證產品質量及交貨日期,否則應向甲方支付違約金 萬元。
2、因甲方棉紗供應不及時造成乙方的損失,由甲方承擔,每天賠償乙方 元。
3、乙方隱瞞或使用不符合標準的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔或賠償損失。
4、乙方確保甲方的商業秘密要求,無權銷售本合同中涉及加工產品,如有違反,甲方有權終止合同。
5、如雙方任何乙方終止合同,需提前兩個月以書面申請交予對方。
六、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決,協商不成,當事人雙方交由甲方所在地人民法院起訴。
七、本合同執行期為一年。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:
代表人: 代表人:
年月日
產 品 采 購 合 同
甲方(供方):
乙方(需方):
簽訂地點:
簽訂日期:20xx年月日
關于加工合同模板匯總 篇14
甲方:重慶亮川建材有限公司
乙方: 身份證號:
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》之規定及其他有關法律、法規,遵循平等自愿、公平、互利、誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,經雙方商定,甲方將重慶亮川建材有限公司碎石加工交由乙方組織實施生產,為明確雙方責任、義務和權利,特定如下協議:
一、本協議履行地:
重慶市江津區
二、協議期限
1、本協議從20xx年 月 日至 年 月 日止,期限
年。
2、如因國家征收、資源匱乏,不受前款期限約束。
三、甲乙雙方的義務和責任
1、甲方
①負責將加工碎石的原材料運進進料倉,并無償提供所有的碎石加工設備和用于清洗碎石的生產用水以及乙方碎石作業人員的住宿房屋。
②及時處理生產過程中的一切外界阻擾(包括工商、公安、稅務、環保、當地村民等)。
③制定并向乙方下達當月的生產計劃和任務,監督檢查
乙方對生產計劃和任務的落實。
④提供乙方在生產過程中所需的配件購置資金。
⑤及時足額地向乙方支付清當月的勞務加工款。
⑥負責與生產廠家聯系并處理和解決所用于生產碎石加工設備在質保期內發生的設備質量問題。
2、乙方
①必須按甲方所需的規格(20料、13.2料、瓜米、機砂)保質保量地完成生產任務。
②負責機械設備的保養和維護,易損件的更換。
③負責所有碎石作業人員的生活費用,服從甲方總體安全生產管理,制訂并采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。
④及時對操作人員進行安全教育,嚴格按規程生產和作業。
⑤工作中所發生的工傷意外事故由乙方負責。
⑥本協議所需工人由乙方聘請,同時乙方必須為其購買意外傷害險,其具體事項由甲方負責實施辦理,所需意外傷害險金額由甲方先前墊付后在乙方當月勞務加工款中扣除。
⑦乙方聘請的工作人員發生工傷事故,在工傷意外傷害險進行賠付后,不足部分由甲乙雙方各負責承擔50%。
四、價格條款
1、乙方加工碎石數量以甲方過磅單為結算依據(其中河沙按每噸折算成0.96噸,單價為2元/噸;機制砂每噸折算成0.92噸,單價為8元/噸;20料按每噸折算成0.98噸,單價為8元/噸;13.2料按每噸折算成0.98噸,單價為8元/噸;瓜米料按每噸折算成0.98噸,單價為8元/噸)作為實際數據和甲方結算依據,此單價包括人工費、機械設備配件費和設備維修費。
2、支付時間
甲方在每月30日與乙方對當月的磅單數量進行當月結算,并按照磅單數量乘以前款約定的單價,在扣除乙方所有借支款后,在次月的10日前向乙方支付剩余的全部勞務加工款。
五、雙方的權利
1、甲乙雙方應當嚴格遵守本協議的約定,全面履行協議的義務,如因一方違約,另一方都有終止協議的權利。
2、本協議未盡事宜,雙方在履行本協議過程中,經協商達成一致,可另行簽訂補充,作為附件,同為有效,補充協議對本協議有關條款作出修正的,以修正后條款為準。
六、協議的生效、份數、收執和效力
