裝修合同（二）（精選30篇）

裝修合同（二） 篇1

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點：

　　2.住房結構：　房型　房　廳　套，施工面積　平方米。

　　3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行dbj08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的'其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年__月__日

裝修合同（二） 篇2

　　(甲方)：____________

　　(乙方)：____________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、房間地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整;陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣____元押金，____年 ____月____日至 ____年 ____月____日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　____年 ____月____日

裝修合同（二） 篇3

　　建設方（甲方）：

　　承建方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、施工范圍和內容：裝修及附屬的土建修繕、水電及網絡安裝工程。

　　4、施工面積：

　　5、承包方式：包工包料

　　6、工程合同價款：人民幣

　　二、雙方一般權利和義務

　　1、甲方負責保證施工場地具備開工條件，向乙方提供工程圖紙和有關資料，并在施工過程中對設計變更、隱蔽工程驗收等及時予以確認。凡因甲方原因造成工期延誤或返工的，由甲方自行承擔責任。

　　2、乙方應遵守有關部門對施工現場交通、環衛和施工噪音的管理規定，并負責辦理相關手續。如因違反規定造成的損失或罰款由乙方承擔。

　　3、如有涉及工程開竣工的消防、公安等其他手續，乙方應予以協助辦理。

　　4、本工程不允許轉包、分包。否則，甲方有權終止合同，由此造成的后果全部由乙方負責。

　　5、乙方應保證施工人員工資的及時支付，如工程由于拖欠民工工資發生糾紛，由乙方承擔全部責任。

　　三、工程技術規范和工藝、材料標準

　　1、乙方應嚴格按照國家有關的工程技術規范要求施工。施工的工藝以及工程所用材料的品牌、等級、規格必須符合設計圖紙、《中國農業銀行營業網點形象建設標準》及《中國農業銀行營業網點信息系統基礎環境設計規范（試行）》的要求。

　　2、工程所使用的材料必須為環保材料。

　　3、工程所使用的主要材料必須為優等品。設計未明確的主要材料，乙方必須提供材料樣品以及材料的規格、價格、質量等級等情況，報甲方同意后方可使用。工程用材的變更必須雙方簽證。

　　四、合同工期

　　1、合同工期為日歷天，開工日期為年月 年月日。

　　2、如遇下列情況之一，經甲方簽證認可后，工期可相應順延：

　　1) 非乙方原因連續停水、停電8個小時以上；

　　2) 不可抗力；

　　3) 甲方同意給予順延的其他情況。

　　3、實際工期每延誤一天，按工程結算造價的萬分之五計扣乙方延期違約金；延期超過十五天，甲方有權終止合同，所造成的損失由乙方承擔。

　　五、工程質量及驗收

　　1.1工程完工后施工方須提供桂林市相關權威部門出具的防雷驗收合格報告、消防驗收合格報告并通過桂林市環保部門的環保檢測。

　　2、甲方指派為工程現場代表，負責工程現場管理和質量監督。隱蔽工程必須經甲方現場代表驗收認可后方可隱蔽和繼續施工。對容易在結算時出現爭議的隱蔽工程，乙方可拍照留存，由甲乙雙方簽證作為竣工驗收和結算的依據。

　　3、工程竣工后，由乙方提交申請竣工驗收的報告及完整的竣工資料，由甲方負責組織驗收并評定質量等級，其中甲方質量評分為85分及以上的，質量等級為優良，質量評分在60分及以上且不足85分的，質量等級為合格，質量評分在60分以下的，質量等級為不合格。雙方對工程質量有爭議時，可向建設工程質量監督部門申請仲裁。仲裁費用及因此造成的損失由敗訴方承擔。

　　4、如出現工程質量隱患、缺陷，或工程質量驗收不合格，則由乙方承擔返工、維修、賠償損失等違約責任；嚴重的，甲方有權解除合同。由于乙方原因返工造成工期延誤的，一并按本合同約定對乙方計扣延期違約金。

　　5、如工程竣工驗收質量等級未達到合同約定的，甲方將向乙方扣減結算總造價的10%作為違約金；同時在工程結算審定之前，工程進度款僅支付至合同價款的70%，待工程通過竣工驗收并確定結算金額后，再按合同約定支付工程款。

　　六、安全施工

　　乙方應遵守相關規章制度，采取嚴格的安全控制措施，保證安全文明施工，并承擔施工過程中的一切風險與責任。

　　七、合同價款及支付

　　1、本合同價款采用 固定單價 方式。

　　2、甲乙雙方均不得擅自改變合同價款。發生下列情況之一，并且通過甲方二級分行財務運營部門確認，方能對合同價款作調整：

　　1）設計變更；

　　2）工程量增減；

　　3）工程造價管理部門公布的材料價格在施工期間相對于合同訂立時浮動超過15%。

　　3、工程款支付進度：

　　1）乙方人員、材料進場后并完成工程量的30%后，甲方支付合同價30%的工程款；

　　2）完成工程量50%，再支付合同價20%的工程款；

　　3）完成工程量70%，再支付合同價20%的工程款； 4）經竣工驗收工程質量等級達優良且按照甲方要求提供了一整套竣工資料的，再支付合同價15%的工程款；

　　5）工程結算審定后七個工作日內，再支付至結算總造價的95%，其余的5%留作質量保修金。

　　4、工程款支付方式為轉帳。

　　5、工程結算由農行廣西區分行指定的造價咨詢中介機構審核。工程結算單價以工程報價單為準；工程報價單中未標明的項目，按甲方確認的情況并參照現行配套的造價管理文件及定額規定確定結算單價。

　　6、乙方送審工程造價超出結算審定結果10%以上的，超出部分的審核費用由乙方承擔。

　　八、工程質量保修

　　1、質量保修期：室內外裝修工程質保期為2年，水電及設備等安裝工程質保期為2年，天面及衛生間防水、墻面防滲漏質保期為5年，土建工程的質保期為設計規定的合理使用年限。工程質量保修金為結算造價的5%。保修期從甲方簽字確認的工程實際竣工之日算起。

　　2、保修期內，凡屬乙方責任的工程質量保修項目，乙方應在接到甲方通知之時起24小時內派人到場響應，對于影響甲方營業網點日常業務開展的緊急搶修事故時，乙方在接到甲方通知之時起6小時內派人到場響應。乙方人員到場后應于24小時內解決問題，如無法在24小時內解決的，承包人應及時提出整改方案并明確解決時間報甲方審查。

　　3. 保修期內，凡屬乙方責任的工程質量保修項目，如乙方未及時到場響應的或未能在規定時間內及時完成維修的，甲方有權委托第三方進行維修，維修所發生的費用全部由乙方承擔，且每次乙方還應按工程總價款的千分之五向甲方支付違約金。

　　4、因乙方原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，由乙方承擔賠償責任。

　　5、自工程通過竣工驗收之日起滿5年后，甲方在接到乙方申請后7個工作日內根據維保服務評價情況支付保修金，維保服務評價總分為100分，維保服務評價不足60分的視為評價不合格，其質保金全部扣除不予支付；維保服務評價60分（含）以上的按實際得分比例支付，即支付質保金金額=扣留質保金總額×實際得分比例（該比例為維保服務評價得分/100）。

　　九、其他

　　1、施工過程中，因不可抗力造成工程本身的損失，由甲方承擔主要材料的損失，乙方的其他損失由乙方承擔。善后清理修復費用的承擔由雙方另行協商。

裝修合同（二） 篇4

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方對房屋進行全面的裝修并立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：。

　　二、施工時間：20xx年xx月xx日，竣工日期20xx年xx月xx日，工程總天數：天。

　　三、形式結構：房屋，裝修面積x平方米。

　　四、工程項目：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容清單》。

　　五、承包方式：乙方按甲方要求必須保證裝修材料的質量和規格，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　六、由乙方負責施工，由甲方負責監督施工。

　　七、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　八、工程造價：材料和裝修人工費共計元人民幣。

　　九、付款方式：工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，甲方即應付100 %工程材料款和施工工費的20 %，剩余80%尾款在20xx年xx月xx日之前付清，如甲方沒在規定的時間內付清尾款，甲方每天應付每款的0.1%進行補償給乙方。

　　十、付款賬號：。

　　十一、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　簽字(蓋章)：

　　聯系電話：

　　20xx年xx月xx日

　　乙方：

　　簽字(蓋章)：

　　聯系電話：

　　20xx年xx月xx日

裝修合同（二） 篇5

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　┌─────────┬────────────────────┐

