新房屋裝飾裝修協(xié)議書（精選30篇）

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇1

　　甲方：_________代表人：_________

　　乙方：_________代表人：_________

　　依照《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________。

　　2、工程內(nèi)容及做法：詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結(jié)清工程余款，工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

　　二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔(dān)相應(yīng)費用;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu)，如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用;

　　6、對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認(rèn)可;

　　2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　3、負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失，延誤工期的，還應(yīng)賠償。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收

　　1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按______年______月______日發(fā)布的______省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應(yīng)由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收，應(yīng)及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用，驗收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效。

　　3、如未經(jīng)驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證，經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔(dān)，如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。

　　5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局______年______月______日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。

　　工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設(shè)部______年______月______日聯(lián)合發(fā)布實施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范"，進行室內(nèi)環(huán)境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)()17號文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié)，應(yīng)列入工程預(yù)算中，檢測結(jié)果不合格，雙方應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　七、工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。

　　八、違約責(zé)任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應(yīng)進行補償。如一方因故無法履行合同時，應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　3、甲方責(zé)任：

　　(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備，應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)。

　　(3)工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。

　　4、乙方責(zé)任

　　(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。

　　(3)乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的材料和設(shè)備等，如有損壞，應(yīng)予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門進行調(diào)解，如調(diào)解不成的，可提交______仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負(fù)責(zé)，其費用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖，由乙方當(dāng)場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執(zhí)___________份。

　　甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________

　　代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______

　　電話或手機：__________電話或手機：______________

　　_________年____月____日_________年____月____

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇2

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：______________身份證號：____________________________

　　承包方(簡稱乙方)：______________身份證號：____________________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點：_________________________________。

　　2.住房結(jié)構(gòu)：__________房__________型__________房__________廳__________套，施工面積__________平方米。

　　3.裝飾施工內(nèi)容：__________________________________________________。

　　4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自______年_______月______日開工，至______年______月______日竣工，______工期______天。

　　二、工程價款及結(jié)算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除。

　　(2)第二次，合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元。

　　(3)第三次，施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元。

　　(4)第四次，竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價10%合計_________元。

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程由________方設(shè)計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　六、其它事項

　　1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元，甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交_________人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　十、本合同一式_______份，甲、乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字/蓋章)：_____________________乙方(簽字/蓋章)：_____________________

　　聯(lián)系電話：____________________________聯(lián)系電話：____________________________

　　______________年__________月_________日______________年__________月_________日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇3

　　合同編號：_____________

　　發(fā)包人（簡稱甲方）：________________

　　承包人（簡稱乙方）：________________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況和造價

　　1.甲方裝飾裝修（以下簡稱裝飾）的住房系合法擁有。

　　甲方的有效證明（產(chǎn)權(quán)證書登記號）：________________________________

　　乙方為經(jīng)工商行政管理部門注冊登記的企業(yè)，企業(yè)資質(zhì)情況（證書登記號）：_________

　　2.裝飾施工地址：_________區(qū)（縣）_________路（街）_________號_________樓_________室。

　　3.住房結(jié)構(gòu)：________________房型________房_________廳_________廚________衛(wèi)________陽臺，套內(nèi)施工面積_________平方米。

　　4.裝飾施工內(nèi)容：__________。

　　5.承包方式：________________（包工包料、清包工、部分包工包料）。

　　6.工期：

　　自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。

　　7.總價款：￥________元。

　　人民幣（大寫）：________________

　　其中：________________________

　　材料費：________元，人工費：________元，

　　拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，

　　管理費：_________元，稅金：________元，

　　其他費用（注明內(nèi)容）：________________元。

　　雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內(nèi)容、材料，該部分的工程款應(yīng)當(dāng)按實計算。

　　第二條材料供應(yīng)

　　1.甲方提供的材料、設(shè)備：

　　甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的林料、設(shè)備應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時送到施工現(xiàn)場，甲乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù)。甲方提供的材料按時?送到現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格、色調(diào)差異，應(yīng)及時向甲方提出；甲方仍表示使用的，由此造成工程質(zhì)量問題或影響裝飾設(shè)計效果，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　2.乙方提供的材料、設(shè)備及報價：

　　乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合本合同主材料、設(shè)備報價單的規(guī)定。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，甲方有權(quán)到現(xiàn)場驗收，如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格、色調(diào)、品質(zhì)有差異，應(yīng)停止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.甲方或乙方提供的材料，應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三條工程質(zhì)量及驗收

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及本省現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》進行驗收。

　　2.本工程由_________方設(shè)計，提供施工圖紙一式_________份。設(shè)計圖紙費用________元，由________方承擔(dān)。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5.甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續(xù)。驗收合格，甲乙雙方共同確認(rèn)后，乙方才能繼續(xù)施工。

　　6.全部工程竣工后，乙方應(yīng)及時通知甲方組織驗收。驗收合格的，辦理驗收移交手續(xù)，簽署工程質(zhì)量驗收單，并由甲方按照約定付清全部工程價款。裝飾工程未經(jīng)驗收或驗收不合格的，甲方有權(quán)拒付尾款。

　　7.工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款后，甲乙雙方簽署工程保修單，乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

　　第四條安全施工和防火

　　1.乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定，施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻。

　　第五條工程價款及結(jié)算

　　甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。

　　工程款付款可以按下表支付：

　　工程款付款時間表、付款階段及項目

　　付款時間

　　付款比例

　　付款金額

　　對預(yù)算、設(shè)計方案認(rèn)可合同簽訂當(dāng)日________元工期過半，________年________月________日________元。竣工驗收，驗收合格當(dāng)日_______元。

　　增加工程項目，簽訂工程項目變更單時________元

　　第六條合同的變更和解除

　　1.本合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。工程項目如需變更，需提前與對方聯(lián)系。經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽署工程項目變更單，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。申方提出變更設(shè)計、材料，造成乙方材料積壓，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)全部處理費用。

　　2.合同簽訂后施工前，任何一方提出終止合同，須向?qū)Ψ揭詴�面形式提出，并按合同總價款_________％支付違約金，辦理終止合同手續(xù)。

　　3.施工過程中，任何一方提出終止合同，須向?qū)Ψ揭詴�面形式提出，�?jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，并由過錯方按合同總價款_________％支付違約金，解除本合同。

　　第七條違約責(zé)任

　　1.由于乙方原因致使工程質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償修理或返工。經(jīng)過修理或返工后，造成逾期交付的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。每逾期一天，乙方應(yīng)向甲方按合同總價款1％支付違約金。

　　2.乙方未按照合同約定提供材料的，甲方有權(quán)要求乙方更換材料或按材料品質(zhì)計價付款。女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設(shè)備，應(yīng)按材料或設(shè)備的價款雙倍賠償給甲方。乙方故意提供不符合國家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量的強制性標(biāo)準(zhǔn)的材料，給對方造成人身健康損害的，乙方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　3.乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天，甲方應(yīng)向乙方按合同總價款1％支付違約金。

　　5.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應(yīng)向乙方按合同總價款1％支付違約金，工期順延。

　　6.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第八條糾紛處理方式

　　1.本合同在履行中或在保修期內(nèi)發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可以向有關(guān)部門申請調(diào)解。

　　2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成的，可以按照下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_____仲裁委員會仲裁。

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第九條附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2.本合同簽訂后，裝飾工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽字）：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　郵編：

　　乙方（簽字蓋章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　郵編：

　　簽訂日期：________年________月________日

　　簽訂地點：

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇4

　　發(fā)包方：__________（以下簡稱甲方）

　　承包方：__________（以下簡稱乙方）

　　甲方將位于，屬于自己所有的房屋承包給乙方裝飾裝修，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，在平等自愿的原則下，達成合同如下，以此共同遵守：

　　一：工程總造價：__________元人民幣

　　二：項目明細(xì)及規(guī)定價額：__________（另見工程預(yù)算表）按預(yù)算表項目制作為準(zhǔn)。

　　三：本合同造價采用以下方式：

　　（一）固定價：合同總價或者單價在合同約定的風(fēng)險范圍內(nèi)不可調(diào)整；

　　（二）可調(diào)價：合同總價或單價在合同實施范圍內(nèi)，根據(jù)合同約定的辦法調(diào)整；

　　（三）成本加酬金。

　　四：本工程工期為__________天，即從________________至_________________。

　　五：甲、乙雙方的責(zé)任：

　　1、甲方提供施工場地及在施工中的用水用電，費用由甲方承擔(dān)。

　　2、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量地完成工程，在施工造成的一切安全事故概由乙方負(fù)責(zé)。乙方保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　3、乙方進場前，由甲方向物管部門（門衛(wèi)）引見，并協(xié)助乙方按規(guī)定辦理工人出入手續(xù)（證件）。因乙方在施工中故意違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　4、乙方在施工中的垃圾應(yīng)每天進行清理，做到人走場清，同時做好安全用電、用水、用氣的工作。