本協議經甲乙雙方簽字后生效,一式四份,雙方各執貳份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
關于加工合同模板匯總 篇15
甲方(委托方):_______________
乙方(加工方):_______________
甲、乙雙方本著公平、自愿、互利的原則,通過友好協商訂立本合同,作為雙方合作及供應產品和服務的準則。
第一條 委托加工產品
乙方按照合同約定和甲方要求,生產、制造并提供給甲方附件所示的產品(以下簡稱為產品),詳細產品列表參看本合同附件《委托加工產品信息表》 。
第二條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、產品生產所需原材料必須符合相關質量標準或甲方的要求,由乙方自行采購,乙方不得隱瞞原材料的缺陷,如果甲方發現乙方所使用的原材料存在缺陷,甲方有權要求退貨或換貨。
2、乙方生產選用其他質量標準原材料的,必須將相關標準合格文件提交甲方備案,經甲方加蓋公章的書面文件同意后方可執行;否則,甲方有權要求退貨。但是該過程監督并不免除乙方對最終成品應當承擔的任何責任。
第三條 產品技術指標及要求
1、產品品質必須符合法律、行政法規、行業標準或規范有關質量標準、技術要求及環保要求的規定,且必須符合甲方有效企業產品標準(詳見附件)。
2、產品同樣需符合甲方指定封存樣板、樣品、乙方提供的技術指標及出廠合格證參考數據。
3、產品凈含量偏差符合《定量包裝商品計量監督管理辦法》的要求。
4、沖突處理:關于產品質量的各相關規定或約定發生沖突時,以對產品質量要求高者為準。
第四條 產品包裝
1、產品所需包裝由乙方根據甲方采購訂單自行印制或委托有合法資質的其他單位印制,乙方委托其他單位印制包裝的應將包裝印制單位的相關資料提交甲方備案,未經備案而擅自委托其他單位印制包裝物的視為乙方違約。需方提供產品包裝桶、產品標簽(產品單價中已扣除包裝桶、產品標簽等費用)。
2、產品包裝物外觀按照甲方提供的印刷版面印制,未經甲方同意,乙方不得隨意更換、修改印刷版面。甲方向乙方提供加蓋甲方單位公章的產品注冊商標、產品標簽、外面標識等。
3、產品所使用的包裝應當符合法律、法規、合同規定的要求,并與所包裝產品的性質和用途相適應,按照法律規定標注警示標志或者中文警示說明,標明儲運注意事項。
第五條 產品訂單確認
1、甲方授權_____或__________為執行本合同的負責人并代表甲方簽署訂。甲方將經其簽名確認的訂單以傳真或其他書面形式送達乙方,乙方在收到訂單后,應在1個工作日內蓋章或由其授權代表簽字確認。在此期限內乙方未提出異議或者確認的,視為訂單已生效。
2、若甲方在訂單生效后的24小時內以傳真、電話、電子郵件等方式通知乙方修改訂單的,乙方應在甲方發出上述通知后的2個工作小時內[i3]提出異議或確認,在此期限內乙方未提出異議或者確認的,視為新訂單已生效。若乙方提出異議,以傳真或其他書面形式送達甲方或其本協議上一條指定的授權負責人。
3、乙方交付的產品應以最后有效訂單為準。
第六條 產品及生產過程的監督
甲方有權但非必須采取認為可行的措施,對乙方的物料采購過程、生產流程、過程管控、生產標準、產品質量、物流運輸等環節進行檢查監督,并提出合理化意見和建議。乙方不得以任何的理由設置障礙或拒絕。
第七條 交貨事項
1、交貨期限:如無特別要求,乙方應在訂單生效后 個工作日內交貨。特殊交貨期,經雙方在訂單中確認后執行。
2、交貨費用、地點及方式:
(1)乙方承擔將貨物送達交貨地點并經驗收合格前的所有費用。
(2)交貨地點: ,訂單另有要求除外。
(3)收貨人為甲方,訂單另有要求除外。
(4)交貨時乙方須提交與產品相符的送貨單并加蓋公章,驗貨手續必須由甲方授權代表簽字并蓋章確認;甲方指定 或 為收貨負責人,負責簽收送貨單。
(5)乙方有義務確保每批發出的產品及其包裝外表整潔、干凈,并嚴格按照甲方的要求張貼產品小標簽和包裝說明標簽。
3、產品的所有權及風險:在產品送達交貨地點、經驗收合格并辦理入庫手續后方由乙方轉移至甲方。
第八條 驗收標準和方法