　　│支付時間 │支付金額│

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│開工前三天│支付(合同總價60%) 元│

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│年月 日 │支付(合同總價35%) 元│

　　├─────────┼────────────────────┤

　　│雙方驗收合格 │支付(合同總價5% ) 元│

　　└─────────┴────────────────────┘

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按20xx年1月10日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的'材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執_________份。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽章)：_________ 法定代表人(蓋章)：_________

　　電話或手機：_________ 電話或手機：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

裝修合同（二） 篇6

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________

　　承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.?裝飾施工地點：

　　2.?裝飾施工內容：詳見附件

　　3.?承包方式：包工包料。

　　4.?工期：自:?___?年___月____日開工，至___年___月_?_日竣工，工期___天。逾期竣工的按照200元人民幣每天賠償。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：?元，大寫(人民幣)：。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可，簽訂合同之日，支付工程總造價30%?合計元

　　(2)第二次竣工驗收當天?支付工程總造價70%?合計_________元

　　(4)工程質量保修期1年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應與裝修過程的約定

　　1、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如乙方提供的材料、設備發生質量問題或規格差異，由此造成工程損失的，責任由乙方承擔。

　　2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　4、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　四、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　五、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：?電話：

　　乙方(簽章)：?電話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日

　　期：年?月?日

　　附件：

　　一、1樓：地面、隔墻并刮白、燈、吊頂、鋪設電子屏廣告電線和開關

　　二、樓梯：轉角留出電線以及開關（為做廣告牌照明）

　　三、2樓：衛生間整體裝修（地磚、墻磚、便坑、洗手池、吊頂、排風、燈、門、水表等）、地板整體鋪設、砌墻（2個教室、1個辦公室、1個儲物室）并刮白、5個門的安裝（2個教室門、1個衛生間門、1個儲物間門、1個辦公室移門）、舞臺搭建、電線鋪設（安裝電表、各環節的開關和燈）、預留好將來安裝廣告的電線和開關、辦公室吊頂、舞蹈室安裝壓腿扶桿等

裝修合同（二） 篇7

　　立合同人楊永德（以下簡稱甲方）與合同人黃輝明（以下簡稱乙方）,今雙方本著自愿的原則擬立一份建房合同書。

　　甲方在自家宅基地（位于紅安縣二程鎮三里崗村五組）籌建面積為73.6平米的兩層紅瓦封頂樓房，建房工程實行正負零以上工序全部承包給乙方。乙方施工所有大工、小工（包括打胎板）人員全部由乙方自行招用，甲方不得安排其他人員參與工程施工。工程自20xx年4月11日起至20xx年6月30日止，總工期80天，在預定工期內乙方需完成全部工程并交付甲方居住，在工程經驗收合格后甲方應付給乙方總工程款共計叁萬零五百圓整。

　　一、雙方權利和義務

　　1.甲方有負責提供合格的建材，如石料、砂磚、水泥、鋼材、沙子等建材以及水源的義務，但在施工期內乙方對所需建材應提前2到3天通知乙方；

　　2.施工期內甲方有向乙方提供茶水的義務，同時在澆注大梁和腰箍以及封頂時各提供一個工作日的午餐；

　　3.甲方在購買建材時應主動與乙方協商，做到既不購買劣質建材又不浪費資金，乙方也應本著為甲方節約著想的原則，不介入甲方夠料的來源；

　　4.乙方應加強施工安全管理，施工期間所有安全責任由乙方自行承擔，使用的機械設備（包括腳手架等）必須符合安全要求，同時乙方在雇傭工人方面必須聘用身體健康，安全責任意識強和有從事建筑施工經驗的人員，不得雇傭年老體弱和有疾病人員，并對雇工經常加強安全監管和提醒；

　　5.在有涉及開門窗、建樓梯、修廁所等工程事項時，乙方應提前與甲方協商，以便合理利用空間，節約資源，不得為節省工時而不采納甲方意見。

　　二、質量要求

　　1.所澆注的大梁、挑、腰箍、掛梁，房頂鋪蓋，砌水溝，做捆山等工程乙方必須聘請專業人員施工，不得由小工代替大工施工，做完上述工程經甲方驗收合格后方能進行下一步施工；

　　2.裝修的墻面必須做到外墻不滲水，內墻平整（過刮尺），一樓地面以及二樓樓板正反兩面需刮平整（墻面刷白未承包）；

　　3.衛生間貼墻面磚、地面磚、做防水層，外墻貼瓷磚等工程包括在全部工程內，乙方不再向甲方追加工程款；

　　三、付款方式

　　根據乙方施工進度，甲方對乙方進行分期付款，具體如下：

　　1.一樓蓋板后付款20％，共計六千五百元整；

　　2.二樓封頂及做完水溝等付款35％，共計壹萬圓整；

　　3.室內外裝修完工、廁所竣工、門面墻磚貼完后付款35％，共計壹萬壹仟圓整；

　　4.房屋全部竣工后，一年內付清剩余欠款叁仟圓整，此款也作為工程質量保證金。

　　四、補充說明

　　1.因農事乙方需暫停施工時，應事先與甲方磋商，并妥善安排好甲方購進水泥等事宜；

　　2.上述各項條款甲乙雙方應嚴格遵守，并履行各自責任和義務，否則視為違約，違約方應賠償對方經濟損失。

　　此合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份

　　立合同人簽名：

　　甲方簽名：

　　乙方簽名：

　　20xx年4月9日

裝修合同（二） 篇8

　　建設單位（甲方）：_____________

　　承包單位（乙方）：_____________

　　甲方有，現委托乙方對該賣場木工工程部份進行廣告裝修。該工程所用的材料由甲方負責，乙方按甲方圖紙進行施工（附圖紙）。

　　一、工程名稱：室內裝修木工工程

　　二、施工地點：_____________。

　　三、木工工程總造價：按甲乙雙方簽訂的價格（附價格表、施工驗收檢準）

　　四、付款方式：工程完全完工并經業主和甲方項目負責人驗收合格后，甲方貳拾天內支付乙方95%的工程款，余下的5%的工程款為質量保證金，甲方需于三個月后支付給乙方。

　　五、施工期限：從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止

　　共天內完成，如因甲方改變設計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。

　　六、保修：保修期為半年，保修期內屬乙方施工質量問題，乙方需進行保修，保修所產生的費用（包括材料）均由乙方負責，或由甲方從質量保證金中扣回。若費用超過質量保證金，甲方有權在乙方的其他工程款中扣回。（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內）。

　　七、責任：（1）乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整、對上工序完工的基本驗收，并作好驗收交

　　接。對接收甲方的材料時應作數量和質量的驗收，驗收后出現的短缺和損壞由乙方負責。另如發現乙方人員偷取甲方的材料，一經證實將以一罰十處理。

　　（2）乙方未經甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經濟損失由乙方負責。

　　（3）施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全，嚴格按照甲方的施工指引進行施工，施工期間由于乙方的原因所造成的意外損失和工傷，由乙方自行負責。

　　（4）因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數每天扣罰總工程款的5%。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。

　　九、單價室外鋁塑板招牌室內基層打底室內鋁塑板室外鋁塑板包柱

　　甲方：_____________

　　簽約代表：_____________

　　簽約日期：_____________年_____________月_____________日

　　乙方：_____________

　　簽約代表：_____________

　　簽約日期：_____________年_____________月_____________日

裝修合同（二） 篇9

　　甲方（業主）（全稱）：__________________________________________________________________________（以下簡稱甲方）

　　乙方（施工方）（全稱）：__________________________________________________________________________（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（gb50325-）、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、《住宅室內裝飾裝修工程施工規范》（gb50327-），甲方與乙方經協商一致，簽訂本《室內環境質量保證合同》作為《 》 裝修工程合同的附件。

　　1、 本室內環境質量保證合同

　　2、 的內容和范圍

　　達標2. 要求：乙方在室內環境質量驗收期內，

　　3. 按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（gb50325-）要求，

　　4. 保障本次裝修工程室內環境質量達到（gb50325-）國家驗收標

　　5. 準（參見本合同6. 第二條《本合同7. 主要依據條款說明》中第1、2款）。

　　8. 甲方保證：本次室內環境質量檢測（驗收）工程涉及的室內空間在驗收時無其他甲方自置的裝飾和家具等污染源。

　　9. 驗收時間：檢測（驗收）依據《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（gb50325-）之6.0.1 條款規定： “民用建筑工程及室內裝修工程的室內環境質量驗收，應在工程完工至少7天后、交付使用前進行”，定為完工后 日內進行，

