實(shí)用樣品買賣合同（通用20篇）
實(shí)用樣品買賣合同 篇1
買方：________________________ （下稱甲方） 地址：________________________ 郵編：__________ 電話：________________________ 傳真：__________ 電子郵箱：____________________ 賣方：________________________ （下稱乙方） 地址：________________________ 郵編：__________ 電話：________________________ 傳真：__________ 電子郵箱：____________________ 甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同，貨物買賣合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格： ________________________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：
(1) 按照______________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件（應(yīng)注明樣本封存及保管方式）。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為： __________________________（應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求）。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量：________________ 。
2.計(jì)量單位和方法：____________________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：____ ____________________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理： __________________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國(guó)家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰(shuí)供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時(shí)間：______________。
2.交貨地點(diǎn)：______________。
3.運(yùn)輸方式：______________(注明由誰(shuí)負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保 險(xiǎn)：______________(按情況約定由誰(shuí)負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：______________________。
第五條 驗(yàn)收：
1.驗(yàn)收時(shí)間：______________。
2.驗(yàn)收方式： ____________(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議，由______檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按______檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付：
1.單價(jià)：________； 總價(jià)：__________________（明確幣種及大寫）。
2.貨款支付： 貨款的支付時(shí)間：________________________； 貨款的支付方式：________________________； 運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：____________________。
3.預(yù)付貨款：________________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法：
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起____日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任：
1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的______％違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之______計(jì)算，向乙方支付違約金；如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其它約定：________________________。
第九條 乙方的違約責(zé)任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______％的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價(jià)；甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之________計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò)____日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它：______________________________。
第十條 不可抗力： 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后____日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭(zhēng)議解決： 凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。
第十二條 附加條款： 。 。 。
第十三條 其它事項(xiàng)：
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后____日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自________年____月____日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過(guò)對(duì)方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 5.雙方來(lái)往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號(hào)碼以______方式送達(dá)對(duì)方。如一方地址、電話、傳真號(hào)碼有變更，應(yīng)在變更后的____日內(nèi)書面通知對(duì)方，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 6.本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份；合同副本一式____份，分送____________等單位。 甲方：___________ 乙方：____日期
實(shí)用樣品買賣合同 篇2
甲方：(賣方) 乙方：(買方) 經(jīng)甲X雙方友好協(xié)商，甲方同意將自己的承包林地內(nèi)的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議。
一、甲方將自己位于 的承包林地內(nèi)的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權(quán)證為準(zhǔn)，乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買甲方樹木價(jià)人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時(shí)乙方一次付清全款。
三、從訂立本協(xié)議之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續(xù)砍伐。
四、乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門申請(qǐng)并辦理合法的出售手續(xù)，甲方提供相關(guān)配合。乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門和交通管理部門等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)并辦理合法的運(yùn)輸手續(xù)。
五、砍伐過(guò)程中所有的工傷事故與甲方無(wú)關(guān)。乙方保證進(jìn)場(chǎng)施工不得損傷他人樹木。
六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。
七、以上樹木買賣的相關(guān)費(fèi)用支出，由乙方承擔(dān)，甲方所收樹木價(jià)款為凈得價(jià)款。此協(xié)議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負(fù)。 未盡事宜和糾紛問(wèn)題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份，甲X雙方各執(zhí)一份。 甲方： 乙方： 簽訂時(shí)間
實(shí)用樣品買賣合同 篇3
出賣人： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購(gòu)______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方所購(gòu)甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)
甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條 收貨與驗(yàn)貨
乙方指定的收貨人：
收貨人1：姓名________，身份證號(hào)____________，聯(lián)系電話____________;
收貨人2：姓名________，身份證號(hào)____________，聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無(wú)書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無(wú)條件退貨。
第五條 付款時(shí)間、方式
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過(guò)甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除
1.甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過(guò)____天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過(guò)____天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭(zhēng)議解決
甲、乙方如發(fā)生爭(zhēng)議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長(zhǎng)日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第十條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
第十一條 合同生效
本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
出賣人(甲方)：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
買受人(乙方)：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
實(shí)用樣品買賣合同 篇4
出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購(gòu)____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬(wàn)______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 ______種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項(xiàng)：________________________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方：乙方：日期：
實(shí)用樣品買賣合同 篇5
出賣人(基地)：__________(以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂地點(diǎn)：___________
買受人(企業(yè))：__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)簽訂時(shí)間：________年____月____日
甲、乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，按照常山“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷協(xié)作機(jī)制建立產(chǎn)銷協(xié)作關(guān)系，以降低生產(chǎn)成本，提高品質(zhì)，有利于企業(yè)組織生產(chǎn)，促進(jìn)銷售，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂合作協(xié)議，具體條款如下：
一、掛聯(lián)基地基本情況：
掛聯(lián)基地名稱：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
總面積：______畝;總株數(shù)______株;樹齡________年;
二、掛聯(lián)基地應(yīng)達(dá)到的要求：
1、栽培技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部門制定的《常山“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》組織實(shí)施，并接受企業(yè)等技術(shù)人員的指導(dǎo)，出口基地的則外按照出口基地標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、甲方在管理形式上，要逐步達(dá)到“五個(gè)統(tǒng)一”即：統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品，以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規(guī)格。
3、如無(wú)自然災(zāi)害等不可抗力原因，________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到____公斤;二級(jí)果以上優(yōu)質(zhì)果率達(dá)_______%;其中特級(jí)果率達(dá)_______%.