1、乙方提供的產品應符合本合同約定所有標準及國家規定的強制性認證標準,否則,甲方有權停止采購或退貨,乙方應于甲方發出停止發貨通知或退貨通知后的10個工作日內全額退款。對于甲方提出的其他認證申請,乙方有義務提供必要協助。
2、本合同規定產品技術指標及要求作為驗收標準;甲方應在收貨后3個工作日內對產品進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交產品合格證及產品相應檢驗報告。3個工作日內,甲方未提出有效異議,則視為該批次產品驗收合格。
3、甲方按照有效訂單對產品進行驗收,甲方允許乙方每批次單品種數量偏差為有效訂單該品種數量的3%以內,對超出此誤差范圍的貨物甲方有權拒絕接受。
4、如果產品不合格率達到或超過2%的,甲方有權要求整批換貨或將當批次產品中的不合格品全部退回,清點、檢查不合格品所需的人工費用按照當批次產品總價的2%收取,該筆費用甲方有權在應付貨款中直接扣除。
5、乙方交貨存在瑕疵時,甲方有權根據貨物驗收情況決定是否讓步接收,甲方讓步接收的,應當按質論價,另以書面形式確認。甲方的讓步接收并不代表乙方交付產品質量合格。但甲方讓步接收后,不再以質量問題向乙方主張權利。
6、如果雙方對產品質量是否符合合同約定標準存在爭議,雙方均可委托甲方所在地的第三方檢測機構根據本合同對甲方封存樣品進行檢測,并依據其檢測結果確定乙方產品是否合格,檢測相關費用由責任方承擔,由乙方事先墊付。
第九條 價款及結算
1、本合同單價為: 。(簽約前請選擇填寫完整)
1.1、固定單價:在合同書有效期內,雙方同意以附件確認的供貨單價進行供貨和結算貨款。
1.2、可調單價:如遇市場影響,原材料價格波動幅度大于10%的,一方應提前一個月以書面形式通知對方對單價作出調整,但調整后的單價應經雙方書面確認。新單價經確認后作為合同附件,雙方按照新單價進行供貨和結算貨款。未經雙方確認,任何一方不得單獨改變供貨單價,或以此為由單獨解除或終止合同,否則,應視為違約并承擔相應的違約責任。
2、結算方式:
2.1、貨到經驗收合格后并收到乙方合格發票之日起的 個月內支付。
2.2、甲方付款以甲方確認的送貨單或雙方確認的對賬單為依據。
2.3、貨款以電匯、轉賬等方式支付。結算方式如需調整,雙方以訂單形式重新確認生效,雙方按照新的結算方式結算貨款。乙方應按照甲方訂單中的相關要求開具有效發票,否則,甲方有權順延到下一付款期付款。
第十條 產品保證、投訴處理
1、乙方在接到甲方有關產品質量問題投訴時,乙方應立即響應并于48小時內予以解決。
2、如產品存在質量問題的,乙方應無條件的在五日內完成退貨或換貨,并由乙方承擔甲方退貨產生的全部費用及運輸風險等。
3、除甲方保管不當外,保質期內及驗收階段,如乙方產品出現質量問題,乙方應承擔由此給甲方造成的相關損失,包括但不限于:因乙方供應產品存在質量問題導致甲方需承擔的產品質量責任及損失賠償、退換貨運輸費用等。
第十一條 服務、推廣支持
1、乙方有義務為甲方人員提供產品知識培訓、技術咨詢、檢驗報告、產品合格證等服務。
2、為支持甲方市場推廣,乙方應根據甲方的要求為甲方制作并提供樣品。提供給甲方的樣品,乙方應備有留樣。
3、對于甲方下單的每批產品,乙方應向甲方同時提供該批產品的質檢報告、樣品等資料,具體資料包括但不限于:質檢報告、出廠合格證及樣品各一份。
第十二條 知識產權條款
1、產品及其包裝上的商標為嘉化工集團股份有限公司或其子公司所有。產品及其包裝所涉及的商標權、著作權、專利權及其他知識產權歸嘉化工集團股份有限公司或其子公司所有,乙方不得因雙方存在合作關系而主張其享有上述權利。非經甲方同意或許可,乙方不得擅自刪除、更改、毀損、涂抹商標標識、辯識數字、知識產權聲明等。但涉及生產過程中的知識產權除外。
2、乙方生產過程中產生的廢品、經退回乙方的不合格品以及多余產品及其包裝,乙方應對其進行破壞性處理(即消除產品及其包裝上有關甲方及甲方商標的所有標識、標志信息);同時,本合同項下的產品及其包裝未經甲方同意,乙方不能供應給除甲方以外的任何第三方。