　　10. 具體日期由甲乙雙方約定。

　　11. 檢測機構：甲乙雙方共同12. 認可具有資質（已通過實驗室計量認證）的機構

　　進行本次室內環境質量檢測（驗收）。

　　13. 驗收監督：甲乙雙方共同

　　14. 監督檢測（驗收）過程，

　　15. 并對檢測結果簽字確認。

　　16. 甲/乙方為本次檢測的委托方。甲方檢測監督人為： 電話： 通訊地址： 乙方檢測監督人為： 電話： 通訊地址：

　　17. 通知到場：本次檢測的委托方應提前2天通知雙方的授權監督人攜委托書到場監督檢測（驗收）過程。此通知可以普通信函或掛號信函或特快專遞或者傳真，

　　18. 雙方的授權監督人接到通知后應當到場；甲乙雙方有任何一方不

　　19. 到場的，

　　20. 視為自愿放棄相關現場監督權利，

　　21. 檢測驗收照常進行，

　　22. 測量結果視同

　　23. 雙方認可。

　　24. 驗收證書：由合同

　　25. 第4款所確定之機構出具的檢測報告為檢測（驗收）結果證明文件，

　　26. 甲乙雙方認可其合法性和證據力，

　　27. 如無充分理由不28. 得提出再次檢測（驗收）的要求。

　　29. 責任承擔：依據本合同30. 指31. 定的檢測（驗收）證書，

　　32. 不

　　33. 達標

　　34. 的，

　　35. 乙方必須在（ ）天之內重新裝修或治理達標，

　　36. 并承擔由此發生的費用和其他損失，

　　37. 包括： .如第二次檢測仍不

　　38. 能達標

　　39. 的，

　　40. 甲方有權選擇：□由乙方更換建材重新裝修；□由乙方治理直至檢測達標

　　41. ； □解除裝修合同

　　42. ； □扣裝修款 %共計 元（人民幣）（參見本合同

　　43. 第二條《本合同

　　44. 主要依據條款說明》中第3款）。

　　45. 檢測費用支付：應由 方一次性墊付，

　　46. 事前在裝修工程款中預留。事后按以下原則由甲乙雙方分別承擔：初檢所有項目達標，

　　47. 由甲方承擔；不

　　48. 達標

　　49. 則；由不達標項目引起的治理和復檢費用，由乙方承擔。

　　50. 雙方約定的其他有關事項：

　　本《室內環境質量保證合同》作為裝修工程合同附件，與主合同具有同等法律效力。

裝修合同（二） 篇10

　　家庭裝修合同的主要內容有哪些?

　　合同一般應該該包括：合同各方的名稱、工程概況、家庭業主(即裝修戶)的職責、施工單位的職責、工期、質量及驗收、工程價款及結算、材料供應、安全生產和防火、資歷和違約責任、爭議或糾紛處理、其他約定合同附件說明等。這些部分對構成合同的完整性都是不可缺少的因素。

　　合同中誰是甲方，誰是乙方?

　　一般合同有發包方和承包方兩方，通過中介機構的需要增加第三方，一般稱為委托方。發包方就是家庭，一般以戶主姓名作為發包方，又稱為甲方。承包方是進行工程施工的單位，如建筑裝飾公司，又稱為乙方。無論是合同哪一方，都必須真實可靠，作為乙方和委托單位，還必須要有國家工商行政管理機構核發的營業執照。

　　合同中工程概況如何標明?

　　工程概況是合同中最重要的部分，它包括工程名稱、地點、承包范圍、承包方式、工期、質量和合同造價。家庭裝修工程可以有多種方式，如承包設計和施工、承攬施工和材料供應、承攬施工及部分材料的選購、甲方供料乙方只管施工、只承接部分工程的施工等，方式不同，各方的工作內容就不同。

　　應當注意，概況中的工期、質量和造價只是原則性的概括，其中工期只注明等級及執行標準，合同價款注明總額。具體說明在合同后面部分有專項說明。

　　如何明確合同雙方的職責?

　　1、 甲方：家庭業主作為房屋的主人和裝修后的使用者，在工程中主要承擔的工作包括：向施工單位提供住宅圖紙或做法說明，騰空房屋并拆除影響施工的障礙物，提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備;辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續;負責保護好各種設備、管線;做好現場保衛、消防、垃圾清理等工作，并承擔相應費用;確定駐工地代表，負責合同履行、質量監督，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜，確定委托單位等。

　　2、 乙方：乙方的工作就是要按甲方的要求進行進行的施工，具體包括擬定施工方案和進度計劃交甲方審定，嚴格按施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定、圖紙或做法說明進行施工;做好質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算;遵守政府有關部門對施工現場管理的規定，做好保衛、垃圾處理、消防等工作，處理好與周圍住戶的關系;負責現場的成品保護，指派駐工地代表，負責合同履行，按要求保持，保量，按期完成施工任務。

　　合同中如何對材料供應做出規定?

　　合同中應注明：由甲方負責提供的材料，應是符合設計要求的合格產品，并應按時運到現場，如發生質量問題由甲方承擔責任甲方提供的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方支付保管費，如乙方保管不當造成損失，由乙方負責保管不當造成損失，由乙方提供的材料，不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用;若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　合同中應如何規定工程質量驗收?

　　關于工程質量驗收，合同中應做出以下明確規定：

　　1、 雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的的檢查和驗收手續，如隔斷墻、封包管線等。甲方不按時參加驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用。由此造成的停工，可順延工期。若復驗不合格，費用由乙方承擔，工期也應順延。

　　2、 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響的工程質量由甲方承擔返工費，工期相應順延;由乙方原因造成的質量事故返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　3、 工程竣工后，甲方在接到乙方通知三日內組織驗收，辦理移交手續。未能在規定時間組織驗收，應及時通知乙方，并應承認接到乙方通知三日后的日期為竣工日期，承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　什么情況下工期可以順延?

　　合同中應當做出規定，發生以下情況，工期應相應順延：

　　1、 因甲方未按約定完成工作，影響工期。

　　2、 因設計變更影響工期。

　　3、 因非乙方原因造成的停水，停電，停氣及不可抗力因素影響，導致一周累計停工八小時。

　　如乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　如何簽訂房屋裝修合同：

　　1、合同主體要明晰

　　合同中應首先填寫甲方、乙方的名稱和聯系方法。此處應注意一個細節，很多公司只蓋一個有公司名稱的章，您必須要求裝飾公司將內容填滿，并進行核對。您還應注意簽訂合同的裝修公司名稱，是否與合同最后蓋章的公司名稱一致。

　　如果不符，必須問明二者之間的關系，并在合同上注明。如此做的理由是一旦發生糾紛，一定要有裝修公司比較完整的法人登記情況，以備將來投訴或起訴，省去查詢的麻煩，而且能夠找到確切的責任承擔者。

　　2、工程監理人的確定。

　　合同中規定了可以實行工程監理，“工程監理”是指監理人受消費者即甲方的委托，對工程建設項目實施監督和管理的活動。“監理人”是指取得監理資格證書，具有法人資格的公司、監理事務所或單位。由此可以看出，作為工程監理人，其身份是獨立于裝修公司之外的。

裝修合同（二） 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方座落在余井北商住樓( )幢外墻裝修工程由乙方承擔施工，經雙方協商達成如下意見：

　　一、工程性質：由乙方包工包料(雙包)。

　　二、施工工藝：刮白水泥兩遍，砂紙打磨一遍，外墻漆兩遍(白色)。

　　三、質量要求：不起皮、不脫落、光亮、中檔以上外墻漆。保質期三年(期內包修)。

　　四、工程造價：每平方米玖元玖角(9.9元/m2)，按實際完成面積計算工程款。

　　五、付款方式：工程結束驗收后付總額的 ，余額作為質量保證金在 前付清。

　　六、安全：按施工規范操作，一切安全責任乙方負責。

　　七、甲方工地現有腳手架，乙方可借用施工，檢查加固安全由乙方自行負責。

　　八、工期：自開工之日起 天內完成工程任務。

　　九、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

裝修合同（二） 篇12

　　甲方（委托方）：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將 工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

　　第一條工程名稱：

　　第二條工程地點：

　　第三條工程內容：

　　第四條工程造價及結算方式

　　1、本工程平涂面積 m2，單價為 元/m2（此單價不含稅金、配合費）。

　　2、工程總造價為 ，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。

　　第五條合同工期

　　甲方發出進場通知后， 天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為 天。

　　在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

　　1、遇到不可抗拒的災害或事故。

　　2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。

　　第六條工程款支付

　　甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的 （按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款 萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。