三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權(quán)利與義務(wù)：
1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計(jì)劃，為達(dá)到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標(biāo)，根據(jù)基地實(shí)際情況雙方共同做好如下事項(xiàng)：
①對(duì)基地進(jìn)行行基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)主要有：____________________________________________________________________________________________.
②對(duì)基地進(jìn)行技術(shù)改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
⑨對(duì)基地配置生產(chǎn)工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關(guān)措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權(quán)制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，但標(biāo)準(zhǔn)不能低于農(nóng)業(yè)部門所制定的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)，并要求甲方予以實(shí)施。
3、乙方指派專人對(duì)甲方每年不少于4次的實(shí)地技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的各項(xiàng)服務(wù)。
5、甲方要嚴(yán)格按照乙方所提出的要求進(jìn)行生產(chǎn)，如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級(jí)部門各種優(yōu)惠政策的.補(bǔ)助權(quán)利，其補(bǔ)助要求按照縣有關(guān)文件執(zhí)行。
四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購(gòu)：
1、按照常山“三聯(lián)三增”協(xié)作機(jī)制，乙方對(duì)甲方掛聯(lián)基地范圍內(nèi)達(dá)到要求的實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購(gòu)。掛聯(lián)基地收購(gòu)數(shù)量最少為：______公斤。
2、乙方收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無(wú)潰瘍病，基本無(wú)影響果面美觀的未愈合的機(jī)械傷，特一級(jí)果的各種病蟲、機(jī)械等危害斑累計(jì)不超過(guò)果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級(jí)果危害斑累計(jì)不超過(guò)果皮總面積的________%.
其中：特級(jí)果(φ85∽;95的收購(gòu)價(jià)：_______元公斤;一級(jí)果(φ75∽;85的收購(gòu)價(jià)：__________元公斤;二級(jí)果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購(gòu)價(jià)：_______元公斤。
甲乙雙方協(xié)定的標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格：______________________________________________________________________________________________.
3、收購(gòu)時(shí)間：___________________________________________________
交貨地點(diǎn)：___________________________________________________
付款方式：___________________________________________________
4、協(xié)議爭(zhēng)議的解決方式：本協(xié)議在履行過(guò)程中，如在收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上發(fā)生糾紛，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向常山“三聯(lián)三增”質(zhì)量協(xié)調(diào)小組提出協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第——種方式解決：
(一)提交_______仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項(xiàng)_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責(zé)任：
1、由于甲方未按照乙方生產(chǎn)要求或農(nóng)業(yè)部門提出的生產(chǎn)要求實(shí)施，無(wú)其它合理原因，造成果品質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品并將回收多投入的成本及上級(jí)的有關(guān)補(bǔ)助。
2、乙方如未能按照合同價(jià)收購(gòu)，則需賠償甲方市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)與合同價(jià)差價(jià)的兩倍，反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守，協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協(xié)議壹式六份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，監(jiān)證單位、工商局、農(nóng)業(yè)局、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦各執(zhí)壹份，雙方簽字后生效。
出賣人
出賣人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號(hào)：
編碼：
買受人
買受人(章)：
住所：
法定代表人：
癸托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號(hào)：
編碼：
監(jiān)證單位意見
實(shí)用樣品買賣合同 篇6
上訴人(原審原告)______,住所地：______
法定代表人：______，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
委托代理人：______，
被上訴人(原審被告)：______,住所地：______
法定代表人：______董事長(zhǎng)。
委托代理人:______，
上訴人(以下簡(jiǎn)稱甲方)因與被上訴人(以下簡(jiǎn)稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官____________、____________參加的合議庭，于____________年____________月____________日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問(wèn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，價(jià)款為：____________元。當(dāng)時(shí)雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發(fā)建設(shè)的位于____________。____________公司預(yù)付定金____________%、安裝調(diào)試后付____________%、運(yùn)行3個(gè)月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令____________公司給付貨款_______________元和債務(wù)利息__________________元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發(fā)票。盡管____________公司對(duì)____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據(jù)不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現(xiàn)在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請(qǐng)求已過(guò)訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回____________公司的全部訴訟請(qǐng)求。
一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，約定：____________購(gòu)買____________公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：
第八條設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。
第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行月后付35%，余下滿年付清。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：