　　5、乙方購買的涂料、板材及其他材料應(yīng)與甲方共同參與，驗收合格后方可使用。

　　6、若合同雙方當(dāng)事人中的任何一放因未履行合同的規(guī)定，或違反國家法律、法規(guī)受到罰款或給對方造成損失的`，均由責(zé)任方承擔(dān)。

　　六：付款時間和方式：雙方約定在合同生效后按下列方式支付工程款。

　　第一次：開工前支付工程款的__________%；

　　第二次：工程進度過半時支付工程款的__________%（工程進度過半的標(biāo)準(zhǔn)：木工基本完工，油漆工程進場之時）；

　　第三次：雙方驗收合格，決算后日內(nèi)一次性以現(xiàn)金方式結(jié)清工程余款__________%。

　　七：乙方完工后，及時向甲方提供竣工結(jié)算文件，甲方接受乙方提供的竣工結(jié)算文件之日起5日內(nèi)，對該文件做出認(rèn)可或提出異議的表示，若甲方未在約定期內(nèi)做出任何意思表示的，視為對乙方竣工結(jié)算文件的認(rèn)可。

　　八：附則：

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起生效，若有未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商，訂立《補充合同》，《補充合同》與本合同具有同等法律效力。

　　九：甲、乙雙方約定的其他事項：

　　1、甲方在施工中改變設(shè)計圖紙、方案，造成的人工費、材料損失由甲方承擔(dān)，再次的設(shè)計費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　2、若甲方增加裝飾裝修內(nèi)容，由甲、乙雙方另行預(yù)算造價，并由雙方簽字認(rèn)可。

　　甲方：__________

　　代表人：__________

　　聯(lián)系方式：__________

　　__________年__________月__________日

　　乙方：__________

　　代表人：__________

　　聯(lián)系方式：__________

　　__________年__________月__________日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇5

　　發(fā)包人(全稱)：

　　承包人(全稱) 建筑安裝工程有限責(zé)任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預(yù)算書》。

　　1.4 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 個月。

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同

　　2.1于簽署本合同7日內(nèi)，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更，甲方應(yīng)簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應(yīng)付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。

　　第三條 工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費。

　　第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;

　　第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi)，須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。

　　第六條 工程結(jié)算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。

　　第七條 服務(wù)的約定

　　7.1工程竣工結(jié)算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。

　　7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi)，即一年。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù)，緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修，否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi)，甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。

　　7.3保修內(nèi)容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部保修;并承擔(dān)甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優(yōu)惠有償維護，收費內(nèi)容為：材料費、人工費。

　　第八條 其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方概不承擔(dān)。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條 爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條 附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　簽署日期： 簽署日期：

　　簽署地點： 簽署地點：

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇6

　　上訴人：_________________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話：_________________

　　被上訴人：_________________，男，漢族,__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;

　　2、責(zé)令原審法院依法作出判決。

　　事實與理由：_________________

　　一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng)，符合法律規(guī)定。

　　民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

　　個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

　　本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是，雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務(wù)酒店”尚不存在(。因此，相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。

　　二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng)，原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。

　　從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng)，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

　　綜上，原審裁定嚴(yán)重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

　　此致

　　______________人民法院

　　上訴人：_________________

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇7

　　室外裝飾裝修工程施工合同

　　建設(shè)單位： （以下簡稱甲方）

　　承包單位： （以下簡稱乙方）

　　本合同經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商簽訂。為規(guī)范雙方權(quán)利義務(wù)，加強雙方的協(xié)作﹑保證工程順利施工，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律﹑法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二﹑工程地點：

　　三、工程內(nèi)容

　　1、室外真石漆裝飾，底漆、面漆兩層。外墻墻面單價60元/㎡，花瓶柱單價120元/m，大線條單價50元/m，小線條單價30元/m，窗套單價30元/m。

　　2、本工程所有工程量竣工后均按實結(jié)算。

　　四、承包方式

　　1、本工程采用包工、包料、包制作、包運輸、包安裝、包質(zhì)量、包稅金的方式總承包。

　　2、本合同的材料定價在施工期間不受政策及市場因素變化的影響，為包干單價，不做調(diào)整。

　　五、付款條件及方式

　　本工程完工之日一次性付清工程款。

　　六、計算和結(jié)算方式

　　1、本工程竣工結(jié)算方式：以實際為準(zhǔn)，按實結(jié)算。計算方法為：結(jié)算價=合同單價×實際工程量。

　　七、甲方職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供施工用水、用電等，水電費由甲方承擔(dān)。

　　2、工程未經(jīng)驗收，甲方擅自提前使用，由此發(fā)生的一切問題，由甲方承擔(dān)。

　　3、在施工過程中甲方不對乙方的安全負(fù)責(zé)。

　　八、乙方責(zé)任

　　本工程承諾正常使用條件下20年不掉漆,在保修期內(nèi)該工程出現(xiàn)的一切故障均由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　九、違約責(zé)任

　　因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　十、其它

　　1.本合同條款雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方不得擅自違約。

　　2.本合同未盡事宜，雙方協(xié)商議定。

　　3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4.本合同壹式 貳 份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　十一、合同有效期限

　　本合同自雙方法人簽字之日起生效，有效期至結(jié)算付清所有工程價款。

　　甲方：

　　乙方：

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇8

　　編號:_____________

　　定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________

　　聯(lián)系方式：______________________________手機號：______________________

　　承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________

　　法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點及面積：_________________________________

　　1.2 工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;

　　(3) 乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.4工程期限________天;

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份;

　　3.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));

　　3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條 甲方義務(wù)

　　4.1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　4.2 開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫�;

　　4.5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條 乙方義務(wù)

　　5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;

　　5.2 在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫�等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;

　　5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.4保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　5.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;

　　5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);

　　5.7乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條 工程變更

　　6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān);

　　6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān);

　　7.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提;

　　7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任;

　　7.4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。

　　第八條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延;

　　8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;

　　8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　9.1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標(biāo)準(zhǔn)驗收：

　　(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

　　(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

　　(3)其它驗收標(biāo)準(zhǔn)：

　　9.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：

　　(1)甲乙雙方協(xié)商解決;

　　(2)如協(xié)商達成一致意見，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);

　　10.2 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款：

　　(2)第一次 合同簽訂之日，第二次 隱蔽工程驗收后3日內(nèi)， 第三次 竣工驗收合格后4日內(nèi)

　　(3)其他支付方式：___________________________________

　　11.2工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。

　　11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

　　第十二條 違約責(zé)任

　　12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償;

　　12.2工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;

　　12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;

　　12.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：

　　(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向____________________________________人員法院起訴。

　　第十四條 具體規(guī)定

　　14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

　　14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應(yīng)支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內(nèi));

　　14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;

　　14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午_________點_________分至_________點_________分;

　　下午_________點_________分至_________點_________分。

　　第十五條 附則

　　15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;

　　15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;

　　15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;

　　15.4合同履行完后自動終止;

　　15.5本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________

　　委托代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______

　　________年_______月______日 ________年_______月______日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇9

　　發(fā)包人(全稱)：_________________

　　承包人(全稱)：_________________

　　按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：_______________

　　1.2工程地點：_______________

　　1.3工程項目及承包范圍：具體說見《工程預(yù)算書》。

　　1.4施工日期：自________年____月_____日始，至________年____月_____日止，工期共________個月。

　　1.5工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同

　　2.1于簽署本合同7日內(nèi)，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更，甲方應(yīng)簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應(yīng)付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。

　　第三條工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的，由此造成的`工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費。

　　第四條工程項目(內(nèi)容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;

　　第五條工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi)，須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。

　　第六條工程結(jié)算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。

　　第七條服務(wù)的約定

　　7.1工程竣工結(jié)算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。

　　7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi)，即一年。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù)，緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修，否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi)，甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。

　　7.3保修內(nèi)容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部保修;并承擔(dān)甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優(yōu)惠有償維護，收費內(nèi)容為：材料費、人工費。

　　第八條其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方概不承擔(dān)。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　代表人：_________________