3、未經甲方書面授權,乙方不得超出本合同目的及范圍行使相關權利或許可、同意第三方使用本合同中甲方同意或許可乙方行使的相關權利。
4、甲方對乙方的任何授權僅限于本合同業務與目的,乙方不得將甲方包括商標標識在內的任何知識產權用于本合同約定產品以外的產品、包裝、店面、市場宣傳等。本合同業務合作結束后,乙方應當立即停止生產銷售使用帶有甲方商標標識等任何甲方知識產權的商品、宣傳資料、產品說明等。
5、在履行本合同過程中所產生的包裝、標識、產品設計等知識產權歸甲方所有。如果是乙方提供的相關設計,甲方取得相關成果所有者權利的對價已經包含在本合同產品價款中。
6、甲方創造的智力成果的知識產權均為甲方及/或其關聯方的財產并由其獨家持有。本條所指的知識產權包括本合同簽訂前已有和將來會有的與甲方有關的所有專利、商標、商號、服務標志、版權、技術規范、專有技術、商業秘密以及商業產品包裝以及其他知識產權。未經甲方授權同意,禁止乙方將甲方的知識產權使用于非供應于甲方的或雙方約定之外的產品上或者作其他目的使用。
7、未經甲方書面另行許可,乙方不得將帶有甲方委托生產的任何產品銷售給任何第三方。
8、乙方違反上述知識產權條款約定或以任何方式侵犯甲方知識產權時應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%或20萬的違約金,以高者計,同時甲方有權解除本合同。
第十三條 不競爭條款
乙方任何時間(本合同有效期內以及雙方業務合作結束后)不得與甲方現有或將來開發的各級經銷商(含總經銷、分銷商)另行簽署或開展與本合同業務、甲方及關聯方原有或未來業務形成競爭的合同或業務,包括但不限于如相同或近似功能產品、替代產品等各種方式的競爭業務。否則乙方應當支付甲方本合同業務實際發生總額10%的違約金。
第十四條 雙方法律關系
1.根據本合同所建立的乙方和甲方在合同有效期內的關系僅屬采購供貨合作關系。任何一方均無權代表對方或以對方名義簽訂合同。本合同并不產生代理權,任何一方以對方的名義或以對方代理人的名義實施行為導致對方遭受損失時,應賠償對方所遭受的損失。
2.雙方同意不會實施以下行為:
2.1向任何第三方表述其與對方之間的任何關系;
2.2直接或間接(例如,通過關聯機構)在任何國家或地區以任何方式侵犯對方的任何合法權利。
3.任何一方違反上述條款時應當支付對方本合同業務實際發生總額10%的違約金,并賠償對方損失。
第十五條 保密條款
未經書面甲方允許,乙方及乙方的任何員工不得以任何方式將本合同及本合同業務以及甲方的技術資料、圖紙、數據、工藝標準、價格等任何信息,泄露給任何第三方,否則應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%的違約金,并賠償甲方損失。本合同的變更、解除或終止均不影響本條款對雙方的約束力。
第十六條 違約責任
1、甲方遲延付款的,每天應當按未付款總額的同期銀行存款利息向乙方支付違約金。
2、由于乙方產品質量問題影響甲方銷售的,乙方除承擔因退、換貨而支付的費用與風險外,應按照甲方月均訂單總價款的20%向甲方支付違約金,并賠償甲方及客戶的損失。
3、乙方未按本合同約定包裝產品,應當負責重新包裝,并承擔由此產生的所有成本與風險,導致遲延交貨的,按照遲延交貨承擔違約責任。
4、乙方遲延交貨(包括遲交、更換、補交等)或承擔產品質量責任的,每天應當按照當批貨值的1%向甲方支付違約金。[i24]若因此導致甲方延期交貨給第三方的,乙方還應承擔甲方因延期交貨所造成的一切經濟損失。逾期交付產品達10天的,甲方可單方解除合同并追究乙方違約責任。
5、乙方不能交付產品或單方解除合同的,應按照本合同業務實際發生總額的10%向甲方支付違約金,如果違約金不足以支付由此給甲方造成的損失,乙方應負責賠償。
6、乙方未按本合同約定交貨地點或收貨人發貨的,除按合同規定負責運到指定地點或收貨人外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付產品的責任。
