正規的服裝廠加工合同（精選15篇）

正規的服裝廠加工合同 篇1

　　訂做方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批品牌牛仔褲 。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：

　　一、委托生產的產品要求：

　　(一)品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表;

　　(二)本合同采用乙方包工包料(FOB )，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收：

　　(一)產品前期檢驗標準;

　　必須達到國家(FZ/T73005-20__)標準。

　　(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求：

　　(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準：

　　(一)產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　(三)規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　(四)大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。

　　(五) 成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　(六)質保期限：自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨：

　　(一)發貨清單：乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。

　　(二)發貨通知：甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量，并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。

　　(三)運輸：乙方發貨時應認真、 清晰、準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣￥

　　(二)交貨日期：見合同附件。

　　(三)付款方式：自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付 %的合同定金，在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的 %貨款。余款%在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清。

　　(四)結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　銀行賬號：

　　七、違約責任：

　　(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規格數量等)，甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　(二)乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則

　　乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。

　　九、解決合同糾紛的方式：

　　出現爭議雙方友好協商解決，協商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份(含產品附表)，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　電話： 電話：

正規的服裝廠加工合同 篇2

　　甲方：(定作方)

　　乙方：(承攬方)

　　經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物

　　服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服飾質量標準和驗收方法

　　五、量體時間

　　本合同生效之日起天內，在約定的'時間內乙方派人到甲方進行量體。

　　六、配套及包裝要求

　　七、結算方式和付款期限

　　八、交貨期限、地點、方式

　　乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

　　九、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

　　十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方（簽字）：_________

　　乙方（簽字）：_________

　　_____年_____月_____日

　　_____年_____月_____日

正規的服裝廠加工合同 篇3

　　甲方：（定作方）

　　乙方：（承攬方）

　　經雙方友好協商，依據《民法典》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服飾質量標準和驗收方法

　　五、量體時間

　　本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

　　六、配套及包裝要求

　　七、結算方式和付款期限

　　八、交貨期限、地點、方式

　　乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

　　九、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的`比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

　　十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　x年x月x日

正規的服裝廠加工合同 篇4

　　訂做方（甲方）：_______

　　承攬方（乙方）：_______

　　秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批品牌牛仔褲。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：

　　一、委托生產的產品要求：

　　（一）品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表；

　　（二）本合同采用乙方包工包料（FOB），甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收：

　　（一）產品前期檢驗標準；必須達到國家（FZ/T73005—20__）標準。

　　（二）乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”（單款單色各兩件）以最快方式寄給甲方確認；甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求：

　　（一）乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　（二）乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求（產前樣、確認顏色及工藝要求）甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　（三）乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準：

　　（一）產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　（二）甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　（三）規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　（四）大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。

　　（五）成品的`單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　（六）質保期限：自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨：

　　（一）發貨清單：乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單（應按甲方的裝箱要求填寫）。

　　（二）發貨通知：甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量，并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。

　　（三）運輸：乙方發貨時應認真、清晰、準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　（一）本次訂貨（不含稅）總金額為人民幣__￥元

　　（二）交貨日期：見合同附件。

　　（三）付款方式：自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付%的合同定金，在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的_______%貨款。余款%在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清。

　　（四）結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　銀行賬號：_______

　　七、違約責任：

　　（一）如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件（包括質量、規格數量等），甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款（以甲方匯款時間為準），則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　（二）乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　出現爭議雙方友好協商解決，協商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份（含產品附表），雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：_______乙方：_______

　　地址：_______地址：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　電話：_______電話：_______

　　____年____月____日____年____月____日

正規的服裝廠加工合同 篇5

　　甲方：____________（定作方）

　　乙方：____________（承攬方）

　　經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物

　　服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服飾質量標準和驗收方法

　　五、量體時間

　　本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

　　六、配套及包裝要求

　　七、結算方式和付款期限

　　八、交貨期限、地點、方式

　　乙方應當在量體完成之后天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

　　九、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

　　十二、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同

　　甲方：____________乙方：____________

　　____年_____月____日____年_____月____日

正規的服裝廠加工合同 篇6

　　定作方(甲方)：_____________________

　　承攬方(乙方)：_____________________

　　一、委托加工項目

　　1.委托加工產品：_____________________

　　2.數量：以甲方下單為準.

　　3.單價：_______________

　　4.交貨期限：按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

　　2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準

　　1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2.技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1.面料、輔料質量的確認；

　　2.顏色、尺碼規格的確認；

　　3.繡制標徽工藝的確認；

　　4.縫紉手工藝的確認；

　　5.其他質量問題的確認；

　　6.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題；

　　7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金

　　8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

　　2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售；

　　3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

　　2.于甲方指定的地點_________交貨。

　　3.運輸方式為_________；運費由_________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%；

　　2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%；

　　3.銷售期限：_______________________。

　　九、結算方式

　　1.在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。

　　2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：

　　銀行戶名：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　銀行賬號：_______________________

　　十、違約責任

　　1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金；

　　2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3.乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；

　　4.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任；

　　6.乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金；

　　7.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金；

　　8.每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元；

　　9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民

　　民法院管轄。

　　十二、其它事項

　　企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：__________    乙方（蓋章）：__________

　　授權代表（簽字）：______     授權代表（簽字）：______

　　_________年_____月____日    _________年_____月____日

　　簽訂地點：______________                 

正規的服裝廠加工合同 篇7

　　甲方： （定作方）

　　乙方： （承攬方）

　　經雙方友好協商，依據《民法典》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物

　　服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服飾質量標準和驗收方法

　　五、量體時間

　　本合同生效之日起 天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

　　六、配套及包裝要求

　　七、結算方式和付款期限

　　八、交貨期限、地點、方式

　　乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

　　九、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十

　　一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

　　十

　　二、本合同一式 份，各方各執 份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同

　　甲方： 乙方：________年____月____日________年____月____日

　　返

正規的服裝廠加工合同 篇8

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批品牌牛仔褲。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：

　　一、委托生產的產品要求：

　　(一)品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表;

　　(二)本合同采用乙方包工包料(FOB )，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收：

　　(一)產品前期檢驗標準;必須達到國家(FZ/T73005-20__)標準。

　　(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求：

　　(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的'經濟損失由乙方承擔。

　　(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準：

　　(一)產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　(三)規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　(四)大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。

　　(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　(六)質保期限：自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨：

　　(一)發貨清單：乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。

　　(二)發貨通知：甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量，并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。

　　(三)運輸：乙方發貨時應認真、清晰、準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣_______￥

　　(二)交貨日期：見合同附件。

　　(三)付款方式：自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付%的合同定金，在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的%貨款。余款%在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清。

　　(四)結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　銀行賬號：

　　七、違約責任：

　　(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規格數量等)，甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　(二)乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　出現爭議雙方友好協商解決，協商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份(含產品附表)，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

正規的服裝廠加工合同 篇9

　　甲方： (定作方)

　　乙方： (承攬方)

　　經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物

　　服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服飾質量標準和驗收方法

　　五、量體時間

　　本合同生效之日起 天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

　　六、配套及包裝要求

　　七、結算方式和付款期限

　　『該文章由(第一范文網)整理，版權歸原作者、原出處所有。』

　　八、交貨期限、地點、方式

　　乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

　　九、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

　　十二、本合同一式 份，各方各執 份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

正規的服裝廠加工合同 篇10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：________________貨號：_______________

　　面料：________________顏色：_______________

　　尺碼：________________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：套(上衣、褲子)

　　2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。

　　第三條原材料的提供

　　由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：

　　材料名稱：_________

　　質量：_________

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條服裝款式和規格

　　1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式

　　第六條報酬

　　1、加工單價：_______元/套

　　2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________

　　第七條包裝方式

　　內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2：運輸費用由甲方負擔。

　　3:產品的`交(提)貨期限：________年____月____日。

　　第九條服裝驗收

　　1.驗收期間：________年____月____日之前。

　　2、驗收地點：__________________________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　第十條定金/預付貨款

　　(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。

　　(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

　　2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

　　3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

　　(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　第十四條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十五條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

正規的服裝廠加工合同 篇11

　　定作方：

　　承攬方：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式。

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

　　定作方：

　　承攬方：

　　_____年_____月_____日

正規的服裝廠加工合同 篇12

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

　　一、在大貨投產生產前乙方任意碼制作確認樣經甲方技術部門確認后方可投產。

　　二、按甲方提供的樣品、品質要求操作生產，若乙方生產途中品質不合格，或工廠有變故，生產能力不足或轉發其他廠家生產，甲方有權收回訂單，終止合同，甲方不支付任何費用。

　　三、乙方有義務隨時向甲方自動報告生產進度和品質狀況，以便甲方向客戶反饋生產情況;并配合甲方QC不定期的檢驗、查貨，如謊報、虛報生產進度和品質狀況而無法實施驗貨或多次驗貨不合格，由此造成的.損失全部由乙方承擔。

　　四、檢驗方式：

　　甲方技術部門品檢到乙方工廠抽查、指導為隨機查貨，其結果并不能免除貨物抵達市場分發銷售出去后可能隱藏的品質問題。同時乙方加工的成品必須檢驗合格后方可送到甲方驗收。如成品質量不合格，乙方負責重新檢驗、返工，合格后包裝。

　　五、付款方式：

　　經甲方品管部門檢驗合格出貨后，先與甲方倉庫部門核實材料用料，并持該書面合同到甲方財務部門對帳確認后45天內，甲方付清乙方所有貨款。

　　六、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　七、本合同一式二份，甲乙雙方代表簽字確認后各持一份，并具有同等法律效力，傳真件也具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

正規的服裝廠加工合同 篇13

　　訂做方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批品牌牛仔褲。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：

　　一、委托生產的產品要求：

　　(一)品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表;

　　(二)本合同采用乙方包工包料(FOB )，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收：

　　(一)產品前期檢驗標準;必須達到國家(FZ/T73005-20__)標準。

　　(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求：

　　(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的`經濟損失由乙方承擔。

　　(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準：

　　(一)產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　(三)規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　(四)大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。

　　(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　(六)質保期限：自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨：

　　(一)發貨清單：乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。

　　(二)發貨通知：甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量，并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。

　　(三)運輸：乙方發貨時應認真、清晰、準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣__￥

　　(二)交貨日期：見合同附件。

　　(三)付款方式：自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付%的合同定金，在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的%貨款。余款%在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清。

　　(四)結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　銀行賬號：

　　七、違約責任：

　　(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規格數量等)，甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　(二)乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　出現爭議雙方友好協商解決，協商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份(含產品附表)，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

正規的服裝廠加工合同 篇14

　　定作方：(以下簡稱甲方)

　　承攬方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條 加工成品

　　品名： 貨號：

　　面料： 顏色：

　　尺碼：

　　第二條 服裝數量

　　1、計量單位：套(上衣、褲子)

　　2、數量：套，其中碼套，碼套，碼套，碼套。

　　第三條 原材料的提供

　　由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：

　　材料名稱：

　　質量：

　　第四條 服裝質量

　　加工成品質量按 樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條 服裝款式 和規格

　　1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式

　　第六條 報酬

　　1、加工單價：X元/套

　　2、總金額(元)：小寫(大寫)

　　第七條 包裝方式

　　內用包裝，外用包裝，包裝費由方承擔。

　　第八條 服裝交付

　　1、交貨地：

　　2：運輸費用由甲方負擔。

　　3:產品的交(提)貨期限：X年X月X日。

　　第九條 服裝驗收

　　1.驗收期間：X年X月X日之前。

　　2、驗收地點：。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　第十條 定金/預付貨款

　　(1)甲方應于X年X月X日前向乙方交付定金X元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。

　　(2)甲方應于X年X月X日前向乙方交付預付款X元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條 報酬結算

　　1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

　　2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

　　3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。 第十二條 留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。 第十三條 違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

　　(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨， 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　第十七條 爭議解決

　　凡因本合同引起的`或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定

　　本合同經雙方簽字后于X年X月X日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方(章)： 乙方(章)： 電話：電話： X年X月X日 X年X月X日

正規的服裝廠加工合同 篇15

　　定作方：(以下簡稱甲方)____________________________

　　承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條 加工成品

　　品名：________________ 貨號：_______________

　　面料：________________ 顏色：_______________

　　尺碼：________________

　　第二條 服裝數量

　　1、計量單位：套(上衣、褲子)

　　2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。

　　第三條 原材料的提供

　　由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：

　　材料名稱：

　　質量：

　　第四條 服裝質量

　　加工成品質量按 樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條 服裝款式 和規格

　　1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式

　　第六條 報酬

　　1、加工單價：_______元/套

　　2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________

　　第七條 包裝方式

　　內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。

　　第八條 服裝交付

　　1、交貨地：

　　2：運輸費用 由甲方負擔。

　　3:產品的交(提)貨期限：________年____月____日。

　　第九條 服裝驗收

　　1.驗收期間：________年____月____日之前。

　　2、驗收地點：__________________________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知 乙方并有權要求乙方返修。

　　第十條 定金/預付貨款

　　(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。

　　(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條 報酬結算

　　1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。

　　2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

　　3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。第十二條 留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。 第十三條 違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

　　(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　第十七條 爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定

　　本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方(章)：________________ 乙方(章)： ______________ 電話：____________________ 電話：____________________ ________年____月____日 ________年____月____日