　　代表人：_________________

　　簽署日期：_________________

　　簽署日期：_________________

　　簽署地點：_________________

　　簽署地點：________________

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇10

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點： ，住房結(jié)構(gòu)： ，施工面積 平方米。

　　1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.3 本著雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發(fā)生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標(biāo)的物的價格為同期同質(zhì)最低價格,否則乙方自愿補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產(chǎn)生的全部損失。

　　1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。

　　1.5 工程內(nèi)容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

　　第二條 施工單位資格

　　2.1 乙方應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。

　　2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

　　第三條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　第四條 施工圖紙

　　4.1雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí) 份。

　　(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設(shè)計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內(nèi))。

　　4.2 雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書必須符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.3 雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認(rèn)。4.4 施工圖紙經(jīng)雙方蓋章有效。

　　第五條 保密

　　5.1 甲、乙雙方同意對履行協(xié)議中的一切相關(guān)資料僅限于甲、乙雙方為履行本協(xié)議所使用，雙方及其雇員應(yīng)對其所知悉的雙方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，并承諾無論本協(xié)議因任何原因而解除，本保密義務(wù)繼續(xù)有效。

　　第六條 甲方權(quán)利義務(wù)

　　6.1 開工前 天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的物品應(yīng)認(rèn)真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”。

　　6.2 提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。

　　6.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　6.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　6.5 參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。

　　6.6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料。

　　6.7 未經(jīng)原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu)。

　　6.8 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點堆放。

　　第七條 乙方權(quán)利義務(wù)

　　7.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程。

　　7.2 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有責(zé)任。

　　7.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通。

　　7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品。

　　7.5 乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　7.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標(biāo)的，造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。

　　7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

　　第八條 工程變更

　　8.1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

　　第九條 工程承包方式

　　9.1 雙方商定采取下列 方式承包工程：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　第十條 材料的提供

　　10.1 由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　10.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承擔(dān)：

　　(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設(shè)備的費用;

　　(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應(yīng)當(dāng)更換和重做，更換后的材料和設(shè)備費減半收取，原工期不變。

　　10.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。

　　10.4 乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量，輻射、照明和噪音強度等指標(biāo)，使甲方達到安全居住、生活的目的。

　　10.5 乙方違反本條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)立即更換和重做，更換后的材料和設(shè)備不再收費，原工期不變。

　　第十一條 工期延誤

　　11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　11.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第十二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　12.1 工程質(zhì)量

　　(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行施工;

　　(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達不到的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　12.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十三條 工程驗收

　　13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(3)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　(4)竣工驗收。

　　13.2 工程質(zhì)量驗收

　　(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更的內(nèi)容進行質(zhì)量檢查及驗收為依據(jù);

　　(2)甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗費用及返工費用由乙方承擔(dān)，工期也予順延;

　　(4)由于甲方提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延;

　　(5)乙方應(yīng)提前 天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單;

　　(6)若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。

　　第十四條 保修

　　14.1 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。

　　14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第十五條 工程款支付方式

　　15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前 日，甲方支付相當(dāng)于總價款 %的工程款;

　　(2)完成 %的工程量之日后的 日內(nèi)，甲方支付總價款 %的工程款;

　　(3)竣工驗收后 日內(nèi)，甲方支付總價款 %的工程款;

　　(4)竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格后 年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

　　15.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　第十六條 違約責(zé)任

　　16.1 合同簽訂后，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。

　　16.2 工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。

　　16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

　　16.4 由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　16.5 因不可抗力導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行時，雙方協(xié)調(diào)一致可終止本合同。不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不可避免的情況。發(fā)生不可抗力，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十七條 附則

　　17.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　17.2 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。經(jīng)雙方蓋章有效。

　　17.3 雙方在履行本合同中產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的，提交房屋所在地法院裁決。

　　17.4 本合同除要求手寫項外，手工涂改，增減條款均視為無效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人(簽字)：

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇11

　　裝飾裝修單位： 幢 號，業(yè)主使用人： 以下簡稱裝修人;

　　裝飾裝修企業(yè)： 以下簡稱裝修公司;

　　中山市物業(yè)管理有限公司，以下簡稱物管公司。

　　為加強商鋪室內(nèi)裝飾裝修管理，保證裝飾裝修工程和安全，維護公共安全和公眾利益，共同營造一個安全、舒服、優(yōu)良的生活環(huán)境，就居小區(qū)商鋪裝飾裝修管理一事，簽訂如下協(xié)議：

　　一、裝飾裝修安裝工程內(nèi)容：

　　拆墻改建(詳見附圖) □木工裝飾 □空調(diào)設(shè)備

　　室內(nèi)用電系統(tǒng)增改 □衛(wèi)生間設(shè)備 □燈箱廣告牌

　　其它：

　　二、裝修工程施工期限：

　　年 月 日起至 年 月 日止，裝修人須在該時間內(nèi)裝修完畢，過期須辦理延期手續(xù)。

　　三、允許施工時間：

　　星期一至星期六上午8：00- 2：00，下午 4：00- 8：00，星期日與其它時間不得施工，特殊情況以物管公司通知為準(zhǔn)。

　　四、廢棄物的清運和處置：

　　所有因裝修安裝工程而產(chǎn)生的材料、廢料和垃圾(包括：沙、石、灰、水泥、泥頭、木屑)等散裝物品須用袋包裝后由裝修公司自行清運到物管公司指定的地點，裝修垃圾清運費按每 00平方米300元計交到物管公司，由物管公司統(tǒng)一清運到堆放垃圾地點。

　　五、樓宇外立面管理要求：

　　1、不得改變?nèi)魏伍T、窗的款式和設(shè)計功能，室外燈箱廣告牌、商鋪招牌須按物管公司指定的規(guī)格進行安裝(不得遮蔽二樓住戶凸窗，厚xx年保修期和廚房衛(wèi)生間防滲漏工程五年的保修期由裝修人與裝修公司簽訂裝修合同，如因未簽訂合同而造成損失的由裝修人自己承擔(dān)責(zé)任。

　　2、商鋪裝修竣工自表面驗收檢查合格之日起至商鋪投入使用30日后，如無異常現(xiàn)象方可退領(lǐng)裝修保證金(不計利息)

　　3、在裝修時嚴(yán)禁損壞墻面、地面地磚，不得安裝防雨蓬。

　　4、商鋪的裝修不得使用易燃材料，乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求

　　5、安裝空調(diào)外機時，必須由物管公司指定位置統(tǒng)一安裝。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、未經(jīng)物管公司批準(zhǔn)就進行施工的違章裝修安裝項目，裝修人必須自行拆除并恢復(fù)原樣，經(jīng)通知后在期限內(nèi)未拆除或拒絕恢復(fù)原樣的工程內(nèi)容，物管公司將另行安排人員施工，所產(chǎn)生的費用和損失由裝修人負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　2、電氣線路、給排水系統(tǒng)、防滲漏等隱蔽工程必須按物管公司要求或相關(guān)規(guī)定，規(guī)范要求施工，如經(jīng)檢查有不符合的，經(jīng)通知后必須拆除遮擋部分進行整改，直到合格為止。如有拒不整改或經(jīng)三次整改仍不合格的，將對貴商鋪要求進行停工整改處理，所造成的費用和損失由裝修人或裝修公司負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　3、商鋪裝飾裝修工程違章施工、違章改建、空調(diào)安裝損壞外墻等不合格工程內(nèi)容物管公司將限期整改，整改后進行復(fù)驗，直到合格為止。如拒不整改或經(jīng)三次整改仍不合格時，物管公司將另行安排施工人員進行施工或停電停工整改，因此而產(chǎn)生的一切費用和損失由裝修人負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　4、裝修人或裝修公司在裝飾裝修活動過程中有違章施工、違章改建、空調(diào)安裝不合格等行為未整改合格時，物管公司將不予辦理按金退領(lǐng)手續(xù)，如因此造成損失或產(chǎn)生費用的，物管公司將從裝修保證金中扣除相應(yīng)金額。

　　5、屬裝修公司責(zé)任的由裝修人自行向裝修公司追償。

　　6、乙方在裝修改造過程中對商鋪及他人的設(shè)施設(shè)備等造成損毀的，由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。

　　7、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防，電路，空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響、并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則乙方應(yīng)立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　七、其它約定：

　　1、為保證本商場裝修工程的質(zhì)量，物管公司將不定時派人到現(xiàn)場進行嚴(yán)格的監(jiān)督和指導(dǎo)施工，裝修人和裝修公司須配合物管公司對商鋪裝修活動的監(jiān)督、檢查。