7、如因乙方不履行本合同任何條款或基于本合同所產生的義務或責任而導致甲方以訴訟或其它方式請求乙方履行的,則乙方除按照本合同約定支付違約金外,并應給付甲方因此訴訟或事件而給付或代墊之所有費用,包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費、鑒定費、調查費、公證費、評估費、拍賣費、會計師費、差旅費等。但該違約金應足以彌補甲方所受到的直接損失、預期利益損失以及商譽損失等,否則乙方應另行賠償甲方所受的前述損害。對乙方未約定違約金的情形執行本合同業務實際發生總額5%比例的違約金。
8、乙方違反本合同的約定,甲方有權中止按本合同應向乙方支付的未付部分的款項,直到雙方就解決乙方違約一事達成協議或由法院判決后,甲方再按該協議或判決恢復支付款項,但甲方無需就中止支付款項支付利息或承擔任何違約金。
第十七條 合作終止原材料及包材處理
1.如果雙方終止合作時,對于帶有甲方標志標識的剩余包裝物,甲方負責按照甲方訂單的預訂數量和甲方以往供應商供貨的最低價回收合格包裝物。
2、對于超出訂單預訂數量及/或不合格的帶有甲方標志標識的包裝物,乙方應當及時在甲方的見證下銷毀,否則應當向甲方支付本合同業務實際發生總額10%的違約金。
3、由于乙方與甲方是同行業企業,任何原因導致雙方合作終止時,甲方對乙方的原材料及前述條款以外的其他包裝物,無論乙方供應商交貨與否,均不承擔任何責任。乙方應當對第三方承擔的任何責任均由乙方獨立承擔,與甲方無關。
第十八條 一般約定
1、乙方承諾,乙方具備國家法律法規或其他強制性要求規定的從事本合同約定業務的完全資質并通過相關審核獲取相關的許可,否則應支付甲方本合同業務實際發生總額10%的違約金,甲方有權解除合同。
2、依據法律或本合同約定乙方應支付給甲方的違約金或其他款項將被視為甲方的可向乙方主張的債權,對該債權的實現,甲方可以主張從甲方應支付乙方的本合同下的款項(如果有)或其他甲方應支付乙方的款項(無論是否處于遲延狀態)中直接扣除直至抵銷完畢,不足的部分由乙方補足。
3、本合同因任何原因解除或終止時,并不影響依其性質應繼續存續之本合同有關條款,包括但不限于與甲方權利行使有關的條款。
4、除本合同另有約定外,甲方可使用電話、傳真、郵件、電子郵件、快遞等方式進行通知,并自通知日起生效。如乙方地址、電話等發生變更的,乙方應及時書面通知甲方,否則甲方發往本合同地址、電話、傳真、郵件、通知即視為送達成功。
5、合同登記、鑒證:如本合同及/本合同業務需辦理有關登記、備案等相關手續的,由乙方負責辦理并承擔全部稅費和費用。[i26]因乙方未辦理相應手續給甲方造成損失的,乙方承擔全部賠償責任。
第十九條 不可抗力
1、一方對于天災或其它法定不可抗力事故且非該方之過失所致遲延履行不負責任。如有上述遲延原因,一方應立即以書面通知另一方,并即采取所有措施避免損害。
2、如有不可抗力事故發生,甲方可依其判斷選擇下述措施:(1)終止本合同或任何尚未履行完畢的全部或部分;(2)在遲延原因期間中止本合同或與本合同有關的全部或部分。
3、如甲方選擇前款第(2)者,甲方于遲延原因停止時,可要求乙方繼續履行本合同。
4、因不可抗力事故或事件或任何乙方違約事由致甲方遲延或不能履行其義務者,甲方不承擔違約及給付違約金、價款、利息的責任。
第二十條 糾紛的處理
甲乙雙方對本合同及本合同的履行產生爭議的,應友好協商解決,協商不成的,向甲方住所地地法院起訴。
第二十一條 合同效力
1、合同效力:本合同的任何條款因任何原因導致無效時,不影響其他條款與合同整體的效力;實際業務在本合同實際簽署前已經實際履行,則本合同自動具有向前的溯及效力;合同期滿,如果繼續存在本合同約定業務往來的,業務行為受本合同約束。
2、本合同有效期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,雙方簽署后生效。
3、本合同一式三份,甲方持兩份,乙方持一份。
甲方: _________________________
_______年_____月_____日
乙方:_________________________
_______年_____月_____日
關于加工合同模板匯總 篇16