　　第七條甲方、乙方責任范圍

　　一、甲方責任

　　1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。

　　2、按第六條支付乙方進度款。

　　3、負責提供施工相關的`資料。

　　4、甲方派 為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現場簽證工作。

　　5、負責組織工程的竣工驗收。

　　二、乙方責任

　　1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。

　　2、乙方要派 為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。

　　3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。

　　4、做好文明施工，工完場清工作。

　　第八條違約責任及爭議解決辦法

　　1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。

　　2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關 機構或向法院起訴解決。

　　第九條其他事項

　　1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。

　　3、合同簽訂地點：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　電話：

　　電話：

　　地址：

　　地址：

　　年 月 日

裝修合同（二） 篇13

　　上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司

　　地址：____市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：_________

　　被上訴人（原審原告）：_________女士

　　地址：____市____區____街

　　原審被告：____A房地產開發有限公司

　　地址：____市____區____東路____號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　____市中級人民法院

　　上訴人：____置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20_________年_________月_________日

裝修合同（二） 篇14

　　建筑資質等級證書號：

　　本工程設計人：?聯系電話：

　　施工隊負責人：?聯系電話：

　　依照《_____》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條?工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積：

　　1.3工程戶型：

　　1.?4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

　　1.5工程承包，采取下列第?種方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

　　1.6工程期限?日(以實際工作日計算);

　　開工日期?年?月?日;

　　竣工日期?年?月?日。

　　1.?7工程款和報價單

　　(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)

　　金額大寫：

　　(2)?報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3)?報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條?工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條?施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

　　3.1施工圖紙采取下列第?種方式提供：

　　(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20_________)的要求。

　　3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條?甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

　　4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。

　　4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4.6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

　　4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條?乙方工作

　　5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

　　5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5.3?通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5.4甲方為_____的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條?工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條?材料供應

　　7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

　　(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

　　(2)?應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　(3)?雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

　　(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

　　第八條?工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2對以下原因造成竣工的日期延誤，?工期應當順延：

　　(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　8.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8.4判斷造成工期延誤以雙方認定的文字協議為確定雙方責任的依據。

　　第九條?質量標準

　　9.1?裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20_________)的標準執行。

　　9.2本工程施工質量按下列第?項標準執行：

　　(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/TO1-43-20_________);

　　(2)《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》(DBJ/T01-27-20_________)。

　　9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第十條?工程驗收

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

　　10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條?工程款支付方式

　　11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數?支付時間?工程款支付比率?應支付金額

　　第一次?開工三日前?50%

　　第二次?工程進度過半?45%

　　第三次?竣工驗收合格?5%

　　11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11.4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

　　第十二條?違約責任

　　12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　12.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

　　12.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

　　(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

　　第十三條?爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向?人民法院起訴，或按照另行達成的_____條款或_____協議申請_____。

　　第十四條?附則

　　14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

　　14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

　　14.6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條?其他約定事項

　　甲方(簽字)：?乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年?月?日?年?月?日

　　市場主辦單位(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　年?月?日

裝修合同（二） 篇15

　　發包人（簡稱甲方）

　　承包人（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況和造價

　　1、甲方裝飾裝修的辦公室/商鋪系合法擁有。

　　甲方承諾其有權對該辦公室/商鋪進行裝飾裝修，由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。

　　乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業,企業資質情況：。

　　2、施工地址市區（縣）路號（弄） 樓室。

　　3、該辦公樓/商鋪/住宅套內施工面積平方米，結構：。

　　4、裝飾裝修內容：見附件《裝飾裝修施工內容表》。

　　5、施工承包方式（包工包料、清包、部分承包）。

　　6、總價款：元，人民幣（大寫）元。

　　其中：材料費元，人工費元。

　　拆除費元，清潔、搬運、運輸費元。

　　其他費用元，稅金 元。

　　總價款是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額，在一般情況下，竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過總價款（預算價）的%。

　　合同簽訂生效后，如甲方變更或增加施工內容和材料的，變更或增加部分的工程款雙方協商確定。

　　第二條工期

　　1、本工程總工期為天，自年 月 日開工，至 年 月 日竣工。

　　2、發生以下情況，工期順延，乙方不承擔責任

　　（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　　（2）甲方增加或變更施工內容、裝飾材料及設備，或變更設計的。

　　（3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　　（4）甲方未按時支付工程款的。

　　（5）因甲方通知停工或者錯誤指令導致工期延誤的。

　　（6）其他不可抗力或非因乙方原因造成的工期延誤。

　　第三條材料供應

　　3、甲方提供的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品，并且應按時送達現場，甲、乙雙方對材料應辦妥驗收、交接手續，如甲方未與乙方辦妥驗收、交接手續，不利后果甲方自負。如甲方委托乙方負責保管的，其保管費、保管要求等可由雙方書面約定，如雙方未書面約定，甲方不承擔保管責任。

　　4、乙方提供的材料、設備見：附件《工程主材料報價單》

　　乙方提供的材料、設備，應通知甲方驗收。凡未經甲方驗收或不符合工程主材料報價單中要求的材料，應禁止使用。甲方應在收到乙方通知的天內對乙方提供的材料、設備等進行質量驗收，逾期視為甲方同意使用。

　　5、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，如甲方仍堅持使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。

　　6、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

　　第四條工程質量及驗收

　　1、本工程質量及驗收標準，按照以下第項約定：

　　（1）國家及市的現行的建筑裝飾裝修工程質量驗收標準。

　　（2）。

　　2、本工程由方設計，提供施工圖紙，一式份。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期相應順延，甲方承擔相應責任。

　　4、由于乙方原因造成工程質量事故的，其一切返工費用由乙方承擔，原定工期不變，如需變化的，由甲、乙雙方協商確定。

　　5、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或變更材料設備，須提前與乙方協商，在雙方簽訂書面的工程項目變更單后正式生效，方能進行施工，由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。

　　凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切法律后果，由甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6、甲、乙雙方均有責任及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，并共同開展現場驗收。甲方不能按預約日期參加驗收的，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延；若復驗不通過，其返工費用乙方承擔，工期不變。

　　7、工程竣工后，乙方應通知甲方在日內組織驗收。驗收通過的，辦理驗收移交手續，并由甲方按照約定付清全部價款。如竣工驗收通過，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。工程未經驗收或驗收不通過的，甲方有權拒收，乙方承擔返工及延期交付的責任。

　　8、如甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。甲方在收到乙方驗收通知后，未在規定時間內驗收又未通知改期，或惡意拖延驗收時間的，逾期之日視為工程驗收合格。

　　9、工程竣工驗收通過，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》。保修期商定為年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收通過之日算起。

　　10、凡階段性項目結束和工程全部竣工，甲、乙雙方都需進行階段性驗收和工程竣工總驗收，并在驗收單上簽字確認后方能交付使用。甲方在未經驗收和交付的情況下使用，其自行承擔相應后果。

　　11、乙方僅對其施工部分的工程進行保修，非乙方施工部分以及竣工后甲方使用人為造成的質量問題，不在保修范圍內。

　　第五條安全生產和消防

　　1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其他管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰區域的安全，防止相鄰區域或公共空間的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復或賠償。

　　2、甲、乙雙方共同遵守室內裝飾和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構與拆改共用管道、設施。

　　第六條工程價款及結算

　　1、雙方約定按下列第種方式支付工程款：

　　（1）工程款付款按下表支付

　　室內裝飾工程款付款時間表

　　工程進度

　　付款時間

　　付款比例

　　金額

　　對預算、設計方案認可

　　合同簽訂當日 %元

　　施工隊伍進場

　　開工日 %元

　　基礎設施施工過程

　　水、電、管線隱蔽工程通過驗收 %元

　　工期過半

　　油漆工進場前 %元

　　工程竣工驗收

　　驗收通過當天 %元

　　保修期滿

　　保修期滿當天 %元

　　(2)工程款付款雙方協商約定：。

　　2、甲、乙雙方在工程項目施工期間發生經濟來往的，均需開具甲、乙雙方認可的“收據憑證”，以作該工程竣工決算時的依據；工程竣工結算后，甲方向乙方付清最后尾款時，乙方收回收據并應開具稅務統一發票交甲方。