一、____________公司在合同有效期內(nèi)要求____________公司給付貨款合法合理。
二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了______年訴訟時(shí)效的規(guī)定。
三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于____________公司方面解釋。____________公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過(guò)了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有____________公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為，____________公司與XX公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認(rèn)可收到_________________元，否認(rèn)收到__________________元，____________公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，____________公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。____________公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是XX公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在年底發(fā)生了1筆____________公司向____________公司提供價(jià)值_____________元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故XX公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費(fèi)______元，由______公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費(fèi)__________元，由______司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
實(shí)用樣品買賣合同 篇7
甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________
乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________
甲乙雙方代表經(jīng)過(guò)友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據(jù)乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬(wàn)美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個(gè)月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價(jià)格。即在_________港口的交貨價(jià)。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費(fèi)用，但總金額包括下列費(fèi)用：
1、_________型氣墊船的價(jià)格；
2、_________型氣墊船的系泊試驗(yàn)費(fèi)，航行試驗(yàn)費(fèi)及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費(fèi)、船塢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。
第三條
1、凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費(fèi)等由甲方負(fù)擔(dān)。
2、凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費(fèi)用及在甲方國(guó)境以外的稅收、關(guān)稅、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、手續(xù)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，并履行合同規(guī)定的`支付進(jìn)度，乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。
1、本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時(shí)間和美元金額如下：_________；
2、本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預(yù)付款、d、_________（大寫：_________美元）；
3、
第一期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)、d、_________（大寫：_________美元）；
4、
第二期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)、d、_________（大寫：_________美元）；
5、
第三期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)、d、_________（大寫：_________美元）；
6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1、本合同的_________型氣墊船在建造過(guò)程中的檢驗(yàn)，由甲方檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)。甲方將提前1個(gè)月通知乙方派代表參加試航驗(yàn)收。如乙方屆時(shí)不能派出代表參加試航，甲方將驗(yàn)收證件交予乙方，驗(yàn)收證件對(duì)雙方均有效。
2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗(yàn)收，以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執(zhí)兩份，并由甲方申請(qǐng)辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時(shí)，abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方，此后所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
第六條
1、本合同_________型氣墊船的船體，機(jī)電設(shè)備在正常運(yùn)行和維修保養(yǎng)條件下，保證期為十二（12）個(gè)月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2、在保證期內(nèi)，凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷，甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行修理，或更換有缺陷部分。
3、甲方對(duì)于正常合理磨損和使用不當(dāng)所造成的損壞，均不負(fù)賠償責(zé)任。
第七條
1、雙方有義務(wù)對(duì)本合同保密，未經(jīng)對(duì)方許可，不得將本合同內(nèi)容泄露給
第三國(guó)。乙方保證不向別國(guó)轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。
2、凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電，應(yīng)采用秘密方式，通過(guò)住在本國(guó)的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機(jī)構(gòu)。
第八條
1、在本合同履行期間，雙方對(duì)發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。
2、本合同用英文書就正本兩份，各執(zhí)一份。
3、本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。
4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。
甲方代表（簽字）：_________
乙方代表（簽字）：_________ _
_______年____月____日 ________年____月____日 附
實(shí)用樣品買賣合同 篇8
甲方（賣方）：
乙方（買方）：
簽訂地點(diǎn)：上海
第一條紅木家具基本情況（請(qǐng)逐項(xiàng)填寫，勿寫“同樣品”；“驗(yàn)收說(shuō)明”等內(nèi)容請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收后填寫）簽訂時(shí)間：________年____月____日
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20新版《中國(guó)深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條甲方送貨，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收，甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無(wú)《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗(yàn)收，乙方發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第五條違約責(zé)任：若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的10%向乙方支付違約金。
