服務(wù)合同范本錦集（精選3篇）
服務(wù)合同范本錦集 篇1
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方承擔(dān)展臺(tái)的制作、搭建、護(hù)展、撤展等工作。
第一條：委托制作內(nèi)容附圖紙及圖紙編號(hào)：____
1、參展單位名稱：
2、展會(huì)名稱：
3、展出時(shí)間：
4、布展地點(diǎn)：
5、展區(qū)位編號(hào)：（附展場(chǎng)平面圖）
6、展場(chǎng)限高：
7、設(shè)計(jì)高度：
8、布展時(shí)間：
9、撤展時(shí)間：
第二條：制作周期
10、制作周期為本合同簽定之日起于月日前完成總體的施工。
第三條：制作要求
11、乙方必須在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成制作部分和搭建部分，不得以任何理由拖延時(shí)間，若甲方追加項(xiàng)目或變更設(shè)計(jì)，必須在合理的情況下，可協(xié)商解決。
12、以向乙方提交最終簽字效果圖或施工圖為準(zhǔn)，雙方不得隨意更改變動(dòng)。
13、以安全、牢固、符合設(shè)計(jì)作為制作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如甲方提供圖紙，以圖紙注明的質(zhì)量要求為準(zhǔn)。
14、甲方提供圖紙如不附合展場(chǎng)要求的，由甲方自負(fù)。
15、制作搭建完成品為合同第一條第二條及所附圖紙規(guī)定的內(nèi)容。
16、甲方中途驗(yàn)收進(jìn)度質(zhì)量，乙方應(yīng)指派項(xiàng)目經(jīng)理到場(chǎng)積極配合，遠(yuǎn)程客戶，不方便現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的，公司可用數(shù)碼照片按時(shí)傳送制做過程或啟動(dòng)工廠的視頻連接在線查看，保證甲方監(jiān)控工期進(jìn)度。
第四條：雙方責(zé)任
17、乙方不得無故拖延工期或終止施工，不得以任何合同以外的不正當(dāng)?shù)慕杩冢蚣追阶芳硬幌嚓P(guān)的費(fèi)用。
18、乙方應(yīng)對(duì)搭建的展臺(tái)在展期內(nèi)負(fù)責(zé)各方面維護(hù)。
19、甲方應(yīng)在有效時(shí)間內(nèi)向乙方提供設(shè)計(jì)制作所需要的各項(xiàng)文字及圖片資料，資料應(yīng)與合同簽定的圖紙相附，超出合同約定，視為增項(xiàng)。乙方不為甲方所提供的展出圖片、文字及內(nèi)容負(fù)責(zé)。
20、甲方所提供的設(shè)計(jì)乙方不為設(shè)計(jì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)。
21、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)乙方展臺(tái)搭建所需進(jìn)場(chǎng)手續(xù)及費(fèi)用的.按時(shí)辦理，派專人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)搭建位置及展臺(tái)擺放方向，如甲方不能及時(shí)到達(dá)辦理，應(yīng)提前在合同附加條款內(nèi)注明雙方約定。
22、乙方必須在規(guī)定的布展時(shí)間內(nèi)完成，布展期間禁止增加工程量或變換材料，因甲方增項(xiàng)變更設(shè)計(jì)，因此帶來的布展時(shí)間延長(zhǎng)，所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方自負(fù)，同時(shí)向乙方支付加班所需的各項(xiàng)費(fèi)用。
23、因甲方造成的原因、組展單位原因不能按時(shí)布展或造成搭建時(shí)間延長(zhǎng)、誤展、棄展，或展期推移，乙方不負(fù)責(zé)，繼續(xù)執(zhí)行原合同。并由甲方支付存放保管的相關(guān)費(fèi)用。
第五條：工程款支付方式
24、甲方支付乙方工程總款額人民幣_(tái)__________（大寫_________）。
25、支付次數(shù)：
第一次：簽定合同三日內(nèi)支付
第二次：搭建好驗(yàn)收完畢后。
26、甲方應(yīng)按合同規(guī)定在有效的時(shí)間內(nèi)支付款項(xiàng)，如遇尾款數(shù)額較大或逢周日或跨行匯款應(yīng)提前辦理支付或改變付款方式，但必須保證款項(xiàng)按時(shí)到賬。