　　2、物管公司有權(quán)制止裝飾裝修活動中的影響公眾利益、公共安全和影響周圍住戶正常生活的相關(guān)行為。

　　3、裝飾裝修工程技術(shù)質(zhì)量和所用的產(chǎn)品質(zhì)量由裝修人按裝修合同約定和相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)自行進行驗收或委托相關(guān)部門進行驗收，物管公司只負(fù)責(zé)對現(xiàn)場進行檢查有無違反法律 、法規(guī) 和違反本協(xié)議的行為。

　　裝修人簽名(蓋章)年月日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇12

　　甲方：

　　電話：

　　身份證號：

　　乙方：

　　電話：

　　身份證號：

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：

　　2、工程總價：82000元。大寫：八萬二千圓整。

　　3、委托方式：包工包料

　　4、工程工期：100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。

　　第二條 質(zhì)量要求

　　1、水電：水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關(guān)插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]

　　2、泥工：水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶臺石[人造 石音石160元每米]。

　　3、木工：木方[3x5木方]、木工板[威建]。

　　第三條 工程內(nèi)容

　　1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛(wèi)生間建墻、玻璃封頂[45X75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。

　　2、水電：水電安裝、安裝開關(guān)及插座。

　　3、泥工：廚房、衛(wèi)生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。

　　4、木工：客廳、飯廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。

　　注：衣柜移門由乙方購買每平方米130元。

　　5、油漆、墻紙、客廳兩個臥室滿貼墻紙，全室新制作家具三次油漆噴圖。

　　6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。

　　第四條其他約束

　　如乙方在規(guī)定時間內(nèi)沒有完成一切工程甲方有權(quán)按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內(nèi)沒有付款而影響工期乙方有權(quán)向甲方出延期要求。

　　第五條安全責(zé)任

　　在施工過程中若出現(xiàn)一切安全事故如傷到工人，行人及車輛與甲方無關(guān)，乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　本合同一式兩分經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，雙方各執(zhí)一份，增加項目雙方友好協(xié)商。

　　本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇13

　　合同文本包括正本和附件，要求完整、齊全。

　　基礎(chǔ)文件資料如工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算表等必須事先完成。

　　對雙方達成的約定內(nèi)容要詢問、審核清楚后再落筆。

　　對補充條款應(yīng)該明確的事項一定要闡述清楚。

　　對消費者來說，補充條款往往是最關(guān)鍵的部分。

　　裝修合同補充條款應(yīng)該明確的事項應(yīng)當(dāng)包括以下幾個方面： 　工程委托的方式。

　　委托的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。

　　全包是指工程所需的材料全部委托裝修公司承辦。

　　半包是指部分材料由裝潢公司承擔(dān)，其余部分由裝修業(yè)主自己提供，施工由裝修公司承擔(dān)。

　　清包是指裝修公司承擔(dān)工程的施工，材料全部由業(yè)主提供，即通常所說的包工不包料。

　　這三種委托方式對裝修公司和業(yè)主來說，權(quán)利和義務(wù)各不相同，應(yīng)該在合同中明確材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，誰提供材料誰負(fù)責(zé)的原則。

　　合同履行方式。

　　一般有開口和閉口兩種方式。

　　開口方式是指雙方約定根據(jù)設(shè)計圖紙編造工程預(yù)算，然后報價，雙方確認(rèn)后簽約履行，在履約后期按實做實算進行結(jié)算。

　　應(yīng)按原工程設(shè)計圖紙和預(yù)算的內(nèi)容，對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認(rèn)可的憑證進行必要的確認(rèn)后，再最后結(jié)算。

　　閉口方式是指雙方根據(jù)設(shè)計圖紙和編制的工程預(yù)算進行核價，雙方確認(rèn)后簽約履行。

　　除非在裝修過程中對原設(shè)計的施工內(nèi)容和預(yù)算內(nèi)容有變動或項目有增減的情況發(fā)生，雙方就按原編制的工程預(yù)算約定進行結(jié)算。

　　這兩種履約方式各有利弊。

　　開口合同對雙方來說自由度更大，而閉口合同則小一些，但約定的精確度也要高一些。

　　對消費者來說，簽了閉口合同不等于不可改變，通常來說，裝修過程中變動的情況肯定會發(fā)生，如果確實需要變動裝修項目、材料等，只要及時辦理手續(xù)就可以避免矛盾的發(fā)生。

　　!~~

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇14

　　發(fā)包方：______________承包方：______________甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守，

　　一、工程概況

　　1、裝飾施工地點：

　　2、住房結(jié)構(gòu)：_________房型房廳套，施工面積__________平方米。

　　3、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　4、承包方式：_________________。

　　5、工期：_________自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結(jié)算的約定

　　1、工程總價款：￥_________元，大寫：_________________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng).辦-理.驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、其它事項1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場炕底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場炕底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　五、違約責(zé)任

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　六、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　七、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　八、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：_________電話：_________乙方：_________電話：_________

　　簽訂地點：_________簽訂日期：_________

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇15

　　委托方(甲方):

　　承接方(乙方):

　　工程項目:

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條:工程概況

　　1.工程地址:___________________________________

　　2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積____________平方米，

　　3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4.委托方式:____________________________________________

　　5.工程開工日期:______年______月______日

　　6.工程竣工日期:______年______月______日

　　工程總天數(shù):________天

　　第二條:工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1、材料款__________元;   2、人   工   費__________元;

　　3、設(shè)計費__________元;   4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;   6、管   理   費__________元;

　　7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。

　　第三條:質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條:材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.   乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條:付款方式

　　1.   合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(   年   月   日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

　　第六條:工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方   元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3.   在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

　　第七條:工程驗收

　　1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。

　　第八條:其他事項

　　1.   甲方責(zé)任

　　1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。

　　3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責(zé)任

　　1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　4)嚴(yán)格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條:違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇16

　　原告：_____________裝飾設(shè)計工程有限公司

　　法定代表人：______________，_____________裝飾設(shè)計工程有限公司董事長。

　　被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號。

　　訴訟請求

　　一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;

　　二、本案訴訟費由被告承擔(dān)。

　　事實與理由

　　原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，為維護原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權(quán)益。。

　　此致

　　__________市__________區(qū)人民法院

　　具狀人：______________裝飾設(shè)計工程有限公司

　　_____年_____月_____日

　　附：合同副本__________份。

　　本訴狀副本______份。

　　其它證明文件_____份。

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇17

　　供方(甲方)：__________

　　需方(乙方)：__________

　　本合同由______(以下簡稱甲方)與____________(以下稱乙方)，就乙方采購甲方的___________達成以下協(xié)議：

　　一、產(chǎn)品采購：

　　乙方同意向甲方采購產(chǎn)品____________。

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量：

　　甲方向乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量，必須符合甲方的質(zhì)量說明書，并經(jīng)乙方驗收合格。乙方在收到產(chǎn)品的十日內(nèi)向甲方出具產(chǎn)品驗收證明，逾期不出具合格證明或不合格說明，則視產(chǎn)品合格。

　　三、地板磚：60cm×60cm，25元/張×23000張=575000元木工板：2870×120元/張=344400元

　　油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元

　　合計：壹佰叁拾陸萬伍仟元整(1365000元)

　　四、貨款支付：

　　乙方在收到甲方全部貨物后，向甲方支付_________%的貨款總額，于7月15日前支付完所有材料款。

　　收款單位：______

　　開戶行：________________________

　　賬號：________________________

　　五、交貨時間：_____年___月__日前。

　　六、違約解決：

　　1、未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。

　　2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的`或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，則應(yīng)提交北京仲裁委員會解決。仲裁結(jié)果是終局的，對雙方都有約束力。

　　七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　八、本合同用中文書就，并受中國法律約束。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表人：__________代表人：__________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇18

　　發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

　　1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預(yù)算書》。

　　1.4 施工日期：自20xx年2月25日始，至20xx年7月25日止，工期共5個月。

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條 工程款付款方式的約定

　　2.1于簽署本合同7日內(nèi)，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更，甲方應(yīng)簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應(yīng)付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。

　　第三條 工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費。

　　第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;

　　第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi)，須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。

　　第六條 工程結(jié)算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。

　　第七條 服務(wù)的約定

　　7.1工程竣工結(jié)算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。

　　7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi)，即一年。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù)，緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修，否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi)，甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。