第六條購(gòu)買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：
（一）提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第八條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
實(shí)用樣品買賣合同 篇9
上訴人(原審原告)空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。
法定代表人李，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
委托代理人湯x，空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。
法定代表人吳，董事長(zhǎng)。
委托代理人安，x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人空調(diào)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱空調(diào)公司)因與被上訴人x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱x房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院()豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問(wèn)。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，空調(diào)公司同x房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，價(jià)款為： 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：空調(diào)公司送貨到x房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。x房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是x房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令x房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
x房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：x房地產(chǎn)公司先后付給空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清空調(diào)公司的貨款，空調(diào)公司也給x房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管空調(diào)公司對(duì)x房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是空調(diào)公司拿走的。但是，空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求x房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過(guò)訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，約定：x房地產(chǎn)公司購(gòu)買空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元。XX年底，空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認(rèn)定：空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國(guó)家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，空調(diào)公司、x房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。x房地產(chǎn)公司提出“先后付給空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清空調(diào)公司的貨款”的`答辯意見，對(duì)于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司4200元，空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于x房地產(chǎn)公司給付空調(diào)公司16 800元，空調(diào)公司予以否認(rèn)，且x房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明x房地產(chǎn)公司已給付空調(diào)公司16 800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問(wèn)題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和空調(diào)公司供貨時(shí)間，x房地產(chǎn)公司向空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過(guò)訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是空調(diào)公司供貨的期限，也可以說(shuō)是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過(guò)依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故x房地產(chǎn)公司關(guān)于空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。
空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求x房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是x房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于x房地產(chǎn)公司方面解釋。空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
x房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過(guò)了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為，空調(diào)公司與x房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。x房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，x房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，x房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，空調(diào)公司XX年提起要求x房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆空調(diào)公司向x房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
實(shí)用樣品買賣合同 篇10
一方(以下簡(jiǎn)稱賣方)________
另一方(以下簡(jiǎn)稱買方)雙方授權(quán)代表友好協(xié)商，取得一致意見，簽訂銷售確認(rèn)書，其條款如下：
1.根據(jù)買方要求，賣方同意提供關(guān)于23762型251號(hào)零備件，憑賣方樣品買賣，詳見賣方樣品圖解(略)。
2.本銷售確認(rèn)書貨款總金額為________u.s.d.(大寫：____美元)為f.o.b.價(jià)，即包括下列各項(xiàng)費(fèi)用：
(1)_________________價(jià)格;
(2)貨物從生產(chǎn)廠到達(dá)__________交貨港的運(yùn)輸費(fèi);
(3)適合空運(yùn)條件的包裝費(fèi);
(4)買方委托賣方辦理銷售確認(rèn)書所列貨物由_________港空運(yùn)至_____港。運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等一切費(fèi)用均由買方支付。
X公司于付款日期向_________銀行開出現(xiàn)金支票。賣方收到現(xiàn)金支票后即開出如下單據(jù)：
(1)空運(yùn)提單;
(2)商業(yè)發(fā)貨票(運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及手續(xù)費(fèi)等收據(jù));
(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內(nèi))。
4.本銷售確認(rèn)書的貨物為空運(yùn)包裝，每個(gè)裝箱兩側(cè)均用英文刷寫下列標(biāo)記：
__________公司凈重(公斤)____________
標(biāo)記：___________________________
長(zhǎng)×寬×高：______毫米×_____毫米×______毫米
卸貨港：__________________________
收貨人：__________________________
發(fā)貨人：__________________________