27、甲方款項(xiàng)匯出后必須將匯款憑據(jù)用傳真發(fā)給乙方確認(rèn)。乙方收到憑據(jù)后應(yīng)先以收款收據(jù)回執(zhí)，全額款項(xiàng)到賬，乙方必須出據(jù)合法有效票據(jù)。
28、會(huì)展中心收取的各項(xiàng)由甲方支付。乙方不負(fù)責(zé)辦理。
第六條：雙方違約責(zé)任
29、合同簽訂后，如乙方終止合作，或未按時(shí)搭建造成甲方無法參展應(yīng)退還預(yù)付款并按合同總金額賠償。
30、如果甲方未能按合同規(guī)定付清款項(xiàng)，制作期間，允許乙方工期順延，展覽期間乙方有權(quán)撤回展具，甲方要賠償乙方因此造成的損失。
31、雙方未按合同規(guī)定履行義務(wù)，另一方有權(quán)解除合同、并保留追究對(duì)方賠償損失的法律權(quán)利。
32、如向乙方租用展具等離子，燈具、桌椅等（除耗品外），參展過程中造成損毀，應(yīng)負(fù)責(zé)向乙方按原價(jià)值賠償。
33、本合同的訂立、效力、解釋及履行均受中華人民共和國法律保護(hù)。如雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)提交人民法院裁決。
34、因不可抗力造成的雙方責(zé)任，可協(xié)商解決或依據(jù)《合同法》的相關(guān)條款解決。本合同及附件（包括效果圖、施工圖）一式兩套，甲乙雙方各持一套，具有同等的法律效力。
第七條：附加條款
1、乙方開戶銀行：2、乙方公司帳號(hào)：
甲方（印簽）：乙方（印簽）：
法人代表（印簽）：法人代表（印簽）：
_年月日
服務(wù)合同范本錦集 篇2
甲方：盱眙縣第二人民醫(yī)院
乙方：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)涵建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，為居民提供安全、有效、便捷、價(jià)廉、連續(xù)的服務(wù)。在自愿的基礎(chǔ)上，甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成如下合作協(xié)議：
一、甲方在開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)過程中，凡遇符合社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)雙向轉(zhuǎn)診上轉(zhuǎn)指針的'患者，在患者自愿的前提下，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)到乙方進(jìn)一步診治。
二、乙方對(duì)甲方轉(zhuǎn)送的符合社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)雙向轉(zhuǎn)診上轉(zhuǎn)指針的患者，特別是急、危、重患者和高危孕婦，應(yīng)優(yōu)先組織會(huì)診處理和安排住院，為患者提供優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)。
三、在患者自愿的前提下，乙方將居住在甲方服務(wù)范圍的符合社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)雙向轉(zhuǎn)診下轉(zhuǎn)指針的患者轉(zhuǎn)到甲方接受相關(guān)后續(xù)治療和服務(wù)。
四、雙方應(yīng)嚴(yán)格按照上級(jí)主管部門的規(guī)定和要求，開展雙向轉(zhuǎn)診工作。及時(shí)向?qū)Ψ教峁┺D(zhuǎn)送患者的相關(guān)診療資料，下轉(zhuǎn)患者要提供后續(xù)治療方案。
五、其他未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。
六、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，報(bào)縣衛(wèi)生局各一份。
七、本協(xié)議雙方簽字后生效
甲方（醫(yī)院蓋章）： 乙方（服務(wù)站蓋章）：
二0xx年一月十日 二0xx年一月十日
服務(wù)合同范本錦集 篇3
(20xx)靖民一初字第151號(hào)
原告廣西靖西縣壯錦大酒店有限責(zé)任公司。
法定代表人凌小般，該公司總經(jīng)理。
委托代理人趙彩旦，住廣西百色市右江區(qū)東筍路23號(hào)。
被告趙忠作，。