　　7.3保修內(nèi)容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔(dān)甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優(yōu)惠有償維護，收費內(nèi)容為：材料費、人工費。

　　第八條 其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方概不承擔(dān)。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條 爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條 附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇19

　　你好，你咨詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎么樣的，

　　反訴人;李，，，男，年月日生，漢族，住南京市區(qū)

　　被反訴人：_________________南京裝飾工程有限公司

　　地址：_________________南京市珠江路39號

　　反訴請求：

　　1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;

　　2、因工程延誤工期，請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);

　　3、反訴費用由被反訴人承擔(dān)。

　　事實與理由：

　　20__年12月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區(qū)宏運國際村B16。合同約定工程期限66天，竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監(jiān)理;工程竣工后，被反訴人應(yīng)通知反訴人驗收，經(jīng)驗收合格后，雙方進行工程結(jié)算;由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應(yīng)支付違約金80元。20__年4月經(jīng)監(jiān)理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費用2497元。

　　另，被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結(jié)束，已延誤工期145天。

　　綜上所述，為了依法維護反訴人的合法權(quán)益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。

　　此致

　　南京市江寧區(qū)人民法院

　　反訴人：_________________

　　_____年_____月_____日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇20

　　裝修人： ________(以下簡稱甲方)

　　裝飾裝修企業(yè)： ________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、裝飾施工項目

　　1、裝飾工程地點：________。

　　2、房屋結(jié)構(gòu)：________。

　　3、裝飾施工內(nèi)容及要求：___。

　　4、 工程承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式：

　　(1) 乙方包工、包料;

　　(2) 乙方包、部分包料，甲方提供部分材料;

　　(3) 乙方包工、甲方包料，即清包工。

　　二、工程期限

　　工程期限________天，開工日期：________年 ________月________日，竣工日期： ________年 ________月 ________日。

　　出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認(rèn)，工程相應(yīng)順延：

　　(1) 工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 發(fā)包人同意順延的其他情況。

　　如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商，工程相應(yīng)調(diào)整。

　　三、工程造價及付款方式

　　1、工程總造價：(大寫)： (小寫) 元，

　　其中含：設(shè)計費 元，管理費 元，稅金 元。

　　2、付款方式：合同約定的開工日期前三日，甲方支付工程總價款的40%，計 元，其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付;

　　(1)木工進場前，支付總價款40%，計 元;

　　(2)油漆工進場前，支付總價款17%，計 元;

　　(3)余款3% 元，工程驗收合格后一次付清。

　　包清工工程，開工前工程款一次付清。

　　凡因工程量變化、設(shè)計方案等原因調(diào)整工程造價的，應(yīng)在工程驗收合格后按工程決算結(jié)清。

　　雙方款項往來，均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料、設(shè)備：

　　本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進度計劃及供應(yīng)到現(xiàn)場，經(jīng)乙方驗收簽字，并由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方采購的材料、設(shè)備：

　　凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符，并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告，其中包括環(huán)保檢測資料。

　　乙方采購的材料、設(shè)備，應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，否則對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　五、工程變更

　　1、 施工過程中甲方提出修改設(shè)計及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單，明確變更的價款、工期后方能進行調(diào)整，由此引起增減費用、工程變動，應(yīng)在油漆工程進場前按付款比例付款。

　　2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　六、施工安全

　　1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　2、 乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，確保施工安全。

　　3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截?fù)責(zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　4、 由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟損失。

　　七、工程質(zhì)量、驗收及結(jié)算

　　1、 工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并按本合同約定履行。

　　2、 甲、乙雙方應(yīng)按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收，并填寫工程驗收單：

　　(1)雜工拆舊;

　　(2)水電敷設(shè);

　　(3)瓦工砌帖;

　　(4)木工制作;

　　(5)漆工刷涂;

　　(6)打掃衛(wèi)生。

　　3、 工程竣工后，乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另行確定驗收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)實際竣工時間為竣工日期，并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費用。

　　4、 工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料，甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見，到期未提出異議，視為同意。甲方應(yīng)在工程決算批準(zhǔn)后的3日內(nèi)結(jié)清余款。

　　5、 工程未經(jīng)竣工驗收，或竣工驗收未通過的，如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

　　6、 工程竣工后，空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如甲方提出對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測時，甲方應(yīng)當(dāng)在檢測前15日保持每日通風(fēng)4小時的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測，檢測不合格的，屬于甲方或乙方的原因，應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　八、工程保修

　　在正常作用條件下，工程保修期為二年，自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　九、其它一般規(guī)定

　　對甲方的規(guī)定：

　　1、 甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報登記，并告知鄰里，負(fù)責(zé)處理鄰里關(guān)系。

　　2、 甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底;全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)取保護措施。

　　3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件，并說明使用注意事項。

　　4、 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。未經(jīng)有權(quán)部門同意，乙方不得擅自拆改，否則乙方應(yīng)承擔(dān)由，此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　5、 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方向甲方提出后，甲方仍堅持使用而影響工程質(zhì)量，其返工費用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān)，工程相應(yīng)順延。

　　6、 負(fù)責(zé)提請有關(guān)部門做好安全、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時，需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費用。

　　8、 甲方指派 為代表，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系。

　　對乙方的規(guī)定：

　　1、 乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工。

　　2、 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行管理。

　　3、 乙方指派 為駐工地代表，負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào)，代表乙方辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。

　　十、工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。

　　十一、違約責(zé)任

　　甲、 乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失：甲方未按合同規(guī)定的'時間和要求提供原料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予順延外，還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方應(yīng)按工程總造價的0.5‰賠償乙方損失。

　　甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的0.5‰支付違約金。

　　乙方擅自轉(zhuǎn)包工程，甲方有權(quán)要求停工，乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟損失。

　　乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同，否則違約方將按工程預(yù)算總造價10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟損失。

　　十二、爭議或糾紛的處理

　　甲、 乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決或請揚州市裝飾行業(yè)協(xié)會、揚州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的，同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的，則在以下空格中注明，可依法向人民法院提起訴訟 。)

　　十三、附則

　　本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一分，附件 份，有同等法律效力。

　　甲方：________乙方：________

　　________年________月________日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇21

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。

　　第一條 工程項目

　　甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù)：工程地址：_____________________________

　　第二條 設(shè)計收費及支付方法

　　(一) 本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費為 元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖)，估算總收費元，金額大寫 元。

　　(二)付款方式

　　甲乙雙方采用以下付款方式

　　1、 量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

　　2、 方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙;

　　3、出電腦效果圖，價格：800元/張 (a4);

　　第三條 設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定

　　(一) 乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。

　　(二) 平立面圖

　　1、 原房型圖

　　2、 墻體改造圖

　　3、 平面家具布置圖

　　4、地面圖

　　5、天花圖

　　6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)

　　7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)

　　6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)

　　7、電視背景墻立面圖

　　8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖

　　(三) 剖面圖

　　1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等

　　2、門窗套剖面圖

　　3、玄關(guān)剖面圖

　　4、天花剖面圖

　　5、電視背景墻剖面圖

　　6、其它需施工處剖面圖

　　(四) 水電施工圖

　　(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖;

　　平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。

　　第四條 雙方責(zé)任

　　(一)甲方責(zé)任

　　1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料(物業(yè)認(rèn)可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖)，并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設(shè)計要求;

　　2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;

　　3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時，所需費用由甲方承擔(dān);

　　4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設(shè)計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的(如整體風(fēng)格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費，再進行第二次方案設(shè)計;

　　(二)乙方責(zé)任

　　1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件，并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求;

　　2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);

　　第五條 違約責(zé)任

　　(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金/天;

　　(二)乙方不履行合同時，應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款，同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費;

　　(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;

　　(四)甲方通過方案，但不認(rèn)可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時不得帶走施工圖紙。

　　第六條 合同生效、中止與結(jié)束

　　(一) 本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。

　　(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。

　　第七條 合同糾紛解決方式

　　本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：

　　一、 向消費者委員會申請調(diào)解;

　　二、 向有管轄權(quán)的人民法院起訴;

　　三、 其它解決方式：_______________ 。

　　第八條 未盡事宜與附加條款

　　(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。

　　(二)本合同附加條款如下：

　　1、 設(shè)計師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);

　　2、 設(shè)計師免費提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);

　　3、 設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);

　　4、 設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);

　　第九條 合同文本

　　一、 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　二、 本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。