　　3、工程結算：見附件《工程結算單》。

　　第七條施工配合

　　1、甲方工作：

　　（1）施工前，向施工所在地的物業管理企業申報登記。

　　（2）甲方應在開工前日全部或者部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施，未采取保護措施造成滯留物損毀的，甲方自行承擔。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　（3）做好施工中因臨時占用公用部分操作而影響鄰里關系等協調工作。

　　（4）施工所在地的物業管理企業如有收取押金的項目，甲方應予以支付。

　　（5）甲方應告知施工所在地物業管理企業有關物業管理規定，以便乙方遵守執行。

　　（6）甲方如需工程質量第三方監理或工程質量檢測檢驗的，須與乙方協商，費用由甲方承擔。

　　2、乙方工作

　　（1）在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、墻面，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。

　　（2）乙方應文明施工，遵守物業管理條例。早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業。

　　（3）組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。

　　（4）乙方負責清運施工中產生的垃圾，并按照物業管理企業制定的地點堆放。

　　（5）指派為乙方進駐工地代表，全權代表乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務。如中間更換人員的，乙方應及時通知甲方。

　　3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的，甲方應及時和乙方協商，相應工期順延。

　　第八條違約責任

　　1、因乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。

　　2、因甲方的原因造成工程質量不符合約定，相應的損失由甲方自行負擔，由此給乙方造成損失的，甲方應進行賠償。

　　3、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方應賠償給甲方元。

　　4、由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天，甲方應賠償給乙方元。

　　5、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改房屋承重結構或共用管線和設施，乙方有權拒絕施工，所造成的損失由甲方承擔。乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施的，所造成的損失由乙方承擔。

　　6、甲方如未按約定對隱蔽工程、竣工工程進行驗收，乙方可以順延工程竣工和交付日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天，甲方應賠償給乙方元。

　　7、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應賠償給乙方

　　元，工期順延。甲方逾期付款超過天，乙方有權暫停施工，并且有權要求甲方賠償停工、窩工等損失。

　　8、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自入住，由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　第九條糾紛處理方式

　　本合同在履行中或者在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決；當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十條合同的變更和解除

　　1、合同簽訂后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要解除合同，應以書面形式提出，并按合同總價款%支付違約金，辦理解除合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出解除合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立解除合同協議，并由責任方按合同總價款%賠償。

　　3、施工過程中，若甲方逾期付款超過日，乙方有權單方解除合同，并有權要求甲方按合同總價款%支付違約金。

　　第十一條附則

　　1、本合同由甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二條其他約定。

　　第十三條合同附件

　　附件：《裝飾裝修施工內容表》

　　附件：《工程主材料報價單》

　　附件：《工程項目變更單》

　　附件：《工程質量驗收單》

　　附件：《工程結算單》

　　附件：《工程保修單》

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

裝修合同（二） 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將_______________________工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

　　第一條?工程名稱：

　　第二條?工程地點：

　　第三條?工程內容：

　　第四條?工程造價及結算方式

　　1、本工程平涂面積______m2，單價為______元/m2（此單價不含稅金、配合費）。

　　2、工程總造價為___________，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。

　　第五條?合同工期

　　甲方發出進場通知后，______天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為______天。

　　在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

　　1、遇到不可抗拒的災害或事故。

　　2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。

　　第六條?工程款支付

　　甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的_____（按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款_________萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。

　　第七條?甲方、乙方責任范圍

　　一、甲方責任

　　1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。

　　2、按第六條支付乙方進度款。

　　3、負責提供施工相關的資料。

　　4、甲方派__________為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現場簽證工作。

　　5、負責組織工程的竣工驗收。

　　二、乙方責任

　　1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。

　　2、乙方要派__________為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。

　　3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。

　　4、做好文明施工，工完場清工作。

　　第八條?違約責任及爭議解決辦法

　　1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。

　　2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關_____機構或向法院起訴解決。

　　第九條?其他事項

　　1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。

　　3、合同簽訂地點：

　　甲方：?乙方：

　　甲方代表：?乙方代表：

　　電話：?電話：

　　地址：?地址：

　　_______年_______月_______日

裝修合同（二） 篇17

　　發包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程內容及做法（室內裝飾裝修工程施工項目預算表）。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第（1）種承包方式。

　　（1）承包方包工、包料；

　　（2）承包方包工、部分包料；

　　（3）承包方包工、發包方包料（發包方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4 工程期限______個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期______年________月________日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）： ,小寫： 元。本價格為裝飾工程預算書

　　第二條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第（2）種方式提供：

　　（1）發包方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份（詳見裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　（2）發包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份（詳見裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　第三條 發包方義務

　　3.1 開工前____2____天，為承包方入場施工創造條件。包括：清理施工現場，以不影響施工為原則；

　　3.2 提供施工期間的水源、電源；

　　3.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系；

　　3.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　3.5 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承包方義務

　　4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　4.3 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議（或變更項目預算表），同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　6.2 由承包方提供的材料、設備（承包方提供裝飾裝修材料表），承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，并接受發包方檢驗。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）發包方同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延； 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。

　　7.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。

　　7.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延； 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的，返工費用由承包方承擔。

　　第八條 質量標準：

　　雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由洛陽市裝飾辦對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同 約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。

　　第九條 工程驗收和保修

　　9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　（1）水電施工改造完工， 開關插座定位驗收； 防水層經48小時試水不漏；

　　（2）泥工粉砌新墻完畢， 墻、地磚鋪貼完工；

　　（3）木工吊頂，木制品完工；

　　（4）全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）。

　　9.2 工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。

　　第十條 工程款支付方式

　　10.1 合同簽定后，發包方按約定向承包方預付工程款總價的70%,即 ；隨進度到批刮墻面前付到工程款25%，即 ；剩余5%，即 工程驗收后付清。

　　10.2 工程驗收合格后，承包方應向發包方提出工程結算，并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）并簽字。

　　10.3 如甲方需要發票，工程款全部結清后，承包方向發包方開具正式統一發票（稅金另計）。

　　第十一條 違約責任

　　11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　11.2 未辦理驗收手續，發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。

　　11.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　11.4 發包方未按期支付每次工程進度款的（驗收簽字三日內），每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元，七天后乙方可中止合約。

　　11.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元。

　　第十二條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

　　（一）提交洛陽市裝飾辦處理。

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條 幾項具體規定

　　工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第十四條 其他約定事項： _______________.

　　第十五條 附則

　　15.1 本合同 經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　15.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　15.3 本合同一式____貳____份，雙方各執___壹___份。

　　15.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律 效力。

　　附件一：室內裝飾裝修工程施工項目預算表；

　　附件二：甲方提供材料，設備表；

　　附件三：工程項目變更單

　　附件四：工程質量驗收單

　　附件五：工程結算單

　　附件六：工程保修單

　　承 包 方（簽字）： 發 包 方（簽字）：

　　年 月 日 年 月 日

裝修合同（二） 篇18

　　發包人(全稱)：楊應萍

　　承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

　　1.2工程地點：原沙包堡財政所。

　　1.3工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。

　　1.4施工日期：自20x年x月x日始，至20x年x月x日止，工期共5個月。

　　1.5工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。

　　第三條工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

　　第四條工程項目(內容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

　　第五條工程質量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

　　第六條工程結算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

　　第七條服務的約定

　　7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

　　7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

　　7.3保修內容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

　　第八條其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　簽署日期：簽署日期：

裝修合同（二） 篇19

　　業主（以下簡稱甲方）：

　　聯系電話：

　　施工隊（以下簡稱乙方）：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同

　　一、 工程概況

　　工程地址：

　　房屋概況： 室 廳 衛 陽臺 廚

　　二、 價格

　　清包工費：

　　元，大寫：

　　包括 水電工, 木工, 瓦工, 油漆工 ,垃圾清運費 ,材料搬運費

　　三、 付款方式

　　1、進場第一天付10%，水電管線排好經驗收合格后付20%，泥木類工程完工，驗收合格后20%，全部完工驗收合格后40%，竣工之日后3個月5%，6個月5%。

　　2、全部驗收合格后一年內如無質量問題發生，甲方提供乙方5%-10%的獎勵。

　　四、 設計

　　1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作

　　2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可

　　五、 材料

　　1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失，其中大宗用料乙方須提前七天提報

　　2、 未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用

　　3、 對于列入附件3“乙方可臨時采購的材料清單”中的輔料，乙方可在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票