甲方(委托方):天津市薊縣乾元疊層石工藝品有限公司
乙方(被委托方):
品產品事宜,達成如下協議,供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容:
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定。
第二條 甲方責任:
1、甲方在合同期內按計劃不定期委托乙方為其加工甲方加工產品所用的原材料。
2、甲方向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等信息。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
5、甲方須嚴守乙方關于加工樣式、價格、數量等商業秘密不被泄露。
第三條 乙方責任:
1、乙方嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、乙方須按照甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、因乙方管理不善等原因,造成甲方原材料或成品損壞、丟失等,乙方應承擔相應法律責任,并支付甲方相應經濟損失的賠償款額。
4、乙方須嚴守甲方關于發貨地址、價格、數量、樣式、商標圖形等商業秘密不被泄露。
第四條 付款方式及交貨地點:
1、甲方確定委托加工款式、數量、質量等,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
2、如乙方以快遞或物流的方式交貨,甲方有權在收到貨物時對貨物的款式、數量、質量等進行驗收,經驗收合格后三個工作日內甲方向乙方支付貨款,否則甲方有權不予支付貨款并要求乙方對其加工的不合格貨品進行相應補償或賠償。
3、因乙方原因造成貨物不合格的,經甲乙雙方共同協商解決方案并經甲方認可后,由乙方進行相應補救措施,需退貨或再次加工的,所產生的運輸費用及加工費用由乙方承擔。
第五條 驗收標準:
雙方在下訂單之前需確定生產的品種、尺寸、質量等,按照甲乙雙方封存并確認的樣品為準。
1、產品質量由甲方質量主管的監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。
2、甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收并對合格產品給付相應貨款。
第六條 違約責任:
1、因乙方未按甲方要求的最長交貨期限交貨至甲方公司,乙方應承擔此批貨款總價每天1%的違約金,以實際發生延誤天數計算。
2、如乙方未經甲方許可,擅自生產或銷售甲方產品等,經查證屬實,乙方應賠償甲方人民幣50萬元違約金,同時甲方保留追究乙方法律責任的權利。
3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的經濟損失和法律責任由甲方承擔。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
第七條 爭議的解決:
1、因本合同及其甲乙雙方合作所產生的爭議由甲乙雙方共同友好協商解決。
2、甲乙雙方所產生的爭議不能協商解決的,由甲方所在地司法部門進行仲裁或司法解決。
第八條 合同期限
1、本委托加工合同期限為個月,自年月日至年
量、生產交貨周期等甲方的計劃通知單及雙方的補充協議均與本合同具有同等法律效力。
2、在本合同到期之日,同等條件下,乙方有優先與甲方續簽合同的權利,但須在本合同到期前,提前30日內向甲方提出書面申請。
3、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效,一式三份,雙方各執一份,甲方企業備案存檔一份具有同等法律效力。
附:甲乙雙方營業執照、組織機構代碼證復印件。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
代表: 代表:
日期: 日期:
關于加工合同模板匯總 篇17