銷售確認(rèn)書號(hào)：_______________________
5.買賣雙方各持英文銷售確認(rèn)書一份，至代表簽字之日起立即生效。
買方：___________簽字：_________
賣方：___________簽字：_________
實(shí)用樣品買賣合同 篇11
出賣人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)____________
買受人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)____________
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購(gòu) 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬(wàn) 仟 佰元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：____________
買受人(乙方)：____________
時(shí)間：____________
實(shí)用樣品買賣合同 篇12
出賣人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購(gòu)貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬(wàn) 仟 佰元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。
如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
日期：
日期：
實(shí)用樣品買賣合同 篇13
甲方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
____編碼：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
傳真號(hào)碼：_____________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
____編碼：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
傳真號(hào)碼：_____________________
第一條 合同標(biāo)的
1.1 甲方同意同乙方購(gòu)買，且乙方同意向甲方出售_________設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱合同設(shè)備)用于_________項(xiàng)目。將由乙方提供的合同設(shè)備的內(nèi)容詳見合同附件一(附件一中在列出設(shè)備外稱的同時(shí)也請(qǐng)列出分項(xiàng)價(jià)格)
1.2 乙方負(fù)責(zé)合同設(shè)備的安裝、調(diào)試工作，由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附件中各項(xiàng)條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準(zhǔn)。
第二條 價(jià)格
2.1 合同設(shè)備的價(jià)格(以下稱為：合同總價(jià))為：_________，價(jià)格清單詳見附件一。
2.2 上述合同總價(jià)是固定的。
第三條 付款條款 合同
第二條中確定的合同總價(jià)由甲方向乙方以如下方式支付：
3.1 預(yù)付款：在本合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項(xiàng)，即人民幣_(tái)________元。乙方同時(shí)提供甲方同等金額的資金往來(lái)發(fā)票。
3.2 交貨款：在合同設(shè)備交貨后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項(xiàng)，即人民幣_(tái)________元。
3.3 驗(yàn)收款：在合同設(shè)備驗(yàn)收后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項(xiàng)，即人民幣_(tái)________元。
第四條 合同設(shè)備的交貨
4.1 所有合同設(shè)備應(yīng)在合同正式生效后_________周內(nèi)，(此周__為最晚交貨設(shè)備的周期)，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)至交貨地點(diǎn)。交貨地點(diǎn)為_________機(jī)場(chǎng)。貨物的導(dǎo)有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)在賣方將貨物交至承運(yùn)人后轉(zhuǎn)移至買方。
4.2 乙方應(yīng)于交貨日____日之前，通過(guò)電報(bào)、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內(nèi)容包括合同號(hào)、合同設(shè)備的名稱、數(shù)量、估計(jì)總重量與總體積，以及預(yù)計(jì)交貨日期。甲方在收到乙方通知后，應(yīng)盡快向乙方確認(rèn)交貨地點(diǎn)與交貨日期。
第五條 合同設(shè)備的檢驗(yàn)
5.1 合同設(shè)備的開箱檢驗(yàn)應(yīng)在設(shè)備運(yùn)至交貨地點(diǎn)后____日內(nèi)在進(jìn)行。雙方應(yīng)指派代表參加檢驗(yàn)。
5.2 設(shè)備開箱檢驗(yàn)合格后，雙方簽署驗(yàn)貨合格證書。
5.3 如雙方認(rèn)可的合同設(shè)備的小缺陷，并不影響設(shè)備性能，雙方仍然簽署驗(yàn)貨合格證書，但乙方應(yīng)立即采取措施修復(fù)缺陷。
5.4 如果在聯(lián)合開箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規(guī)定不符，雙方代表將簽署一份詳細(xì)報(bào)告，該報(bào)告將作為甲方要求乙方進(jìn)行更換，修理或補(bǔ)充發(fā)貨的有效證據(jù)。如果確認(rèn)為乙方責(zé)任，乙方應(yīng)自費(fèi)取得補(bǔ)充或替換設(shè)備。如果確認(rèn)為甲方責(zé)任，乙方應(yīng)在收到甲方的通知后盡快向甲方補(bǔ)充或替換設(shè)備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設(shè)備是全新并未使用過(guò)的。
6.2 乙方所提供的合同設(shè)備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。
6.3 保修期內(nèi)，乙方在收到甲方運(yùn)于至指定地點(diǎn)(費(fèi)用由買方負(fù)擔(dān))的有缺陷設(shè)備后，應(yīng)盡快將更換設(shè)備自費(fèi)運(yùn)至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時(shí)交貨，甲方有權(quán)以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價(jià)的0.5%(百分之零點(diǎn)五)計(jì)，不足一周的時(shí)間計(jì)為一周。上述賠償總額不超過(guò)合同總價(jià)的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責(zé)任。賠償金的支付將被認(rèn)為已足額補(bǔ)償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四條規(guī)定的內(nèi)容按時(shí)支付合同款。甲方應(yīng)向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規(guī)定的付款日次日起，按應(yīng)付未付合同款額以每日0.5‰(萬(wàn)分之零點(diǎn)五)計(jì)算滯納金，滯納金總額不超過(guò)本合同總額的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同執(zhí)行延遲，則交貨周期相應(yīng)順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因?yàn)椴豢煽沽Γ纾簯?zhàn)爭(zhēng)、火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、洪水、地震或其他雙方共計(jì)為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執(zhí)行，則合同執(zhí)行相應(yīng)延遲，延遲的時(shí)間等于不可抗力發(fā)生作用的時(shí)間。
7.2 受影響的一方應(yīng)將不可抗力的發(fā)生盡快通過(guò)電報(bào)、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應(yīng)在不可抗力終止或被排除后盡快通過(guò)電報(bào)、電傳或傳真通知另一方，并通過(guò)航空掛號(hào)通知另一方不可抗力已終結(jié)或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與合同及合同執(zhí)行有關(guān)的'爭(zhēng)議將通過(guò)雙方友好協(xié)商解決，如果不能通過(guò)友好協(xié)商解決，則將該爭(zhēng)議提交_________仲裁委員會(huì)仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的，對(duì)雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費(fèi)用由敗__承擔(dān)。