　　4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的'損失

　　5、 乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性

　　6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場

　　7、 乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程

　　8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作

　　9、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除

　　10、工人有責任節約材料，超出合理范圍的視為惡意浪費，乙方須承擔相應損失。

　　六、 工期

　　從

　　年 月 日起至

　　年 月 日止，工期為

　　天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天

　　七、 材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運

　　八、 垃圾清運

　　1、 垃圾袋裝化

　　2、 垃圾應日日清

　　3、 垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所

　　九、 勞動力管理

　　1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件

　　2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜

　　3、 甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用

　　4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔

　　5、 乙方指定由

　　為工地現場負責人，聯系電話

　　，替補負責人為

　　，聯系電話

　　。

　　6、 在合同價內，乙方應提供

　　人次跟隨甲方挑選材料

　　7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員

　　8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工

　　十、 施工機具

　　1、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費

　　2、 因工具所產生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由甲方承擔，在工程完工后結算

　　十一、工地現場管理

　　1、 現場禁止使用明火

　　2、 現場禁止吸煙

　　3、 油漆材料必須和其他材料分開放置

　　4、 工人著裝必須干凈整潔

　　十二、維修

　　1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修，水、電保修期為兩年。在保修期內，損壞后經過修理部分，保修期順延，但最多不超過3年，保修期內費用由乙方全部承擔。

　　2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到并維修

　　3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除

　　十三、合同附件

　　1、 施工項目清單

　　2、 施工要求

　　3、 乙方可臨時采購的材料清單

　　4、 施工圖紙

　　十四、合同爭議

　　1、 出現爭議甲乙雙方先協商

　　2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

　　十五、附加條款

　　1、 乙方應嚴格按照《住宅建筑裝飾工程技術規程（DBJ08-62-97）》和合同附件《施工要求》進行施工。因未按以上內容進行施工而造成的損失由乙方負責。

　　2、 本工地在施工期間，施工人員的人身安全由乙方負責。

　　3、 乙方應負責施工現場的安全管理，防火、防盜，嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種，嚴禁在施工現場內生火、吸煙。做飯必須在指定區域內進行。

　　4、 乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。

　　5、 乙方如違反2、3的規定，造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的，均由乙方負責賠償，并承擔全部責任。

　　6、 本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生，引起財產損失的，由乙方負責修復及賠償。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　身份證號碼：

　　身份證號碼：

　　簽 章：

　　簽 章：

　　簽約日期：

　　簽約日期：

裝修合同（二） 篇20

　　發包方(甲方)：______________

　　承包方(乙方)：______________

　　丙方合法擁有______小區______幢______單元______室房屋的產權或使用權。

　　為了加強______住宅小區的物業管理，確保物業使用規范、安全、合理，房屋的外觀和結構不受損壞，全面維護業主和物業使用人的合法權益，根據國家和杭州市有關規定，特簽定本協議。甲乙丙三方在裝修過程中嚴格遵守本協議規定。

　　一、裝飾裝修施工前應辦理的手續

　　凡需進行裝修的業主和物業使用人在裝修前必須向物業管理單位提出申請，不涉及結構改動的住宅裝修，到物業管理單位登記備案即可;涉及結構改動的住宅裝修，應報當地房產管理部門審批，領取裝修許可證后方可開工。

　　1.進入小區施工的企業必須持有杭州市房管局頒發的資質證書，從業人員應具有上崗證書或相關技術證書。

　　2.裝修人和裝修企業進場施工前需簽訂杭州市統一的裝修合同，并到物管單位登記備案。

　　3.裝修企業的施工人員出入小區應辦理出入證。

　　4.施工人員留宿的，應經裝修人同意，并到當地派出所辦理暫住證，再到物管單位辦理登記。

　　二、裝飾裝修施工的期限和時間

　　裝修期限以裝修人與裝修企業簽訂的施工合同上所約定時間為準。因其它原因導致裝修工程不能按時完工而延期的，裝修人或裝修企業應到物業管理單位登記，延長施工時間。

　　禁止夜間_____時至次日_____時進行產生環境噪聲的住宅裝修活動。

　　三、廢棄物的清運與處置

　　裝修垃圾不得在小區內隨意堆放，裝修企業應每日清理垃圾，袋裝扎口后堆放于指定地點。裝修人和裝修企業必須維護園區內公共設施和場地的完好、整潔，不得向公共區域隨意拋物，踐踏綠地，嚴禁隨地大小便。裝修工程完畢后，裝修施工單位應將施工現場清理干凈，經裝修人驗收認可后，到物業管理單位辦理離場手續。

　　四、住宅外立面設施及防盜窗的安裝要求

　　住宅裝修不得改變房屋外觀形象(外門窗及玻璃、外墻材料、陽臺等細部做法、空調室外機安裝位置);所有外立面上的墻體均不得擅自鑿洞或拆除。為維護小區統一風格，不得有任何損壞房屋結構及設施設備的行為。業主安裝空調室外機僅限于室外指定的位置，并須將冷凝水管接入各層對應的下水口。

　　住宅外立面設施及防盜窗的安裝要求還需遵守《購房協議》和《小區業主公約》相關規定。

　　五、禁止行為和注意事項

　　除杭州市政府第141號令《杭州市城鎮住宅裝修管理辦法》和國家建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》中明令禁止的行為外，嚴禁封死地漏檢查孔，嚴禁施工人員在園區內游蕩、喧嘩、酗酒、賭博，禁止擅自改變進戶總線和公共管線走向。裝修施工人員進出園區，必須佩帶出入證，無證或衣衫不整的人員不得入內，施工過程中未經批準不得私自外接電源，施工過程中若需動用明火，須向物管單位提出用火申請，裝修施工單位不得野蠻施工，嚴禁將泥漿、膠水等裝修垃圾沖入下水管，不得在公共場所攪拌水泥。搬運材料過程中不得損壞樓道、墻面、地面或電梯設備等。

　　六、管理服務費用

　　住宅裝飾裝修管理服務費用已包含在物業管理費中，物業管理單位不再向裝修人和裝修企業收取費用，物業管理單位不得以任何名義收取裝修押金和保證金，施工人員辦理出入證每證工本費_____元，物管單位不得向裝修人和裝修企業強行推銷裝飾材料和裝飾施工企業。

　　七、違約責任

　　1.由于裝修施工原因造成公共部位或相鄰業主財產損失的，由裝修企業負責修復賠償。

　　2.對于違反以上協議的行為，物業管理單位有權責令裝修企業停工整頓，對于情節特別嚴重造成公共部位或公共設施損失的，物管單位可要求裝飾公司賠償損失。

　　3.對經勸告和教育拒不改正的裝飾企業，物管單位應當及時報告當地房產管理部門依法處理。

　　八、糾紛的解決

　　住宅室內裝飾裝修管理服務過程中發生糾紛的當事人，可以協商或者調解解決;也可按下列第_____種方式處理：

　　1.提交杭州仲裁委員會仲裁;

　　2.依法向人民法院起訴。

　　九、其他需要約定的事項

　　1.________________________________________________________________________

　　2.________________________________________________________________________

　　3.________________________________________________________________________

　　本協議一式三份，簽字_____(蓋章1，后即日生效，裝修人、裝修單位、物業管理單位各執一份)。

　　甲方(簽章)：___________乙方(簽章)：___________

　　簽訂日期：_______年____月____日_______年____月____日

裝修合同（二） 篇21

　　立協議方（以下簡稱甲方）：

　　施工方（以下簡稱乙方）：

　　為裝修房屋，經雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由起草。

　　一、工程項目：

　　1、（房間）

　　打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗；客廳、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

　　2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　3、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜（底下放鞋，上面掛衣服）。

　　4、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。

　　三、質量標準：

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　____年__月__日至__年__月__日，如不能按期完成，每天將處罰金五十元。

　　五、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問題：裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

　　甲方簽字：（蓋章）

　　乙方簽字：（蓋章）

　　_________年_________月_________日

裝修合同（二） 篇22

　　委托方(甲方)：________________ 承接方(乙方)：________________

　　工程項目： 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址：_______________________________________

　　2. 居室規格：房型___層(式) ___ 室 ___ 廳 __ 廚___衛 總計：施工面積______平方米;

　　3. 施工內容：詳見__________________和施工圖。

　　4. 工程開工日期：___年__月__日 竣工日期：___年__月___日 工程總天數：___ 天

　　第二條：工程價款

　　1、材料款_________________________元; 2、人工費_________________________元;

　　第三條：質量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。

　　2. 工程驗收標準______________________________________________________。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 質量檢查監督部門：市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　6. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲方負責采購供應的材料、設備，經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條： 付款

　　第六條： 工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的____作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條： 工程驗收