　　三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　四、 合同履行完后自動終止。

　　甲 方： 乙 方：

　　簽 章： 簽 章：

　　簽約地址： 簽約地址：

　　簽約日期： 簽約日期：

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇22

　　今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標(biāo)準(zhǔn)版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完后對您有參考價值。

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_____________

　　承包方(簡稱乙方)：_____________

　　根據(jù)《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、 概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內(nèi)容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

　　經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準(zhǔn)，且必須通過商場的驗收合格;

　　2、以裝修效果圖為準(zhǔn);

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執(zhí)行;

　　4、按照商場所規(guī)定的裝修時間完工并順利通過驗收;

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由___方設(shè)計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準(zhǔn)，驗收合格后付款。

　　四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定后

　　第一次付款： 金額 ： 大寫：

　　第二次付款工期進度過半付： 元

　　竣工驗收合格后 付其余款 ： 元

　　五、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作，一切損失由乙方承擔(dān)，并賠付甲方相應(yīng)違約金為加工費的20%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預(yù)付款,并賠償條款20%的相應(yīng)違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協(xié)會裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　住 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地點：

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇23

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院

　　3、工程承包方式：包工包料

　　二、工程裝修內(nèi)容

　　三、工程造價

　　工程造價以甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);

　　工程造價為：￥ 元。

　　四、工程期限

　　工程開工日期：

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、質(zhì)量要求

　　按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后。

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方全部工程款。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝放生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證”形式由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工結(jié)算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣有效。)

　　3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

　　4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：

　　(蓋公章)

　　年 月 日 

　　乙方單位名稱： 

　　(蓋公章) 

　　年 月 日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇24

　　甲方;[姓名]： 電話： 身份證號：

　　乙方;[姓名]： 電話： 身份證號：

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：派華新都11號樓1單元701室

　　2、工程總價：820xx元。大寫：八萬二千圓整。

　　3、委托方式：包工包料

　　4、工程工期：100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。

　　第二條 質(zhì)量要求

　　1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關(guān)插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]

　　2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶臺石[人造 石音石160元每米]。

　　3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。

　　第三條 工程內(nèi)容

　　1、兩個臥室、一個客廳、一個廚房、一個衛(wèi)生間建墻、玻璃封頂[45X75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。

　　2、水電;水電安裝、安裝開關(guān)及插座。

　　3、泥工;廚房、衛(wèi)生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。

　　4、木工;客廳、飯廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。

　　注：衣柜移門由乙方購買每平方米130元。

　　5、油漆、墻紙、客廳兩個臥室滿貼墻紙，全室新制作家具三次油漆噴圖。

　　6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。

　　第四條其他約束

　　如乙方在規(guī)定時間內(nèi)沒有完成一切工程甲方有權(quán)按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內(nèi)沒有付款而影響工期乙方有權(quán)向甲方出延期要求。

　　第五條安全責(zé)任

　　在施工過程中若出現(xiàn)一切安全事故如傷到工人，行人及車輛與甲方無關(guān)，乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　本合同一式兩分經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，雙方各執(zhí)一份，增加項目雙方友好協(xié)商。

　　本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇25

　　發(fā)包人：住所：身份證號：聯(lián)系電話：承包人：營業(yè)執(zhí)照號：住所：

　　法定代表人：聯(lián)系電話：風(fēng)險提示：發(fā)包人的相對義務(wù)

　　根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。

　　若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點：____________________________________。

　　2、戶型結(jié)構(gòu)：____________________________________。套內(nèi)面積____________平方米。

　　3、工程承包，采取下列第____________種方式：

　　乙方包工、包全部材料。

　　乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　____________________________________________。

　　4、工程造價本合同工程造價暫定為人民幣____________，大寫：_______________。

　　5、開工日期：________年____月____日;風(fēng)險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定

　　當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：

　　工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。竣工日期：________年____月____日。

　　第二條工程圖紙和工程變更工程圖紙由____________方負(fù)責(zé)提供,施工前____日工程圖紙必須經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。施工期間發(fā)生的對合同約定的工程內(nèi)容和工期的任何變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致并簽字確認(rèn)，以此作為變更工期和竣工結(jié)算的依據(jù)。

　　第三條甲乙雙方的義務(wù)

　　甲方義務(wù)

　　1、開工____日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的.房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)當(dāng)采取保護措施。

　　2、負(fù)責(zé)依法辦理開工手續(xù)和交納應(yīng)當(dāng)由甲方支付的有關(guān)費用。

　　3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。

　　4、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。

　　乙方義務(wù)

　　1、全面檢查水、電、燃?xì)狻⒐艿馈�樓面、墻面，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知甲方。

　　2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3、施工中應(yīng)妥善保管甲方留存的家具、陳設(shè)以及工程成品、設(shè)備;在工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。

　　4、施工中未經(jīng)甲方同意和有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。

　　第四條材料設(shè)備的提供風(fēng)險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)

　　承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和延誤的工期，由承包人承擔(dān)。

　　發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。

　　1、材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合《工程報價單》的要求。

　　2、建筑裝飾裝修材料應(yīng)當(dāng)符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。

　　3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復(fù)檢的，檢測費用由異議方先行墊付;經(jīng)檢測不合格的，則由對方承擔(dān)。

　　第五條工程質(zhì)量和驗收方式

　　1、室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)當(dāng)符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)

　　因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期。

　　《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》

　　《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》

　　《____市家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》

　　____________________________________。

　　____________________________________。

　　3、工程驗收方式由雙方約定：____________________________________。風(fēng)險提示：保修責(zé)任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。

　　發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。

　　4、本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關(guān)規(guī)定自行約定，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第六條工程款支付

　　1、工程款支付方式如下：

　　工程價款及結(jié)算合同一經(jīng)簽訂，甲方以甲，乙雙方共同確認(rèn)的預(yù)算價款作為依據(jù)，按以下約定支付工程款：乙方進場前____日內(nèi)，甲方應(yīng)付總工程款的_____%，計_________元整;

　　當(dāng)工期進度過半甲方

　　第二次付總工程款的_____%，計___________元整;

　　剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算，計______元整;工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料交送甲方，甲方結(jié)清尾款。

　　2、乙方應(yīng)在收到甲方的工程款后開具收據(jù);工程款結(jié)清后，乙方應(yīng)開具稅務(wù)發(fā)票。

　　第七條違約責(zé)任風(fēng)險提示：明確違約責(zé)任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。

　　1、一方當(dāng)事人未按約定履行本合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2、甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應(yīng)當(dāng)向乙方支付欠交工程款______的違約金。

　　3、乙方延誤工期的，每延誤一天，應(yīng)支付給甲方___________元違約金。

　　4、工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不符合合同約定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　5、乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線和設(shè)施，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方承擔(dān)。

　　6、由于乙方原因致使工期延誤，經(jīng)甲方催告，在合理期限內(nèi)仍不能完工的，甲方有權(quán)終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔(dān)。

　　第八條爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可以向____市消費者委員會申請調(diào)解解決。或者逕按下列第___________種方式解決：

　　向深圳仲裁委員會申請仲裁;

　　向______________________人民法院提起訴訟。

　　第九條附則

　　1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執(zhí)___________份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十條其它約定

　　1、____________________________________。

　　2、____________________________________。

　　3、____________________________________。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　簽訂地點：

　　乙方： 法定代理人：

　　________年____月____日

　　簽訂地點：

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇26

　　發(fā)包方：_____________(以下簡稱“甲方”)

　　承包方：_____________(以下簡稱“乙方”)

　　為維護雙方的權(quán)益，根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行。

　　第一章合同背景

　　第一條施工地點位于___________市___________區(qū)___________路___________弄___________號___________室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。

　　第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

　　第二章施工單位資格

　　第三條乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。

　　乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第四條本合同簽訂前，乙方應(yīng)向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。

　　第三章施工內(nèi)容

　　第五條該房屋屬___________結(jié)構(gòu)，房型為___________房___________廳___________廚___________衛(wèi)，建筑總面積為___________平方米;

　　施工的是其中的___________房___________廳___________廚___________衛(wèi)，施工面積為___________平方米。詳見作為本合同附件(一)的`《房型圖》中紅線匡定部分。

　　第六條施工內(nèi)容和做法說明如下(不夠可附頁)：_________________

　　(一)廳：_________________地面部分___________，墻面部分___________，天棚部分___________，門窗部分___________，其他___________;

　　(二)房：_________________地面部分___________，墻面部分___________，天棚部分___________，門窗部分___________，其他___________;

　　(三)廚：_________________地面部分___________，墻面部分___________，天棚部分___________，門窗部分___________，其他___________;