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)甲方將 盛泰國際廣場12#樓窗戶制作安裝工程承包給乙方,依據《中華人民共和國合同法》,結合本工程具體情況,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,同意簽訂本合同,以資共同遵守。
一、工程名稱:盛泰國際廣場12#樓
二、工程地點:鄂托克前旗敖勒召其鎮
三、承包范圍及方式:包工包料,制作安裝。
四、施工日期:
自年月日至 年月日止,共計 天。若出現停電或氣候原因影響施工,工期可做相應順延。
五、工程價款:
本工程實行固定單價 410 元/平方米,工程交工時,以實際發生并雙方測量認可的工程量結算(成品制作、包安裝、包竣工驗收,保修期內免費維保、半成品材料費、運費、安裝驗收費、稅金、材質檢驗費等、玻璃潔凈、材料的場內外運輸、保險及風險等一切措施費、利潤等費用)。
六、付款方式:本工程按工程進度付款,30%工程款為現金,其余70%工程款以物抵現金;其中5%為質保金,質保期為兩年,
期滿后返還。
七、質量要求:
1、材料要求:多腔斷橋鋁合金,中空玻璃和安全玻璃,詳見施工圖紙。
2、安裝要求:按國家和行業現行質量評定標準、施工技術驗收規范、甲方提供的施工圖標準。
甲方對乙方產品的加工及施工過程進行檢查監督,乙方必須予以配合。
八、工期保修:
1.該工程的保修期為貳年 ,保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。
2.在保修期內,乙方不能按時進行維修時,甲方有權另行找人維修,所產生費用均由乙方承擔。
九、甲方權利、義務:
1、甲方有對該工程檢查、質量認可、工程量確認的權利。
2、甲方有對乙方施工現場進行管理的權利。
3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。
4、甲方有協調乙方與樓體施工隊的工作協調的義務。
5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。
6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。
十、乙方的權利、義務:
1、乙方有按合同內容及相關標準按時進行施工的義務。
2、乙方有自行承擔現場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務,且承擔由此發生的費用。
3、乙方有在保修期內及時進行維修的義務,并承擔相應的費用。
4、乙方應當出具貨物的合格證書、出廠檢測報告,出示具有法定資質的檢測機構出具的檢測報告原件并提供復印件;實行生產許可管理的,應當出示生產許可證;提供原材料及質量檢測報告,具體檢測項目應當包括:品牌、型材、五金配件、質檢部門檢測報告等,乙方未能提供上述資料的甲方有權拒收。
5、乙方應當在物品進場后對貨物的品種、規格、尺寸、數量進行甲方報驗,報驗合格后方可安裝,驗收不合格,對貨物有異議的,甲方有權當場拒收。甲方也可在收到貨物后向乙方提出書面異議,經雙方核實確屬乙方責任的,甲方有權退貨。
十一、工程變更:
1、甲方有對門窗進行變更的權利,但必須以書面形式通知乙方。
2、如果因甲方的變更給乙方造成經濟損失的,該費用由甲方承擔。
3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長,則合同工期相應順延。
十二、違約與爭議:
1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時,甲乙雙方應及時協商解決,解決結果形成書面紀要。
2、若爭議雙方,協商不成可申請人民法院裁決。
本合同一式兩份,具有同等的法律效力,甲乙雙方各持一份。
甲 方:
代表人:
聯系電話:
日 期:
乙 方: 代表人: 聯系電話: 日 期:
關于加工合同模板匯總 篇18
被委托方:(以下稱乙方)
甲方委托乙方加工印花產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 、代加工內容。