　　1. 工程質量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。

　　2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。

　　第八條： 其他事項

　　1. 甲方

　　1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的 保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2. 乙方

　　1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2. 指派(姓名) 為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3. 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4. 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

　　5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條： 違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條： 爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

　　第十一條： 合同的變更和終止

　　1. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條： 合同生效

　　1. 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。補充合同與本合同具有同等的法律效力。本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

　　甲方(業主)： (簽章)乙方： (簽章)

　　住所地址：企業地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

裝修合同（二） 篇23

　　一份規范的裝修合同是消費者保護自己的最有力的武器。簽訂裝修合同一般要注意以下幾個方面：

　　簽訂的合同文本應該是由工商管理部門和行業組織聯合制定、備案的示范合同文本。合同文本包括正本和附件，要求完整、齊全。基礎文件資料如工程設計圖紙、工程預算表等必須事先完成。對雙方達成的約定內容要詢問、審核清楚后再落筆。對補充條款應該明確的事項一定要闡述清楚。

　　對消費者來說，補充條款往往是最關鍵的部分。裝修合同補充條款應該明確的事項應當包括以下幾個方面：

　　工程委托的方式。委托的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。全包是指工程所需的材料全部委托裝修公司承辦。半包是指部分材料由裝潢公司承擔，其余部分由裝修業主自己提供，施工由裝修公司承擔。清包是指裝修公司承擔工程的施工，材料全部由業主提供，即通常所說的包工不包料。這三種委托方式對裝修公司和業主來說，權利和義務各不相同，應該在合同中明確材料出現質量問題，誰提供材料誰負責的原則。

　　合同履行方式。一般有開口和閉口兩種方式。開口方式是指雙方約定根據設計圖紙編造工程預算，然后報價，雙方確認后簽約履行，在履約后期按實做實算進行結算。應按原工程設計圖紙和預算的內容，對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認后，再最后結算。閉口方式是指雙方根據設計圖紙和編制的工程預算進行核價，雙方確認后簽約履行。除非在裝修過程中對原設計的施工內容和預算內容有變動或項目有增減的情況發生，雙方就按原編制的工程預算約定進行結算。

　　這兩種履約方式各有利弊。開口合同對雙方來說自由度更大，而閉口合同則小一些，但約定的精確度也要高一些。對消費者來說，簽了閉口合同不等于不可改變，通常來說，裝修過程中變動的情況肯定會發生，如果確實需要變動裝修項目、材料等，只要及時辦理手續就可以避免矛盾的發生。

裝修合同（二） 篇24

　　發包方(甲方)：承包方(乙方)：發包方(以下簡稱“甲方”)：

　　住所地址：

　　聯系方式：

　　承包方(以下簡稱“乙方”)：

　　公司地址：

　　營業執照號：法定代表人：電話：

　　本工程設計人：電話：

　　施工隊負責人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：__________________________________________

　　1.2套內面積：__________________________________________

　　1.3工程內容及做法：詳見設計圖及預算書

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

　　(3)乙方包工、甲方包料。

　　1.5工程期限_____天，開工日期_____年_____月_____日，竣工日期_____年____月_____日。

　　1.6合同價款：本合同工程預算造價為：人民幣元，大寫(人民幣)：_________________________________元;(若要變更施工內容、變更材料，工程造價按實結算)。

　　第二條工程監理

　　本工程由進行全程監理，電話：，聯系人：。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費：人民幣元，大寫(人民幣)：____________________________元，由甲方支付(此費已包含在工程價款內)。

　　第四條甲方義務

　　4.1開工前，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水、電、氣;

　　4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4禁止拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

　　4.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條乙方義務

　　5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

　　5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;

　　5.5在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承擔相應責任;

　　5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

　　5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方指派項目經理做為執行工程施工的代表人。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

　　5.8乙方計算工程量應盡量準確，在不增減工程項目及工作內容的前提下，除水電改造及代購主材外的乙方施工部分，決算造價不得超過預算造價的5%，超出5%的部分，乙方自行承擔。

　　第六條工程變更

　　6.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂設計變更書，明確工程變更的相關費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;

　　6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　6.3甲方增加的施工項目，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條材料的提供

　　7.1由甲方提供的材料、設備;甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

　　7.2由乙方提供的材料、設備;乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期

裝修合同（二） 篇25

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況和造價

　　1、工程名稱：___________

　　2、工程地點：___________

　　3、住房結構：房廳22。

　　4、建筑面積：,施工面積：___m。

　　5、裝飾施工內容：見附件一《裝飾施工內容表》

　　6、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。

　　7、總價款：￥元，人民幣(大寫)：元。其中：設計費：___元，管理費：___元。

　　材料費：___元，人工費：___元。

　　稅金：___元，其他費用：___元。

　　工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算，增減項目需經甲乙雙方協商確定后生效。

　　8、工期：

　　自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期為___天。

　　二、甲方工作

　　1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設的損失由乙方承擔。

　　2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。

　　3、協助乙方辦理施工申請，審批等手續，并負責繳納物業管理處報批的一切費用。

　　4、對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。

　　5、甲方指派人員參與或監督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。

　　6、及時履行乙方的其他協助義務。

　　三、乙方工作

　　1、乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。

　　3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

　　四、工程價款及結算

　　1、工程款付款方式：

　　(1)、工程款付款按下表支付

　　工程款付款時間表

　　雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的'基礎約定，結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。

　　五、關于雙方責任的約定

　　1、甲方責任：

　　因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;

　　A、不能按期、按時供時供水電;

　　B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);

　　C、不能按期提供自購的材料、設備;

　　D、提供的材料設備不符合質量或規格造成反工;

　　E、不能按期付工程款;

　　F、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;

　　G、逾期驗收;

　　H、因甲方原因終止合同，而施工工程質量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費;

　　I、非乙方造成的其他不可預見的原因。

　　2、乙方責任：

　　A、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;B、

　　六、工程質量及驗收

　　1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。

　　2、在施工過程中，甲方提出變更設計，增減項目，應及時通知乙方。

　　3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱

　　4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收、

　　5、工程竣工，甲方付清工程尾數后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供

　　七、違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付

　　3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為

　　4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　八、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同據、具同等效力。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：(簽字)____________

　　乙方簽字：_________

　　20___年_____月_____日

　　20___年_____月_____日

裝修合同（二） 篇26

　　發包人(甲方)： 住址：

　　聯系電話：

　　承包人(乙方)： 住址：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國經紀合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。

　　一、承包工程的概況：

　　1、工程名稱：宿舍樓。

　　2、工程地點：

　　3、工程工期： 年 月 日到 年 月 日。(注明：如工程不能在工期內完成按超期每天扣除工程全額千分之一做為超期補償金，超過一個月未完成工程則甲方有權終止合同并按違約處理。)

　　二、承包內容：

　　1、施工中所需的工具、機器、模具、配套、內外腳手架、外排、模板等。

　　2、實施內容包括：放線定位、破樁頭、挖基回填、裝拆模、扎鐵、砌墻、內外墻批蕩粘貼、地面鋪貼、安裝瓷盆、接通大便器、，清理施工垃圾等(按圖紙和甲方要求施工)(不包括供水、供電、乳膠漆、門窗)另外承臺、地樑、樓面攪拌費用由乙方出。(注明：甲方要支付三千元倒水泥的費用其于有關費用都由乙方出)

　　3、外墻沾貼：前面貼 后面貼 左面貼 右面貼 ，樓地面貼地板磚房內貼地磚及墻身貼 米高瓷磚，衛生間瓷磚貼 米高，大廳、樓梯、走廊、都貼 米高瓷磚。

　　三、施工質量：必須達到鎮規范建設標準驗收，各階段完工后到下一階段開工前乙方必須進行保證質量檢查。在整個工程中施工單位人員一定要在工地，在施工過程中每一個部位一定要熟練工人施工不得亂叫工人進場，如生手工人進場搞錯一切后果由乙方負責。

　　四、安全責任：安全施工，乙方按《建設工程安全生產管理》規定采取嚴格的安全防護措施承擔全部安全事故責任和因此發生的全部費用，甲方不負擔任何責任和費用。

　　五、工程結構：框架結構。

　　六、付款方式：房屋倒完基礎和地面支付 元，第二層支付 元以后每一層完工支付 元，砌磚每層支付 元，貼好外墻支付 元，貼好每一層地面與墻身瓷磚支付元，工程完工后余五千元保修金到三個月后無任何質量問題付清，其余工款裝修完工后一次付清。