8.4 仲裁進(jìn)行過(guò)程中，雙方將繼續(xù)執(zhí)行合同，但仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意，在任何時(shí)候，不論是合同有效期內(nèi)還是合同終止以后，對(duì)另一方提供的技術(shù)文件以及事務(wù)、業(yè)務(wù)或操作方法(下稱秘密信息)實(shí)行嚴(yán)格保密。
9.2 一方保證，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個(gè)人，也包括乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認(rèn)并同意，對(duì)方是秘密信息的獨(dú)家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對(duì)方對(duì)秘密信息的所有權(quán)。
9.3 一方應(yīng)只在下述情況下，方可使用秘密信息：
(1)出于評(píng)佑、論證將承擔(dān)工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不論如何，秘密信息均不得以任何方式用于對(duì)對(duì)方不利、有損或相競(jìng)爭(zhēng)的目的。秘密信息未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，不得被復(fù)制、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經(jīng)按本合同許可外，不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務(wù)的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的機(jī)密性與專有性，并保證上述代表與員工同意接受本協(xié)議條款的約整，根據(jù)此項(xiàng)保證，一方將向?qū)Ψ劫r償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費(fèi)用(包括律師費(fèi))與其他支出。
9.5 本條款構(gòu)成獨(dú)立的保密協(xié)議，本條款的約定的對(duì)雙方的義務(wù)不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時(shí)終止。
第十條 合同的生效、解除和終止
10.1 本合同簽約雙方授權(quán)代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。
10.2 如果發(fā)生以下情況，可以視為合同解除或終止：
(1)一方進(jìn)入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產(chǎn)或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機(jī)構(gòu)的裁決，合同解除或終止。
第十一條 其他
11.1 本合同壹式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
11.2 對(duì)本合同條款的任何修改、變更或增減，須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件，成為本合同的補(bǔ)充文件，具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公開透露合同內(nèi)容，除非事先征得對(duì)方的同意。但是，如需將合同提交政府有關(guān)部門批準(zhǔn)則不需對(duì)方事先同意。
11.4 未盡事宜由雙方另行協(xié)商決定。
11.5 本合同均按《中華人民共和國(guó)合同法》執(zhí)行。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：
________年____月____日 ________年____月____日
實(shí)用樣品買賣合同 篇14
甲方：__________
乙方：___________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實(shí)的同時(shí)，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。為明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。
一、工程概況：(詳見勞務(wù)承包合同)
二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價(jià)：
1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計(jì)算規(guī)則按[______]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價(jià)包干范圍：
(1)工程所需周轉(zhuǎn)材料(鋼管、扣件、架板、各種型號(hào)的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運(yùn)輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費(fèi)用。具體詳見《項(xiàng)目材料管理協(xié)議》。
(2)現(xiàn)場(chǎng)所有發(fā)生的`安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費(fèi));因現(xiàn)場(chǎng)需要臨時(shí)設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時(shí)用房人工費(fèi)。
(包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè))。
(3)安全文明施工：施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場(chǎng)地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進(jìn)出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場(chǎng)上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼整齊、標(biāo)化工地的創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達(dá)不到工完場(chǎng)清、工完料盡的處______元_____元/次的處罰。
(4)凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費(fèi)內(nèi)，不另計(jì)算。
(5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決(包括修建臨設(shè)的所有材料費(fèi)和人工費(fèi))。其宿舍和食堂管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項(xiàng)目的宿舍管理制度。
(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機(jī)械(包括門字架、攪拌機(jī)、澆砼用布料機(jī)等所有小型機(jī)械)。
(7)所有進(jìn)出場(chǎng)材料的裝卸費(fèi)用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費(fèi)用甲、乙雙方各承擔(dān)50%。
(8)所有工護(hù)具及低值易耗材料(凡不構(gòu)成工程實(shí)體的所有易耗材料，包括塑料導(dǎo)管、拉片、對(duì)拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng))。
(9)二級(jí)配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。
(10)自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負(fù)責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場(chǎng)整體停工(無(wú)任何工作面)，周材(包括架管、扣件、架板)按實(shí)際租賃數(shù)量×租賃單價(jià)×停工天數(shù)計(jì)算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。
(11)構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費(fèi)用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價(jià)：_____
按建筑面積包干單價(jià)執(zhí)行，總價(jià)：_________________元/m2。
4、付款方式：
三、勞務(wù)公司每次收取費(fèi)用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票(材料費(fèi)可開材料發(fā)票、機(jī)械費(fèi)可開機(jī)械發(fā)票)。
四、其它事項(xiàng)詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。
甲方(蓋章)：_____
日期：______年______月______日
乙方(蓋章)：_____
日期：______年______月______日
實(shí)用樣品買賣合同 篇15
憑樣品買賣合同
合同編號(hào)：
出賣人：（以下簡(jiǎn)稱甲方） 買受人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
住所地： 住所地：