　　(四)衛(wèi)：_________________地面部分___________，墻面部分___________，天棚部分___________，門窗部分___________，其他___________;

　　(五)其他：_________________地面部分___________，墻面部分___________，天棚部分___________，門窗部分___________，其他___________;

　　前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。

　　本合同一式二份甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：___________

　　日期：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇27

　　定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機號：______________________

　　承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點及面積：_________________________________

　　2、工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

　　3、工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　4、工程期限________天;

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　1、甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));

　　3、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條甲方義務(wù)

　　1、開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　2、開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4、禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫�;

　　5、參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　6、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條乙方義務(wù)

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;

　　2、在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫�等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的’規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　4、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　5、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;

　　6、因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);

　　7、乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條工程變更

　　1、為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān);

　　2、合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　3、甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條材料的提供

　　1、由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān);

　　2、由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提;

　　3、甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購)，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任;

　　4、除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。

　　第八條工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延;

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;

　　4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標(biāo)準(zhǔn)驗收：

　　(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

　　(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

　　(3)其它驗收標(biāo)準(zhǔn)：

　　2、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：

　　(1)甲乙雙方協(xié)商解決;

　　(2)如協(xié)商達成一致意見，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十條工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;(3)竣工驗收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);

　　2、工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)

　　第十一條工程款支付方式

　　1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款：

　　(2)______________________________________支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日

　　第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi)

　　(3)其他支付方式：___________________________________

　　2、工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件九：工程結(jié)算單)上簽字，甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。

　　3、甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

　　第十二條違約責(zé)任

　　1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償;

　　2、工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;

　　3、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;

　　4、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　5、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：

　　(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向____________________________________人員法院起訴。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：

　　(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向____________________________________人員法院起訴。

　　第十四條幾項具體規(guī)定

　　1、工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%—10%的遠程施工費;

　　2、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應(yīng)支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內(nèi));

　　3、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;

　　4、施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午_________點_________分至_________點_________分;

　　下午_________點_________分至_________點_________分。

　　第十五條附則

　　1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;

　　2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;

　　3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;

　　4、合同履行完后自動終止;

　　5、本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。合同附件：

　　附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表

　　附件二：家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表

　　附件三：家庭裝飾裝修工程報價表

　　附件四：甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表

　　附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

　　附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙

　　附件七：裝飾裝修工程變更單

　　附件八：工程驗收單

　　附件九：工程結(jié)算單

　　附件十：工程保修單

　　第十六條其它約定條款

　　_________________________________________________

　　甲方(簽字)：_____________乙方(蓋章)：_____________

　　委托代理人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______

　　________年_______月______日________年_______月______日

　　家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見(商場合同認(rèn)證章)：____________

　　委托代理人(簽字)：_______聯(lián)系電話：_________________

　　________年_______月______日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇28

　　業(yè)主 (以下簡稱甲方)：

　　聯(lián)系電話：

　　施工隊(以下簡稱乙方)：

　　聯(lián)系電話：

　　身份證號碼及復(fù)印件

　　工程項目：居室裝潢

　　甲、乙雙方經(jīng)過多次友好洽談和協(xié)商，現(xiàn)甲方?jīng)Q定將居室裝潢權(quán)委托給乙方。為了保證工程順利的進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　一、 工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規(guī)格： 房型 層 (式) 室 廳 廚 衛(wèi)

　　總計：施工面積 平方米;

　　3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工項目明細(xì)》和戶型施工圖。

　　4、委托方式：

　　二、 工程價款

　　清包工費： 元，大寫：

　　三、 付款方式

　　1、施工隊進場，預(yù)支生活費： 元，

　　2、水電工完工，付 元

　　3、木工完成，付 元，

　　4、泥工完成，付 元，

　　5、工程竣工，付 元，

　　6、工程施工中如有項目增減或需要變動，增減項目的價款甲乙雙方協(xié)商后，待增減項目完工時一并結(jié)清。

　　7、工程質(zhì)量保修金 元，從竣工之日起1年后支付。

　　8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)且驗收滿意，甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。

　　四、 設(shè)計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負(fù)責(zé)交底工作;

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。

　　五、 材料

　　1、乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟損失。

　　2、凡由甲方所提供的所有建筑材料，經(jīng)由乙方驗收后并給予保管，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當(dāng)造成遺失的，應(yīng)按材料的`實際價格的2倍補償給甲方。

　　3、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料;若已采購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　4、若需乙方代購部分材料，乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料，并開具正式發(fā)票。

　　5、乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用，應(yīng)書面要求乙方，并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。

　　6、乙方應(yīng)幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。

　　7、乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場。

　　8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、 工期及工程質(zhì)量檢查與驗收

　　1、從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延，工期順延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天。

　　2、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分;下午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分。

　　3、工程質(zhì)量檢查及驗收

　　a、本工程質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)：

　　①施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更;

　　②《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范

　　③《市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》

　　b、過程驗收項目：基礎(chǔ)改造工程、水電線路改造工程(封閉前)，防水工程(鋪設(shè)瓷片前)，吊頂工程(封石膏板涂料前)，門窗工程、細(xì)木工程、墻漆工程;

　　c、驗收合格項目雙方確認(rèn);不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。

　　七、 材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運。

　　八、 垃圾清運

　　1、垃圾袋裝化;

　　2、垃圾應(yīng)日日清;

　　3、垃圾應(yīng)由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。、

　　九、 勞動力管理

　　1、開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件;

　　2、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜;

　　3、乙方應(yīng)具備在長沙市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān);

　　4、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員;

　　5、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　十、 施工機具

　　乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費。

　　十一、工地現(xiàn)場管理

　　1、現(xiàn)場禁止使用明火;

　　2、油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1、因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。

　　2、普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修。

　　3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從工程保修金中扣除。

　　十三、合同附件

　　1、施工內(nèi)容項目及造價明細(xì)。

　　十四、合同爭議

　　1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。

　　2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　十五、其它說明和要求：

　　1、須隱蔽的管線應(yīng)在甲方驗收合格后再進行隱蔽作業(yè)，竣工交驗前應(yīng)向甲方提供室內(nèi)水電管線的竣工圖。

　　2、除上述裝潢要求外，如有增加工作，雙方另行協(xié)商，施工費不得高于同類平均水平。

　　3、工程為清包，甲方只提供材料。施工工具等設(shè)備由乙方施工承包人自備自理。

　　4、乙方施工單位必須保證施工質(zhì)量，發(fā)生施工質(zhì)量問題，施工單位應(yīng)及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，施工單位應(yīng)立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費。

　　5、乙方應(yīng)指派(姓名) 為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　6、施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。

　　7、施工單位負(fù)責(zé)及時清理建筑垃圾至規(guī)定位置，工程施工結(jié)束后，施工人員負(fù)責(zé)場內(nèi)建筑垃圾清運，完畢后方可立離場。

　　8、乙方應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀(jì)，一旦發(fā)生問題，后果自負(fù)。

　　9、附則

　　①本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　②本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　③工程竣工完結(jié)后合同履行完后自動終止。

　　④本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲 方：

　　_________年____月____日

　　乙 方：

　　_________年____月____日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇29

　　甲方：______________

　　聯(lián)系方式：______________

　　乙方：______________

　　聯(lián)系方式：______________

　　為保障商業(yè)巷步行街全體商戶的合法權(quán)益，減少裝修管理糾紛，在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲、乙雙方就力盟商業(yè)巷步行街商鋪裝修協(xié)議達成如下協(xié)議：

　　第一條裝修商鋪

　　本合同裝修場地位于青海省西寧市五四大街37號力盟商業(yè)巷步行街_____巷_____號樓_____號商鋪。

　　第二條裝修期限

　　裝修期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　第三條裝修押金

　　乙方進入場地裝修前，需向青海力盟海怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)部繳納裝修押金__________________(￥__________)。裝修完成后，經(jīng)甲方書面確認(rèn)無損壞商鋪環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等情形，在經(jīng)消防等相關(guān)部門統(tǒng)一驗收合格后10日內(nèi)退還裝修押金。

　　第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進行裝修改造。

　　2、裝修期間所產(chǎn)生的水、電等各項費用由乙方自行承擔(dān)。

　　3、乙方在裝修改造過程中對商場及他人的人身、財產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備等造成損毀、損害的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有賠償、維修費用，并對所有的安全事故承擔(dān)全部責(zé)任。

　　4、乙方所有裝修改造工程必須在裝修期限內(nèi)完成，否則每逾期一日應(yīng)支付違約金50元，逾期10日甲方有權(quán)終止合同并收回商鋪經(jīng)營權(quán)。

　　5、乙方裝修改造商鋪時禁止下列行為：

　　(1)擅自變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu);

　　(2)在承重墻上剔槽、鉆孔、擴大原有的門窗尺寸，拆除磚、混凝土墻體;

　　(3)損壞房屋原有的節(jié)能設(shè)施，降低節(jié)能效果;

　　(4)改變建筑配套設(shè)施的使用功能;

　　(5)搭建建筑物、構(gòu)筑物、改變商鋪外立面;

　　(6)在房屋外墻加設(shè)檐篷、煙囪、天線、廣告、招牌等物件;

　　(7)堵礙商場內(nèi)所有內(nèi)場邊廳窗戶;

　　(8)其他影響建筑桔構(gòu)和使用安全的行為。如有違反，嚴(yán)格按照《力盟商業(yè)巷步行街商鋪裝修管理規(guī)定》對乙方實施處罰。乙方須做整改并恢復(fù)原狀，對未整改商戶視情節(jié)程度收回商鋪經(jīng)營權(quán)。

　　6、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設(shè)施等，須報經(jīng)甲方審核通過，如擅自施工則按照《力盟商業(yè)巷步行街商鋪裝修管理規(guī)定》對乙方實施處罰。

　　7、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須按指定地點堆放且須袋裝化，不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀，否則按照《力盟商業(yè)巷步行街商鋪裝修管理規(guī)定》對乙方實施處罰。垃圾、廢料由甲方指定物業(yè)公司統(tǒng)一清運，清運費用由乙方承擔(dān)。

　　8、乙方在提出裝修方案時必須符合甲方制定的'《力盟商業(yè)巷步行街商鋪裝修管理規(guī)定》，同時在裝修期間應(yīng)支持和配合甲方的裝修管理工作。

　　9、乙方不得要求施工方進行違背相關(guān)規(guī)定的施工操作。

　　10、乙方應(yīng)對日后由于裝修對其他住戶造成的影響和不良后果(包括電路問題，衛(wèi)生間給排水的滲、漏、堵等)承擔(dān)一切相關(guān)責(zé)任。

　　11、乙方擅改暖氣管道，損壞暖氣管道后果自負(fù)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀并賠償因此給甲方所造成的一切損失。

　　12、乙方在裝修中如發(fā)生損壞消防設(shè)施時，除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失外，還應(yīng)承擔(dān)由此引起的一切責(zé)任并承擔(dān)所有維修費用。

　　13、施工完畢后，施工隊和商戶共同向甲方書面申請驗收時，交回進場《力盟商業(yè)巷步行街商鋪裝修聯(lián)系單》以及《裝修臨時入場證》，如丟失需承擔(dān)違約金50元(從裝修押金中扣除)。

　　第五條本協(xié)議一式三份，甲方兩份，乙方一份，具有同等法律效力，自簽字蓋章時起生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　代表：______________

　　代表：______________

　　聯(lián)系方式：______________

　　聯(lián)系方式：______________

　　_____年_____月_____日

新房屋裝飾裝修協(xié)議書 篇30

　　合同編號：_________　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________　委托代理人：_________　單位：_________　住所地址：_________　聯(lián)系電話：_________　承包方（以下簡稱乙方）：_________　法定代表人：_________　注冊地址：_________　聯(lián)系電話：_________　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。　

　　第一條　工程概況　

　　1.1　工程地點：_________市_________區(qū)（縣）_________路_________號_________樓_________室。　

　　1.2　住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。　

　　1.3　工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：　

　　（1）乙方包工、包全部材料（見附表

　　五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；　

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表

　　四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附表

　　五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；　

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表

　　四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。　

　　1.4　總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設(shè)計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表

　　三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。　

　　1.5　工程期限_________天； 開工日期_________天____月____日； 竣工日期_________天____月____日；　

　　1.6　工程內(nèi)容及做法（見附表

　　一：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表

　　二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。　

　　第二條　施工單位資格　乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。　

　　第三條　材料供應(yīng)　

　　3.1　按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（見附表

　　四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；　

　　3.2　按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見附表

　　五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。　

　　第四條　工程質(zhì)量　

　　4.1　本工程執(zhí)行_________（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、_________（填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)）____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。　

　　4.2　本工程由_________方設(shè)計施工方案。　

　　4.3　甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。　

　　4.4　由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。　

　　4.5　在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。　

　　4.6　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。　

　　第五條　工程驗收　

　　5.1　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：_________。　乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見附表

　　八：工程驗收單）；　

　　5.2　工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單（見附表

　　八：工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見附表

　　九：工程結(jié)算單）；　

　　5.3　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表

　　十：工程保修單）。　

　　第六條　工程款支付方式　

　　6.1　雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：　

　　（1）本合同簽訂后，開工前_________至____日，甲方支付相當(dāng)于總價款_________％的工程款；　

　　（2）完成_________％的工程量之日后的____日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________％的工程款；　

　　（3）竣工驗收后____日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________％的工程款。　

　　（4）竣工驗收合格________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價款_________％的工程款。　甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。　

　　6.2　因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。　

　　6.3　雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。　

　　6.4　竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________％的保修基金。竣工驗收合格后________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。　

　　第七條　有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。　

　　第八條　工程監(jiān)理　

　　8.1　本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。　

　　8.2　本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。　

　　8.3　為保證施工正常進行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。　

　　第九條　施工圖紙　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：　

　　9.1　甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。　

　　9.2　甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附表

　　六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。　

　　9.3　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。　

　　第十條　乙方駐工地代表　乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：　

　　10.1　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。　

　　10.2　乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費用。　

　　10.3　乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。　

　　第十一條　甲方工作　1

　　1.1　甲方應(yīng)在開工前_________天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部或部分房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的家具、陳X等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。　1

　　1.2　做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。　1

　　1.3　如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。　1

　　1.4　不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；　1

　　1.5　施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；　1

　　1.6　參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進場、工程竣工驗收。　

　　第十二條　乙方工作　1

　　2.1　施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；　1

　　2.2　嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；　1

　　2.3　保護好原居室室內(nèi)的家具和陳X，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；　1

　　2.4　保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。　1

　　2.5　參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。　1

　　2.6　指派_________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。　1

　　2.7　乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。　

　　第十三條　工程變更　工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見附表

　　七：裝飾裝修工程變更單）。　

　　第十四條　工期延誤　1

　　4.1　對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：　

　　（1）工程量變化或設(shè)計變更；　

　　（2）不可抗力；　

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。　1

　　4.2　因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。　1

　　4.3　甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。　1

　　4.4　因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。　

　　第十五條　違約責(zé)任　1

　　5.1　合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失；　1

　　5.2　未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；　1

　　5.3　因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失；　1

　　5.4　由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。　1

　　5.5　由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延；　1

　　5.6　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。　1

　　5.7　甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。　1

　　5.8　乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。　

　　第十六條　合同的變更和解除　1

　　7.1　合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款_________％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。　1

　　7.2　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。　

　　第十七條　垃圾清運　因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的_________地點，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內(nèi)）。　

　　第十八條　聲明及保證　甲方：　1

　　8.1　甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。　1

　　8.2　甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。　1

　　8.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。　1

　　8.4　甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。　乙方：　1

　　8.1　乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。　1

　　8.2　乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。　1

　　8.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。　1

　　8.4　乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。　

　　第十九條　保密　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何

　　第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。　

　　第二十條　不可抗力　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。　

　　第二十一條　通知　2

　　1.1　根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。　2

　　1.2　各方通訊地址如下：_________。　2

　　1.3　一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。　

　　第二十二條　爭議的處理　2

　　2.1　本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。　2

　　2.2　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：　

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；　

　　（2）依法向人民法院起訴。　

　　第二十三條　解釋　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。　

　　第二十四條　補充與附件　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。　

　　第二十五條　合同效力　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________　委托代理人（簽字）：_________　 法定代表人（簽字）：_________　________年____月____日 ________年____月____日　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________　 附件　附件

　　一：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表　附件

　　二：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表　附件

　　三：家庭居室裝飾裝修工程報價表　附件

　　四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表　附件

　　五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表　附件

　　六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙　附件

　　七：裝飾裝修工程變更單　附件

　　八：工程驗收單　附件

　　九：工程結(jié)算單　附件

　　十：工程保修單　

　　返