　　七、在施工期間必須按圖設計和甲方要求進行施工，甲方有權作個別位置改動，更改大甲方應補給乙方人工費，但不能收取甲方附加費。圖紙如要改動個別位置，乙方必須經甲方同意后方可施工。乙方如不按圖紙或甲方要求施工，搞錯要返工的，返工的人工與材料費都由乙方負責。但因甲方原因引起的返工，返工的人工與材料費都由甲方負責。乙方在進入工地開工前，必須按有關部門的規定，辦理與本工程有關的手續。

　　八、違約責任：甲乙雙方必須按合同辦事，因一方違約，由違約方向對方支付工程承包價的15%做為違約金。

　　以上事項經甲乙雙方確定簽名立即生效。一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方代表：

裝修合同（二） 篇27

　　本合同雙方當事人：

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　單位(名稱)住所聯系電話

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　名稱

　　工程責任人聯系電話根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　1、工程地點

　　2、工程承包方式：

　　3、工程期限天

　　開工日期年月日

　　竣工日期年月日

　　4、雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)元。首付元，第二次付_____元，第三次付元。

　　5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、施工范圍:

　　8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。

　　9、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的損失。

　　10、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

裝修合同（二） 篇28

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積 平方米。

　　二、工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

　　工程造價為：￥ 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、工程期限

　　工程開工日期： 年 月 日

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。辦公室裝修合同范本

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

　　3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：　　　　　　　　　　乙方單位名稱：

　　(蓋公章)　　　　　　　　　　　　　(蓋公章)

　　法人代表：　　　　　　　　　　　　法人代表：

　　委托代理人：　　　　　　　　　　　委托代理人：

　　年 月 日

裝修合同（二） 篇29

　　委托方（甲方）：_________________

　　承接方（乙方）：_________________

　　工程項目：_______________________

　　分公司（以下稱甲方）系_________________公司依法設立的分支機構，具有_____的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司（以下稱乙方）?系根據我國法律注冊的合法組織，具有簽訂履行本合同的資格和能力。甲方根據通信建設需要將_________________工程發包給乙方_____，乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權利、義務，保證本工程順利完成，根據《_____》及其他有關法律、法規，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商一致，簽訂本合同。

　　第一條?工程概況（一）工程名稱：?______________________________。（二）工程地點：_______________________________。（三）總計：施工面積_____________________平方米。（四）施工內容：本工程項目如下：1.建筑裝修2.電氣照明3.綜合布線4.配電工程5.消防報批驗收6.工程開工日期：________年_________月_________日7.工程竣工日期：_________年_________月________日8.工程總天數：________________________________天

　　第二條?工程價款（一）?包括為實施和完成合同所需的勞務、材料、機械、安裝、質檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調價、施工措施費用、市場變化以及合同所含的所有責任、義務和風險等各項應有費用；（二）工程總價款（金額大寫）_________元（含稅金）。

　　第三條?質量要求（一）工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可；（二）施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同；（三）甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接；（四）所有隱蔽工程必須經甲方代表簽證認可后方可隱蔽。

　　第四條?材料供應（一）本工程系包工包料工程，在裝修工程承包范圍內施工所需材料或產品原則上由乙方采購，乙方所用裝修材料必須與設計方案要求相符，達到合格以上，其材料、產品品牌、型號、規格、質量、性能等必須符合設計要求和防火要求，嚴禁使用改制鋼材材料；（二）在承包范圍內施工所需的主要材料，其品牌、等級、價格等進場前必須經甲方委托的監理簽字確認；（三）乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方；（四）乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責；（五）乙方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件預算單的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條?付款方式（一）因本工程需要進行兩次進場裝修，第一次裝修裝修工程為二層裝修，二層裝修總價款定為_________元，________元為第二次裝修的總價款。第一次裝修的工程備料款：先付第一次裝修價款的________%，于簽定合同后________天內支付；（二）工程進度款：待第一次裝修工程完成達到________%，經監理單位和發包人審核確認后支付合同價的________%，工程驗收合格后再付________%，工程決算審計后________天內按審定數留下的________%質保金后付清余款，質保金________%待保修期滿后支付；（三）第二次裝修的工程備料款：先付第二次裝修價款的________%，于簽定合同后________天內支付。工程進度款：待第一次裝修工程完成達到________%，經監理單位和發包人審核確認后支付合同價的________%，工程驗收合格后再付________%，工程決算審計后________天內按審定數留下的________%質保金后付清余款，質保金________%待保修期滿后支付。

　　第六條?施工技術要求（一）施工工期：投標人可根據自身技術力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應包括返工的工期在內，發生連續停水、停電________小時，工期可順延，以當地自來水、電力公司的停水、停電通知為準，雙方簽字確認。工期延誤按延誤一天進行________元罰款；（二）由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變；（三）在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第七條?工程驗收（一）工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續；（二）驗收標準按照國家有關標準執行。

　　第八條?其他事項（一）乙方應根據施工現場條件，合理制定施工組織設計，施工圖以外所發生的按規定非甲方原因的費用由乙方自行負責；（二）乙方需午間、夜間加班施工，所引起的噪音超標費由乙方自行承擔；（三）乙方應協調好當地有關部門的關系，出現問題由乙方自行協調；（四）建設單位可以根據需要增加或減少工作量；（五）乙方不得將工程轉包或分包；（六）本裝修工程的施工圖，由乙方按中標價的________%一次性支付設計費，交由我司轉交設計者，未選用或未中標的企業不支付任何費用（設計費在首期工程款撥付當日付清）；（七）乙方應在接到中標通知書之日起________內辦妥所需手續并與我司簽定施工合同，并在約定的開工日期內及時組織施工，否則乙方承擔一切責任，并取消中標資格，終止施工合同；（八）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處；（九）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為________個月。

　　第九條?違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條?爭議解決本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條?合同的變更和終止（一）合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的________％交付違約金，并辦理終止合同手續；（二）施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條?合同生效（一）本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效；（二）補充合同與本合同具有同等的法律效力；（三）本合同（包括合同附件、補充合同）一式肆份，甲乙雙方各執兩份。

　　甲方（業主）：________（簽章）?乙方：________（簽章）?住所地址：____________________?企業地址：____________?法人代表：____________________?法人代表：____________?委托代理人：__________________?委托代理人：__________?簽約日期：______________年____________月____________日

裝修合同（二） 篇30

　　甲方(發包方)：

　　單位名稱：

　　身份證號碼：

　　電話：

　　乙方(承包方)：

　　資質證書號：

　　法定住址：

　　法定代表人：

　　職務：

　　身份證號碼：

　　聯系人：

　　電話：

　　第一條裝修工程概況

　　1.1裝修工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3裝修工程造價：家庭居室裝飾裝修裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的裝修工程款按實另計。

　　1.4裝修工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料簡易裝修合同樣本簡易裝修合同樣本。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.5裝修工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

　　1.6裝修工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修裝修工程內容和做法一覽表)。

　　第二條施工單位資格

　　2.1凡承接家庭居室裝飾裝修裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。

　　2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

　　2.3對于承接家庭居室裝飾裝修裝修工程的個體裝飾裝修從業者，應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向裝修工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

　　2.4凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修裝修工程。

　　第三條裝修工程監理

　　若本裝修工程實行裝修工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《裝修工程監理合同》，并將監理裝修工程師的姓名、單位、聯系方式及監理裝修工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

　　第四條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　4.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修裝修工程設計圖紙);

　　4.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在裝修工程價款內);

　　4.3施工圖紙雙方簽字后生效簡易裝修合同樣本合同范本。

　　第五條甲方權利義務

　　5.1開工前_________天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　5.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　5.4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5.5參與對裝修工程質量、施工進度的監督及對材料進場、裝修工程竣工的驗收;

　　5.6裝修工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料;

　　5.7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構;

　　5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

　　5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運;

　　5.10甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定，對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;

　　5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施，降低節能效果;

　　5.12未經批準，甲方不得隨意在承重墻上穿洞，拆除連接陽臺門窗的墻體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線;

　　5.13未經批準，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。

　　5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

　　第六條付款方式

　　1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%裝修工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對裝修工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　甲方付清裝修工程價款，，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢裝修工程保修卡，

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清裝修工程價款時，不得交付使用。

　　2.裝修工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付裝修工程價款的，每逾期一天按未付裝修工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第七條違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第八條合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第九條合同生效

　　1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同一式 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

　　甲方(業主)：(簽章) 乙方：(簽章)

　　電話： 電話：