原告廣西靖西縣壯錦大酒店有限責(zé)任公司與被告趙忠作餐飲服務(wù)合同糾紛一案，本院于20xx年1月21日立案受理后，依法由審判員黃瑞娟適用簡(jiǎn)易程序，于20xx年3月20日公開開庭進(jìn)行了審理。書記員黃英鈺擔(dān)任記錄。原告廣西靖西縣壯錦大酒店有限責(zé)任公司的委托代理人趙彩旦到庭參加訴訟，被告趙忠作經(jīng)本院依法傳票傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，被告趙忠作于20xx年1月23日喬遷新居，在壯錦大酒店擺宴席38臺(tái)，共計(jì)人民幣13248元。經(jīng)酒店的工作人員多次催收結(jié)賬，但被告總采取無理由的推諉，形成欠款近兩年一分未還。原告無奈之下起訴到人民法院，請(qǐng)求依法判令被告還清原告欠款本金13248元、利息1713元，合計(jì)14961元，并由被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
原告對(duì)其陳述事實(shí)在舉證期限內(nèi)提供的證據(jù)有：1、營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、證明，證實(shí)原告的訴訟主體身份情況;2、酒水單、菜單，證實(shí)被告欠款的事實(shí)。
被告趙忠作沒有答辯，也未提供任何證據(jù)。
綜合全案證據(jù)，本院確認(rèn)以下法律事實(shí)：被告趙忠作于20xx年1月23日喬遷新居，在壯錦大酒店擺宴席38臺(tái)，共計(jì)人民幣13248元。經(jīng)原告多次催收未果，為此，原告訴至本院，請(qǐng)求依法判令被告還清原告欠款本金13248元、利息1713元，合計(jì)14961元，并由被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
本院認(rèn)為，被告到原告經(jīng)營的酒店擺宴席，原、被告之間形成了餐飲服務(wù)合同關(guān)系。被告在原告處設(shè)宴席38臺(tái)的餐飲服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣13248元，被告應(yīng)按合同的約定履行自己的義務(wù)，即應(yīng)當(dāng)履行支付原告餐飲服務(wù)費(fèi)的義務(wù)，原告要求被告支付利息1713元，利息是按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率分段計(jì)算,符合法律規(guī)定。因此，原告的訴訟請(qǐng)求，本院予以支持。被告趙忠作經(jīng)本院依法傳票傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，視為其放棄
一審訴訟期間的舉證、質(zhì)證和抗辯的權(quán)利，視為對(duì)原告所起訴事實(shí)的默認(rèn)，本院依法缺席判決。
綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第六十條第一款、第一百零九條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、第一百四十四條，最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決如下：
被告趙忠作支付原告廣西靖西縣壯錦大酒店有限責(zé)任公司餐飲服務(wù)費(fèi)人民幣13248元、利息1713元，合計(jì)14961元。
本案案件受理費(fèi)86元，由被告趙忠作負(fù)擔(dān)。
上述款項(xiàng)，限義務(wù)人于本案判決生效之日起十日內(nèi)履行完畢。義務(wù)人如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。權(quán)利人可在本案生效判決規(guī)定的履行期限的最后一日起二年內(nèi)向本院申請(qǐng)執(zhí)行。逾期則視為放棄權(quán)利。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院或直接向百色市中級(jí)人民法院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于百色市中級(jí)人民法院。并于上訴期限屆滿之日起7日內(nèi)預(yù)交上訴費(fèi)(數(shù)額視當(dāng)事人提出的上訴請(qǐng)求數(shù)額確定，戶名：待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)--法院訴訟費(fèi)專戶，賬號(hào)：6051010120xx397，開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行百色分行營業(yè)部)。逾期不交的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
審判員黃瑞娟
20xx年三月二十日
書記員黃英鈺