甲方委托乙方為其加工印花,加工數量,花版圖稿,標準,質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另作報價單。
第二條 、甲方責任。
1、 按計劃分季度委托乙方為其加工甲方印花產品。
2、 向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、 向乙方提供加工圖稿、面料、數量、技術要求、交貨時間等。
4、 甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見建議,確認的樣品驗收貨品。
5、 甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
6、 甲乙雙方嚴守商業秘密。
·本協議所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣板提供給其他生產商。
第三條 、乙方責任。
1、 加工產品交貨期:
甲方按面料到達的計劃提前知會印花廠:貨期根據雙方協定為 5 天,自由甲方正式通知乙方提布之日起開始計算貨期。
2、 請加工廠按足我司印花辦要求做貨。
3、 加工產品的質量技術標準及要求:
1) 大貨生產前乙方必須要做產前板給甲方確認尺寸工藝等,經甲方核準確認簽字為驗
貨標準。如乙方未能及時提供產前板確認,引起的一切后果均由乙方承擔。
2) 乙方須采用環保漿料,確保印花產品符合F/73025-20xx的標準。
第四條、 交貨數量及交貨期違約。
1、 合格產品按加工費結算,次品回收不計算加工費。
2、 因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價2%的違約金。
3、 凡違反本合同之其他各項條款的,甲方有權對乙方處5000元以下罰款。
第五條、本協議發生糾紛時,應本著友好協商的態度解決,在協商不成時,任何一方可以向所在地人民法院提出訴訟。
本協議一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方加蓋公章或合同專用章后即具法律效益。以上條款經雙方協商同意后,簽字確認即日生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
日期: 日期:
關于加工合同模板匯總 篇19
甲方:電話:
乙方: 電話: 傳真:
甲方因業務之需將如下產品原料物料或半成品委托乙方加工。
第一、1、發加工產品名稱:款號:數量:繡花/印花工藝要求:
2、產品名稱:數量:米/碼,洗水工藝要求:
3、產品名稱:款號:數量:生產要求:
第二、產品及質量工藝、要求:(1)乙方生產加工時必須嚴格執行甲方的“生產制單”所述內容及按甲方提供或已指示的正確貨樣品之要求生產,否則作不良品處理(如遇生產實際問題按甲方負責人簽名為準)。(2)乙方必須在生產前先制造樣板,每款送壹條/件,給甲方確認后方可生產。
第三、加工費:每件/套人民幣為拾元角正(如加工費包括生產所用的線款)。乙方繡花、印花應按甲方所有裁片生產成品之原合同數量多出5%作配片用,如有物料不良品一律要以舊換新。
第四、運輸:乙方必須負責全額運輸費用。
第五、結款方式:出貨后45天。
第六、送貨期:雙方經友好磋商制定出下列交貨時間,并必須按下列時間將加工后之成品送到甲方制定地點。
第七、交貨期于年月日前,否則按違約處理。(注:每超一天交貨,則扣10%的加工費)。
第八、乙方所交成品,如有質量問題,乙方必須負責返工。若因乙方造成次品的須由乙方負責成本賠償。
第九、乙方如生產中發現質量問題,必須跟甲方聯系后方可生產。
第十、乙方一定要做到對甲方版型或款式洗水工藝要求,繡花、印花的色彩搭配,乙方必須對甲方的版權做到對外保密,違者賠償經濟損失,并扣除當月加工費。
第十一、甲乙雙方各存一份,合同自簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人: