房屋加工承攬合同（精選29篇）

房屋加工承攬合同 篇1

　　甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

　　2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、工程質量及施工要求

　　1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

　　6、墻體：外墻高 米，內墻高 米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過 mm。

　　墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過梁高度不低于 公分，鋼筋直徑不宜小于 毫米，剛箍直徑不低于 毫米，最大距不宜超過 毫米，圈梁高度不低于 毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現澆厚度為 公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：。。。。

　　三、工程款結算及支付

　　1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款 ;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款 。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

　　五、爭議解決方式

　　因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

　　3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽訂時間： 年 月 日

房屋加工承攬合同 篇2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠　　　　　以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司　　　　以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品　　　　　　　　名│　規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺　　　　　　│130X40X90　　　　　　│　件　│　120│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺　　　　│180X100X95　　　　　　│　件　│　10　│其中不│

　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺　　　　│180X100X95　　　　　　│　件　│　20　│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架　　　　　　│180X40X200　　　　　│　件　│　10　│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架　　　│180X80X200　　　　　│　件　│　5　│　　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架　　　　　│180X50X200　　　　　│　件　│　80　│　　　│

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條　加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條　原材料由甲方提供.

　　第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款25000元.

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

房屋加工承攬合同 篇3

　　承攬方：__________縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：__________縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：______

　　一，材種：______柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：______按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：______按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：______本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：_____________年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：______由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：______由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：______乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的'違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：______在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年______月_____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：__________縣木具廠

　　代表人：______

　　地址：______

　　電話：______

　　開戶銀行：__________縣支行營業所

　　帳號：______

　　乙方：__________縣百貨公司

　　代表人：______

　　地址：______

　　電話：______

　　開戶銀行：__________縣支行

　　帳號：______

　　日期：______

房屋加工承攬合同 篇4

　　甲方：————乙方：————

　　地址：————地址：————

　　郵編：————郵編：————

　　電話：————電話：————

　　法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

　　開戶行：————開戶行：————

　　賬戶：————賬戶————

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：品種————或項目————、規格————型號————、數量————、單價————、金額————、交貨期限————

　　定作物品名或項目規格

　　型號————計量————

　　單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————

　　單價總金額————

　　合計————

　　甲方：————乙方：————

　　地址：————地址：————

　　郵編：————郵編：————

　　電話：————電話：————

　　法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

　　開戶行：————開戶行：————

　　賬戶：————賬戶————

　　———年————月———日

房屋加工承攬合同 篇5

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定代表人：

　　定作方：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定代表人：

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　備注：

　　第二條 加工成品質量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條 價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點：

　　1、交定作物期限應當按照合同規定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協商確定。

　　定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;

　　不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;

　　經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;

　　少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

　　不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

　　承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

　　定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;

　　變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;

　　如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式__________份，交_________各留存一份。

　　定作方：

　　代表人：

　　_________年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_________年____月____日

房屋加工承攬合同 篇6

　　訂立合同雙方：

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號：________________________

　　名稱：________________________

　　規格：________________________

　　單位：________________________

　　數量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條 加工成品 質量要求

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　________________________________________________________________________

　　(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　_____________________________________________________________________

　　(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

　　第五條 價款或酬金

　　___________________________________________________________________

　　(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條 驗收標準和方法

　　________________________________________________________________________

　　(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條 交貨的時間和地點

　　________________________________________________________________________

　　(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　____________________________________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　________________________________________________________________________

　　第十條 結算方式及期限

　　________________________________________________________________________

　　第十一條 其他

　　________________________________________________________________________

　　(如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。)

　　第十二條 承攬人的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

　　未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作人的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作人：(蓋章)________________

　　代表人：(蓋章)________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：(蓋章)________________

　　代表人：(蓋章)________________

　　地址：__________________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　____________年_______月_____日訂

房屋加工承攬合同 篇7

　　甲方：(定作方)

　　乙方：(承攬方)

　　經甲乙雙方友好協商，就 紙箱 印刷事宜達成如下協議：

　　第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

　　2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續。

　　第二條：交貨時間

　　甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

　　第三條：交貨方式地點 交貨方式：甲方送貨 交貨地點：乙方廠區

　　第四條：付款結算方式及時間

　　本合同總金額為 586000 元，甲方支付乙方合同總金額的 30 %，即 元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

　　第五條：雙方的權利和義務

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

　　2、乙方在完成甲方項目設計后，經甲方認可，投入制作生產或下一步工作流程。

　　3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

　　委托方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表： 代表：

　　年 月 日

房屋加工承攬合同 篇8

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方(甲方)：______________

　　電話：________________________

　　承攬方(乙方)：______________

　　電話：________________________

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規格單位數量加工費單價金額

　　定作方供應原材料：

　　原材料

　　規格單位數量日期成品單位耗用量

　　1.技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。

　　2.產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

　　3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

　　4.貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

　　5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方(蓋章)：_______________

　　乙方(蓋章)：_______________

　　日期：____________

房屋加工承攬合同 篇9

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　│玻璃柜臺│130×40×90│件│120││

　　│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││

　　│棉布貨架│180×40×200│件│10││

　　│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││

　　│小百貨貨架│180×50×200│件│80││

　　第二條加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

房屋加工承攬合同 篇10

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　第二條　加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條　原材料由甲方提供.

　　第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款元.

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的

　　不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：　　電話：　　開戶銀行:　　帳號：

　　乙方:　　代表人：　　地址：　　電話：　　開戶銀行： 帳號：

房屋加工承攬合同 篇11

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　鑒于甲方擁有 資源，乙方擁有 資源，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿的原則，經友好協商，就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第1條 定義

　　除了本合同另有約定，本合同的相關用語以如下定義為準：

　　1.1 “合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。

　　1.2 “規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。

　　1.3 “機密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。

　　1.4 “知識產權”是指所有知識產權，包括但不限于著作權、商標權、專利權，以及所有上述權利的注冊申請權，還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。

　　1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南，以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。

　　第2條 定作物規格、數量及質量要求

　　定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他

　　合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)

　　第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法

　　3.1原材料規格及標準：

　　材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他

　　合計人民幣金額：人民幣(大寫) (￥ 元)

　　3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)

　　□定作方

　　定作方應于 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料后 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。

　　□承攬方

　　承攬方應于 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議，應于檢驗完畢后 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任。

　　3.3 未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。

　　第4條 技術資料和圖紙提供

　　4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 于 年 月 日前提供。

　　4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　第5條 轉包

　　5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：

　　(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括： 。

　　(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。

　　第6條 定作方協助承攬方的事項和要求

　　1.圖紙和技術問題的說明： 。

　　2.現場的檢驗： 。

　　3.其他： 。

　　第7條 交(提)樣品的方法和驗收

　　7.1樣品提交

　　合同產品規格單位數量質量要求技術標準

　　7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)

　　□定作方自提樣品

　　自提樣品的時間： 年 月 日。

　　自提樣品的地點： 。

　　□承攬方送交樣品

　　送交樣品的時間： 年 月 日。

　　送交樣品的地點： 。

　　送交樣品的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

　　費用承擔方： 。

　　7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。

　　7.6定作方在收到樣品后的 天內對樣品進行檢測，并于收到樣品后的 天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續履行本合同。

　　如定作方對樣品提出異議，承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。

　　第8條 交(提)定作物的方法

　　8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)

　　□定作方自提定作物

　　自提定作物的時間： 年 月 日。

　　自提定作物的地點： 。

　　□承攬方送交定作物

　　送交定作物的時間： 年 月 日。

　　送交定作物的地點： 。

　　送交定作物的方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

　　費用承擔方： 。

　　8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔因此多支出的費用。

　　8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明，包括 。

　　8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。

　　8.6如定作方提供材料進行加工，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余，應及時返還。

　　8.6.1返還時間： 。

　　8.6.2返還方式： 。

　　8.6.3費用承擔方： 。

　　第9條 交(提)定作物的驗收標準

　　9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2定作方應當在收貨后 日內驗收承攬方交付的定作物，并提出異議。如在 日內未提出異議，則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質量保證期，參見12.2條款。

　　9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議：

　　雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應當委托具有鑒定資質的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。

　　第10條 包裝要求及費用負擔

　　10.1定作方對承攬方的包裝要求： (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。

　　10.2費用負擔方： 。

　　第11條 風險負擔

　　11.1定作物風險負擔

　　雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移，并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定，參見合同8.4條款。

　　11.2原材料風險負擔

　　定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權不發生轉移。在合同履行期內，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔。

　　11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此遭受的損失。

　　第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任

　　12.1承攬方保證：

　　12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。

　　12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;

　　12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業秘密。

　　12.2雙方確定質量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個月。

　　12.2.1保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，承攬方負責修復或退換，承擔由此產生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)并承擔定作方的實際損失。

　　12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。

　　12.3產品存在質量問題，定作方決定對產品進行召回的，如果該質量問題是由于承攬方原因導致，則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修，并承擔因此給定作方造成的全部損失。

　　如果非因承攬方原因導致產品質量問題的，承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持，并收取成本費用和適當的服務費用。

　　第13條 報酬的結算

　　13.1合同價款總額：人民幣(大寫) (￥ 元)。

　　(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用，定作方不再另行支付其它費用。)

　　13.2支付方式：

　　(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預付款，于本合同簽訂后的 個工作日內支付;

　　(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 年 月 日前支付;

　　(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 后的五個工作日內支付;

　　(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 甲方驗收通過后的 五個工作日內支付。

　　(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于 質保期滿后的 五 個工作日內支付。

　　13.3指定收款賬號：

　　指定收款賬號：

　　開戶行：

　　戶名：

房屋加工承攬合同 篇12

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：_______年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年______月_____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行營業所

　　帳號：

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行

　　帳號：

　　日期：

房屋加工承攬合同 篇13

　　定做方： (稱甲方)

　　承攬方： (稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的`墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為20xx年xx月xx日至 20xx年xx月xx日。

　　3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

房屋加工承攬合同 篇14

　　加工承攬合同(2)

　　附：加工承攬合同樣本

　　訂立合同雙方：

　　承攬方： 木具廠　　　　　以下簡稱甲方

　　定作方： 百貨公司　　　　以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　第二條　加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條　原材料由甲方提供.

　　第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款25000元.

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同于 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方： (蓋章)

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年 月 日

房屋加工承攬合同 篇15

　　在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當事人，也不影響對其法律性質的認定。 承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數人。在承攬人為數人時，數個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。以下是小編為大家精心準備的：3篇加工承攬合同模板。歡迎參考閱讀!

　　加工承攬合同模板一

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ ││ ││

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ ││ ││

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　加工承攬合同模板二

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條 加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條 原材料由甲方提供。

　　第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(蓋章)

　　代表人：黃*新(簽名)

　　地址：七都鎮

　　電話：66.8971

　　開戶銀行：縣支行七都鎮營業所

　　賬戶：

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街5號

　　電話：33.7347

　　開戶銀行：縣支行

　　賬戶：

　　加工承攬合同模板三

　　合同編號：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點：__________

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項目)、數量及價款：

　　┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

　　│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│

　　│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│

　　││ │││單價│金額│ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

　　│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│

　　└──────────────────────────────────┘

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

　　│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

　　質量要求：

　　檢驗及提供方法：_________

　　價款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

　　│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

　　3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________

　　4.包裝要求及費用負擔：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

　　6.驗收標準、方法和期限：________

　　7.給付定金數額、時間、方法：________

　　8.結算方式和期限：___________

　　9.違約責任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協商。

　　┌────────────┬─────────┬───────────┐

　　││定作方│承攬方│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 法定代表人 │ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 簽約代表 │ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│地址│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│電話│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│電掛│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 開戶銀行及帳號│ │ │

　　├────────────┴─────────┴───────────┤

　　│保證單位│

　　││

　　│ (蓋章)(蓋章) │

　　└──────────────────────────────────┘

房屋加工承攬合同 篇16

　　甲方：

　　加工__，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條時以的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期　　 月，200　 年　　月　　 日起至200　 年　　月　　 日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方 乙方：

　　年月日

房屋加工承攬合同 篇17

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　第二條　加工成品質量要求：

　　1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條　原材料由甲方提供。

　　第四條　圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款 元。

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點： 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計 元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按 元計算，共計 元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條　本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方(蓋章)　　代表人：(簽名)　　地址：　　電話：

　　乙方：　　　　代表人：　　　　地址：　　電話：

　　年 月 日

房屋加工承攬合同 篇18

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備注

　　1 鋼質防火門 甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）?O_________元/?O=元。

　　114樘/363.06?O

　　金額（大寫）： （不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　九、違約責任

　　1、按《_____》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

房屋加工承攬合同 篇19

　　承攬方：__________________________

　　法定代表人：________________________

　　通訊地址：__________________________

　　聯系方式：__________________________

　　定作方：__________________________

　　法定代表人：________________________

　　通訊地址：__________________________

　　聯系方式：__________________________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　_____________

　　第二條加工成品質量要求：

　　__________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　__________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　__________________________________________

　　第十條結算方式及期限：

　　___________________________________________

　　第十一條其他約定：

　　____________________________________________

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的'，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按_____項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向______人民法院起訴。

　　本合同自_____年___月___日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（公章）：____________________

　　承攬方（公章）：____________________

　　法定代表人（簽章）：_____________

　　法定代表人（簽章）：_____________

　　________年______月______日

　　________年______月______日

房屋加工承攬合同 篇20

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點：

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點：

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　第一條 加工地材名稱及單價

　　一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

　　二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

　　第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

　　第三條 加工砂石料質量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

　　第四條 加工砂石料數量

　　本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

　　一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單，并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

　　二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。

　　第六條 甲方權利義務

　　一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

　　二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

　　三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

　　四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

　　五、負責協調關系。

　　六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。

　　七、負責組織_____運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場，并承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。

　　第七條 乙方權利和義務

　　在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

　　一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。

　　二、在合同期內，乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

　　第八條 違約責任

　　一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

　　三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

　　四、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

　　第九條 履約保證

　　提供履約保證金______萬元。

　　第十條 爭議解決方法

　　在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

　　第十一條 協議的生效

　　本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條 附則

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。

　　甲方：

　　授權代理人：

　　合同訂立日期：

　　乙方：

　　授權代理人：

　　合同訂立日期：

房屋加工承攬合同 篇21

　　一、摘要

　　由于中國人均收入增加及生活節奏的加快，作為繼大賣場及超市之后出現的又一新興的零售業經營方式，便利店必將大有作為，它也將成為未來中國極具在發展前景的零售業態。所以我決定投資開一家便利店。

　　本店理念是“為大眾提供便利購物條件，為消費者提供適合的商品，為消費者提供優質的服務”，為大學生消費者創造高品質的便利生活。

　　二、市場介紹

　　近年來，由于學校內便利店少，離大型超市等商業購物中心有一定的距離。隨著同學們的生活質量提升和生活節奏的加快，同學的時間變得愈來愈寶貴，而同學們在付費方式上及在日常生活需要的應急性商品或單買商品，此時的便利店這這方面起到了快捷，高效的作用，給同學們帶來了滿足。

　　三、店輔概述

　　1、商品種類

　　主要經營快速消費食品（零食飲料等）、日用百貨、日配和水果、雜志等。在商品結構中，食品占比率35%，日用百貨10%，其他的占50%。我們的產品種類繁多，各具特色，可以供廣大大學生自由選擇。

　　各類食品系列在我們的大學生便利店里邊為廣大大學生提供各種小食品和零食，同時還有各類水果等。

　　學習用品系列在宿舍連鎖超市里我們還會為大學生顧客提供像筆、紙張等文化學習用品供大學生選擇。

　　雜志報紙系列在我們的連鎖超市里邊為了滿足大學生對時政、新聞等的及時了解我們也兼營報紙、雜志等業務。

　　2、店鋪裝潢

　　店面外觀的顏色為白色和紅色，給人以其商品具備安全和信任的感覺，店內墻壁和天花板采用反光性，襯托性較強的純白色，給人造成較大空間的`視覺偏差。

　　四、市場分析

　　1、劣勢（Weakness）

　　A.缺乏自有品牌意識。我們的便利店是獨自出資開發的，對于學生來說，完全陌生和沒有知名度，不能及時產生信賴。

　　B.缺乏工作經驗。由于我們都是第一次投資經營生意，只能依靠一些理論和客觀學習別人的經驗，卻沒有經營開店的經驗。這是我們很大的劣勢，可能會給我們帶來風險。

　　2、優勢（Strength）

　　A.經營壁壘較低。經營成本較低，經營管理模式也不像大企業那么大型及規范，沒有像連鎖制式化的約束。我們能獨立自主管理。

　　B.直接與消費者接觸，快捷的市場反應優勢。在買方市場下，同學們的需求是市場的導向。我們可以憑借自身選址或者經營地點的優勢，可以長期和充分的與消費者接觸，了解消費者的購買需求，逐漸摸索其購物偏好，有助于經營者及時了解商品需求量和種類的信息，從而有選擇，有針對性的組織貨源。減少因為商品積壓而帶來的浪費。

　　C.上門送貨。在面前為止，很少有商場有提供為同學們上門送貨。在這情況，我們可以為同學們送貨，為顧客提供方便和節約時間，從而得到同學們的喜歡，盡我們的努力，讓同學們得到最大的滿意。

　　五、營銷組合策略

　　正確的采購商品和陳列商品，給消費者帶來購物的滿意便利，并起到給消費者好印象的作用。以下是我們的產品策略：

　　A.商品陳列和空間利用。在商品的陳列方面，有些便利店存在某些商品的陳列面積過大的現象。由于我們便利店的空間有限，不能浪費陳列的空間，而是要對于做到很好的利用，上架的商品可以達到2500-3000種，滿足消費者更多需要和選擇。同時商品陳列清晰和同類商品歸類擺放在一起，讓顧客一目了然和容易挑選商品。

　　B.進貨特色商品。采購一些有特色的商品，與其他同類型的便利店形成差別。我們選擇一些優質的，也就是口味好吃的食品，以此吸引消費者。還可以根據消費者提供的意見和指點需要的商品，采購入其商品。

房屋加工承攬合同 篇22

　　甲方：

　　乙方：

　　一、標的、數量、價款

　　編號

　　項目名稱

　　說明

　　單價（元）

　　數量

　　合計（元）

　　25座21米美化塔施工

　　費用總計：

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

　　三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

　　四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。

　　五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

　　六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔所有滯納金。

　　七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的自然災害除外。

　　八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協議時，原合同不得變更。

　　九、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止合同規定的.由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

　　十、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔違約金，雙方發生合同爭議，由產品加工所在地法院裁判。

　　十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方

　　單位名稱：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

房屋加工承攬合同 篇23

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條加工內容

　　乙方向甲方提供加工________（產品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站（經________港口）交付甲方；甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方。

　　第三條來料數量與質量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率；多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略）和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失；乙方特此同意確認。

　　第四條加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條加工費

　　甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元；合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元；該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

　　第六條付款方式

　　乙方將不作價的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

　　第七條運輸與_____

　　乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責；甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

　　第八條不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第九條_____

　　本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為：

　　1、中華人民共和國加入的國際公約、條約；

　　2、中華人民共和國法律；

　　3、在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

　　_____裁決為終局裁決，_____費用由敗訴一方承擔。

　　第十條合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

　　第十一條合同的續訂

　　本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

　　第十二條合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條其他

　　1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%、

　　2、甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方：________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）

　　代表：________________代表：________________

　　____年____月____日____年____月____日

房屋加工承攬合同 篇24

　　定作方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　供料方（以下簡稱丙方）：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。

　　3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

　　4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據_____的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。

　　2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

房屋加工承攬合同 篇25

　　合同編號：

　　定作人：

　　承攬人：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　第一條　加工物

　　加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 　報酬

　　單價 金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第二條　承攬人提供的材料

　　材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費

　　單價 金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第三條　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限： 。

　　第四條　定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。

　　第五條　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。

　　第六條　定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： 。

　　第七條　定作人協助承攬人的事項與要求： 。

　　第八條　定作物的技術標準、質量要求： 。

　　第九條　定作物的包裝要求及費用負擔： 。

　　第十條　定作物的交付方式、期限及地點： 。

　　第十一條　定作物的驗收、方法、期限及地點： 。

　　第十二條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件： 。

　　第十三條　定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。

　　第十四條　結算方式及期限： 。

　　第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十六條　本合同解除的條件：

　　(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　第十七條　違約責任： 。

　　違約金或損失賠償額計算方法： 。

　　第十八條　合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決;

　　(一)提交 仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向 人民法院起訴。

　　第十九條　其他約定事項： 。

　　定作人： 承攬方：

　　定作人(章)： 承攬人(章)：

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　經　辦　人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　稅號： 稅號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　年 月 日

房屋加工承攬合同 篇26

　　加工承攬合同范文格式

　　簽定日期：__________年_____月________日

　　定作方(甲方)：_________

　　電話：________________

　　承攬方(乙方)：_____________________

　　電話：________________

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　加工費：______________

　　品名：__________規格：____________單位：__________數量：___________

　　單價：____________金額：____________

　　定作方供應原材料：

　　原材料：____________________

　　規格：________________________

　　單位：_______________________

　　數量：_______________________

　　日期：_____________________

　　成品單位耗用量：______________________

　　1.技術資料、圖紙提供辦法：_____________________。

　　2.產品檢驗標準和方法：_____________________。

　　3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________。

　　4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。

　　5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方(蓋章)：_________________

　　乙方(蓋章)：_________________

房屋加工承攬合同 篇27

　　加承合( )字第 號

　　定作方：_______________(簡稱甲方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　_______年______月_____日

房屋加工承攬合同 篇28

　　合同編號___________

　　簽訂日期__年__月__日

　　供方(全稱)：______

　　需方(全稱)：______

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：

　　┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

　　│品│規│　　│　　│　　│金│　　 分期交(收)貨數量　　 │超欠幅度│

　　│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤　 %　 │

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　月│　月│　月│　月│　月│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

　　│總金額(大寫)　　佰　拾　萬　仟　佰　拾　元　角　分$___　　　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　____________________________________

　　三、原材料來源及互利方法：

　　____________________________________

　　四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

　　____________________________________

　　五、貨款結算時間及方法：

　　____________________________________

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

　　七、經濟責任：

　　____________________________________

　　八、其他：

　　____________________________________

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　____________________________________

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主 管部門備案。

　　____________________________________

　　十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟 合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　____________________________________

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本　　份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　____________________________________

　　十三、本合同有效期自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

　　─────────────────┬──────────────────

　　供方：法人委托書號碼___　　　　│需方：法人委托書號碼___

　　營業執照號碼　　　　　　　　│　　　營業執照號碼

　　─────────────────┼──────────────────

　　供　方：(蓋章)　　　　　　　　　│需　方：(蓋章)

　　│

　　負責人：　　　　　　　　　　　　　│負責人：

　　│

　　代　表：(簽字)　　　　　　　　　│代　表：(簽字)

　　│

　　開戶銀行：　　　　帳號：　　　　　│開戶銀行：　　　　帳號：

　　│

　　電話號碼：　　　　電掛：　　　　　│電話號碼：　　　　電掛：

　　│

　　住　址：　　　　　　　　　　　　　│住　址：

　　─────────────────┴──────────────────

　　(注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后)

房屋加工承攬合同 篇29

　　定作方：北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)

　　法定代表人：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　委托代理人：

　　身份證號：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　承攬方：

　　公司(以下簡稱乙方)

　　法定代表人：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　委托代理人：

　　身份證號：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產和經營 的有限責任公司，并需要加工 部件;

　　鑒于乙方是在 合法注冊的，經營范圍為 的公司，具備承攬加工的資質和條件。

　　依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產品 ：

　　品名規格單位數量備注

　　二、原材料提供：

　　1、 甲方提供的原材料為： 規格為： 數量為： 提供時間為： 年 月 日。

　　2、 甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。

　　3、 乙方提供的原材料為： 規格為： 數量為： 提供時間為：： 年 月 日。

　　4、 乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在 日內予以補正。

　　三、技術資料及圖紙

　　1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。

　　3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

　　四、質量要求：

　　1、乙方加工產品應當符合 標準。

　　2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

　　五、加工成品驗收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

　　2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。

　　3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在 時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫，地址為 。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。

　　3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

　　4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

　　七、報酬及支付：

　　1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件 元(或總報酬 元)

　　2、報酬的支付采取以下 方式

　　A甲方應于 年 月 日支付乙方 元，于 年 月 日支付乙方 元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

　　B甲方于乙方每交付 件時給付甲方 元，乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到 元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。

　　八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。

　　九、運輸及費用承擔：

　　1、 甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。

　　2、 加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由 方承擔。

　　十、乙方違約責任：

　　1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已經支付的報酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

　　2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方 元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

　　3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

　　5、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬，并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

　　6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則甲方有權拒收。

　　十一、甲方違約責任 ：

　　1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應當予以賠償。

　　2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

　　3、 甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

　　十二、不可抗力：

　　1、 在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　2、 如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任。

　　3、 在甲方遲延接受期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。

　　十三、合同爭議的解決：

　　雙方在履行合同中如發生爭議，應協商解決，如協商不成，通過如下第

　　種方式解決：

　　1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;

　　2、向北京仲裁委員會提請仲裁;

　　十四、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。

　　十五、本合同簽訂于北京市 　區 ，由雙方授權代表簽字，并加蓋公司印章后生效。

　　甲方：北京機電設備有限公司 乙方： 公司

　　授權代表： 授權代表：

　　年 月 日