法定代表人： 法定代表人：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購(gòu)買甲方產(chǎn)品達(dá)成以下買賣合同條款。
第一條 產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量
______________________________________________________
______________________________________________________。
第二條 產(chǎn)品質(zhì)量
1. 產(chǎn)品質(zhì)量的要求：______________________________________________________。
為準(zhǔn)確表明產(chǎn)品品質(zhì)，乙方在確認(rèn)訂購(gòu)前，應(yīng)由甲乙雙方共同確認(rèn)產(chǎn)品樣品，并將樣品封存，以作為交易標(biāo)的物的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。樣品質(zhì)量說(shuō)明如下：
______________________________________________________。
2. 產(chǎn)品包裝的特殊要求：______________________________________________________。
3. 乙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書面異議并通知甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的，不受上述期限限制，視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。
第三條 產(chǎn)品價(jià)款
1. 產(chǎn)品的單價(jià)與總價(jià)：?jiǎn)蝺r(jià)：_______元/件；總價(jià)：_______元。
上述貨物的含稅價(jià)為：_______，總價(jià)款為：_______。
2. 甲方產(chǎn)品的包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等按下列約定承擔(dān)：
甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供，包裝費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的運(yùn)輸由_______辦理，運(yùn)輸費(fèi)用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的保險(xiǎn)由_______辦理，保險(xiǎn)費(fèi)用由_______承擔(dān)。
第四條 產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運(yùn)（注：三選一）。
產(chǎn)品交付地點(diǎn)為_______，交貨時(shí)間為合同生效后_______日，若乙方對(duì)甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認(rèn)文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨，乙方未能及時(shí)提供相應(yīng)文件的，甲方有權(quán)延期交貨。
在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時(shí)交貨的，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)；產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
第五條 價(jià)款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元，甲方交付前給付價(jià)款_______元，余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。
乙方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價(jià)款。
雙方同意乙方未能付清所有價(jià)款之前，甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
第六條 合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權(quán)解除合同，但應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知對(duì)方。
第七條 商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息等）均為甲方的商業(yè)秘密。
無(wú)論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對(duì)在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或?yàn)槁男斜竞贤x務(wù)之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
乙方違反上述約定的，應(yīng)當(dāng)賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條 違約責(zé)任
本合同簽訂后，任何一方違約，都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費(fèi)用等）。
第九條 不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續(xù)履行合同的，由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時(shí)通知對(duì)方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴(kuò)大的，過(guò)錯(cuò)方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條 其他約定事項(xiàng)
1. 乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過(guò)程中對(duì)甲方所作的任何承諾、通知等，都對(duì)乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2. 簽訂或履行合同過(guò)程中，非經(jīng)甲方書面同意或確認(rèn)，乙方對(duì)甲方任何人員的個(gè)人借款，均不構(gòu)成乙方對(duì)甲方的預(yù)付款或已付款款項(xiàng)。
3. 乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無(wú)法與乙方聯(lián)系的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4. 本合同未約定的事項(xiàng)，由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。
5. 乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營(yíng)的證明文件，并作為本合同的附件。
6. 簽訂本合同時(shí)，雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十一條 爭(zhēng)議解決
本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條 本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
第十三條 本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
（聲明：僅供參考，不能作為您的決定或行為的支持依據(jù)，使用前與律師協(xié)商，對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。）
實(shí)用樣品買賣合同 篇16
出賣人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）______________買受人：______________（以下簡(jiǎn)稱乙方）茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條、乙方向甲方訂購(gòu)貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條、甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條、如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩____日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條、買賣貨款議定每件人民幣_(tái)______元，共人民幣_(tái)______元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的.，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條、乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條、甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條、貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人（甲方）：_______買受人（乙方）：_______
日期：______________
實(shí)用樣品買賣合同 篇17
甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實(shí)的同時(shí)，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。為明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。
一、 工程概況：（詳見勞務(wù)承包合同） 二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價(jià)：
1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計(jì)算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價(jià)包干范圍：
（1）工程所需周轉(zhuǎn)材料（鋼管、扣件、架板、各種型號(hào)的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運(yùn)輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費(fèi)用。具體詳見《項(xiàng)目材料管理協(xié)議》。
（2）現(xiàn)場(chǎng)所有發(fā)生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費(fèi)）；因現(xiàn)場(chǎng)需要臨時(shí)設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時(shí)用房人工費(fèi)。
（包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè)）。 （3）安全文明施工：施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場(chǎng)地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進(jìn)出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場(chǎng)上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼整齊、標(biāo)化工地的`創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達(dá)不到工完場(chǎng)清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。
（4）凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費(fèi)內(nèi)，不另計(jì)算。 （5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決（包括修建臨設(shè)的所有材料費(fèi)和人工費(fèi)）。其宿舍和食堂管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項(xiàng)目的宿舍管理制度。
（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機(jī)械（包括門字架、攪拌機(jī)、澆砼用布料機(jī)等所有小型機(jī)械）。
（7）所有進(jìn)出場(chǎng)材料的裝卸費(fèi)用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費(fèi)用甲、乙雙方各承擔(dān)50％。
（8）所有工護(hù)具及低值易耗材料（凡不構(gòu)成工程實(shí)體的所有易耗材料，包括塑料導(dǎo)管、拉片、對(duì)拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)）。
（9）二級(jí)配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負(fù)責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場(chǎng)整體停工（無(wú)任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實(shí)際租賃數(shù)量×租賃單價(jià)×停工天數(shù)計(jì)算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。
（11）構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費(fèi)用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價(jià)：
按建筑面積包干單價(jià)執(zhí)行，總價(jià)： 元/m2。
4、付款方式：
三、勞務(wù)公司每次收取費(fèi)用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票（材料費(fèi)可開材料發(fā)票、機(jī)械費(fèi)可開機(jī)械發(fā)票）。
四、其它事項(xiàng)詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方委托代理人： 乙方法定代表人（或委托代理人）：
甲方駐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人： 乙方指定收料人員：
乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：
20__年月
日
實(shí)用樣品買賣合同 篇18
賣方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：
茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購(gòu)________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請(qǐng)求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。
第九條其他約定事項(xiàng)：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人：_______買受人：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點(diǎn)：_____________________簽訂地點(diǎn)：_____________________
實(shí)用樣品買賣合同 篇19
甲方：(賣方) 身份證： 乙方：(買方) 身份證： 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經(jīng)協(xié)商一致，就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容如下：
一、乙方已經(jīng)了解甲方所屬該房屋相關(guān)情況如下：
(1) 該房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)為 _________ ;
(2) 該房屋地址為： ;面積為： ，該房屋用途為： ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ，自簽定本協(xié)議當(dāng)日，甲方將上述房屋的預(yù)售合同及相關(guān)發(fā)票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實(shí)際出售價(jià)格為人民幣 元整(大寫：人民幣 元整)。
四、乙方于簽約后次日，于中介方查詢?cè)摲课莩y行抵押外無(wú)其他權(quán)利限制及查封狀況，且甲方將相關(guān)交易資料交至中介方后，直接支付甲方定金人民幣 元整，該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產(chǎn)買賣合同》生效后自動(dòng)轉(zhuǎn)為購(gòu)房款。
五、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)辦妥授權(quán)委托中介方辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證及出售該房屋的一切相關(guān)手續(xù)的委托公證書。
六、甲乙雙方協(xié)商一致，待雙方簽定買賣合同時(shí)的具體付款方式如下：
實(shí)用樣品買賣合同 篇20
出賣人：_____(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人：_____(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為訂購(gòu)貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條 乙方和甲方訂購(gòu)_______貨物，甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長(zhǎng)交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價(jià)款議定每件人民幣_(tái)_________元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí)，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第七條市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng)，各方不得主張?jiān)鰷p貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：_______
買受人(乙方)：_______
日期：________年__________月____日